消防工程施工合同协议书.docx

《消防工程施工合同协议书.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《消防工程施工合同协议书.docx（10页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、消防工程施工合同协议书消防工程施工合同协议书ItwaslastrevisedonJanuary2,2021消防工程施工合同发包方全称承包方全称总包方全称按照（中华人民共和国合同法）、（中华人民共和国建筑法）及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公安然平静诚实信誉的原则，双方就本建设工程施工项协商一致，订立本合同。一、工程大概情况工程名称：工程地点：工程内容：消防安装二、工程承包范围本项目施工图纸中所涉及的消防工程设备、材料的供货及安装和调试、系统检测、消防验收及相应的技术培训和质量保修等工作:详细消防工程有火灾自动报警系统、自动喷淋系统、消火栓系统及灭火器等消防设施。详见附件二三、工程承包

2、方式：本合同均实行包工包料、包质量、包工期、包安全、包文明施工、包消防检测、验收通过。三、施工组织设计和工期1、本合同项下工期根据土建工程进度同步进行。承包方应在开工前将施工组织设计或施工方案和施工进度计划提交发包方代表，发包方应在五日内批准或提出修改意见。2、承包方必须按批准的进度计划组织施工，接受发包方代表对进度的检查、监督。工程实际进度与计划不符时，承包方应按发包方代表的要求提出整改措施，经发包方代表签认后执行。3、暂停施工。发包方代表在确有必要时，可要求暂停施工，并在提出要求后，48小时内提出处理意见，承包方须按发包方要求停止施工，妥善保护已完成工程，施行发包方代表处理意见后向其提出复

3、工要求，发包方代表批准后，方可延续施工。4、工期延误。下列情况造成完工日期推延的延误，经发包方代表确认，工期相应顺延，但费用不予增加。1因发包方原因引起工程量变化和设计变更发包方应出具书面根据;一周内，非承包方原因停水、电等影响施工造成停工累计超过4小时；不可抗力因素及其他工作影响工期因素；(2)承包方在以上情况发生后五日内向发包方提出书面报告，发包方代表在收到报告后三日内予以签认、答复；四、工程质量标准1、一次性验收合格。工程质量标准：到达（建筑工程施工质量验收统一标准）GB50300-2001、（建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范）GB50242-20025、（自动喷水灭火系统施工及验

4、收规范）2003年版GB50261-96、（火灾自动报警系统施工及验收规范）GB50166-92等相应规范的合格等级。2、若一次性验收未通过，由此引起所有相关费用由承包方承当。五、合同款与支付1、本合同总价为包干价含税暂定大写：￥：元整，工程款人民币不包含消防检测费。无论施工图纸范围内的工程量增减，以及今后市场价格变化或造价管理部门价格调整，本合同总价均不得调整。2、工程量确实认1承包方应在每月25日前，向发包方提交已完工程量的报告。发包方接到报告后，5个工作日内通知承包方按设计图纸工程量核实已完工程量，作为工程支付的根据。经双方确认工程款后，发包方在5个工作日内应向承包方支付工程款进度款2对

5、未经发包方人同意的承包方超出图纸设计的工程量范围和因承包方原因造成返工的工程量，发包方不予确认工程量。3确因发包方原因引起、且经发包方代表签证确认的增减部分，以工程部工程联络单为结算根据。承包方应当在以上情况发生后七个工作日内，将调整原因、金额以书面形式通知发包方项目负责人，负责人确认调整金额后作为追加合同款的结算根据。3、工程款的支付1承包方人员材料进场后日内，发包方付给承包方工程总造价的1%，当工程进度完成一半之日起日内，发包方付给承包方工程总价的18%2本合同工程总价款结算价的67%以德兴市财富广场小区商铺进行抵付商铺价格以发包方销售定价为基础享受销售最优惠待遇；商铺位置在发包方开盘时摇

6、号确定。3工程完工验收合格，且承包方提供完好的图纸、资料后，发包方应在七个工作日内支付至结算工程总价的95%抵付工程款的商铺计入已付工程款内，但详细交房时间与小区其他商品房交付时间同步；其余5%为工程质量保修金，质保期满壹年承包方无违约情况，发包方在7个工作日内将质保金一次性无息付清。六、图纸、资料发包方向承包方提供两至三套消防工程施工图合同图纸及电子版图纸一套，施工经过中承包方应随工程进度情况将施工资料同步报验，资料随时分发给业主、监理、发包方。七、双方一般权利和义务发包方责任1、按时向承包方支付工程进度款；2、提供消防工程施工必须的水、电、场地条件。3、协调与有关单位的关系及施工作业顺序，

7、保证承包方正常施工；发包方应要求与消防验收有关的施工单位严格根据消防部门审查合格的施工图纸及审核意见书进行施工，以确保消防验收工作按时完成。4、发包方超过约定的支付时间不支付工程款进度款，承包方可向发包方发出要求付款的通知，发包方收到承包方通知后仍不能按要求付款，可与承包方协商签订延期付款协议，经承包方同意后可延期支付。协议应明确延期支付的时间和工程量结果确认。七个工作日内日起，开场计算应付款的贷款利息。按中国人民银行同期贷款利息计算承包方责任1、坚持质量第一，遵守国家有关消防工程安全技术规范和操作规程及验收规范进行施工；2、保证消防工程的设备，材料符合国家与设计要求；3、接受发包方的现场管理

8、和质量监督；4、本工程质量不符合规定时，必须无条件返工和修理；5、保证本消防工程文明施工，到达有关省级文明工地标准要求；6、负责免费对本工程消防中心工作人员进行业务培训，到达熟练把握本消防系统的操作及管理要求；7、工程质量免费保修一年，自工程完工验收合格之日起计算，终身维护。8、已完工未交付发包方之前，承包方需按合同约定负责工程的成品保护工作，保护期间发生损坏，属承包方负责的由承包方负责予以修复，若发包方提早使用后发生损坏的修理费用，由发包方承当；9、按约定的要求做好与有关施工单位配合工作，其中消防工程给总包单位的配合费由发包方承当；10、保证消防工程施工现场清洁符合有关规定，交工前清理现场到

9、达建筑物无污染，现场无相关建筑垃圾；11、安全施工，在消防工程施工期间，人员伤亡事故全部由承包方负责；12、承包方由于本合同第三条第四点约定情形以外的原因造成工期延误的，应当根据工程总造价日千分之二的标准向发包方支付违约金，如该违约金缺乏以弥补发包方的损失，发包方有权向承包方进一步提出赔偿要求。13、方在施工经过中应当与土建及其他相关工程密切配合，避免因配合失误出现重复施工或无效返工的情况。14、承包方应按本工程造价306万元的4%向本项目工程总承包人支付工程配套费不含税，该配套费包括：施工管理费、安全管理费、施工用水电费、施工机械设备使用费，不含工程检测试压水费和施工现场垃圾清理费即工程检测

10、试压水费由承包方自行承当，施工现场垃圾清运由承包方自行负责解决。15、在工程验收经过中，除工程验收检测费有承包方承当外，其余所有费用概由承包方承当。八、保修1、承包方在消防工程完工验收后五天内，应向发包方提交工程保修书，保修期为一。保修期间，如因消防系统本身原因引发故障，承包方应在接到修理通知之日后二十四小时内派人修理，并负担相应费用。如因发包方使用，保养不当引起的故障，承包方亦应在二十四小时内随叫随到，发包方应支付相应的工成费。若承包方接到修理通知二十四小时内未派人修理，则发包方有权利委托第三方维修，费用在保修金中扣除。九、同生效及仲裁合同订立时间：年月日合同订立地点：本合同双方约定：双方签字盖章后生效。双方在执行合同经过中，发生争议时，先由双方协商解决；协商不成依法向当地人民法院提起诉讼；附件一、施工图纸附件二、工程量清单发包方：公章承包方：公章法定代表人：法定代表人：委托代表人：委托代表人：电话;开户银行：开户银行:账号：账号：总承包方：公章法定代表人：委托代表人：开户银行：账号：下面无正文+