2022车库买卖合同(集合15篇).docx

《2022车库买卖合同(集合15篇).docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022车库买卖合同(集合15篇).docx（29页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2022车库买卖合同(集合15篇)车库买卖合同1卖方：身份证号码：联系电话：卖方共有人：身份证号码：联系电话：买方：身份证号码：联系电话：（卖方及卖方共有人以下统称甲方，买方以下统称乙方）甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就乙方购买甲方的_汽车库事宜，订立本合同。双方共同遵守，并作为汽车库归属的凭证。第一条、甲方的汽车库位于成去路205弄_号下的_号汽车库，记建筑面积_平方米。第二条、乙方购买汽车库根据建筑面积，合计价格为人民币_元，（大写_）_拾_万_千_佰_拾_元。签本合同时，乙方支付全部转让款计人民币_元，（大写）_。第三条、甲方须提供有效凭证,包括初次购汽车库原始发票或收据和合

2、同书。甲方承担在汽车库交付前一切有可能产生的或与其有关的费用，甲方对汽车库设施完整及保证无任何债务纠份，如有任何未尽纠纷均与乙方无关,由甲方负全责。甲方承担汽车库买卖合同签定日期前的所有与汽车库有关的水电费、物业费以及采暖费等费用。汽车库在买卖之前的所有破损，维修费用应由甲方承担。第四条、汽车库于本合同签订之日由甲方交付给乙方；汽车库及汽车库钥匙由甲方交付乙方。甲方的原合同书及甲方购买汽车库的交款凭证及相关票据由甲方交付给乙方。第五条、甲方应保证对出卖的汽车库有权处置该汽车库，甲方及第三人没有在该汽车库上设定抵押，法院等机关没有对该汽车库采取查封扣押等措施。若存在上述情形并给乙方造成损失，甲方

3、对乙方的应当以汽车库购买价格的20%予以赔偿。第六条、因该汽车库甲方与开发商所签合同明确不能办理产权证。如日后因本汽车库与开发商有产权纠纷导致乙方损失，甲方不予负责；乙方所付甲方购房款，甲方不予退还。如有可能办理产权证，甲方应协助乙方办理产权证及过户给乙方相关手续（产权归乙方所有），办理产权证及过户费由乙方承担，甲方不得以任何理由收回该汽车库产权及使用权。第七条、1.乙方必须按期向甲方付款，如逾期，应向甲方偿付购汽车库款的5%的违约金。2.甲方必须按期将汽车库交付乙方使用，如逾期，应向乙方偿付购汽车库款的5%的违约金。第八条、合同生效后，汽车库所有权归乙方所有，乙方拥有完全使用权、租赁权和转让

4、权。使用、租赁、转让的时间、价格与卖方无关。甲方在出卖汽车库后不得以任何理由要求出售后的汽车库相关受益。第九条、本合同未尽事宜，由甲、乙双方再行协商，并签订补充协议，补充协议与本合同具同等法律效力（附件四）。第十条、本合同在履行中发生争议，由甲、乙双方协商解决。协商不成的，甲、乙双方可依法向该汽车库所在地人民法院起诉。第十一条、本合同共页。本合同一式两份，买卖双方各执一份，自双方签字后生效。甲方（签字）：乙方（签字）：甲方（签字）：乙方（签字）：_年_月_日车库买卖合同2甲方(出卖人)：住址：身份证号：乙方(买受人)：住址：身份证号：经甲方和乙方在平等、自愿、协商一致的基础上就买卖柴房一事达成

5、如下协议：一、 甲方自愿将其名下梅庭雅苑 41号柴房(实测建筑面积 12 平方米)，出售给乙方。乙方所买上述柴房仅作为贮藏室或车库使用，不得擅自改变主体结构、承重结构和用途。二、 甲、乙双方共同商定车库出售价格为人民币九车库产权买卖合同范本千元整( 9000 元)。三、 因该柴房甲方与开发商所签合同明确不能办理产权证。如日后因本柴房与开发商产权纠纷导致乙方损失，甲方不予负责;乙方所付甲方购房款，甲方不予退还。如有可能办理产权证，甲方应协助乙方办理产权证及过户给乙方相关手续(产权归乙方所有)，办理产权证及过户费由乙方承担，甲方不得以任何理由收回该柴房产权及使用权。四、 本合同经双方签字确认即生效

6、，并对双方都具有约束力，双方均应执行。五、 本合同一式二份，自双方签字后生效，甲、乙双方各执一份，具同等法律效力。甲方(出卖人)：乙方(买受人)：年 月 日车库买卖合同3甲方(出卖人)：_身份证号码：_乙方(买受人)：_身份证号码：_经甲方和乙方在平等、自愿、协商一致的基础上，就买卖车库一事达成如下协议：1、甲方自愿将其名下位于_小区_楼_号车库(建筑面积_平方米)，出售给乙方。2、甲、乙双方共同商定车库出售价格为人民币_元整，乙方于本协议签订之日一次性付清全款。3、甲方于签订协议之日，将该车库交付乙方使用。4、乙方在购得车库后，对本车库享有所有权。本协议签订之日之前所产生的一切事项，仍由甲方

7、负责，与乙方无关；本协议签订之日后所产生的一切事项，由乙方负责，与甲方无关。但因房产证抵押贷款所引起的一切事项仍由甲方负责，与乙方无关。5、因车库没有单独办理房产证，今后乙方需办理相关产权证明需甲方协助的，甲方应及时告知乙方并提供相关协助。6、甲、乙双方均应信守本协议，不得违约，若有违约，违约方向守约方赔偿一切经济损失。7、本协议一式两份，自双方签字后生效，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。甲方签字：_乙方签字：_证明人签字：_年_月_日车库买卖合同4甲方：联系住址：联系电话：身份证：乙方：联系住址：联系电话：身份证：根据中华人民共和国合同法及有关规定，为明确甲方与乙方的权利与义务，经双方

8、协商，签订本合同。甲、乙双方在真实、自愿、协商一致的基础上，就_项目停车位使用权转让事项，签订协议如下：一、转让车位使用权内容乙方有偿购买甲方出让的_停车位一个。二、付款方式1、本协议所指本宗车位转让金总价款为人民币_整(即 )(此价格中不包含汽车车位的物业管理服务费)乙方付款方式为一次性付清全款。乙方于本协议签订时向甲方付清全部车位转让金。2、甲方收到乙方车位转让金后，原小区开发商向甲方转让该车位而来的相关权益(占有、使用、收益、处分的权利)已经全部转移到乙方，甲方无权另行处置该车库。三、车位本合同所指停车位，具体位置以抽签为准，该车位的交付日期以实际交付日期为准。四、使用管理1、 该协议签

9、订后，车位抽签等相关事宜，由乙方负责，甲方给予必要协助。2、 乙方对所受让的车位拥有法律法规规定的权利和使用年限。3、自甲方向乙方移交该车位之后所发生的一切费用(管理费、维修费等费用)及法律责任均由乙方自行承担。该车位在使用过程中产生的侵权行为，乙方应独立承担赔偿和修缮责任。4、乙方使用该停车位，须服从和遵守 物业公司的统一管理，并交纳相应的车位物业管理服务费用。5、若根据市政或小区整体规划的需要，在不影响乙方对车位的正常使用的情况下，而在乙方车位前后设置有变压器、配电箱、地下车库人行出入口、管网等公共设施的，乙方对此不持异议，不得据此向甲方提出任何要求。五、联系方式双方承诺合同中所提供的联系

10、地址、电话等真实有效。六、违约责任本合同其他未尽事宜由双方协商解决，协商不成，任何一方均有权向标的物所在地人民法院提起诉讼。七、本合同一式 贰 份，甲方 壹 份，乙方 壹 份。八、本合同经双方签字后生效。甲方： 乙方：签约日期： 签约日期：车库买卖合同5车位买卖合同出卖方（甲方）：买受方（乙方）：甲方将其所有的车位出卖于乙方，现双方自愿达成如下协议共同遵守：1、 甲方将位于 大唐智能花园 小区 号的车位卖于乙方。2、 车位的具体情况：位置：,四邻: ，面积：，产权方式为：。3、 甲方出卖车位的价格为：人民币 元，大写 元乙方于本合同签订后一次性支付甲方。4、 自本合同签订之日起，该车位的所有权

11、归乙方所有，甲方将该车位及所有手续交付乙方，并且提供身份证件、产权来源等相关证件由甲乙双方会同物业办理相关手续。5、 甲方保证买卖车位合法，不存在抵押等债务纠纷，否则视为甲方存在欺诈行为，应当承担双倍返还的法律责任。6、 在车位转移前产生的相关费用由甲方承担，转移后产生的费用由乙方承担。7、 甲乙双方都应严格遵守本合同约定，履行义务，乙方延迟付款，应承担应付款项每日千分之三的违约金；甲方延迟交付车库将承担车库价格每日千分之三的违约金。8、 其它未尽事宜由甲乙双方协商解决。9、本合同在履行过程中发生争议，由甲乙双方友好协商解决如协商不成甲乙双方可依法向该房屋所在地人民法院起诉。10、 本合同一式

12、两份，甲乙双方各持一份，自双方签字后生效。11、合同附件：车位平面图甲方（签字盖章）：物业单位（签字盖章）：日期：年 月 乙方（签字盖章）：日车库买卖合同6车库出卖人：住址：身份证号码：(以下简称甲方)车库受卖人：住址：身份证号码：(以下简称乙方)甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就买卖车库达成如下协议：买方所购车库的基本情况：车库位置：车库编号：建筑面积：平方米，总价：元车库买卖协议书车库买卖协议书。有关事项：一、经甲乙双方共同协商，甲方自愿将位于车库壹间出售给乙方。二、上述车库的出售价格自甲乙双方签订协议书之日起不得变更。三、付款方式：一次性结清。在甲乙方双方签订本协议书后，由乙方

13、支付相应款项，甲方出具收据后交付车库所有权。乙方在购得车库后，乙方对本车库享有所有权。四、车库交付期限：甲方应于本合同签订之日将该车库交付乙方，交付后该车库风险转由乙方承担。五、甲方保证在交易时该车库没有产权纠纷，符合房屋出售的法定条件。车库交付使用之前的有关费用包括水、气、物业费用由甲方承担。由此引发的纠纷由甲方自行处理，于乙方无关。车库交付后所有费用由乙方自行承担，甲方不再承担任何责任六、如甲、乙双方任意一方违反合同约定，自愿承担违约金人民币10,000.00元七、本合同未尽事项，由甲、乙双方另行议定，并签订补充协议。八、本合同在履行中发生争议，由甲、乙双方协商解决。协商不成时，甲、乙双方

14、同意由该车库所在地人民法院管辖。九、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，甲、乙双方签字之日起生效。对甲、乙双方具有同等效力甲方签字(盖章)：乙方签字(盖章)：年月日年月日车库买卖合同7卖 方： _(以下简称甲方)身份证号：_买 方： _(以下简称乙方)身份证号：_根据中华人民共和国合同法、中华人民共和国物权法及其他有关法律、法规之规定，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就乙方向甲方购买私有车库，达成如下协议：第一条 甲方所售车库座落位置、面积：1、甲方所售车库位于 ;2、甲方所售车库建筑面积 平方米。第二条 车库售价、付款方式：1、 甲方所售车库总金额为(人民币) 整。2、 签定本合同

15、时，乙方向甲方一次性支付购买车库全款。第三条 车库交付、相关手续及物品交付：本合同签定之时，甲方向乙方交付车库，同时交付购买收据、与开发商签定的原始购买车库合同以及车库钥匙、遥控器、电卡等与车库相关的物品。第四条 相关责任约定甲方保证在交接时该车库没有产权纠纷和财务纠纷，如交接后发生该车库在交接前既已存在的产权纠纷和财务纠纷，由甲方承担全部责任。车库交付后，由乙方负责办理车库更名过户等手续，甲方负责提供办理过户时需要的相关证明材料，证明材料交付时间由双方另行约定。第五条 本合同未尽事宜，由甲、乙双方再行协商，并签订补充协议，补充协议与本合同具同等法律效力。第六条 本合同在履行中发生争议，由甲、

16、乙双方协商解决。协商不成的，甲、乙双方可依法向该车库所在地人民法院起诉。第七条 本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，自甲、乙双方签字之日起生效。甲方(代签人)： 乙方(签字)：_年_月_日车库买卖合同8甲方(出卖人)_ 身份证号码_乙方(买受人) _ 身份证号码_经甲方和乙方在平等、自愿、协商一致的基础上，就买卖车位一事达成如下协议：一、甲方自愿将其名下位于_小区_楼_号车位(建筑面积_平方米)，出售给乙方。二、甲、乙双方共同商定车位出售价格为人民币_元整，乙方于本协议签订之日一次性付清全款。三、甲方于签订协议之日，将该车位交付乙方使用。四、乙方在购得车位后，对本车位享有所有权。本协议签订之日

17、之前所产生的一切事项，仍由甲方负责，与乙方无关;本协议签订之日后所产生的一切事项，由乙方负责，与甲方无关。但因房产证抵押贷款所引起的一切事项仍由甲方负责，与乙方无关。五、因车位没有单独办理房产证，今后乙方需办理相关产权证明需甲方协助的，甲方应及时告知乙方并提供相关协助。六、甲、乙双方均应信守本协议，不得违约，若有违约，违约方向守约方赔偿一切经济损失。七、本协议一式两份，自双方签字后生效，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。甲方签字：_乙方签字：_证明人签字：_年_月_日车库买卖合同9车位车库买卖合同甲方（车库出卖人）：xx省xxxx房地产公司电话：乙方（车库买受人）：电话：根据中华人民共和国

18、合同法、中华人民共和国城市房地产管理法、中华人民共和国拍卖法、中华人民共和国道路交通安全法及有关法律、法规规定，甲、乙双方在平等、自愿的基础上，就买卖车库达成如下协议：一、乙方通过公开拍卖竞得xx小区 幢 号车库，属 结构。二、乙方按规定付清成交款 （大写：），拍卖佣金 （大写：）。三、甲方统一办理产权证，车库面积以产权部门登记为准，办理费用由乙方支付。四、甲方暂按小区物管费收费标准向乙方收取车库物管费，即每平方建筑面积xx元。如遇调整物管费标准则按新标准收取。五、甲方对车库设施提供有偿维护、修理。六、乙方在使用车库时，须遵守以下规定：1、不准将车库以经营用途使用；2、不准将车库出售、租赁或以

19、其它方式转让给xx小区以外的住户或单位使用；3、乙方在购得车库后，应将停放的车辆牌照、车主姓名、车库编号在物管公司做统一登记；4、禁止将车辆停放在车库以外的楼前、楼后及其他公共场地；5、严禁存放易燃易爆、有毒和腐蚀性、刺激性物品，防火、防爆、防污染，不对小区住户产生不良影响；6、文明驾驶，安全行车。在小区内应缓行，并注意行人车辆，如发生交通意外自行负责；小区内禁止鸣号，以免影响小区住户；7、严格遵守物业管理条例及物管公司对小区管理的相关规定，自觉服从管理人员的管理。乙方须与小区物管公司签订车库物业管理委托合同。对违反以上规定行为，甲方授权的物业管理公司有权制止或处理。七、本合同一式贰份，双方签

20、字生效。未尽事宜双方协商解决。甲方：xx省房地产公司 乙方：代表：日期：日期：车库买卖合同10卖方：_(以下简称甲方)买方：_(以下简称乙方)根据国家有关法律、法规规定，甲、乙双方在平等、自愿的基础上，就买卖车库一事达成如下协议：一、甲方自愿将其名下位于_小区_幢_号车库(实测建筑面积平方米)，出售给乙方。甲方保证所出售车库产权无争议纠纷。二、乙方所买上述车库仅作为贮藏室或车库使用，不得擅自改变主体结构、承重结构和用途。二、甲、乙双方商定车库出售价格为人民币万元整。乙方在_年_月_日前一次性付清。三、甲方已在_年_月_日将上述车库及有关手续移交给乙方。四、乙方购买上述车库后，与车库有关的所有权

21、利、义务均由乙方享有或承担，与甲方无关。五、因该车库甲方与开发商所签合同明确不能办理产权证。如日后因本车库与开发商产权纠纷导致乙方损失，甲方不予负责;乙方所付甲方购房款，甲方不予退还。如有可能办理产权证，甲方应协助乙方办理产权证及过户给乙方相关手续(产权归乙方所有)，办理产权证及过户费由乙方承担，甲方不得以任何理由收回该车库产权及使用权。本合同一式二份，自双方签字后生效，甲、乙双方各执一份，公证机构留存备案一份。甲方(出卖人)：乙方(买受人)：_年_月_日车库买卖合同11甲方（卖方）：乙方（买方）：关于乙方向甲方购车库事宜，双方经协商，达成协议如下：一、甲方将其拥有独立产权的位于盘锦市兴隆台区

22、翠南小区17栋楼6号车库（车库所有权证编号_，建筑面积_平方米）以人民币_元整（￥_）出售给乙方。乙方愿意以上述价格向甲方认购该车库。二、甲方承诺：1、向乙方提供符合要求的车库资料以备查核。2、保证对出售的车库拥有独立产权。3、保证该出售车库未予出租。4、自签订本协议起，保证将该车库按约定价格售给乙方，期间不得反悔或将车库出售给第三人。5、按照前述业务的需要，及时签订各项合同文件和办理各种手续。6、在办理产权过户时，乙方把各种手续资料给甲方，甲方负责办理产权过户。三、乙方承诺：1、一次性按要求付清车库款给甲方。2、按国家要求不改变车库的结构。3、按照前述业务需要，及时签订各项合同文件和办理各种

23、手续，办理产权过户时，所需费用由甲方承担聚效。四、违约责任1、甲方违约，拒绝将车库出售给乙方，应向乙方赔偿因此受到的损失。2、乙方违约，没有向甲方购买车库，应向甲方赔偿因此受到的损失。五、协议的定立、履行、变更和争议的解决适用中华人民共和国法律。六、协议自双方签字或盖章之日起生效。七、协议壹式两份，双方各执壹份。甲方：_年_月_日乙方：_年_月_日车库买卖合同12合同编号：_甲方(出售方)：_地址：_电话：_传真：_乙方(购买方)：_地址：_电话：_身份证号码：_根据中华人民共和国合同法及其他有关法律、法规之规定，甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上签定本合同。一、买受人所购的基本情况乙方所

24、购车位(库)位于_第_号单位。该车库套内面积约为_平方米。二、计价方式与价款双方约定按套计算该车位(库)总价款为(人民币) _拾_万_仟_佰_元整。三、付款方式买受人须在签定本合同时一次性付清全部价款，即人民币_拾_万_仟_佰_元整。四、交付期限出卖人应当在_年_月_日前，按有关规定，该车库经验收合格，并符合本合同规定的条件，交付买受人使用。如遇下列特殊原因，除双方同意解除合同或变更合同外，出卖人可据实予以延期：1、 遭遇不可抗力，且出卖人在发生之日起之十日内告之买受人的，如地震、水灾等;2、 遭遇非技术所能解决的问题，且出卖人在发生之日起之三十日内告之买受人的;3、 遭遇不能克服的客观原因，

25、且出卖人在发生之日起之三十日内告之买受人的;4、 经规划部门批准或设计单位同意的变更导致延期，且出卖人在发生之日起之三十日内告之买受人的;五、出卖人延期交房的违约责任除本合同第四条规定的特殊情况外，出卖人未能按规定时间交付使用，按以下方式处理;1、逾期时间，分别处理(不作累加)(1) 逾期不超过三十日，自最后交付期限的第二天起至实际交付之日止，出卖人按日向买受人支付总价款万分之二的违约金，合同继续履行;(2) 逾期超过三十日，买受人有权解除合同。买受人解除合同的，出卖人在三十天内退还全部已付款，并按百分之二的总价款向买受人支付违约金;买受人要求继续履行合同的，合同继续履行，自交付期限的第二天起

26、至实际交付之日止，出卖人按日向买受人支付总价款万分之二的违约金。六、交接车库达到交付使用条件后，出卖人应当书面通知买受人办理交付手续。买受人在接到交房通知七日内办理结算和交房手续，否则按拖延天数按日向出卖人支付总房款万分之二的违约金和看管费。逾期三十天，出卖人有权按买受人违约而终止合同，买受人按房款的百分之二向出卖人支付违约金，该房另行出售。七、其他买受人使用期间不得擅自改变该车位(库)的建筑主体结构、承重结构和用途。出卖人不得擅自改变与该车位(库)有关联的公共部位和设施的使用性质。八、争议本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决;协商不成的，按下述第_种方式解决：1、 提交_仲裁委

27、员会仲裁。2、 向_人民法院起诉。九 、本合同及其附件内，空格部分填写的文字与印刷文字具有同等效力。十 、本合同一式肆份，具有同等法律效力，合同持有情况如下：出卖人贰份，买受人贰份。十一、本合同自双方签订之日起生效。十二、附件：车库平面图出卖人(签章)：_ 买受人(签章)：_：_ ：_签于_年_月_日 签于_年_月_日车库买卖合同13卖方：_买方：_经买卖双方平等协商，在真实意愿的基础上，就买卖事宜达成一致，特签订本合同，双方共同遵守，并作为所有权归属的凭证。一、双方买卖的位于 ，面积 平方米，卖方获得时间，所有权证明资料名称，资料编码。二、的买卖价格为币 元整，于本合同签订之日由买方交付卖方

28、；及钥匙由卖方交付买方。三、卖方应保证对的拥有所有权，有权处置该，卖方及第三人没有在该上设定抵押，等机关没有对该采取查封扣押等措施。若存在上述情形并给买方造成损失，卖方对买方的损失应当予以赔偿。四、合同生效后，所有权归买方所有，买方拥有完全使用权、租赁权和转让权，使用、租赁、转让的时间、价格与卖方无关，但在同等条件下，卖方可以享有优先权。五、目前，潍坊市房管部门不对确权登记；若潍坊市房管部门能够对买卖进行登记时，卖方应当配合买方（或者第三方）办理过户登记手续。六、为使服务于本小区的物业管理知晓并对本买卖合同予以证明，物业管理应在本合同上盖章并填写相应的物权转让登记备案资料。七、本合同一式两份，

29、买卖双方各执一份，自双方签字后生效。卖方（手印）：_买方（手印）：_身份证号：_身份证号：_卖方（手印）：_身份证号：_年_月_日物业（盖章）：_年_月_日本合同买方持有件需附加下列附件：1、卖方（夫妻双方）的身份证复印件；2、款项收到条；3、卖方购买时取得的交款凭证；4、物业相关登记表。车库买卖合同14甲方(车库卖方)： 电话：乙方(车库买方)： 电话：甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就买卖车库达成如下协议： 买方所购车库的基本情况：车库位置： 车库编号： 建筑面积： 平 方米，总价： 元。有关事项：一、经甲乙双方共同协商，甲方自愿将位于 车库壹间出售给乙方。二、上述车库的出售价格

30、自甲乙双方签订协议书之日起不得变更。三、付款方式：一次性结清。在甲乙方双方签订本协议书后，由乙方支付相应款项，甲方出具收据后交付车库所有权。四、因车库未单独办理产权证，今后乙方如需办理相关产权证明需甲方协助的，甲方应及时告知乙方并提供相关协助。五、乙方在购得车库后，乙方对本车库享有所有权，今后与本车库所发生的一切事项由乙方负责，与甲方无关。六、甲、乙双方均应严格信守本协议，不得违约，如有违约，违约方应向守约方赔偿一切经济损失。七、本协议一式两份，双方各执一份，协议自双方签字之日起生效。未尽事宜，双方协商解决。甲方签字：乙方签字：证明人签字：年 月 日车库买卖合同15甲方(车库的所有权登记人)：

31、_ 身份证号：乙方(车库的实际所有人)：_ 身份证号：丙方(车库的购买人)： _ 身份证号：现甲、乙、丙三方就位于_，建筑面积共_平方米的车库达成如下协议：第一条上述车库实际所有人为乙方，甲方为所有权登记人。该车库的占有、使用、收益、处分权利及相关义务均由实际所有人乙方享有或承担。甲、乙双方对此事实均予以认可，并无异议，丙方亦知晓该事实。第二条上述车库由乙方售给丙方，全部价款共计人民币(大写)：_元。第三条本合同签订之日起_内，丙方应将上列价款付与乙方，乙方收到全部价款后，应将车库在_之内交付给丙方。第四条若乙方逾期_日，自约定的交付期限第二天起至实际交付之日止，乙方按日向丙方支付已交付价款万

32、分之_的违约金，合同继续履行;逾期超过_日后，丙方有权解除合同。丙方解除合同的，乙方应当自丙方解除合同通知到达之日起_天内退还全部已付款，并按丙方已付购款的_%向丙方支付违约金。丙方要求继续履行合同的，合同继续履行，自约定的交付期限第二天起至实际交付之日止，乙方按日向丙方支付购款_%的违约金。第五条甲方和乙方须保证上述车库没有产权纠纷和债权债务纠纷。因甲乙双方或任意一方的上述原因，造成该车库不能办理产权更名或发生债权债务纠纷的，由实际责任人单独或连带承担全部责任。向丙方赔偿损失，并支付相当于购款_%的违约金。第六条乙方须确保上述车库适宜使用。在交付之前，丙方有权对车库的质量、装修及附属设施等进

33、行检查，若发现有损坏、安全隐患或不适宜使用的问题，乙方应当在_之内予以维修、更换或其他措施予以解决。若情况严重的或乙方在约定期限内无法解决上述问题，经协商仍不能达成一致的，丙方有权利解除合同，乙方应在_内返还购款。第七条在甲方取得上述车库的产权证之日起_之内，到相关部门办理更名过户手续，将车库产权更名至丙方名下。所发生的更名相关费用由_承担。第八条乙方须确保甲方在取得上述车库产权证之日起_之内，能够履行本合同第四条之义务。若甲方违反约定，迟延或拒绝履行更名过户义务，乙方对丙方承担违约责任。第九条若甲方迟延或拒绝履行约定的更名过户义务，丙方有权单方解除合同。丙方解除合同的，乙方需全额返还丙方的购

34、款及自交付购款之日起至合同解除通知到达乙方之日止的利息，并由_方向丙方支付相当于购款_%的违约金。若乙方要求继续履行合同的，由_方向乙方按日支付，自约定的办理更名手续最后期限第二天起，相当于购款_%的违约金。第十条自合同签订之日起至车库产权更至丙方名下之日止，在此期间甲方、乙方非因不可抗力、情势变更或行政行为，均不得单方面提出解除合同、不得私自将该车库另行转卖给他人或其他任何损害丙方合法权利之行为。且乙方须对甲方行为负担保义务。若甲方有上述侵犯丙方合法权利之行为，甲、乙双方须对丙方连带承担违约责任。若乙方单独为上述侵犯丙方合法权利之行为，由乙方单独对丙方承担违约责任。第十一条若发生第十条所述违

35、约行为，应按第十条约定，由相应的责任主体对丙方承担相当于合同价款_%的违约金，同时责任主体必须继续履行合同义务。若发生第三人善意取得情形，致使无法将该车库更名至丙方名下，相关责任主体须向丙方返还购款及利息，赔偿相应损失，并支付相当于购款_%的违约金。第十二条上述车库的相关权利义务自交付后均归丙方享有，丙方对上述车库享有占有、使用、收益及处分之权利，并由乙方承担管理和维修方面的有关费用及相关的义务。第十三条乙方须保证上述车库能够办理产权登记。若上述车库无法办理产权登记，丙方有权单方解除合同，乙方须返还购款，并支付相当于购款_%的违约金。若丙方主张继续履行合同的，乙方须保障丙方对该车库的合法权益不受侵犯，并向丙方支付相当于购款_%的违约金，双方另有约定的除外。第十四条本契约一式四份，甲、乙双方各执一份，丙方两份(其中一份作产权登记附件)。甲方(签章)：_年_月_日乙方(签章)：_ _年_月_日丙方(签章)：_ _年_月_日第29页 共29页第 29 页 共 29 页第 29 页 共 29 页第 29 页 共 29 页第 29 页 共 29 页第 29 页 共 29 页第 29 页 共 29 页第 29 页 共 29 页第 29 页 共 29 页第 29 页 共 29 页第 29 页 共 29 页