[最新] 工程劳务分包合同范本.docx

《[最新] 工程劳务分包合同范本.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《[最新] 工程劳务分包合同范本.docx（22页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、最新工程劳务分包合同范本工程劳务分包合同范本工程承包人施工总承包人或专业工程承分包人:_劳务分包人:_按照,及其它有关法律,行政法规,遵循平等,自愿,公安然平静诚实信誉的原则,鉴于_下面简称为发包人与工程承包人已经签订施工总承包合同或专业承分包合同下面称为总分包合同,双方就劳务分包事项协商达成一致,订立本合同.1,劳务分包人资质情况资质证书号码:发证机关:_资质专业及等级:复审时间及有效期:2,劳务分包工作对象及提供劳务内容工程名称:_工程地点:_分包范围:_提供分包劳务内容:_3,分包工作期限开场工作日期:年月日结束工作日期:年月日总日历工作天数为:天4,质量标准工程质量:按总分包合同有关质

2、量的约定,国家现行的和,本工作必须到达质量评定_等级.5,合同文件及解释顺序组成本合同的文件及优先解释顺序如下:1本合同;2本合同附件;3本工程施工总承包合同;4本工程施工专业承分包合同.6,标准规范除本工程总分包合同另有约定外,本合同适用标准规范如下:1_2_7,总分包合同7.1工程承包人应提供总分包合同有关承包工程的价格细节除外,供劳务分包人查阅.当劳务分包人要求时,工程承包人应向劳务分包人提供一份总包合同或专业分包合同有关承包工程的价格细节除外的副本或复印件.7.2劳务分包人应全面了解总分包合同的各项规定有关承包工程的价格细节除外.8,图纸8.1工程承包人应在劳务分包工作开工天前,向劳务

3、分包人提供图纸套,以及与本合同工作有关的标准图套.9,项目经理9.1工程承包人委派的担任驻工地履行本合同的项目经理为_,职务:,职称:_.9.2劳务分包人委派的担任驻工地履行本合同的项目经理为_,职务:,职称:_.10,工程承包人义务10.1,组建与工程相适应的项目管理班子,全面履行总分包合同,组织施行施工管理的各项工作,对工程的工期和质量向发包人负责;10.2,除非本合同另有约定,工程承包人完成劳务分包人施工前期的下列工作并承当相应费用:1在年月日前向劳务分包人交付具备本合同项下劳务作业开工条件的施工场地,具备开工条件的施工场地交付要求为:_.2在年月日前完成水,电,热,电讯等施工管线和施工

4、道路,并知足完成本合同劳务作业所需的能源供给,通讯及施工道路畅通的时间和质量要求;3在年月日前向劳务分包人提供相应的工程地质和地下管网线路资料;4在年月日前完成办理下列工作手续包括各种证件,批件,规费,但涉及劳务分包人本身的手续除外:_;5在年月日前向劳务分包人提供相应的水准点与坐标控制点位置,其交验要求与保护责任为:_;6在年月日前向劳务分包人提供下列生产,生活临时设施:_,其交验要求与保护责任为:_;10.3,负责编制施工组织设计,统一制定各项管理目的,组织编制年,季,月施工计划,物资需用量计划表,施行对工程质量,工期,安全生产,文明施工,计量析测,实验化验的控制,监督,检查和验收;10.

5、4,负责工程测量定位,沉降观测,技术交底,组织图纸会审,统一安排技术档案资料的采集整理及交工验收;10.5,统筹安排,协调解决非劳务分包人独立使用的生产,生活临时设施,工作用水,用电及施工场地;10.6,按时提供图纸,及时交付应供材料,设备,所提供的施工机械设备,周转材料,安全设施保证施工需要;10.7,按本合同约定,向劳务分包人支付劳动报酬;10.8,负责与发包人,监理,设计及有关部门联络,协调现场工作关系.11,劳务分包人义务11.1,对本合同劳务分包范围内的工程质量向工程承包人负责,组织具有相应资格证书的熟练工人投入工作;未经工程承包人受权或允许,不得擅自与发包人及有关部门建立工作联络;

6、自觉遵守法律法规及有关规章制度;11.2,劳务分包人根据施工组织设计总进度计划的要求,每月底前天提交下月施工计划,有阶段工期要求的提交阶段施工计划,必要时按工程承包人要求提交旬,周施工计划,以及与完成上述阶段,时段施工计划相应的劳动力安排计划,经工程承包人批准后严格施行;11.3,严格根据设计图纸,施工验收规范,有关技术要求及施工组织设计精心组织施工,确保工程质量到达约定的标准;科学安排作业计划,投入足够的人力,物力,保证工期;加强安全教育,认真执行安全技术规范,严格遵守安全制度,落实安全措施,确保施工安全;加强现场管理,严格执行建设主管部门及环保,消防,环卫等有关部门对施工现场的管理规定,做

7、到文明施工;承当由于本身责任造成的质量修改,返工,工期拖延,安全事故,现场脏乱造成的损失及各种罚款;11.4,自觉接受工程承包人及有关部门的管理,监督和检查;接受工程承包人随时检查其设备,材料保管,使用情况,及其操作人员的有效证件,持证上岗情况;与现场其他单位协调配合,照顾全局;11.5,按工程承包人统一规划堆放材料,机具,按工程承包人标准化工地要求设置标牌,搞好生活区的管理,做好本身责任区的治安保卫工作;11.6,按时提交报表,完好的原始技术经济资料,配合工程承包人办理交工验收;11.7,做好施工场地周围建筑物,构筑物和地下管线和已完工程部分的成品保护工作,因劳务分包人责任发生损坏,劳务分包

8、人自行承当由此引起的一切经济损失及各种罚款;11.8,妥善保管,合理使用工程承包人提供或租赁给劳务分包人使用的机具,周转材料及其他设施;11.9劳务分包人须服从工程承包人转发的发包人及工程师的指令.11.10除非本合同另有约定,劳务分包人应对其作业内容的施行,完工负责,劳务分包人应承当并履行总分包合同约定的,与劳务作业有关的所有义务及工作程序.12,安全施工与检查12.1,劳务分包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按安全标准进行施工,并随时接受行业安全检查人员依法施行的监督检查,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患.由于劳务分包人安全措施不力造成事故的责任和因而而发生的费用,由劳务分包

9、人承当.12.2,工程承包人应对其在施工场地的工作人员进行安全教育,并对他们的安全负责.工程承包人不得要求劳务分包人违背安全管理的规定进行施工.因工程承包人原因导致的安全事故,由工程承包人承当相应责任及发生的费用.13,安全防护13.1,劳务分包人在动力设备,输电线路,地下管道,密封防震车间,易燃易爆地段以及临街交通要道附近施工时,施工开场前应向工程承包人提出安全防护措施,经工程承包人认可后施行,防护措施费用由工程承包人承当.13.2,施行爆破作业,在放射,毒害性环境中工作含储存,运输,使用及使用毒害性,腐蚀性物品施工时,劳务分包人应在施工前10天以书面形式通知工程承包人,并提出相应的安全防护

10、措施,经工程承包人认可后施行,由工程承包人承当安全防护措施费用.13.3,劳务分包人在施工现场内使用的安全保护用品如安全帽,安全带及其他保护用品,由劳务分包人提供使用计划,经工程承包人批准后,由工程承包人负责供给.14,事故处理14.1,发生重大伤亡及其他安全事故,劳务分包人应按有关规定立即上报有关部门并报告工程承包人,同时按国家有关法律,行政法规对事故进行处理.14.2,劳务分包人和工程承包人对事故责任有争议时,应按相关规定处理.15,保险15.1,劳务分包人施工开场前,工程承包人应获得发包人为施工场地内的自有人员及第三人人员生命财产办理的保险,且不需劳务分包人.支付保险费用.15.2,运至

11、施工场地用于劳务施工的材料和待安装设备,由工程承包人办理或获得保险,且不需劳务分包人支付保险费用.15.3,工程承包人必须为租赁或提供应劳务分包人使用的施工机械设备办理保险,并支付保险费用.工程承包人自行投保的范围内容为:_.15.4,劳务分包人必须为从事危险作业的职工办理意外伤害保险,并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险,支付保险费用.劳务分包人自行投保的范围内容.15.5,保险事故发生时,劳务分包人和工程承包人有责任采取必要的措施,防止或减少损失.16,材料,设备供给161劳务分包人应在接到图纸后天内,向工程承包人提交材料,设备,构配件供给计划详细表式见附件一;经确认后,工

12、程承包人应按供给计划要求的质量,品种,规格,型号,数量和供给时间等组织货源并及时交付;需要劳务分包人运输,卸车的,劳务分包人必须及时进行,费用另行约定.如质量,品种,规格,型号不符合要求,劳务分包人应在验收时提出,工程承包人负责处理.162劳务分包人应妥善保管,合理使用工程承包人供给的材料,设备.因保管不善发生丢失,损坏,劳务分包人应赔偿,并承当因而造成的工期延误等发生的一切经济损失.163工程承包人委托劳务分包人采购下列低值易耗性材料列明名称,规格,数量,质量或其他要求:_采购材料费用为:单价_采购材料费用为:单价_采购材料费用为:单价_采购材料费用为:单价_164工程承包人委托劳务分包人采

13、购低值易耗性材料的费用,由劳务分包人凭采购凭证,另加%的管理费向工程承包人报销.17,劳务报酬171本工程的劳务报酬采用下列任何一种方式计算:1固定劳务报酬含管理费;2约定不同工种劳务的计时单价含管理费,按确认的工时计算;3约定不同工作成果的计件单价含管理费,按确认的工程量计算.172本工程的劳务报酬,除本合同176规定的情况外,均为一次包死,不再调整.173采用第1种方式计价的,劳务报酬共计_元.174采用第2种方式计价的,不同工种劳务的计时单价分别为:_,单价为_元;_,单价为_元;_,单价为_元;_,单价为_元;_,单价为_元.175采用第3种方式计价的,不同工作成果的计件单价分别为:_

14、,单价为_元;_,单价为_元;_,单价为_元;_,单价为_元;_,单价为_元.11.4,自觉接受工程承包人及有关部门的管理,监督和检查;接受工程承包人随时检查其设备,材料保管,使用情况,及其操作人员的有效证件,持证上岗情况;与现场其他单位协调配合,照顾全局;11.5,按工程承包人统一规划堆放材料,机具,按工程承包人标准化工地要求设置标牌,搞好生活区的管理,做好本身责任区的治安保卫工作;11.6,按时提交报表,完好的原始技术经济资料,配合工程承包人办理交工验收;11.7,做好施工场地周围建筑物,构筑物和地下管线和已完工程部分的成品保护工作,因劳务分包人责任发生损坏,劳务分包人自行承当由此引起的一

15、切经济损失及各种罚款;11.8,妥善保管,合理使用工程承包人提供或租赁给劳务分包人使用的机具,周转材料及其他设施;11.9劳务分包人须服从工程承包人转发的发包人及工程师的指令.11.10除非本合同另有约定,劳务分包人应对其作业内容的施行,完工负责,劳务分包人应承当并履行总分包合同约定的,与劳务作业有关的所有义务及工作程序.12,安全施工与检查12.1,劳务分包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按安全标准进行施工,并随时接受行业安全检查人员依法施行的监督检查,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患.由于劳务分包人安全措施不力造成事故的责任和因而而发生的费用,由劳务分包人承当.12.2,工程

16、承包人应对其在施工场地的工作人员进行安全教育,并对他们的安全负责.工程承包人不得要求劳务分包人违背安全管理的规定进行施工.因工程承包人原因导致的安全事故,由工程承包人承当相应责任及发生的费用.13,安全防护13.1,劳务分包人在动力设备,输电线路,地下管道,密封防震车间,易燃易爆地段以及临街交通要道附近施工时,施工开场前应向工程承包人提出安全防护措施,经工程承包人认可后施行,防护措施费用由工程承包人承当.13.2,施行爆破作业,在放射,毒害性环境中工作含储存,运输,使用及使用毒害性,腐蚀性物品施工时,劳务分包人应在施工前10天以书面形式通知工程承包人,并提出相应的安全防护措施,经工程承包人认可

17、后施行,由工程承包人承当安全防护措施费用.13.3,劳务分包人在施工现场内使用的安全保护用品如安全帽,安全带及其他保护用品,由劳务分包人提供使用计划,经工程承包人批准后,由工程承包人负责供给.14,事故处理14.1,发生重大伤亡及其他安全事故,劳务分包人应按有关规定立即上报有关部门并报告工程承包人,同时按国家有关法律,行政法规对事故进行处理.14.2,劳务分包人和工程承包人对事故责任有争议时,应按相关规定处理.15,保险15.1,劳务分包人施工开场前,工程承包人应获得发包人为施工场地内的自有人员及第三人人员生命财产办理的保险,且不需劳务分包人.支付保险费用.15.2,运至施工场地用于劳务施工的

18、材料和待安装设备,由工程承包人办理或获得保险,且不需劳务分包人支付保险费用.15.3,工程承包人必须为租赁或提供应劳务分包人使用的施工机械设备办理保险,并支付保险费用.工程承包人自行投保的范围内容为:_.15.4,劳务分包人必须为从事危险作业的职工办理意外伤害保险,并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险,支付保险费用.劳务分包人自行投保的范围内容为.15.5,保险事故发生时,劳务分包人和工程承包人有责任采取必要的措施,防止或减少损失.16,材料,设备供给161劳务分包人应在接到图纸后天内,向工程承包人提交材料,设备,构配件供给计划详细表式见附件一;经确认后,工程承包人应按供给计划

19、要求的质量,品种,规格,型号,数量和供给时间等组织货源并及时交付;需要劳务分包人运输,卸车的,劳务分包人必须及时进行,费用另行约定.如质量,品种,规格,型号不符合要求,劳务分包人应在验收时提出,工程承包人负责处理.162劳务分包人应妥善保管,合理使用工程承包人供给的材料,设备.因保管不善发生丢失,损坏,劳务分包人应赔偿,并承当因而造成的工期延误等发生的一切经济损失.163工程承包人委托劳务分包人采购下列低值易耗性材料列明名称,规格,数量,质量或其他要求:_采购材料费用为:单价_采购材料费用为:单价_采购材料费用为:单价_采购材料费用为:单价_164工程承包人委托劳务分包人采购低值易耗性材料的费

20、用,由劳务分包人凭采购凭证,另加%的管理费向工程承包人报销.17,劳务报酬171本工程的劳务报酬采用下列任何一种方式计算:1固定劳务报酬含管理费;2约定不同工种劳务的计时单价含管理费,按确认的工时计算;3约定不同工作成果的计件单价含管理费,按确认的工程量计算.172本工程的劳务报酬,除本合同176规定的情况外,均为一次包死,不再调整.173采用第1种方式计价的,劳务报酬共计_元.174采用第2种方式计价的,不同工种劳务的计时单价分别为:_,单价为_元;_,单价为_元;_,单价为_元;_,单价为_元;_,单价为_元.175采用第3种方式计价的,不同工作成果的计件单价分别为:_,单价为_元;_,单

21、价为_元;_,单价为_元;_,单价为_元;_,单价为_元.263当本合同的一方向另一方提出索赔时,应有正当的索赔理由,并有索赔事件发生时有效的相应证据.264工程承包人未按约定履行本人的各项义务或发生错误,以及应由工程承包人承当责任的其他情况,造成工作时间延误和或劳务分包人不能及时得到合同报酬及劳务分包人的其他经济损失,劳务分包人可按下列程序以书面形式向工程承包人索赔:索赔事件发生后21天内,向工程承包人项目经理发出索赔意向通知;2发出索赔意向通知后21天内,向工程承包人项目经理提出延长工作时间和或补偿经济损失的索赔报告及有关资料;3工程承包人项目经理在收到劳务分包人送交的索赔报告和有关资料后

22、,于21天内给予答复,或要求劳务分包人进一步补充索赔理由和证据;4工程承包人项目经理在收到劳务分包人送交的索赔报告和有关资料后21天内未予答复或未对劳务分包人作进一步要求,视为该项索赔已经认可;5当该项索赔事件持续进行时,劳务分包人应当阶段性地向工程承包人发出索赔意向,在索赔事件终了后21天内,向工程承包人项目经理送交索赔的有关资料和最终索赔报告.索赔答复程序与3,4规定一样.265劳务分包人未按约定履行本人的各项义务或发生错误,给工程承包人造成经济损失,工程承包人可按上述程序和时限以书面形式向劳务分包人索赔.27,争议271工程承包人和劳务分包人在履行合同时发生争议,能够自行和解或要求有关主

23、管部门调解,任何一方不愿和解,调解或和解,调解不成的,双方约定采用下列第种方式解决争议:1双方达成仲裁协议,向_仲裁委员会申请仲裁;2向有管辖权的人民法院起诉.272发生争议后,除非出现下列情况,双方都应继续履行合同,保持工作连续,保护好已完工作成果:单方违约导致合同确已无法履行,双方协议终止合同;调解要求停止合同工作,且为双方接受;仲裁机构要求停止合同工作;法院要求停止合同工作.28,禁止转包或再分包281劳务分包人不得将本合同项下的劳务作业转包或再分包给别人.否则,劳务分包人将依法承当责任.29,不可抗力291本合同中不可抗力的定义与总包合同中的定义一样.292不可抗力事件发生后,劳务分包人应立即通知工程承包人项目经理,并在力所能及的条件下迅速采取措施,尽力减少损失,工程承包人应协助劳务分包人采取措施.工程承包人项目经理以为劳务分包人应当暂停工作,劳务分包人应暂停工作.不可抗力事件结束后48小时内劳务分包人向工程承包人项目经理通报受害情况和损失情况,及估计清理和修复的费用.不可抗力事件持续发生,劳务分包人应每隔7天向工程承包人项目经理通报一次受害情况.不可抗力结束后14