基本交易合同书(日文)参考 (2).docx

《基本交易合同书(日文)参考 (2).docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《基本交易合同书(日文)参考 (2).docx（18页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、基本交易合同书(日文)参考基本取引契約書契約番号：締結場所：20年月日_下面甲会社下面乙製品取引注意事項下面通協議締結契約。第一章総則第1条：基本原則甲乙取引場合、平等互恵、友好信頼考方持、信誉基、忠実本契約履行。第2条：適用範囲他有効的書面契約場合、本契約甲注文乙供給製品取引契約下面個別契約適用。第3条：個別契約、個別契約甲注文書乙注文、承諾前提、成立。乙注文書受取一週間内異議提起受注。、甲注文製品名称、数量、単価、納期、納入場所等注文書書入相関内容添付書類注文書一緒乙渡。第4条：個別契約変更、甲製品設計変更生産変更行他原因、乙同意上個別契約内容対一部調整全部調整、。、上述変更、乙損失受場合

2、、甲乙相談賠償。第二章取引第5条：製品規格、甲渡製品規格、乙甲下面指定要求通実行。甲貸図面、説明書、各規格標準及他技術書類資料等下面借図面。乙図面、説明書製造、甲認可下面認可図面。、乙借図面、認可図面及甲要求対、質問不明所時、直甲提出、指示待。甲乙質問対、早返事。、需要、甲製品規格変更。、乙認可図面変更場合、事前甲同意。変更過程資料保存。第6条：借図面管理乙借図面管理専職担当者置、下面要求厳格守。甲書面認可、乙図面；甲乙以外人貸読。使用済要求場合、乙直借図面甲返。第7条：価格、個別契約締結前、甲乙双方相談上価格確定。、甲見積書予算計画提供要求時、乙早提供。第8条：納品、乙業務知専任検査人員手配

3、、出荷前厳格検査、規定期日、数量納品方法合格製品指定場所送。、乙迅速、安全、安値、納期守原則基運送按排。運賃負担双方価格一緒決定。、乙納品時、注文書他要求検査記録予備品一緒渡。第条：納期変更、納期遅延可能性時、乙延期原因予定納期日間前甲出、指示待。、乙本身原因納期延甲損害時、一切損害賠償。、乙納期繰上時、事前甲同意取。第10条：納品数量乙要求数量、納品。第11条：引受、乙第8条前条規定納品時、甲受取。、乙納品製品第条前条規定違反場合、甲返却。第12条：入荷検査、引受製品対、甲三日間内甲決方法検査上合格品引受。、不良品検出時、甲直不良内容乙知。第13条：不良品処理乙不良品通知書引受甲要求日間内修

4、理足分補充。第14条：特採乙要求他理由、甲軽微不良製品特採同意場合、乙甲要求製品等級下。、原則上一種類部品一回限。乙早改善対策。第15条：所有権移、第12条第14条検査上引受、製品所有権自動的甲移。、製品内甲支給品入場合、第23条処理。、甲乙所検査済製品乙甲要求指定所運搬。運搬済前専職担当者置管理。第16条：不良品取引、乙不良品通知受取日一週間内第14条特採不良品除外不良品取返。、甲無償支給材料、部品原因不良場合、規定甲自分処理。、乙不良品通知受取日一月以上不良品取返場合、甲自行処理権利。第17条：代金支払甲検収製品代金日間内乙指定口座電報為替送金為替、勘定振替等。第18条：相殺、前条他代金対

5、、甲規定期日以内有償支給部品又機械設備貸賃金相殺。、甲前項通相殺時、乙買掛金相殺金額差引、残高乙支払相殺伝票双方協議上決定。第19条：品質保証、乙甲国際共通先進建設設備生産目的理解上第5条規格品質特性要求合製品生産保証。、乙技術能力安宁的高図、有償無償技術指導積極的受取。、優人員育成、乙教育訓練計画作成、実施。、乙工程品質検査、必要検査設備測量器械設置、優品質製品甲提供保証。、甲検出不良品対、乙甲指示通修理?取替、損害賠償同時、再発生対策措置制定。第20条：乙下請会社利用、乙事前甲認可取場合、第三方全部一部分製品製造加工下請。、乙下請会社任場合本契約責任義務移。、下請会社行為、甲乙、下請会社対

6、一切責任負。、甲技術基準、図面等下請会社貸場合、乙最低貸範囲限、相手借用証明書書、使用済返要求。、情報守、下請会社本契約厳格守同時、第三方販売禁止規定厳格守要求。第21条：甲提供材料、部品等甲乙双方共同協商、特定部品特性保持、甲規定、乙製造加工用原材料、部品、半製品、組立製品等(下面支給品)有償無償支給。第22条：支給品検査、乙甲支給製品受取、三日間内検査、不良数量缺乏見付場合、直甲知、指示待。、乙前項規定沿損害招場合自分責任負。第23条：支給品所有権、甲無償支給品及利用乙製造加工再製品、半製品完成品所有権甲属。、乙支払済前甲有償提供製品利用製造再製品、半製品製品所有権甲属。、有償支給品、乙別

7、途使用。残甲返。第24条：支給品管理、乙甲支給品使用規定限、別途使用禁止基、専職担当者置支給品管理。、乙甲無償支給品端材、切粉処理方法甲要求処理。、第三方支給品没収他処分甲所有権利益大損害損害可能性場合、乙製品所有権甲属相手強調、直甲知、指示待。、甲乙所支給品状況検査行権利。第25条：支給品紛失、破壊乙甲支給品受取後、紛失、破壊数量缺乏状況出場合、甲与一切損害賠償。第26条：道具、治具管理乙甲注文製品使道具、治具廃棄、譲渡、加工製造時予甲知、付属的部品製造加工影響注意。第三章他約束第27条：甲援助乙同意上、甲乙所生産技術、品質管理、納品管理設備改善、安全管理等指導行。第28条：机密守甲乙双方取

8、引中了解相手仕事、技術方面机密事項守。本契約有効期間内及期満後第三者漏洩。第29条：第三者販売禁止乙本製品第三者販売技術利用類似製品生産。第30条：工業所有権、乙生産時甲指導受、発明設計考出場合工業所有権甲属。、乙設計、製造甲販売製品中、工業所有権起場合、乙甲影響与処理。第31条：義務権利転換禁止乙下面状況一発生発生可能性場合、甲連絡。、会社所在地、法人代表、及本契約関連会社内部等変更変化発生場合。、合資経営譲、譲受取、委託経営、委託受取、増資、減資。、他経営面出来事本契約関重要事項。第32条：有効期限、本契約有効期限締結日一年間。、期満三月前、甲乙変更解約書面化要求出場合、契約有効期限同等条

9、件上一年延。以後扱。、前項本契約有効期限成立個別契約適用。第33条：契約解除、下面状況一発生場合甲乙連絡全部一部分契約解除権利持。乙本契約付属契約個別契約規定違反場合。甲乙品質保証、納期守、改善可能性思場合。乙正当理由有効期限契約履行場合。乙災害他得原因、契約履行場合。乙工商監督部門営業中止又営業免許取上場合。乙債務多返済可能性場合。乙第三方没収、臨時抵当、臨時処分強制実行場合。乙倒産可能性発生場合。乙解散合資及他重大経営体制変化場合。甲以上状況発生可能性場合。、乙前項、状況場合直状況甲知。、甲前項規定契約解除場合、乙製品、再製品、半製品処理方法提出、乙実行。、甲本条第1項、契約解除時、乙賠償

10、要求権利。第34条：期限特恵前条第1項合契約解除場合、乙甲一切債務弁済期限特恵失、全債務返済。第35条：契約中止措置、理由本契約中止場合、乙直下面各項品物甲返(個別契約使必要品物、使用済次第返)甲乙貸図面。甲提供、未加工製品余材料。他乙保管借甲品物。、前項品物、乙返前専職担当者置保管。第36条：返却措置甲前条第1項規定、乙品物返却及第33条第3項甲指示引受断定場合、乙損害賠償要求権利。第37条：損害賠償評価標準、前条中提供製品賠償金計算方法：無償支給品購入価格材料費加工費期間費。有償支給品提供当時価格管理費。、損害賠償：乙甲直接損害費得利益以外、甲等第3者損害及対外的信誉損害賠償。第38条：道

11、具、治具処理、契約終止時、原因、乙甲乙及請負会社提供道具、治具甲返。他、借図面作道具、治具等第三者譲渡。、契約終止時、乙及下請会社取引部品生産作専用道具、治具甲返。、甲乙及下請会社作道具、治具回収場合費用計算下面通。道治具作費用甲支払費用道治具償却費。第39条：品質保証協議書締結甲乙双方品質保証体制確立、以外品質保証協議書締結。協議書本契約書有効構成書類。第40条：技術机密保持協議書締結甲利益守、甲乙双方技術机密保持協議書締結。協議書本契約書有効構成書類。第41条：協議契約書規定及疑問場合、甲乙双方協商解決。第42条：仲裁甲乙双方前条協議達成場合、甲所在地経済仲裁委員会仲裁申請。敗訴者仲裁費負担。甲乙会社名印鑑：会社名印鑑：会社住所：会社住所：法人代表：法人代表：委託代理：委託代理：電話番号：電話番号：口座銀行：口座銀行：口座番号：口座番号：郵便番号：郵便番号：納税番号：納税番号：締結期日：年月日締結期日：年月日