2022年防水施工合同范本.doc

《2022年防水施工合同范本.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022年防水施工合同范本.doc（9页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2022年防水施工合同范本20xx年防水施工合同范本篇一 甲方：_ 乙方：_ 甲方以包工不包料的方式将鼓楼广场_楼屋面、卫生间及地下车库局部防水工程委托乙方组织施工，为了明确双方责任，组合本工程具体情况，经协商一致签订合同，并共同遵守。 一、承包内容 _楼屋面采用_卷材防水_层；卫生间、地下车库地面采用聚氨酯防水涂料_mm厚，分三遍成活；地下室外墙为聚氨酯卷材_mm厚_层。包括所有材料水平、垂直运输、施工、清理、蓄水试验、放水等全过程。 二、工程单价 屋面为_元/m2；卫生间及地下室地面为_元/m2；地下室外墙为_元/m2含人工、税及平安、意外伤害等各种风险费用。 三、工程期约 _年_月_日到

2、_年_月_日，总工期_天。 四、工程结算 1、甲方按乙方的实际工程进度每月_日付完成工程量的_%工程款，待验收合格后付清余款。 2、工程数量按实际施工面积结算。 三、工程质量 1、乙方在工程开工和验收之前，应向甲方提供完整的技术资料。 2、质量标准应到达国家有关验收标准要求，防水层必须粘结牢固，接缝密实、四周及管道、下水口等周围应密封严实，在24小时蓄水条件下，无渗漏现象。 3、工程按合同完成后，如质量验收不符合标准，乙方必须返工修理直至符合要求，并承当返修的一切费用，由此造成的损失，由乙方全额赔偿。 四、施工平安 1、开工前、乙方应做好本工种工人的平安思想教育和平安考前须知并做好交底记录。

3、2、严格按照防水工程施工技术操作规程中的平安考前须知进行施工。否那么出现平安事故，概由乙方负责。 3、遵守工地规章制度，服从甲方现场管理人员的指挥及上级有关部门的监督管理。 4、如遇雨季施工，必须注意边坡稳定性，教育工人随时注意边坡；如乙方忽略此工作造成施工人员或第三者伤亡，一切费用均由乙方自行负责。 五、本合同一式两份，甲方一份，乙方一份，双方盖章或签字即发生法律效力，违约方应支付违约金并对所造成的损失负全部责任。 甲方公章：_乙方公章：_ 法定代表人签字：_法定代表人签字：_ 日期：_年_月_日_年_月_日 20xx年防水施工合同范本篇二 施工单位：_以下简称甲方 承包单位：_以下简称乙方

4、 经甲方对乙方承建专业资格的考核，同意将公司_防水工程委托乙方施工，为了明确双方在施工过程中的权利、义务和责任，按照确保工程质量、工程进度、工程平安的原那么，协商确定如下合同条款共同遵守执行。 一、总那么： 1、工程名称：_ 2、工程地点：_ 3、工程内容：根据公司_工程施工联系单和设计变更通知单要求，厨卫间防水工程采用聚合物水泥基防水涂膜_cm厚，屋面防水工程采用“_聚氨酯防水涂膜找平层上作基层处理。 二、承包方式： 乙方包工、包料、包质量、包管理、包平安、包进度等总包方式。 三、工程造价： 厨卫间聚合物防水每平米_元；屋面_聚氨酯防水每平米_元。结算时按实际面积结算。 四、质量标准： 乙方

5、应确保公司生产基地_楼防水工程到达优良标准，严格参照_有关标准及甲方要求施工，涂膜工程保证不起皮、不空鼓、不分层、不露点、平整均匀，与基层有一定粘结力，到达设计厚度等质量要求。 五、双方责任： 1、甲方责任： 相关的合同范本施工分包合同房屋建筑装修施工合同钢结构施工合同家装施工合同施工监理合同油漆施工合同维修施工合同广告牌施工合同景观施工合同 1应提前提出施工方案，并将工作面整理到达防水施工标准提交乙方施工。 2应提出工期方案，但应考虑到天气及人力等不可防止的因素，工期顺延。 3配合乙方施工，如提供必要的垂直运输、工人工地住宿等。 4甲方有权对乙方在施工过程中的工程质量进行监督检查，发现问题，

6、提交乙方整改。 2、乙方责任： 1听候甲方通知，即时将防水材料进场，提交防水材料合格证、检测报告及_建设局颁发的准用证，由甲方现场负责人抽检合格后使用，必要时由甲方抽送_检验合格后使用。 2配合市建公司_基地整体进度，按甲方提出的施工方案施工，除不可防止的因素外，不得人为拖延。 3应遵守施工现场的各项规章管理制度，不得有违规行为，否那么接受甲方各种形式的处分。 4应严格按防水工程标准标准施工，发现问题，及时自行解决，确保工程质量到达优良标准，并对工程保修_年。 六、付款方式： 本工程无预付工程款，甲方按乙方进度支付进度款，待工程全部完工验收达优良标准后甲方付至全部工程款的_%给乙方，留_%的工

7、程款作保修金，_年保修期满后乙方无质量问题，甲方支付余款。 七、其他 本合同一式二份，甲乙双方各执一份，具同等法律效力，待_年保修期满，甲方支付余款后，合同自动失效。未尽事宜，双方共同协商解决。 甲方盖章：_甲方代表签字：_ 乙方盖章：_乙方代表签字：_ 日期：_年_月_日_年_月_日 20xx年防水施工合同范本篇三 甲方：_ 乙方：_ 依据、及其它有关法律、法规，遵循平等、自愿、老实守信的原那么。双方就本建设工程地下室防水施工事项协商一致，订立本合同，供双方共同遵守。 一、工程概况 1、工程地点：_ 2、工程名称：_ 3、工程内容：在原有根底上新做一层SBS改性沥青防水卷材施工卷材为聚酯胎_

8、mm厚，-_，包含细部处理，底部基层处理剂的施工，附加层的施工，施工缝和后浇带的防水处理及与本工程有关的零星工程。 二、承包范围及方式： 包工、包料、包质量、包平安、包进度、包文明施工。 三、主材选用及工程价款等： 1、选用材质：“聚酯胎_mm厚，-_防水卷材，乙方在施工前必须提供材料的合格证书、材料检验证书、材料样板及乙方施工资格证书。材料经检测中心检测合格前方可进场开工 2、本合同价格包括材料现场转运、垃圾的清运、去除运离施工现场 3、施工厚度要求：采用外_mm厚“_防水卷材 4、全部包工包料，单价为_元/平方。 6、面积：按甲方确认的实做面积结算，此价格为含税人民币价格。 四、工期：按甲

9、方工程部所安排的进度施工。 五、工程质量： 1、工程质量标准：合格工程质量标准。 2、承包人施工质量必须到达国家现行标准、标准、图集和设计图纸的规定。并符合发包人的要求。工程施工质量必须符合 弹性体改性沥青防水卷材 GB18242-20xx及地下防水工程施工质量验收标准GB50208-20xx，防水施工所用的材料必须有产品合格证书和性能检测报告。并经发包人、监理、承包人共同见证取样，送法定检测部门检测合格，材料的品种、规格、性能符合现行国家标准和设计要求。不合格的严禁使用。工程质量保修期从竣工验收通过之日起计为五年。 六、合同价款与支付方式 按承包人实际完成的、且到达质量标准的工程量，每平方米

10、铺贴面积_元，该铺贴面积仅指铺贴完成的外外表积，其它如细部处理、底部基层处理剂的施工、附加层的施工、施工缝和后浇带的处理等均不再计算工程量，不再另计任何费用。 在承包人承包的防水工程范围内的一切检测费材料等均有承包人承当，不再另计任何费用。 达不到质量标准时，由承包人返工，因返工给发包人造成损失的，应赔偿发包人的损失；承包人拒绝返工的、或工期严重滞后时，由发包人另外组织施工单位进行施工，承包人已经施工的工程量，发包人可拒付任何费用，承包人对此无任何异议。 七、工程款支付方法： 1、当地下室底板及外墙板外侧防水层全部施工完毕，经质监站、监理单位、发包人、承包人共同验收到达合同约定的质量标准，并在

11、主体施工单位施工完回填土方后，_日内发包人支付给承包人外墙防水已完工程量的_%；土方回填施工时，承包人应派专人在现场跟班作业，以防泥工施工时破坏防水层； 2、在土方回填后_日内的适当时间，发包人组织承包人、监理单位不少于两次的地下室防水效果初验；在此期间，承包人整理施工资料提交给发包人；初验中没有发现问题，资料提交齐全有效，发包人支付承包人所施工的底板防水和外墙防水已完工程量的_%；假设在初验中发现渗漏或超过标准规定的湿渍等质量问题、或资料有缺陷时，顺延本次工程款的支付时间，直至承包人解决好所发现的问题； 3、在地下室底板和外墙后浇带等主体结构施工前后，承包人应及时配合，完成后浇带部位的防水层

12、施工；在后浇带等部位的防水层施工完毕后的_日内，经发包人、监理单位、承包人共同初验合格后，发包人支付承包人所施工的全部已完工程量的_%； 4、承包人剩余_%的工程款转作保修金，在保修期满后的_日内，由发包人无息退还给承包人。保修期间出现保修事件时，保修金缺乏局部由承包人交付。 八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承当工程质量保修责任。自行解决民工食宿。 九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款。 十、隐蔽工程和中间验收 所有分局部项工程、工序的施工，必须经发包人代表、监理工程师检查验收并签字认可后，方可进入下道工序的施工。 十一、平安施工文明施工

13、平安生产，文明施工由承包人负责并承当其费用；施工开始前，发包人为施工场地内的自有人员及第三人人员办理人身意外伤害保险，承包人施工人员发生工伤事故者，医疗费用由保险公司理赔，由发包人和承包人共同负责联系保险公司，由保险公司赔付。实际费用与理赔金额的差额由承包人承当。一旦发生重伤事故或伤亡事故者，发包人最终一次性赔付当事人的赔偿金以保险公司理赔的数额为封顶数额，其余由承包人承当。 十二、工程变更 施工过程中，承包人无权擅自变更；承包人应严格执行设计单位或发包人所出具的变更通知；工程变更涉及费用增减的，双方另行协商，签订补充协议。 十三、工程转包和分包 本工程严禁分包和转包；一经发现，发包人可立即与

14、承包人解除合同，工程款不予支付。 十四、不可抗力 双方关于不可抗力的约定：暴雨、暴雪、洪水、地震等自然灾害；发生不可抗力，双方的损失分别由各自承当自身的损失。 十五、保险 承包人应为其工地所有施工人员以及进入工地人员办理人身意外伤害保险、承包人的财物保险等。 十六、关于意外停工的约定 因停水、停电、天气恶劣以及其它外部环境因素的影响致使工程停工的，承包人的窝工工时费和生活费、机械停置费和租赁费、材料占用资金损失等以及或因上述原因引起的承包人的费用支出，发包人一概不予补偿；却因特殊原因，停工时间可能相对较长时，经承发包双方协商同意并在确定再次复工的时间后，承包人可采取人员、机械退场的措施、并保护

15、好已完工程，此费用均由承包人承当。 十七、工程质量保修 本防水工程的保修期为_年； 承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承当本工程质量保修责任；属于保修范围、内容的工程，承包人应当在接到保修通知之日起3天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理；发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修；质量保修完成后，由发包人组织验收。 十八、违约责任： 1、在施工过程中，乙方必须做好做足一切平安措失，如发生任何平安事故均由乙方承当一切责任。 2、乙方所提供的产品必须符合合同所规定且必须到达国家标准要求，否那么一经发现所造成

16、的损失由乙方承当，甲方可单方面解除合同且不需支付乙方工程款，乙方必须向甲方支付合同总款20%的违约金。 3、乙方必须按照合同的品牌及工程部所要求的施工工序及材料厚度严格施工，不得偷工减料。否那么，一经发现，甲方可拒付乙方工程款并可单方面解除合同，且乙方必须向甲方支付合同总价款2倍的违约金。 4、合同一经签订，乙方不得单方面解除合同或中途停工，否那么必须向甲方支付合同总款_%的违约金。 5、在乙方施工期间，乙方工人必须服从甲方工程部的管理，不得有任何偷盗行为或损坏现场成品行为，否那么一经发现，所造成的损失由乙方承当，所损失的金额以甲方确认的为准，且此款甲方有权直接在乙方工程款中扣除。 6、乙方必

17、须按照合同所规定的时间完工，否那么每延误一天，乙方必须向甲方支付合同总款_%的违约金，如超过三天仍未满足施工要求的，甲方可单方面中止合同，乙方所有工程款不予支付，所造成的损失由乙方自行承当。 7、在保修期间保修期为_年，如发生任何质量问题，乙方必须在接甲方电话通知_小时进行维修。否那么甲方有权自行修复，所发生的费用费用金额无须乙方同意以甲方确认的为准甲方有权直接在乙方工程质保金中扣除，缺乏部份可向乙方追索。 8、在全部完工后，乙方必须向甲方提供验收所需具备的一切资料，否那么甲方有权不予验收，所造成的损失由乙方自行负责。 9、工程全部完工后，乙方必须做到场地干净整洁、无任何垃圾，否那么甲方有权不

18、予验收并有权自行处理，所造成的损失由乙方自行承当，所发生的费用甲方有权直接在乙方工程款中扣除，所损失的金额以甲方确认的为准。 十九、廉洁条款 1、严禁甲方人员以任何方式明、暗示乙方请吃、请喝、收受乙方礼金、礼品或接受提供的其它私人便利或利益。 2、严禁乙方以任何方式向甲方人员提供私人便利、行贿或进行非正常商务宴请，如果出现乙方在履约过程进行私下请吃、向甲方人员提供私人便利、行贿等一切非正常的经济活动，一经查实，甲方有权单方面终止合同，且乙方必须承当由此造成的工期延误、退场等一切经济损失，所损失的金额以甲方确认的为准，并且甲方有权从乙方工程款中直接扣除。如果乙方事后主动积极向甲方陈述事实或乙方有证据显示以上行为为甲方人员施压的不得已行为，那么乙方可保存合同的权利和义务。 二十、其他事项： 1、在执行合同中发生争议，双方应通过友好协商解决。如协商无效，向甲方所在地人民法院申请仲裁。 2、本合同一式贰份，经双方签字盖章后即生效。 甲方盖章：_甲方负责人签字：_ 乙方盖章：_乙方负责人签字：_ 签约日期：_年_月_日,签约日期：_年_月_日 9 / 9