【精华】承揽合同集合10篇.doc

《【精华】承揽合同集合10篇.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《【精华】承揽合同集合10篇.doc（22页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、【精华】承揽合同集合10篇承揽合同 篇1 第一部分 合同协议书 发包人（全称） 承包人（全称） 依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚信原则，合同双方就_ 项目工程总承包事宜经协商一致，订立本合同。 一、工程概况 工程名称： 工程地点： 工程承包范围： 二、主要技术来源 三、主要日期 合同期限(绝对日期或相对日期)： 施工期限(绝对日期或相对日期)： （其中：竣工日期(绝对日期或相对日期)：） 四、工程质量标准 工程质量标准： 五、合同价格和付款货币 合同价格为人民币（大写）： 元。 除根据合同约定的在工程实施过程中需进行增减的款项外，合同

2、价格不作调整。 六、本协议书中有关词语的含义与合同通用条款中赋予的定义与解释相同。 七、合同生效 合同订立时间：年 月 日 合同订立地点： 本合同在以下条件满足之后生效：_ 发包人：承包人： （公章或合同专用章）（公章或合同专用章） 法定代表人或其授权代表：法定代表人或其授权代表： （签字） （签字） 工商注册住所：工商注册住所： 企业代码：企业代码： 邮政编码： 邮政编码： 法定代表人： 法定代表人： 授权代表： 授权代表： 电 话： 电 话： 传 真： 传 真： 电子邮箱：电子邮箱： 开户银行： 开户银行： 账 号： 账 号： 第二部分 通用条款 第1条 一般规定 1.1 定义与解释 1.

3、1.1 通用条款，指根据法律、行政法规的规定，合同当事人在履行工程总承包合同过程中所遵守的一般性条款，由本文件第1条至第20条组成。 1.1.2 专用条款，指根据工程总承包项目的实际，对通用条款进行补充、修改和完善，并同意共同遵守的条款。 1.1.3 工程总承包，指承包人受业主委托，按照合同约定对工程建设项目的设计、采购、施工（含竣工试验）、试运行等实行全过程或设计与其他阶段的工程承包。 1.1.4 发包人，指在合同协议书中约定的，被称为发包人的当事人，包括其合法继承人和经许可的受让人。 1.1.5 承包人，指在合同协议书中约定的，被发包人接受的具有工程总承包主体资格的当事人，包括其合法继承人

4、。 1.1.6 分包人，指接受承包人根据合同约定对外分包的部分工程或服务的，并具有相应资格的法人或其他组织。 1.1.7 发包人代表，指发包人指定的履行本合同的代表。 1.1.8 监理人，指发包人委托的具有相应资质的工程监理单位。 1.1.9 工程总监，指由监理人授权、负责履行监理合同的总监理工程师。 1.1.10 项目经理，指承包人按照合同约定任命的负责履行合同的代表。 1.1.11 永久性工程，指承包人根据合同约定，进行设计、施工、竣工试验、竣工后试验和（或）试运行考核并交付发包人进行生产操作或使用的工程。 1.1.12 单项工程，指专用条件中列明的具有某项独立功能的工程单元，是永久性工程

5、的组成部分。 1.1.13 临时性工程，指为实施、完成永久性工程及修补任何质量缺陷，在现场所需搭建的临时建筑物、构筑物，不构成永久性工程实体的工程。 1.1.14 现场或场地，指合同约定的用于承包人现场办公、居住、设备材料部件存放、施工机具、设施存放和工程实施的任何地点。 1.1.15 项目基础资料，指发包人提供给承包人的经有关部门对项目批准或核准的文件、报告（选厂报告、资源报告、勘察报告）、资料（气象、水文、地质）、协议（燃料、水、电、气、运输）和有关数据等，设计所须的基础资料。 1.1.16 现场障碍资料，指发包人为承包人完成设计、进行现场施工所需要提供的地上和地下已有的建筑物、构筑物、须

6、受保护的古建筑、古树木等坐标方位、数据和其他情况的资料。 1.1.17 设计阶段，指规划设计、总体设计、初步设计、技术设计和施工图设计等阶段。 1.1.18 工程物资，设计文件规定的并构成永久性工程实体的设备、材料和部件，及竣工后试验所需的材料等。 1.1.19 施工，指承包人把设计文件转化为工程的过程，包括土建、安装和竣工试验等作业。 1.1.20 竣工试验，指工程的土建、安装完工后，工程或（和）单项工程被业主接收前由承包商负责进行的试验。 1.1.21 施工竣工，指工程已按合同约定和设计要求完成土建、安装，并通过竣工试验。 1.1.22 工程接收，指工程或（和）单项工程通过竣工试验后，为使

7、发包人的操作人员、使用人员进入岗位进行竣工后试验、试运行准备，由承包人与发包人进行工程交接，并由发包人颁发接收证书的过程。 1.1.23 竣工后试验，指工程被发包人接收后，按合同约定由发包人自行组织的试验、或在发包人组织领导下并由承包人指导进行工程的功能试验。 1.1.24 试运行考核，指根据合同约定，在工程完成竣工试验后，由发包人自行或在发包人的组织领导下由承包人指导下进行的包括合同目标考核验收在内的全部试验。 1.1.25 考核验收证书，指试运行考核的全部试验完成并被验收后，由发包人签发的验收证书。 1.1.26 工程竣工验收，指承包人接到考核验收证书、完成扫尾工程和缺陷修复，并按合同约定

8、提交竣工验收报告、竣工资料、竣工结算资料，由发包人组织的工程结算与验收。 1.1.27 项目进度计划，指自合同生效之日起，按合同约定的工程全部实施阶段（包括：设计、采购、施工、竣工试验、工程接收、竣工后试验至试运行考核各阶段的）或合同约定的若干实施阶段的时间计划安排。 1.1.28施工开工日期，指合同协议书中约定的，承包人开始现场施工的绝对日期或相对日期。 1.1.29 竣工日期，指合同协议书中约定的，由承包人完成工程施工（含竣工试验）的绝对日期或相对日期，包括按合同约定的任何延长日期。 1.1.30 变更，指发包人书面通知或书面批准的，对工程所作的任何更改。 1.1.31 合同价格，指合同协

9、议书中约定的、承包人进行设计、采购、施工、竣工试验、竣工后试验和服务等工作的价款。 1.1.32 合同价格调整，指依据合同约定需要增减的费用而对合同价格进行的相应调整。 1.1.33 合同总价，指根据合同约定，经调整后的合同价格。 1.1.34 预付款，是指根据合同约定，由发包人预先支付给承包人的款项。 1.1.35 工程进度款，指发包人根据合同约定的支付内容、支付条件，分期向承包人支付的设计、采购和施工的进度款，及竣工后试验的服务费等款项。 1.1.36 工程质量保修责任书，指依据有关质量保修的法律规定，发包人与承包人签订的质量保修责任书。 1.1.37 书面形式，指合同书、信件和数据电文等

10、可以有形地表现所载内容的形式。数据电文包括：电传、传真、电子数据交换和电子邮件。 1.1.38 违约责任，指合同一方不履行合同义务或履行合同义务不符合合同约定所须承担的责任。 1.1.39 不可抗力，指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。 1.1.40 根据本合同工程的特点，补充约定的其他定义。 1.1.41条款标题不能作为合同解释的依据。 1.2 合同文件 1.2.1合同文件的组成。合同文件相互解释，互为说明。除专用条款另有约定外，组成本合同的文件及优先解释顺序如下： （1）本合同协议书 （2）中标通知书 （3）投标书及其附件 （4）本合同专用条款 （5）本合同通用条款 （6）标准、规范

11、及有关技术文件 （7）设计文件、资料和图纸 （8）构成合同组成部分的其他文件。 双方在履行合同过程中形成的通知、会议纪要、备忘录、补充文件、指令、传真、电子邮件、变更和洽商等书面形式的文件构成本合同的组成部分。 1.2.2当合同文件的条款内容含糊不清或不相一致，并且不能依据合同约定的解释顺序阐述清楚时，在不影响工程正常进行的情况下，由当事人协商解决， 也可采纳监理人的解释。当事人经协商未能达成一致或不接受监理人的解释的，根据16.3款关于争议和裁决的约定解决。 1.2.3合同中的条款标题仅为阅读方便，不作为对合同条款进行解释的依据。 1.2.4本合同中所使用的“日”、“月”、“年”均指公历的日

12、、月、年。本合同中所使用的任何期间的起点均指相应事件发生之日的下一日。如果任何时间的起算是以某一期间届满为条件，则起算点为该期间届满之日的下一日。任何期间的到期日为该期间届满之日的当日。“工作日”指除中国法定节假日之外的其他公历日。 1.3 语言文字 合同文件以中国的汉语简体语言文字编写、解释和说明。合同当事人在专用条款约定使用两种及以上语言时，汉语为优先解释和说明本合同的主导语言。 在少数民族地区，当事人可以约定使用少数民族语言编写、解释和说明本合同文件。 1.4 适用法律 本合同适用中华人民共和国的法律。需要明示的具体适用法律的名称在专用条款中约定。 1.5 标准、规范 1.5.1 适用于

13、本工程的国家标准规范、或（和）行业标准规范、或（和）工程所在地方的标准规范、或（和）企业标准规范的名称（或编号），在专用条款中约定。 1.5.2 发包人使用国外标准、规范的，负责提供原文版本和中文译本，并在专用条款中约定提供的标准、规范的名称、份数和时间。 1.5.3 没有相应成文规定的标准、规范时，由发包人在专用条款中约定的时间向承包人列明技术要求，承包人按约定的时间和技术要求提出实施方法，经发包人认可后执行。承包人需要对实施方法进行研发试验的，或须对施工人员进行特殊培训的，另行签订协议作为本合同附件，其费用由发包人承担。 1.5.4 遵守合同约定的标准规范进行设计、采购、加工和施工，任何一

14、方不得改变国家强制性标准规范的规定。 1.5.5发包人有权按照合同和适用法律规定的标准规范，对承包人的设计、实施提出安全、质量、环境保护和职业健康方面的建议、修改和变更。 1.6 遵守法律 1.6.1 在履行合同期间，国家法律、行政法规规定由发包人办理并取得立项、城市规划、区域规划批文、土地使用许可、开工批准或施工许可证、工程质量监督手续，及其他许可、执照、证件、批件等，发包人负责协调与有关部门和单位的关系。因此造成承包人的开工延误、暂停、费用增加、进度延误时，发包人按承包人实际增加的合理费用给予赔偿，竣工日期相应顺延。 1.6.2 承包人在履行合同期间遵守适用法律、行政法规、或行业规定进行设

15、计、采购、加工、施工、竣工试验和竣工后试验，并承担质量保修责任。承包人须办理履行合同所需的由承包人办理的各种许可、执照、批文和手续等，保证发包人免受因此造成的损失。并因此给发包人造成损失的，承包人按发包人的实际增加的合理费用给予赔偿。竣工日期延误，由承包人负责。 1.6.3 承包人按时向所雇佣人员发放工资，为其办理人身保险，并缴纳相关税费。承揽合同 篇2 甲方： 乙方： 甲方将滨江花园小区15#、16#楼的木工、瓦工、钢筋工、水电工（油漆另订），内外脚手架的施工，垂直运输及部分材料发包给乙方，双方就相关权利与业务协议如下，以共同遵守。 一、承包范围与单价 1、瓦工承包内容：15#、16#楼的施

16、工内容包括砼施工、墙体砌筑、粉刷、楼地面、散水其中包括施工机械，外墙及屋面保温防水，泥桶、铁锹等，承包单价 。（注：大临计时工土方开挖及配合人工，外墙贴面砖、花岗岩、内地面砖、散水坡意外的附属工程，如化粪池、窨井、道路等不在承包范围内，另行商定。） 2、木工承包内容：15#、16#楼的施工内容包括模板的支拆，内满堂架的搭拆和施工用的模板方木材料及钉子等加固材料，承包单价126元/m2 (建筑面积)。 3、钢筋承包内容：15#、16#楼所有的钢筋加工绑扎、加工机械、钢筋保护层等承包价 (建筑面积) 。(注：电渣压力焊及二次构造植筋不在承包范围内。) 4、架子工承包内容：15#、16#楼所有脚手架

17、搭拆包括内外脚手架的钢管、扣件挑架的槽钢、附墙材料竹笆、安及外架的油漆、工的搭设棚、临边防护、基坑防护、安全通道等承包单价 (建筑面积)。 5、水电工承包内容：15#、16#楼的水电安装施工包括现场施工用电管理，外墙落水管的安装，承包单价 。 (注：消防、暖通不在承包范围内。) 6、垂直运输：现场配备QTZ60型塔吊壹台，人货电梯贰台，施工用五芯电缆500m，总配电箱一台，二级配电箱二台，三级配电箱十台承包单价 (建筑面积)。 二、甲方职责： 1、甲方按时支付进度款。 2、甲方提供相关施工图纸四套，并进行技术交底。 3、甲方负责提供良好的住宿、食堂、施工、生活用水用电及道路的畅通。 4、施工中

18、甲方提供轴线、标高及水准点，甲方技术人员配合进行施工放线 三、乙方职责： 1、严格按规范和设计要求进行施工，确保工程质量。 2、服从甲方施工技术人员的管理，服从甲方调遣。 3、按甲方要求的进度节点完成施工内容，确保工程工期。 4、严格按甲方安全科（安全员）的要求进行施工，严禁野莽施工，服从甲方的安全管理。 四、付款方式： 1、乙方机械材料进场一周内，甲方代付15%材料款，约人民币 45万（以借条为准），待工程结算时从总价中扣除。 2、付款方式：甲方每月按完成量的60%付乙方工程款。（注：付款期限不超过每个月的5号，逾期造成人员不稳定或其它损失由甲方承担。） 3、春节前支付完成工程量的90%，主

19、体结构在春节前封顶，甲方承诺给予奖金 100000 元，以资鼓励。 4、工程实体完工支付结算总价的95%，5%余款于 年 月 日前一次性付清。 五、其它： 补充事项： 六、本协议一式三份，甲方贰份，乙方壹份。 本协议未尽事宜由甲、乙双方协商解决，协商不成可向地方法院提起诉讼。 七、签证 发包人： 承包人： 签 章： 签 章： 联系电话： 联系电话： 日 期： 日 期：承揽合同 篇3 签定日期：年月日 定作方（甲方）： 电话： 承揽方（乙方）： 电话： 经双方协商，签定本加工承揽合同，并严肃履行。 加工费 品名 规格 单位 数量 单价 金额 定作方供应原材料： 原材料 规格 单位 数量 日期 成

20、品单位耗用量 技术资料、图纸提供办法：。 产品检验标准和方法：。 交货地点及运输办法、运杂费用和负担：。 货款及费用结算办法及期限：。 本合同自双方签订之日起生效，合同履行完毕即失效。 甲方（盖章）： 乙方（盖章）：承揽合同 篇4 委托方（甲方）：承接方（乙方）： 第一条 甲方委托乙方承担_项目的_专业设计，经双方协商一致，签订本协议。 第二条 乙方设计标准为：_，乙方在设计完成后，需经甲方书面确认，方可认为成果交付，如未得到甲方书面确认的，均不视为成果交付。 第三条 甲方向乙方交付的资料 第四条 乙方应向甲方交付的设计成果 第五条 设计费用及支付方法 5.1甲方应支付本合同项目的设计费为_元

21、人民币（大写）。 5.2支付方法为： 签订本合同后，甲方应在本合同签订之日起5个工作日内支付给乙方本合同总价的20%首付款，即_元人民币（大写）。乙方在完成本项目设计并得到甲方书面签字确认后5个工作日内支付给乙方本合同80%的尾款，即_元人民币（大写）。 第六条双方责任 6.1 甲方责任 6.1.1 甲方在规定的时间内向乙方提交资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责。 6.2 乙方责任 6.2.1 乙方按本合同第四条规定的内容、时间及份数向甲方交付设计文件。 6.2.2 乙方对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于乙方设计错误造成损失，乙方除负责采取补救措施外，应免收受损失部分的设计

22、费，并根据损失程度向甲方偿付赔偿金，赔偿金最多与免收的.设计费金额相等。 6.2.3 由于乙方自身原因，延误了按本合同第四条规定的设计文件交付时间，每延误一天，应减收该项目应收设计费的百分之一。 6.2.4 合同生效后，乙方单方提出解除合同的，乙方应双倍返还定金，还应当按照有关规定赔偿甲方损失。 6.2.5 乙方不得向第三方扩散、转让甲方提交的图纸等技术经济资料。如发生以上情况，甲方有权索赔。 第七条 本合同未尽事宜，双方可签订补充协议作为附件，补充协议与本合同具有同等效力。双方如有争议，双方协商解决，如双方无法解决，双方有权向甲方所在地法院起诉。 第八条 本合同经甲、乙双方盖章签字后自 年

23、月日生效。本合同一式两份，双方各执一份。 甲方签字： 乙方签字： （盖章）（盖章）承揽合同 篇5 定作方：_（简称甲方） 承揽方：_（简称乙方） 经双方协商一致，订立下列条款，共同信守。 1产品的质量、包装、加工方法： _。 2原材料的提供以及规格、数量、质量： _。 3履行的期限、地点和方式： _。 4验收标准和方法： _。 5结算方式： _。 6违约责任： 除不可抗力的原因外，任何一方不履行合同，都要承担违约责任。 （1）承揽方的违约责任：不能交付定作物或完不成工作，偿付不能交付定作物或不能完成工作部分价款总值_或酬金总额_的违约金。 （2）定作方的违约责任：中途变更定作物的数量、规格、质

24、量和设计等，赔偿承揽方因此造成的损失，中途解除合同，属承揽方提供原材料的，偿付未履行部分价款总值_的违约金；不属承揽方提供原材料的，偿付承揽方以未履行部分酬金_的违约金。 7双方约定的其它条款： _。 8以上条款如有未尽事宜，应以书面协议，作为附件。 9本合同执行中发生纠纷，双方应及时协商解决，协商不成时，任何一方都可以向合同管理机关申请调解、仲裁，也可以直接向人民法院起诉。 10本合同一式_份，正本双方各执_份，副本送工商行政管理局存查。 11本合同有效期限：从双方签署之日起到_年_月_日止。 定作方（盖章）：_ 承揽方（盖章）：_ 法定代表人（签字）：_ 法定代表人（签字）：_ _年_月_

25、日 _年_月_日承揽合同 篇6 依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国广告法、加工承揽合同条例等有关法律规定，经双方协商，签订本合同，共同遵守。 第一条广告承揽要求 11项目（媒介）：_ 12广告内容及有关证件的名称、编号_。承揽方应按广告法规定，认真审查上述证件。委托方提供虚假、证件，应承担相应责任。如委托方提供的广告内容不合法，承揽方有权拒绝。 13发布地点或形式：_ 14颜色：_ 15规格或材料：_ 16刊播次数、起讫时间、日期：_ 17其他要求：_ 第二条费用及支付办法 21费用： 22结算方式和期限：_ 23承揽方必须开具广告业务统一发票，否则，委托方有权拒付广告费。 第三条验收方

26、式及时间_。 第四条违约责任 41委托方中途废止合同，按未履行部分广告费的_，向承揽方偿付违约金；超过合同规定期限付款，每逾期一天，按所欠款项的_偿付违约金。 42承揽方不能完成合同规定的工作，按未改造部分广告费的_，向委托方偿付违约金；不能按期履行合同，每逾期一天，按逾期未完成部分广告费的_支付违约金。 43其它违约责任按加工承揽合同条例执行。 第五条合同争议解决方式： 本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的，按下列第_种方式处理（未作选择的，视为选择1： 51提交_仲裁委员会（_仲裁委员会）仲裁； 52依法向人民法院起诉。 第六条双方商定的其他事项：_。 第七条附则

27、 71本合同附件_，名称_。 72本合同正本一式二份，合同双方各执一份，副本_份。 73本合同有效期：自_年_月_日生效至_年_月_日终止。承揽合同 篇7 甲方： 乙方： 甲、乙双方根据中华人民共和国广告法、中华人民共和国合同法及有关规定经友好协商，就户外广告制作事宜达成一致，签订本合同，共同遵守。 一 加工承揽项目名称： 二 工程地点： 三 工程内容 屋顶广告牌为钢结构，喷绘画面，飞利浦外照灯，板面尺寸为长 米*高 米，门脸牌匾为铝塑板板面，铁字加霓虹灯，板面尺寸为长 米*高 米。 3.1 工程造价 (1)屋顶钢结构部分制作施工费：￥ 元(人民币大写： 万元整) (2)门脸牌匾霓虹灯及大字制

28、作施工费为：￥ 元(人民币大写： 元整) 3.2 施工日期： 屋顶钢结构部分制作及安装时间为门脸霓虹灯大字部分制作及安装时间为 3.3 乙方保证工程质量，霓虹灯保修一年。 四 付款方式 合同签订一周内付40%即 ￥ 元(人民币大写： 元整) ;工程竣工验收合格后另付50%即 ￥ 元(人民币大写： 元整) ;保修期满后付10%即 ￥ 元(大写： 元整) 。 五 质量与验收 5.1 乙方应认真按照国家颁布的施工验收规范及工程设计图纸要求进行施工，接受甲方监督，质量验收必须达到合格。 5.2 工程具备竣工验收条件，双方根据国家工程竣工有关规定进行验收。 六、乙方责任 6.1 乙方应按照甲方的质量要求

29、及时准确的完成承揽工作。 6.2 按约定的要求做好施工现场地下管线和邻近建筑物、构筑物的保护工作。严格执行我市关于施工现场管理的有关规定，交工前清理现场达到建筑物无污染，现场无建筑垃圾。 6.3 乙方保证工程质量，霓虹灯保修以竣工验收合格之日起计算，保修一年。 6.4 在霓虹灯正常使用情况下，出现任何质量问题，乙方接到甲方通知时，24小时内维修，48小时内及时修复。 6.5 在承揽制作期间，乙方有义务接受甲方的监督和检查。 七、违约责任 7.1 乙方在施工中，涉及用火、用电、电焊、高空等高度危险作业时，应采取严密的安全保护措施。若出现任何(包括但不限于甲方、乙方及第三方)人身伤害或经济财产损失

30、，均由乙方单独承担责任，与甲方无关。 7.2 制作、设置过程、管理修缮、拆除过程中及发布期间，如因广告牌倒塌、脱落或其他原因而导致甲方、乙方或第三方的人身伤亡或财产损失的，不论乙方能否预知、是否尽到安全管理责任，乙方都负有单独处理、解决并承担全部损失赔偿的责任，与甲方无关。 7.3 甲乙双方有任一方违反合同行为的，应按合同总金额的1%向对方支付违约金，如违约金不足弥补守约方损失的，违约方应赔偿对方的全部实际损失。 八、其他有关事项 8.1 合同签署地：天津市南开区宾水西道333号万豪大厦9层 8.2 如因不可抗力(包括自然灾害)、规划、拆迁因素影响，须提前终止合同。双方按实际发生时间结算，多退

31、少补。 8.3 未尽事宜，双方友好协商或签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。 8.4 因解释、执行本合同所发生的争议，双方应首先友好协商解决;协商解决不成时，双方一致同意向合同签署地有管辖权的人民法院提起诉讼解决。 8.5 合同双方签字、盖章后生效。本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份。 甲方： 乙方： 年 月 日 年 月 日承揽合同 篇8 一、概念 合同法规定，承揽合同是承揽人按照定作人的要求完成工作，交付工作成果，定作人给付报酬的合同。承揽包括加工、定作、修理、复制、测试、检验等工作。 二、承揽合同的特征 在承揽合同中，提出工作要求，按约定接受工作成果并给付酬金的一方称为定作人;完

32、成工作并交付工作成果，按约定获取报酬的一方称为承揽人。承揽合同具有以下法律特征： (1)承揽合同以完成一定的工作并交付工作成果为标的。 (2)承揽人须以自己的设备、技术和劳力完成所承揽的工作。 (3)承揽人工作具有独立性。 三、承揽合同当事人的权利义务 承揽合同属于双务合同。就是说，合同当事人一方享有的权利意味着对方要承担相应的义务。所以，此处仅就双方的义务进行阐述。 1.承揽人的义务 (1)按照合同约定完成承揽工作的义务。 (2)材料检验的义务。 (3)通知和保密的义务。 (4)接受监督检查和妥善保管工作成果等的义务。 (5)交付符合质量要求工作成果的义务。 2.定作人的义务 (1)按照约定

33、提供材料和协助承揽人完成工作的义务。 (2)支付报酬的义务。 (3)依法赔偿损失的义务。 (4)验收工作成果的义务。 四、承揽合同的解除 承揽合同是以当事人之间的信赖关系为基础，所以在合同履行过程中，一旦这种信赖关系遭到破坏，法律允许当事人解除合同。 1.承揽人的法定解除权 定作人不履行协助义务致使承揽工作不能完成的，承揽人可以催告定作人在合理期限内履行义务，并可以顺延履行期限;定作人逾期不履行的，承揽人可以依法解除合同。 2.定作人的法定解除权 承揽人将其承揽的主要工作交由第三人完成的，应当就该第三人完成的工作成果向定作人负责;未经定作人同意的，定作人可以解除合同。 3.定作人的法定任意解除

34、权 定作人可以随时解除承揽合同，造成承揽人损失的，应当赔偿损失。 根据合同法“总则”的规定，双方当事人可以协商解除合同。当事人一方解除合同的，只限于两种情况：一是发生不可抗力致使合同目的无法实现;二是对方当事人严重违约。除此之外，当事人擅自解除合同的，应当承担违约责任。承揽合同 篇9 承揽方（乙方）： 代表人： 职务： 电话： 经双方协商，签定本加工承揽合同，共同遵守执行。 一、甲方供应原材料： 原材料： 规格： 单位： 数量： 日期： 成品单位耗用量： 二、乙方完成产品情况： 品种： 规格： 单位： 数量： 加工费：单价 金额 三、技术资料、图纸提供办法及保密： 四、甲方提供原材料的检验标准

35、和方法： 五、甲方对加工完成品的检验标准和方法： 六、交货地点及运输办法、运杂费用和负担： 七、货款及费用结算办法及期限： 八、本合同自双方签订之日起生效，合同履行完毕即失效。 甲方（盖章）： 乙方（盖章）： 签订时间：承揽合同 篇10 甲方(发包方)： 乙方(承包方)： 依照中华人民共和国合同法以及相关法律法规，遵循平等、自愿和诚实信用的原则，双方经协商就乙方提供施工机械承包甲方发包工程的相关事宜达成协议如下： 第一条：施工项目名称. 施工内容 施工地点施工期限：_ 年_月_日起至相应工程完工。 第二条 施工机械及工程款计算与支付 一、机械设备： 序号_、机械名称 、规格_、型号、数量_(台

36、)。 二、工程款计价方式：累计签发的时间，按累计时间乘以单价进行计算，不考虑作业次数。单价为：用挖斗_ 元/小时，用破碎_ 元/小时。 三、工程款计算方式说明 1、甲方在乙方当次台班完工后，由甲方指定的现场代表向乙方出具机械工作时间签证单;并认可此人签发的单据， 2、机械设备按实际工作时间进行计量，精确到分钟。连续作业(或机械故障)间歇时间在10分钟内，不予以扣除台班时间，超过10分钟应扣除相应时间。 3、乙方每天工作后应及时要求甲方给予签发单据，签发单据的时间若超过1天甲方将不予认可其量。 三、支付方式 甲方以工程开工日为起算日，甲方支付乙方的工程款项按现场工程完成进度付款，完成工程进度50

37、%时，甲方按挖机总工时的30%支付乙方款项，完成工程进度100%，甲方按按挖机总工时的60%支付乙方款项，余款待甲方工程建设方结算付款后全部结清。乙方收到甲方支付的工程款时，应由乙方本人向甲方出具工程款收款单 第三条 机械设备的使用和管理 一、乙方应当按照合同约定的时间、地点，按甲方的书面通知将工程所需的机械运送至本项目施工现场。 二、甲方应就乙方提供机械的型号、规格、附件、数量、质量等与乙方共同进行验收并签署书面的确认书。必须进行安装、检验、检测合格后方可投入使用的机械设备。 三、甲方除承担本合同约定的工程款外，其余因机械设备运输、使用、施工等发生的全部费用均由乙方承担。 四、机械设备由乙方

38、负责管理。施工特种作业人员，应当符合国家法规，持证上岗。乙方也可委托具备相应资质的专业人员承担机械设备管理，受托方行为视为乙方行为。 乙方应提供机械设备管理的资料，满足施工项目受检需要。 五、因故障造成机械无法正常运行，乙方应及时进行维修。甲方按照当班次机械设备的实际运转时间向乙方出具相关的工程签证单。 六、机械设备发生事故或未遂恶性事故时，乙方应及时组织抢险，防止事态扩大，保护现场，并报告甲方和有关部门，听候处理。因以下情况而导致的经济损失及全部责任均由乙方承担： 1、属于乙方使用不当或者现场安全措施不当所发生的事故; 2、属于违章操作或非现场管理人员违章指挥发生的事故; 3、属于机械设备制

39、造质量、机械设备技术状况不良、机械设备发生故障，安全装置失效所发生的事故; 4、其他非因甲方原因造成的事故。 第四条 双方的权利和义务 一、甲方的权利和义务 1、甲方有权按照该项目的施工进度和管理要求对乙方的工程机械进行统筹安排，包括机械的数量安排、组合安排、工作时间安排、工程配合安排等。 2、甲方有权要求乙方按照合同约定提供合格的机械设备和驾驶员。甲方认为驾驶员不能胜任，乙方应在24小时内换人，否则甲方将另行安排机械进场，乙方无条件退出。并承担由此给甲方造成的损失。 3、若因乙方机械出现故障无法使用的，甲方有权要求乙方更换同等型号、性能的机械;乙方不能履行前述义务时，甲方有权单方解除本合同。

40、 4、若乙方因机械设备和驾驶员均不能胜任作业要求，甲方可无理由，无条件的中止乙方继续作业，甲方可按排其他机械进场施工。乙方无条件退出，并不得以任何理由阻止甲方施工。 5、甲方应当按照合同约定的时间、方式和金额向乙方出具有关工程签证单并支付合同价款。 6、甲方应当为乙方提供机械进出场、维护作业、工作操作的协助和便利。 二、乙方的权利和义务 l、乙方应当按照约定的时间、地点向甲方提供约定的合格机械设备。乙方应当向甲方提供机械设备生产厂家的生产许可证、产品合格证等文件。 2、乙方应当提供技术保障，承担机械在施工期间的维修保养义务。 3、乙方派出随机操作人员必须持证上岗，服从甲方管理，遵守甲方各项规章制度。 5、乙方有权按照合同约定收取合同价款。 第五条 违约责任 任何一方不履行或者不适当履行合同义务，应当承担违约责任，向对方支付违约金;给对方造成损失的，应当赔偿损失。 一、甲方违约责任 甲方未按合同约定支付工程款时，每逾期一日，须按应付款额的万分之二向乙方支付违约金;甲方逾期三个月仍未清偿时，乙方有权单方解除本合同并要求甲方支付违约金并损失赔偿。 二、乙方违约责任 1、乙方未按合同的约定向甲方提供机械设备或提供的机械设备型号和规格与合同不符，经甲书面告知仍不能按时履行或达不到甲方要求导致合同无法履行的，甲方有权解除合同并要求乙方支付违约金并赔偿损失。 2、乙方未按合同约定日期