混凝土地面施工合同书.docx

《混凝土地面施工合同书.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《混凝土地面施工合同书.docx（12页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、混凝土地面施工合同书路面工程施工合同发包方甲方：身份证号码：联络通信地址：手机：承包方乙方：武汉凯利威建筑工程有限公司公司总部地址：法定代表人：刘涛签约人或代理人：刘涛138*根据（中华人民共和国合同法）和（建筑安装工程承包合同条例）及有关规定，为明确双方在施工经过中的权利、义务和经济责任，经双方协商同意签订本合同。一、工程大概情况1工程地址：中环湖畔外广场混凝土路面施工2建筑面积：m2。3承包方式。双方约定采用下列第种方式承包。乙方包工、包辅助施工材料、包全部口或部分口主材以“甲方委托乙方代购主材清单乙方包工、包辅助施工材料、甲方提供主材见甲方提供材料明细表。其他方式：包工包料4施工内容：水

2、泥混凝土路面铺设。5施工日期：2021年6月7日至2021年6月28日。6合同价款：大写柒万伍仟元整。完工后据实复核结算。7支付方式：工程整体验收合格后15个工作日内甲方向乙方支付90%工程款67500元大写：陆万柒仟伍佰元整；工程质保期到期后15个工作日内支付剩余10%工程款7500元大写：柒仟伍佰元整。8甲方向乙方支付定金和工程款时，应认真核对乙方收款印鉴，获得乙方盖有“财务专用章的收据或发票，除此以外的凭证，乙方不认可。完工结算后乙方开据全额建筑安装发票二、施工图纸双方约定施工图纸采取下列第种方式提供：1甲方自行设计提供施工图纸，图纸一式二份，甲乙双方各一份。2甲方委托乙方设计施工图纸，

3、图纸一式二份，甲乙双方各一份。设计费大写/元，小写/元。第二条施工准备三、施工准备甲方工作和责任：1.甲方协助乙方办理物业相关手续、临时水电及垂直运输，提供建筑图纸及有关隐蔽障碍物的资料。2.开工前1天，向乙方进行现场交底，全部腾空或部分腾空施工场地，去除影响施工的障碍物。3.指派为甲方驻工地代表(联络)，负责合同履行。对工程质量、进度进行监督检查，办理工程质量验收、洽商、登记手续和其它施工中的协调事宜。4.协助乙方在相关部门办理施工进场手续。6及时提供符合设计要求，正规厂家合格的自备材料和设备。7参加工程质量、施工进度的监督和隐藏工程、中间工程及完工阶段的质量验收。乙方工作和责任：1.负责施

4、工区域的临时设施、水电管线的铺设、管理、使用和维修工作。2.组织施工管理人员、施工人员、材料和施工机械进场。3.编制施工组织设计或施工方案，施工预算，施工总进度计划，材料设备、施工人员、管理人员进场时间计划，送甲方。4.负责在装修期间保持公共地方清洁及负责施工废料弃置于由物业管理处指定的垃圾采集处。5.指派刘涛为乙方驻工地代表联络138*，负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项工作事宜。6.严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定。严格根据图纸和做法讲明进行施工，做好各项质量检查记录，参加完工验收，编制工程结算书。7.遵守国家和地方政府及有关部门对

5、施工现场管理的规范，妥善保护好施工现场周围构筑物、设备管线等不受损坏和任何改变。8.工程完工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。9.确保施工质量到达工程标准，水泥混凝土路面面板厚不小于12CM、基层为不小于12CM厚石子稳定层，水泥混凝土的强度以龄期的弯拉轻度控制，要求混凝土弯拉轻度标准值不得低于。10.上述工程施工期间、验收时或保修期内如发生施工造成的质量问题，造成的返工返修费用由乙方承当。11.遵守当地有关部门对施工现场管理的规定，做好现场安全保卫工作，处理好施工扰民问题及四邻的关系。严格遵守甲方的现场管理对于出现的问题及时整改。12.保证施工现场的整洁，工程完工后负责

6、清扫施工现场，并负责将垃圾运到指定地点。13.如因乙方工作失误或过失，造成甲方构筑物或设施损坏，乙方负责修复，无法修复的应承当全部赔偿责任。14.组织好工程质量的自检和甲、乙双方共同进行中间工程和完工验收。四、工程期限1.根据工期和使用需要，约定工程总施工期为21天，以物业核发的进场施工许可证的时间为起始时间自2021年6月7日开工至2021年6月28日，月日完工验收。2.由于甲方原因或其他不可抗拒因素导致的中途停工，工期顺延，甲方不承当停、窝工损失或其他违约责任。3.若甲方增加工程内容，按新签订的施工合同增加工程量顺延工期。4.确因甲方拖欠工程款而影响工程进度，造成乙方的停、窝工损失的，应每

7、日向乙方支付总工程款千分之五的违约金；5.如乙方原因造成工期拖延，应每日向甲方支付总工程款日千分之五的违约金；6.如遇下列情况，工期相应顺延：按施工准备规定，甲方为协助乙方办理临时水电，影响进场施工；因甲方提出增、减项目而造成重大设计变更，因此影响进度；在施工中如因停电、停水4小时以上或连续间歇性停水、停电1天以上，影响正常施工；未按合同规定支付预付款、工程款而影响施工；人力不可抗拒的因素而延误工期。五、中间工程验收节点1.施工材料检验2.混凝土拌合比例检验3.基底检验4.测量放样检验5.摊铺与振捣检验6.外表整修检验7.完工整体验收乙方在施工经过中必须遵守下列规定：1.有乙方提供应甲方的所有

8、材料要求封样，施工材质应按封样样品购买，并由甲方工程指定工程负责人验收材料，未按要求购买严禁使用；2.个工程节点工作成果检查验收必须经甲、乙双方检查，方可进行下一道工序；未根据约定检查验收而盲目施工造成的经济、人工损失由乙方承当。六、材料供给1本工程甲方采购的材料、设备，应为符合设计要求、正规厂家的合格产品，并应按时供给现场。如因质量问题、规格差异或“三无产品造成损失，由甲方自行承当。2凡由乙方供给的材料、设备、其品牌、规格、单价、产地及质量标准经甲方检验后才能使用以报价单的讲明为准，否则造成的损失由乙方负责。七、工程变更1工程项目及施工方式如需要变更，双方应协商一致，签订书面变更协议，同时调

9、整相关工程费用及工期附装修工程变更单；2无故未按期支付工程款的，工期相应顺延。3若甲方中途要求变更设计，影响到乙方已购回的材料、已定制的成品，半成品的施工，且无法调整的，损失由甲方承当。4、在施工经过中须洽商的，由乙方给甲方递交书面洽商单/函3日内未作出答复，则视为甲方默许。在施工经过中，甲方不得变减项目超过2%，超过的部分根据原合同计算，甲方应承当相应的费用。八、工程质量验收及保修1.工程以双方确认的施工图纸、施工讲明、设计变更等内容为根据。2.在水、电等隐蔽工程完工后，甲乙双方应共同进行中间工程验收。如甲方不按时参加，乙方可自行验收，甲方予以成认。3.在隐蔽工程和中间工程验收经过中甲、乙双

10、方确认的质量问题，由乙方负责返修返工并承当费用和工期；在完工验收中确认的质量问题，乙方负责返修返工并承当费用和工期。4.工程完工后，乙方应通知甲方验收，甲方接到验收通知后应按通知时间参加验收，办理验收、移交手续。如甲方不能按时参加，乙方可自行验收，甲方予以成认。5.工程完工后，乙方负责对所施工的项目进行保修，并出据（保修单），保修期为六个月。九、违约责任1.甲方未办理有关政府部门相应施工手续，未获得施工场所施工许可而擅自决定开工的，责任由甲方承担。2.乙方未获得相关部门认证以及擅自拆改合同约定范围之外的房屋构造或煤气表管、采暖，给排水主要管线，造成的损失和责任由乙方承当。3.在施工经过中，甲方

11、未与乙方代表协商私自要求工人更改施工内容，所引起的质量问题由甲方承当责任。4.若因违背施工规范，安全操作规程，防火法规，环保规定和双方其他约定，对乙方本身和对甲方造成损失，由乙方承当责任。5.合同甲、乙双方签字认可后，任何一方不得以任何理由单方面终止合同，否则违约方应赔偿合同总造价的30%作为合同违约金。6.因一方原因，合同无法履行或继续履行时，应通知双方，办理合同终止手续，并赔偿对方由此造成的经济损失。若不办理合同终止手续，擅自停止履约，违约方应承当违约金，并赔偿对方由此造成的经济损失。违约金按合同金额的10%支付。十、争议或纠纷处理1本合同在履行期间，双方发生争议可采取协商解决；2当事人不愿通过协商、调解或协商、调解不成时，向甲方所在人民法院提起诉讼。十一、附则1本合同一式二份，双方各执一份，经双方签字盖章生效。2.本合同签订后工程不得转包，否则合同无效。3.合同附件为本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效益。附件1：工程完工验收单附件2：工程保修单甲方盖章：乙方盖章：甲方代表人：乙方代表人：合同签订日期：年月日