最新公司承包合同范本.doc

《最新公司承包合同范本.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《最新公司承包合同范本.doc（23页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、最新公司承包合同范本!最新公司承包合同范本1_建筑工程有限公司(以下简称甲方)项目负责人： (以下简称乙方)根据中华人民共和国合同法、建筑法和建筑工程质量管理条例，为进一步完善企业内部经营承包责任制，切实加强施工项目管理，确保工程项目质量和施工安全，对工程质量、安全实行终身负责。在工程项目建设过程中，为明确甲、乙双方的责、权、利，采取对工程项目建设总承包的管理办法，以确保工程项目建设圆满完成。为此，甲、乙双方本着平等、自愿、公平和诚信的原则，经甲、乙双方协商一致，对工程项目建设和管理等有关事宜签订以下责任合同条款。一、工程概况1、工程名称：_2、工程地点：_3、施工工期：_日历天(1)工程开工

2、时间：按与业主签订的施工合同要求为准(2)工程竣工时间：按与业主签订的施工合同要求为准4、工程质量等级：按与业主签订的施工合同要求为准5、工程造价: ￥_万元二、工程内容甲方将与业主签订的该项目建设工程施工合同的全部内容，交由乙方接收并全部完成。三、甲方责任和权利1、在该工程项目实施前，同业主签订建设工程施工合同后，并与乙方签订工程项目施工内部承包责任合同2、授予乙方该工程项目建设的全部资料，指导乙方工程项目建设和工程项目决算，参与工程项目竣工验收。3、为确保工程项目建设质量、安全、工期达标，协助乙方制订工程项目建设实施管理办法和工程项目施工组织计划，在工程项目建设实施过程中，若需调整、完善和

3、优化实施方案，甲方有权提出合理建议和意见。4、在工程项目建设实施和执行项目建设工程施工合同过程中，甲方有权对工程项目实施的进度、质量、安全和资金运行等状况进行定期或不定期检查，发现问题，限期整改。因乙方工程项目建设管理不善、形象进度滞后、造成质量隐患或工程质量检验达不到国家标准，甲方有权终止合同，并同时追究乙方的经济和法律责任。5、根据工程项目建设的实际和需要，甲方可不定期派人到乙方施工现场督促和检查，发现问题，督促乙方及时整改，若乙方拒不整改或整改不彻底，影响工程质量、工程进度和甲方形象，甲方有权随时派驻工程技术人员或管理人员，参与工程项目建设和管理，其派驻人员工资、生活补助、交通费等费用由

4、乙方承担。最新公司承包合同范本2发包方:_公司承包方:_公司(发包方)与_(承包方)经协商一致，且经_公司股东会批准，现将公司经营权在本合同期限内发包给承包方以供经营，订立本合同。第一章总则第一条承包经营期间,公司独立核算、依法纳税,自主经营,自负盈亏.财政,税收渠道不变.第二条承包经营期间,承包方必须在本公司的法定经营范围内从事经营活动(以本公司企业法人营业执照为准)。第二章承包的期限,方式和主要指标第三条承包经营的期限为_年,即从_年_月_日起至_年_月_日止.第四条承包经营的方式为:发包方在承包经营期限内将公司经营权提供给承包方，承包方为此支付给发包方人民币二千元。该笔款项于_之前付清。

5、第三章承包方的权利与义务承包方的权利第五条承包经营期间,承包方指派的代理人(仅限一人)作为公司的法定代表人,行使总经理的职权。第六条 承包方在承包期间,对本公司享有自主、独立的的经营权。具体权利如下:1、有权聘任副总经理和各部门经理,组成本公司的领导机构,并报股东会备案,承包期满或合同解除后,该领导机构即告解体.2、有权决定公司的机构设置，制定规章制度，人事聘用、任免和奖惩。3、有权根据实际需要购置新设备和资产。第七条承包方有权根据本合同规定,取得其应得的合法收入.第八条承包方有权在承包期内使用公司公章、合同章、支票、账号、发票等财务凭证。承包方的义务第九条承包方在承包期间应尽义务如下:1、必

6、须依照国家有关规定,按期如数缴纳应缴纳的各种税,费等.2、在承包期间,应保证公司各项资产的完好(合理损耗除外),.第十条承包方必须全面履行本合同中应由承包方履行的全部条款.第四章发包方的权利与义务第十一条发包方的权利如下:1、有权维护公司利益不受损害。2、有权监督本公司的经营范围。3、对本公司有财务监督权。第十二条发包方的义务如下:1、不得以任何形式干涉承包方的经营权。2、必须按本合同规定保障承包方的合法权益。3、必须全面履行合同中应由发包方履行的全部条款。第五章承包方的收入第十三条承包方的收入计算方法：承包方在承包经营期限内的所有利润均由承包方享有。第六章合同的变更,解除或终止第十四条本合同

7、生效后即具有法律约束力,发包、承包双方均不得随意变更或解除.本合同需要变更或解除时,须经双方协商一致达成新的书面协议,在新的书面协议未达成之前,本合同仍然有效。第十五条本合同履行期间,如国家有关政策与本合同签订时相比，发生重大变更，发包、承包任何一方利益受到重大影响,受影响的一方可以提出变更或解除本合同。第十六条发包方如违反本合同规定,干扰承包方的经营管理活动,使承包方无法继续经营下去,或使承包方的合法收入得不到保障,承包方有权解除本合同以及暂停支付承包费用，并要求发包方承担违约责任。第十七条由于不可抗力的原因使本合同无法完全履行或无法履行时,须发包,承包双方协商一致,可以变更或解除合同。第十

8、八条本合同规定的承包期满,发包承包双方的权利,义务履行完毕后,本合同自行终止。第十九条本合同期满三十日以前,承包方应接受发包方派出的审计机构对其承包情况进行审核,确定无误后,双方代表在审计意见书上签字,承包方方可离职。第七章违约责任第二十条发包,承包双方应全面实际履行本合同,不履行或不完全履行的应负违约责任。第二十一条发包方如违反本合同第二十条的规定，应承担违约责任，支付承包方对公司的投资总额的50%作为违约金，如承包方的实际损失超出该违约金的，则发包方按承包方的实际损失赔偿。第八章附则第二十二条承包方如发生意外事故,无法继续履行本合同,则由承包方另行推选或指派承包经营者,经发包方认定,继续履

9、行本合同。第二十三条在签订本合同时，发包方应将公司所有资产及债权债务状况编制成册，双方确认后作为本合同的附件。发包方应提供公司董事会和股东会关于不干涉承包方自主经营的决议，并作为本合同的附件。第二十四条本合同期满后,如本公司承包经营,且承包方履行本合同情况良好,承包方在同等条件下有优先再承包的权利。第二十五条本合同由双方签字盖章后生效。第二十六条本合同正本二份,发包方,承包方各执一份。第二十七条本合同适用中国法律，双方在履行合同中发生争议的，应协商解决。如协商不成的，双方提交仲裁委员会仲裁。发包方: _公司地址：_电话：_法定代表人:_(签字盖章)日期 ：_年_月_日承包方：_身份证号码：_日

10、期： _年_月_日最新公司承包合同范本3甲方：_乙方：_ _地址：_地址：_ _邮编：_邮编：_ _电话：_电话：_ _传真：_传真：_ _甲方在_市决定设立分公司经营甲方所开展的各项业务。现乙方向甲方商议承 包经营甲方在_所设立的分公司，甲方对此表示同意接受。为了明确甲、双方责、 权、利的关系，保障甲、乙双方的全法权益。为此，特制订本合同条款如下：一、 乙方自然人承包经营甲方在_所设立的分公司，在甲方领导下开展各项工作， 乙方在经营期间遵守国家的法律法规和各项政策规定。二、 乙方在承包经营_分公司的全部资金由乙方自筹(含分公司申请执照时所 需的费用、房租等等)，乙方在分公司内所添置的各项设备

11、、家具用具和所有财产属乙方所 有。三、 乙方有独立经营自主权，但不得违反本合同的各项规定，不得超出工商管理部门和甲 方的授权范围开展各项经营活动。四、 乙方有人事聘用权，但乙方必须严格遵守劳动法的有关规定，在与员工 签订劳动合同 时需经甲方法人签字盖章后为有效，乙方在与甲方的本合同期满前应妥善处理好员工的分流 问题，否则造成不良后果由乙方承担全部责任。五、 乙方的财务为非独立核算单位。必须由甲方认可的并持有上岗证的专职会计担任分公 司会计职务，会计受甲方领导，乙方在经营期间不得违反税法和会计法强行要求会计不记实 帐和虚开发票等违法行为，由此造成的损失由乙方承担全部责任，并交给甲方财务分析报告

12、壹份。会计在聘用或辞退时应经甲方同意后方可办理有关手续。六、 乙方所开展的各项业务必须是与甲方相关的业务，其每笔业务都必须与甲方发生往来， 不得与甲方有相同业务的单位发生往来合同;分公司成立后，甲方不直接与分公司区域内的 客户发生销售关系，而只能帮助分公司解决技术上的问题和将客户交由分公司处理。分公司 对外签订的合同只有乙方本人签字后方为有效。每份合同都必须报甲方备案。七、 乙方为配合甲方在全国开展业务，可在甲方业务范围内进行联系。如果乙方能在某一 区域开展工作，在经甲方同意后可单独授权交乙方经管，甲方只帮助乙努力培育市场。八、 甲方在遵守国家法律和法规的前提下，为乙方做好各项服务指导工作，定

13、期提供给乙 方经营策略和分公司发展业务的新思路。九、 甲方为了给乙方做好各项服务工作，甲方指定以下人员为工作联系人。 财务：_业务:_技术_。乙方在工作需要时与工作联系人联系咨询解 决相关问题，如有变动甲方另行通知，以保证乙方的业务顺序开展。甲方只确认由乙方本人 签字盖章后所提交的各项业务表单为有效表单。十、 甲方有权不定期的检查乙方的财务帐目和业务合同执行情况，有权与乙方所聘的员工 谈话了解分公司各项情况。十一、 甲方在乙方的各项业务往来中的有关价格和完成时间均由双方根据当时实际情况协 商确定。十二、 乙方在对外宣传时应注意甲方公司形象，其组织的大型推广宣传计划需经甲方同意 后方可实施。甲方

14、对乙方可行的宣传计划将全力支持，其费用由乙方承担。十三、 乙方在与甲方三合同生效之日起应预缴甲方保证金壹万元正作为为税款 保证金(乙 方在本合同签字之日起一个月内交给甲方);合同期满或双方同意中止合同时退回。甲、乙 双方按事先商定的价格购买上网卡和ip 卡等，其它合作项目如有收益由双方商定另行分配。十四、 本合同有效期为三年。自_ 年_月_日至_ 年_月_日止。 十五、 甲、乙双方任何一方违反本合同之任一条款，都视为违约，守约方有权随时终止本 合同并要求违约方赔偿损失。十六、 本合同在招待过程中如有未尽事宜，另签合同附件。该附件和本合同基有同等法律 效力。十七、 本合经甲、乙双签字盖章后即生效

15、，分公司注册成立后5 天内应将分公司的全部资 料复件给甲方备案(包印章的样章)甲方：(盖章) 乙方：(签字) 代表人：(签字) 签约日期：20_年 月 日 签约日期：20_年 月 日最新公司承包合同范本4甲方：乙方：承运车辆牌号：_;车辆类别：中卡货车。发动机号： ，车架号，目前车辆正常行驶，车况良好，灯光及各种设备部件齐全，机器运转正常不烧机油。该车的行驶证、购车附加税、手续齐全，此合同乙方签字后即代表乙方已收到该车和以上手续。现甲乙双方根据中华人民共和国合同法及有关规定，本着平等互利，协商一致的原则，签订车辆承包经营合同书。一、合同标的：甲乙双方在平等自愿的基础上，甲方将其所有的运输设备交

16、由乙方经营。甲方对乙方承包车辆拥有调派权并向乙方收取履约保证金。二、合同期限：自_年_月_日起至_年_月_日止。三、费用结算及支付方式：(一)承包费用标准：甲乙双方商定，乙方优先承运甲方要求承运的货物，除外乙方可自行接单，甲方承运货物按每公里1.8元结算。(二)车辆保险、维护检测、油材料、汽车保养、违章罚款、税额、赔偿金、等费用乙方承担，如甲方代付的，将去支付运费中予以扣除。(三)承包车辆每台车收取3万元履约保证金，乙方应向甲方一次交清。合同期满3个工作日内甲方退还(利息不计)。四、甲、乙双方的权力义务：(一)甲方的权力义务：1、甲方有权根据生产需要调派乙方承包车辆并指定服务区域和行驶路线;因

17、市场因素有权暂停或停止使用乙方承包车辆。2、甲方管理人员有权检查乙方的安全生产、服务质量、车辆技术性能状况，对发现的问题有权要求乙方进行整改。若乙方存在重大交通安全隐患问题、服务质量问题，以及车辆技术性能存在严重问题时，有权要求乙方停车整改或终止合同。3、甲方有权对乙方运输过程中的其它违规违纪行为进行纠正，拒不改正时可对乙方进行处理和处罚直至终止合同。4、有权调查乙方承包车辆及人员发生交通及服务质量事故的原因及影响，并有权根据事故影响程度依据甲方相关管理制度对乙方进行处理和处罚。6、甲方有按合同约定及时支付运费的义务。每月5号结算上月的运费，否则，每迟一天按结算金额的千分之三支付滞纳金。(二)

18、乙方的权力义务：1、按照甲方要求承运甲方委托的货物，并保证服务质量达到客户单位满意。2、乙方承包车辆必须达到国家有关标准及车辆年度检测标准，按国家或地方车管部门规定、定期检验、维护车辆，始终保持车辆性能良好。3、乙方未征得甲方同意，不得擅自以任何方式将本协议约定的承包车辆转包或分包，否则甲方有权终止合同。4、遵守甲方与用车单位所签订的相关合同及安全合同的内容和约定。5、车辆保险(交强险、车损险、第三者责任险、车上人员乘坐险等附加险种)、维修检测、停车、燃料、过境费、装卸费等费用及乙方雇佣人员的工资等所有费用由乙方承担。6、承包车辆运行的外部关系协调由乙方负责，交警、路政、超限及路阻等外部协调费

19、用乙方全部承担。7、有权拒绝甲方的违章指挥，有权拒绝除本车驾驶员以外的人员驾驶车辆，保证安全行驶。8、协助甲方做好工作量签认，运费结算等工作;并有权要求甲方按合同规定支付费用。五、其他约定：1、乙方不得以甲方的名义对外承揽毒品、危险品、走_等违法犯罪的运输业务。2、乙方不得做出有损甲方声誉，造成甲方经济损失的事情，否则甲方有权从乙方的运费中扣除相关经济损失费用。3、乙方承包车辆因泄漏、坠落、事故等原因造成的环境污染、财产损失等一切后果，由乙方承担所有责任。4、乙方承包车辆发生货物，被盗、遗失、贷损、贷差。交贷不清等情况、全部由乙方负责赔偿。5、乙方对所有承运货物，车载人员负全部安全责任，若造成

20、人员伤亡或承运货物损失的，乙方承担全部责任并负责赔偿。6、因第三方责任发生交通事故造成货物损失的，由乙方向甲方赔偿后再向第三方追偿。事故的处理与赔偿，由乙方与责任方按相关程序解决。7、乙方出现驾驶员酒后驾车，将交他人驾驶的情况之一时，甲方有权立即终止合同，并清退车辆和驾驶员。由此影响甲方工作而造成的经济损失，由乙方承担赔偿责任。8、乙方驾驶员擅自将车交他人驾驶而发生的交通事故，全部责任由乙方承担。9、保养及更换机油必须有甲方人员在场，每15000公里换一次。10、审验手续时应积极到有关部门办理，不得延误，如有延误所造成的有关罚款，从乙方履约金中扣除。11、承包期内所造成的一切经济纠纷、债务、违

21、法行为与甲方及车辆无关。12、乙方如发生交通事故在保险范围之内的责任损失，应直接向保险公司报案，进行索赔，并及时通知甲方备案。承包期内，若有重大事故及人员伤亡与甲方无关，乙方全权处理解决。13、承包期间如车辆发生自燃和火灾，甲方的所有经济损失由乙方支付。14、合同终止后，乙方应将全部手续(行驶证、保险卡、购车附加税等)交还甲方，甲方不能确定乙方在承包期内无违章违法行为后，甲方可核实后再退还乙方乙方履约金。若甲方故意拖延时间，则乙方可要求甲方支付除本金外再加银行同期利息的滞纳金。15、承包期结束后，如乙方愿意继续承包，应提前15日与甲方协商签合同，如乙方不愿再承包应在合同终止前八小时，将整车辆交

22、给甲方(注：应提前将车辆维修好)。如乙方拒不执行，视为违约，出赔偿甲方相应损失外，履约金没收。16、如甲方需要见到车时，乙方应随时让甲方或甲方安排的管理人员见到该车。如乙方无故推辞视为违约，乙方应付给甲方违约金13万元不等。六、违约责任：1、乙方承包车辆因长时间的维修或其他原因不能提供正常服务，甲方可视情况按照影响天数扣减结算金额并对乙方经济处罚;对严重影响生产服务的，甲方有权暂停或终止合同。2、对乙方承包车辆及人员违反甲方要求的，甲方有权对乙方进行处理和处罚，直至暂停或终止合同。3、乙方必须在甲方规定限期内缴纳违约经济处罚，否则甲方有权在支付给乙方的运费款项中扣除。4、乙方承包车辆不按时年检

23、，甲方可终止合同，并要求乙方支付1至5万不等的违约金。5、甲、乙双方违反合同有关条款约定并造成经济损失的，责任方赔偿对方1至5万不等的违约金。七、纠纷的解决方式：本合同在履行过程中发生纠纷时，甲、乙双方协商解决，协商不成时，则双方同意交当地人民法院判决，双方必须执行法院判决。八、附则：1、本合同未尽事宜，双方签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。2、本合同一式两份，其中甲方持一份，乙方持一份。3、本合同自双方签字盖章之日起生效。甲方：乙方：担保人：年电话：电话： 电话： 月日 身份证号： 身份证号：最新公司承包合同范本5发包人(甲方)：_有限公司 承包人(乙方)：_身份证号： _ 身份证

24、号： _鉴于：1、有限公司20_年度经营困难，迫切需要提升产品质量，增加利润空间，更好更快发展;2、甲方有待改革管理，健全各项规章制度，改革分配制度、协调股东和员工权益;3、乙方拟以在甲方内部设立项目部形式进行承包经营。甲乙双方经充分友好协商，经承包经营事宜达成如下协议条款，以资共同遵守：一、承包方式。乙方在承包期间内藉助甲方厂房、设备等并以甲方名义对外开展生产经营活动，在甲方内部以项目部形式进行公司管理与运作，投入资金、负担经营风险，并参与分红。二、承包期间。承包经营期为_年，自20_年_月_日始至20_年_月_日止。三、公司治理与项目部。1、公司治理。1)承包期间内，甲方修改公司章程、增加

25、或者减少注册资本、股东处分公司股权，股东向公司提供贷款，关联交易，公司合并、分立、解散或者变更公司形式以及甲方对外提供担保、处分公司重要资产，必须经股东会决议通过并经李招国同意。甲方其他事务由项目部负责，并由甲方董事会监督。2)董事会成员为五名，分别由甲方担任或指派三名，李招国指派两名，董事长由甲方委派的董事担任，副董事长由李招国或其指派的人员担任。除下款另有规定外，董事会决议均须由三分之二多数董事通过方可形成。以下事项需经董事会全体董事一致通过方可作出决议：a、董事会对董事长及总经理授权及变更;b、项目部人员的薪酬制度及奖励方案(不包括分红制度);c、涉及甲方经营管理的重大事项，具体包括但不

26、限于：董事会负责监督甲方及项目部日常运营管理工作，甲方其他事务除本合同另有规定外由项目部负责。董事会内季度召开一次，听取公司经营情况汇报，讨论决定甲方重大经营事项，特殊情况下也可召开临时会议。3)承包期间内，公司监事由甲方指派，其职权限于协助董事会的监督工作。4)承包期间内，担任甲方总经理，并担任甲方的法定代表人，组建项目部，全面独立负责项目部的日常经营管理。2、项目部。1)承包期内，甲方内部设立项目部，除本合同另有规定外，项目部全面负责甲方的经营管理：负责包括但不限于甲方经营的组织与协调、资金使用、成本及费用控制、原材料采购、质量控制、业务拓展、产品销售、纠纷处置、收受货款、合同管理、本协议

27、另有规定之外的人事管理等各项工作;组建公司经营团队，招聘生产厂长、生产技术骨干，建立、健全公司岗位责任制度，人员配置应力求精干、高效，部分员工可以兼职;负责甲方重要管理制度的制定和修改：包括印章管理制度、合同管理制度、财务管理制度、项目管理制度、销售管理制度。2)项目部下设财务及出纳，其中财务由甲方指派，出纳由李招国指派，甲方不再另设财务人员。3)甲方为项目部开立独立的银行账户，在甲方内部，项目部独立核算成本与损益，负担项目部经营管理成本及人员薪资，但对外均统一体现为甲方的成本与损益。4)甲方的公章、财务章均由项目部进行管理和使用，甲方、董事会、监事均有权依照本合同的规定进行监督。5)除本合同

28、另有规定外，甲方不再在项目部之外再设立任何的机构或配置任何人员，不再开展任何经营活动。6)_和_分别持有项目部50%、50%的承包份额比例，有权基于该比例分别与甲方核算成本与收益，_不以承包份额持有人身份参与项目部职权范围内的事项。7)承包期间内，承包份额持有人应坦诚合作，不得中途退出，未经甲方及其他持有人同意不得出让承包份额。四、甲方现有资产的权益区分。1、关于甲方的固定资产：1)甲方的厂房、办公楼、员工宿舍、机械设备、模具、在厂汽车等供项目部使用。2)甲方现有的 台成型机台应在20_年_月_日前由甲方负责维修至良好状态并移交项目部使用，移交前的维修费用由甲方负担。3)甲方应于20_年_月_

29、日前购置_台双色机供项目部使用，购置费用由甲方负担。4)项目部须提取固定资产折旧和大修基金，并对机械设备和所有建筑物进行维修、维护，适时进行更新改造和技术改造;建筑物如需改扩建或新建，其内容和方案须事前征得所有权人的同意，全部的成本由所有权人承担，项目部应向所有权人支付使用费。5)上述固定资产仅供项目部使用;项目部应按每季度_万元向甲方支付固定资产使用费，支付期限为每季度届满后_日内，支付方式为付至_。2、关于甲方的库存物资与产品：1)甲方将留由项目部使用的库存物资(主要为原材料、包装材料)登记造册(待移交库存物资清单作为本合同附件2)，移交给项目部，换算为资金，作为蔡高涛对项目部的现金投入，

30、具体金额需由_确认;其余库存物资由甲方自行处置，与项目部无关，但甲方应尽快处理，不得影响项目部正常生产经营活动。2)对承包起始日甲方尚在生产的产品，以订单划分，属于项目部设立前甲方出货的订单，由甲方负担其成本并享有收益，属于项目部开发的订单，由项目部负责其成本并享有收益。五、公司经营。1、如上述条款所规定，公司经营均通过项目部开展。2、项目部的运作资金：1) 应向项目部注入_万元作为项目部流动资金，由二人分别按照承包份额负担分期、分配按照生产经营需要注入甲方名下的项目部账户，其中甲方移交项目部的附件所指物资作为蔡高涛注入的项目流动资金，第一期_万元资金应于 20_年_月_日前到位，余下资金由股

31、东会决议后一周内到位。2)另需_万元流动资金以甲方名义以甲方资产向银行申请抵押贷款，贷款时间安排在本合同签署之日起_日内，贷款本金及还本付息均计入项目部成本及损益。六、项目部收益分配及风险负担。1、收益分配。1)项目部实现收益的，按照以下比例分红：甲方提成分红_%，因其承包份额分红_%，总经理及其经营管理团队因其经营管理行为分红_%(由总经理负责分配)。2)可分配利润的确定：由项目部财务人员按照项目部实际经营管理成本及收益确定最终项目部损益;项目部损益按照法定会计年度依照法定的公司会计准则核算。项目部损益正常应与甲方的损益一致，但固定资产使用费不包括在可分配利润之内;因承包前甲方债务(系指广义

32、债务，包括但不限于民商事债务、欠税、欠费、行政处罚等)影响分红各方权益的，甲方及其原股东应向分红权利人承担连带赔偿责任。3)年度若有盈利则必须分红，除非甲方股东一致同意不分;在不影响税收预提和不影响项目部运营的前提下，每次分红不低于当年可分配利润的_%，除非股东一致同意低于该标准外;分红决议作出后必须在两个月支付。4)项目部负责编制收益分配方案，甲方以股东会决议形式予以确认，分配方案应有利于优化各方特别是总经理及其管理团队税负。2、风险负担。1)承包期间内，项目部即承担公司全部的经营风险，甲方因项目部的过错承担法律责任的，项目部的承包份额持有人按份分别承担损害赔偿。2)甲方自行对承包前的债务负

33、责，并应及时清偿，该等债务与项目部无关。3)因甲方及其股东、董事、监事原因造成项目部损失的，甲方应向项目部承包份额持有人赔偿，赔偿款不计入项目部收益。七、声明与保证。1、甲方声明与保证如下：1)甲方为依法设立的企业法人，甲方对注册资本、实际出资、公司章程、固定资产情况、知识产权、截至承包起始日的资产负债情况、对外负债及担保情况均进行了真实、准确、完整的披露。2)承包开始后，甲方不再自行另行接受新的订单，甲方原来的客户均转为项目部所有，甲方全部对外经营在公司内部均通过项目部进行。3)严格按照本合同履行义务、行使权利，包括但不限于，在有关各方履行本合同的过程中，本合同所规定的各项内容和原则均应充分

34、体现在相关各方为执行某一条款而签署的合同、协议、股东会决议、董事会决议、章程(及其修正案)等法律文件中。4)甲方已向其全体股东披露了本合同的全部相关事项，其全体股东一致同意签署本合同;甲方及其股东、董事、监事除根据本合同的约定外对项目部运行不得干涉、阻挠或施加任何不利的影响。2、乙方声明与保证如下：1)严格按照本合同履行义务，行使权利。2)未经甲方同意不处分甲方移交的固定资产、不对外提供担保，不进行与经营活动无关的经济活动。八、违约责任。1、本合同一方违反本合同项下非金钱给付义务或者声明与保证的，应向守约方承担相应的损害赔偿责任，但因不可抗力原因造成的除外;如已经或即将严重影响项目部运营的，守

35、约方有权单方解除本合同。2、甲方及其原股东就每项违反有关本合同甲方之声明、保证及义务所产生之所有损失、损害、费用及开支承担连带责任。3、本合同项下，涉及逾期支付款项(包括注资款、分红等)的，应以逾期金额为基数按每日千分之一的标准向守约方支付逾期付款违约金，逾期超过30天的，守约方有权单方解除本合同。4、本合同任何一方将承担由于违反其作出的任何声明、保证以及义务而产生的一切经济责任和法律责任，并赔偿目标公司及守约方因此产生的全部损失和费用(费用包括但不限诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费及其它合理费用)。5、承包份额持有人一方不履行或消极履行本合同项下义务之权利，或者违约出让承包份额，如已经或即将严

36、重影响项目部运营的，另一方有权单方解除本合同，并赔偿守约方的一切损失和费用(费用包括但不限诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费及其它合理费用)。6、本合同因解除而终止的，承包期间届满。九、承包期间届满后的清理。1、承包期间届满前一个月，项目部应自行进行清算，清偿全部债权债务，对所有物资登记造册，并于届满日前向甲方移交与承包起始日价值相当的物资，但甲方固定资产的正常折旧以及作为蔡高涛注资的物资应当扣除、不在移交范围之内。2、承包期满后，甲方因承包期间内项目部经营行为发生的债务由乙方负担，由此给甲方造成的损失乙方应负责赔偿。3、承包期间届满前，双方应完成收益核算并完成分配。4、承包期间形成的商标权等依附

37、于甲方的知识产权，甲方应当合理作价补偿乙方。5、承包期间届满，经股东协商一致，可以适当延长承包期间，涉及承包份额转让的须公开竞价，内部股东有优先购置权。十、特别约定。1、为便于甲方及项。公司承包经营合同样本(公司经营困难)提要：承包期间内，甲方修改公司章程、增加或者减少注册资本、股东处分公司股权，股东向公司提供贷款目部开展经营活动， 应自本合同签署之日起一个月内过户40%的甲方股权至_名下，并办理相应的工商变更登记手续。2、本合同所指股东会、董事会及其决议均应在上述股权转让手续变更后召开及通过。3、基于上述股权份额参加甲方股东会、指派董事参加董事会，参与相关决议事项的'表决，享有相应的

38、知情权和经营管理权。4、不基于甲方股东身份参与甲方分红，不得出让、处分该份股权，承包期间届满，李招国向蔡高涛或其指定人士无偿返还该股权份额。5、股权变更的全部费用由甲方承担，并不计入项目部成本。十一、通知条款。1、交付：根据本合同规定发出的任何通知、要求或其他信函应以书面方式作出并送交：(1)就甲方而言：收件人：_地址：_传真号码:_(2)就_而言：收件人：_地址：_传真号码：_(3)就_而言：收件人：_地址：_传真号码：_或交付收件人按照本款规定提前三日发出之通知所指定之任何其它地址、或传真、电话号码或指定作为收件人之其它人士)2、送达：任何通知可由专人递送或以预付邮资之特快专递、挂号信寄出

39、或以传真发送，且在下列情况下，应被视为已经送达：1)以专人递送的，以实际送达有关方邮寄地址时为收到之日;2)以特快专递、挂号信函递送的，自投邮之日起第五个工作日为收到之日;3)传真送达的，发送之日为收讫之日，但若发送时不是工作日，则以下一个工作日为收到时间。十二、附则。1、未尽事宜由双方友好协议达成补充协议解决;因本合同及相关协议发生的争议，应当协商解决，协商不成的，向李招国所在地法院提起诉讼。2、与本合同有关的任何内容，都属绝对的商业秘密，各方及所有参与方都须严格保密。3、本合同及其补充协议均自甲方及 共同签署之日起生效。4、本合同附件为本合同不可分割的组成部分，本协议附件包括：甲方：_有限公司(盖章) 乙方：_甲方股东签字确认：_ 乙方签字确认：_日期：_年_月_日 日期：_年_月_日最新公司承包合同范本第 23 页 共 23 页