2021深基坑施工合同_基坑施工合同.doc

《2021深基坑施工合同_基坑施工合同.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2021深基坑施工合同_基坑施工合同.doc（7页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2021深基坑施工合同_基坑施工合同深基坑施工合同_基坑施工合同_深基坑施工是一项风险性工程,是一门综合性很强的新型学科,对于深基坑施工合同你还了解多少呢?以下是在小编为大家整理的深基坑施工合同范文，感谢您的阅读。深基坑施工合同范文1甲方：乙方：依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项经协商一致订立本协议。一、工程概况工程名称：工程地点：工程内容：资金来源：二、工程承包范围及工程内容承包范围及内容：支护桩钻孔 、灌注、钢筋笼制作、测量定位(大清包、包工不包料、包机械设备、包工期、包质量、包安

2、全文明施工措施、包验收合格)。三、施工工期1、开工日期：本工程开工日期以甲方或监理下发的开工令为准。2、竣工日期： 合同工期总日历,合同生效之日起开始计算工期。3、合同工期总日历天数：支护桩工期4、如因政府停电、台风、暴雨遇人力不可抗拒的自然灾害等原因造成停工,导致乙方出现停工、窝工24小时以上,经双方协商，工期可顺延。5、因其他意外情况的停工，双方应共同查明原因，分清责任，其损失由责任方负担。由于停工，窝工原因而造成损失时，属甲方责任的，工期顺延，窝工24小时起开始签证，按现场签证时间为准，窝工补偿100元/工日/人，机械窝工费按实际产生费用补偿(参考市场价);属乙方责任的，由乙方自行赶工，

3、乙方原因造成工期拖延，每延迟一天处罚1000元，从工程款中扣除。四、承包方式1、乙方包工不包料。2、甲方应按照乙方提供的材料清单进行购置材料。五、质量标准1、工程质量标准： 严格按照国家、地方颁布的现行最新的施工验收规范和有关的法规规定进行施工 。2、本工程原材料质量必须符合国家相关规范标准。3、检验标准：本工程的施工标准及验收要严格按国家和省、市相关设计及施工验收标准、规范及规程执行，要求工程质量合格。六、合同价款：1、承包单价：Ø600长螺旋后插筋桩大清包按约为 米(据实结算)，钢筋笼制作 元/吨(含钢筋除锈)，本价格不含税费及企业管理费用。2、工程量的确定：长螺旋钻后插筋支

4、护桩按照设计有效桩长加800mm(翻浆高度)作为结算桩长。七、付款方式及付款条件 付款方式：按总进度付款，支护桩完成经验收合格后支付已完成工程量的75%的工程款，剩余25%的工程款到基坑支护工程全部完成后一次付清。八、双方一般权利和义务甲方责任:1、甲方应委派人员驻工地负责工程质量进度进行监督签证。2、 按乙方施工要求搞好施工及现场的;三通一平;，提供水源、电源到施工现场，保证施工场地人员、机器、材料进出畅通。3、甲方负责提供细线基点、±0.00标高及送桩深度;待乙方将轴线及桩位放好后，由甲方组织有关人员进行复核，如乙方所放轴线及桩位复核无误后作书面的确认。4、甲方提供基坑支护图

5、2份，工程地质勘查报告1份，组织有关部门进行图纸会审，乙方整理后各方盖章后，自存留底。5、负责周边关系协调处理工作、环境安全保卫工作。6、负责处理地下障碍以及钻出的土方外运工作。乙方责任:1、乙方委派同志为现场代表及项目负责人。负责本工程质量、进度、安全文明施工管理。2、 乙方必须严格按照设计图纸、方案、国家现场验收规范和质量评定标准、行业标准及甲方的要求进行施工，施工中因乙方责任造成的停工、返工、材料器材损失等费用均由乙方承担。施工中出现桩基质量问题和安全事故均由乙方负责。若因乙方桩基施工质量不合格造成基坑周边道路、房屋等公共设施出现开裂、不均匀沉降以及因施工导致地下各种公共设施和管线破损破

6、坏等问题，均由乙方负责。 3、乙方须按照甲方的工期要求施工，组织各种机械进退场，开工前向甲方提供有关人员上岗证、企业资质、有关设备合格证及年审合格证等有关资料。4、如实做好单桩施工记录及各种交工验收资料，及时向甲方或监理报送施工进度，认真做好自检工作，如发现问题应及时处理，采取有效的补救措施。5、严格遵守并执行甲方及监理人员的现场管理及现场代表提出的各项意见及要求，及时组织机械及施工人员进场，做到安全、文明施工。6、严格管控工程进度，不得拖延工期，按阶段及时向甲方提交工程进度证明资料及相关的工程资料。7、乙方应注意施工安全，负责对工人进行安全教育，并为工人购买保险，现场应选派专职安全员负责现场

7、安全文明施工，如发生工伤事故，均由乙方负责。九、补充条款1、在施工中乙方严禁浪费混凝土，控制好设计标高。如发现乙方无故浪费混凝土，甲方有权对乙方进行处罚。2、钢筋损耗率按0.5%、混凝土充盈系数按1.1。3、乙方进入施工现场一个星期内若因甲方原因无法开工，甲方应根据乙方的实际情况给予补偿(补到开工之日为止)。十、争议甲乙双方在履行合同时发生争议，可以和解或要求有关主管部门调解，当事人不愿和解、调解或和解调解不成的，可以向仲裁委员会申请仲裁或向施工当地法院提起诉讼。十一、合同生效合同签订后甲乙双方共同遵守，若单方违约承担一切法律责任。1、本合同自双方签字盖章后生效。2、本合同未尽事宜，双方另行协

8、商，签署补充合同，补充合同与本合同具有同等法律效力。3、本合同一式五份，甲方执三份，乙方执二份，各份具有同等法律效力。甲方(公章)：_乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_年_月_日_年_月_日深基坑施工合同范文2发包方： (以下简称甲方)承包方： (以下简称乙方)        依据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其它相关法律、法规有关规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经平等协商，现就甲方广发银行大厦坑土方挖取与外运工程承包给乙方施工达成合同条款如下：第一条：工程概况与内容1.1工程名称：1.2工程地点：1.

9、3工程内容：广发银行大厦深基坑土方挖取与外运，含承台与基础梁土方的挖取与外运。具体工作内容详见武汉地质工程勘察院设计的开顿国际大厦深基工程施工图。1.4土方工程量：经双方计算核对确认，广发银行大厦基坑开挖与外运土方工程总量为69100立方，此工程包括承台土方797立方和基础梁土方430立方，土方施工承包方同意按以前约定将承台土方和基础梁土方共计1227立方的外运作为优惠条件不计入土方开挖与外运工程量之中，剪除上述额后，双方最终确认纳入工程计价的土方工程量为67873立方第二条：工程计价与合同价款组成2.1经双方协商确定，纳入工程计价的土方工程款45元/立方(含奖励一元/立方)，合同总价款共计人

10、民币叁佰零伍万肆仟贰佰捌拾伍元(￥3，054，285元)整，上诉合同价款为本工程土石方挖取与外运的全部费用，包括(1)本 土石方挖取与外运的所有工程费与奖励费;(2)甲、乙双方在施工过程中签证认可的施工难度增加的机械台班增补费86，170.00元;(3)甲方与乙方现场签证费、甲方、乙方与建筑总承包方三方现场签证费和甲方、乙方、涉及深基坑施工方的现场签证费共计人民币73，310.00元，其中：甲、乙双方涉及深基坑施工方的签证费用应由甲方承担的部分6，530.00元，甲方应自行承担的现场签证费17，860.00元，甲、乙方与建筑总承包方三方现场签证费应由甲方承担的部分48，920.00元。以上第(2)、(3)款费用的具体组成详见乙方提交的广发银行大厦土方工程决算报价第 7 页 共 7 页