光伏发电合同范本.docx

《光伏发电合同范本.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《光伏发电合同范本.docx（15页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、光伏发电合同范本光伏发电合同范本篇一：合同文本(光伏电站)合同文本项目名称：项目地点：静态造价：设计单位或施工单位，下面简称甲方:本溪市恒鼎光伏科技有限公司建设单位或业主，下面简称乙方:经甲乙双方协商，根据中华人民共和国公布的（合同法）要求，为了确保分布式光伏电站项目顺利完成，明确甲乙双方责任、权利和经济关系，鉴定本合同，双方共同履行。第一条甲乙双方责任一、根据乙方用电要求，甲方经过对乙方安装现场实际勘测，科学合理的制订分布式光伏电站安装方式及容量，确定其项目方案。二、乙方的分布式光伏电站项目安装现场如涉及公共区域，需要提供物业管理部门证实。法人单位需要提供营业执照，自然人需要提供个人身份证实

2、和房产证实。三、甲方配合乙方对分布式光伏电站项目申请备案，到电业管理部门办理其项目相关手续，申请国家度电补贴(国家发改委XX文件，分布式光伏电站度电补贴元)。四、甲方负责乙方分布式光伏电站一站式服务，提醒乙方对其电站日常注意事项。甲方提供5年不包扩设备异常损坏的售后服务。五、乙方能够自行管理分布式光伏电站，可以以有偿委托甲方管理其电站，需要签署甲乙双方分布式光伏电站管理协议备案。第二条项目工期本项目自年月日开场施工，至年月日施工完成并到达验收条件。甲方协助乙方整理项目相关资料备案，等待电业管理部门验收并。如因天气等原因工期延后，延后日期顺延；如因甲方或乙方原因造成项目工期延期，经甲乙双方约定，

3、其违约方违约金额按元/天计算。不可抗拒的因素除外。第三条项目承包方式分布式光伏电站项目，由甲方提供一站式服务，其项目静态投资为10元/瓦，按合同要求分步付款。如需开具发票，需要乙方提供税赋，普通发票为项目静态投资额的6%，增值税发票为项目静态投资额的17%。第四条项目质量甲方所使用的光伏产品符合光伏元器件国际A类标准，光伏电池组件寿命可达25年，其效率衰减仅为%。项目质量到达供电管理部门的供电标准和行业标准。如光伏组件等设备在保质期内发生质量问题由甲方全权负责。第五条项目容量方式及合同价格一、项目容量：根据乙方用电要求，甲方经过对乙方安装现场实际勘测，根据电业管理部门分布式电源接入方案要求，乙

4、方所安装的分布式光伏电站容量为Wp。其项目形式为方框内打“选择：1、发电自发自用2、发电自发自用余电上3、发电全部上二、乙方所安装的分布式光伏电站静态投资为：￥万元，大写为：￥万仟佰元角分。不包括电业管理部门发生的一切费用。第六条付款方式和付款时限一、付款方式方框内打“选择：1、现金2、支票3、汇款二、付款时限：签订本合同时，乙方向甲方支付设计保证金为项目静态投资额的10%，设计完成一周内乙方向甲方再支付静态投资额的80%，项目验收一周内乙方向甲方支付静态投资额的10%余款。第七条供电管理部门办理相关并备案手续等不包括在项目工期内第八条违约责任在本合同履行期间，甲乙双方如有违约造成的经济损失，

5、由违约方负责赔偿违约金，即项目静态投资额的100%。如有未尽事宜，甲乙双方本着友好协商的原则处理，补充商榷协议。如无法解决，甲乙双方能够向甲方所在地人民法院起诉。第九条合同文本数量本合同一式六份，甲乙双方各一份，其余四份发改委能源处、电业管理部门备案使用。本合同经甲乙双方签字盖章后生效。甲方盖章：法定或委托代表人：单位地址：本溪市溪湖区姚溪路2号开户银行：账号：联络024-*乙方盖章：法定或委托代表人：单位地址：开户银行：账号：联络合同签订地点：合同签订时间：年月日篇二：光伏发电施工总承包合同模板合同编号：xxxxxxxxxx示范项目EPC总承包合同发包人全称：xx承包人全称：xx第一部分合同

6、协议书发包人全称：xxxxxxx承包人全称：xxxxxxx按照（中华人民共和国合同法）、（中华人民共和国建筑法）及相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公安然平静诚信原则，合同双方就_黑龙江绅港能源太阳能光电建筑示范项目EPC总承包项目工程总承包事宜经协商一致，订立本合同。一、工程大概情况工程名称：xxxxxxxx示范项目EPC总承包工程地点：xxxxxx工程承包范围：太阳能光电建筑示范项目EPC总承包的设计初步设计、施工图设计、设备及材料采购、运输、施工、安装、调试、人员培训及技术服务。其中：1、设计工作范围：包括光电转换元件与建筑结合设计、光伏系统电气配置设计和光伏系统安装构造设计。设计工作

7、范围不包括太阳能光伏发电系统并接入设计xxxx。2、施工工作范围：光伏系统所需的土建、支架、设备安装及调试、系统通信、电缆敷设及连接含沟通侧400V母线的接入安装不包括xx电力公司设计的太阳能光伏发电系统并接入部分。二、主要技术来源承包人提供。三、主要日期合同期限(绝对日期或相对日期)：合同生效之日起40个日历日。设备全部进厂日期(绝对日期或相对日期)：暂定XX年5月5日。设备安装完工时间(绝对日期或相对日期)：暂定XX年6月5日。完工试验完工时间(绝对日期或相对日期)：暂定XX年6月15日。四、工程质量标准工程质量标准：合格五、工程建设规模、合同价格、付款货币工程建设规模1500kWp，合同

8、价格为￥xx大写：xx万元整。详细工程造价预算表详见附件1。除根据合同约定的在工程施行经过中需进行增减的款项外，合同价格不作调整。六、本协议书中有关词语的含义与合同通用条款中赋予的定义与解释一样。七、合同生效合同订立时间：XX年4月5日合同订立地点：xxx本合同在成立条件：经合同双方盖章签字，且发包人向承包人支付预付款后生效。发包人：承包人：公章或合同专用章公章或合同专用章xxxxxxxxxxxxxx法定代表人或其受权代表：法定代表人或其受权代表：签字签字工商注册住所：工商注册住所：企业代码：企业代码：邮政编码：邮政编码：法定代表人：法定代表人：受权代表：受权代表：电子邮箱：电子邮箱：开户银行

9、：开户银行：账号：账号：第二部分通用条款第1条一般规定定义与解释通用条款，指根据法律、行政法规的规定，合同当事人在履行工程总承包合同经过中所遵守的一般性条款，由本文件第1条至第20条组成。专用条款，指根据工程总承包项目的实际，对通用条款进行补充、修改和完善，并同意共同遵守的条款。工程总承包，指承包人受发包人委托，根据合同约定对工程建设项目的设计、采购、施工含完工试验、试运行等实行全经过或设计与其他阶段的工程承包。发包人，指在合同协议书中约定的，被称为发包人的当事人，包括其合法继承人和经许可的受让人。承包人，指在合同协议书中约定的，被发包人接受的具有工程总承包主体资格的当事人，包括其合法继承人。

10、分包人，指接受承包人根据合同约定对外分包的部分工程或服务的，并具有相应资格的法人或其他组织。发包人代表，指发包人指定的履行本合同的代表。监理人，指发包人委托的具有相应资质的工程监理单位。工程总监，指由监理人受权、负责履行监理合同的总监理工程师。项目经理，指承包人根据合同约定任命的负责履行合同的代表。永久性工程，指承包人根据合同约定，进行设计、施工、完工试验、完工后试验和或试运行考核并交付发包人进行生产操作或使用的工程。单项工程，指专用条件中列明的具有某项独立功能的工程单元，是永久性工程的组成部分。临时性工程，指为施行、完成永久性工程及修补任何质量缺陷，在现场所需搭建的临时建筑物、构筑物，不构成

11、永久性工程实体的工程。现场或场地，指合同约定的用于承包人现场办公、居住、设备材料部件存放、施工机具、设施存放和工程施行的任何地点。项目基础资料，指发包人提供应承包人的经有关部门对项目批准或核准的文件、报告选厂报告、资源报告、勘察报告、资料气象、水文、地质、协议燃料、水、电、气、运输和有关数据等，设计所须的基础资料。现场障碍资料，指发包人为承包人完成设计、进行现场施工所需要提供的地上和地下已有的建筑物、构筑物、须受保护的古建筑、古树木等坐标方位、数据和其他情况的资料。设计阶段，指规划设计、总体设计、初步设计、技术设计和施工图设计等阶段。工程物资，设计文件规定的并构成永久性工程实体的设备、材料和部

12、件，及完工后试验所需的材料等。施工，指承包人把设计文件转化为工程的经过，包括土建、安装和完工试验等作业。完工试验，指工程的土建、安装完工后，工程或和单项工程被发包人接收前由承包人负责进行的试验。施工完工，指工程已按合同约定和设计要求完成土建、安装，并通过完工试验。工程接收，指工程或和单项工程通过完工试验后，为使发包人的操作人员、使用人员进入岗位进行完工后试验、试运行准备，由承包人与发包人进行工程交接，并由发包人颁发接收证书的经过。完工后试验，指工程被发包人接收后，按合同约定由发包人自行组织的试验、或在发包人组织领导下并由承包人指导进行工程的功能试验。试运行考核，指根据合同约定，在工程完成完工试

13、验后，由发包人自行或在发包人的组织领导下由承包人指导下进行的包括合同目的考核验收在内的全部试验。考核验收证书，指试运行考核的全部试验完成并被验收后，由发包人签发的验收证书。工程完工验收，指承包人接到考核验收证书、完成扫尾工程和缺陷修复，并按合同约定提交完工验收报告、完工资料、完工结算资料，由发包人组织的工程结算与验收。项目进度计划，指自合同生效之日起，按合同约定的工程全部施行阶段包括：设计、采购、施工、完工试验、工程接收、完工后试验至试运行考核各阶段的或合同约定的若干施行阶段的时间计划安排。施工开工日期，指合同协议书中约定的，承包人开场现场施工的绝对篇三：光伏发电项目施工合同建设工程施工合同甲方：合同编号：