建设工程施工合同范本通用版.docx

《建设工程施工合同范本通用版.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《建设工程施工合同范本通用版.docx（5页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、建设工程施工合同范本通用版协议编号建设工程施工合同甲方：乙方：协议签订日期：年月日协议生效日期：年月日到年月日建设工程施工合同范文建设单位甲方：施工单位乙方：1。总则1。1按照（中华人民共和国合同法）、（中华人民共和国建筑法）及其它有关法律、行政法规规定，遵循平等、自愿、公安然平静诚实信誉的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。2。承包方式及承包范围2。1承包方式：包工包料材料使用甲方指定品牌2。2承包范围3。工程大概情况3。1工程名称：3。2工程地点：3。3工程内容要求：4。合同价款与结算4。1本工程为非招标工程，项目单价：元/平方，施工面积：平方。合同价款定为，大写：。4。2

2、合同签订之日起甲方一次性支付乙方部分合同款元。余下合同款分次支付给乙方。第二次付款：项目进行到时支付元。结算余款：项目进行到时支付元。5。合同工期开工日期：年月日。完工日期：年月日。合同工期总日历天数：天。5。1乙方确保其具有承当本合同约定事项的资质及能力，并保证安全施工无事故，应当根据约定的开工日期开工，如不能按期开工，应当在约定开工日期前3日内，以书面形式向甲方提出延期开工的理由和要求。甲方在接到申请后的24小时内以书面形式答复乙方。甲方不同意乙方要求或乙方未在规定时间内提出延期开工要求，工期不予顺延。5。2因甲方原因不能按约定日期开工，甲方以书面形式通知乙方，并赔偿乙方因延期开工造成损失

3、，相应顺延工期。6。材料设备供给6。1乙方采购材料设备，应按图纸要求和规范标准采购，并要求“三证齐全，对材料设备质量负责。6。2乙方采购的材料设备与质量标准要求不符时，乙方应按甲方要求的时间运出施工场地，重新采购符合要求产品，承当由此发生的费用，由此延误的工期不予顺延。6。3乙方采购的材料设备在使用前，乙方应根据甲方的要求进行检验或试验，不合格不得使用。6。4甲方发现乙方采购并使用不符合设计或质量标准要求的材料设备时，有权要求乙方负责修复、拆除或重新采购，由此发生的费用由乙方承当，延误的工期不予顺延。6。5双方根据（建设工程质量管理条例）及有关规定，约定本工程合理使用年限为。质量保修期自工程完

4、工验收合格之日起计算。6。6如在合理使用年限内因项目本身质量出现严重的质量问题，承包人应在接到保修通知之日起。7天内派人保修。维修费用由造成质量缺陷责任方承当。7。违约责任7。1发生下列情况属于甲方违约：7。1。1不履行合同约定义务或不按合同约定履行义务，给乙方造成损失的，应赔偿乙方损失，并顺延工期。7。2发生下列情况属于乙方违约：7。2。1因乙方的原因未按合同约定的完工日期或甲方同意顺延的工期完工，每逾期一日，向甲方支付违约金元；7。2。2因乙方原因工程质量未到达合同约定质量标准，乙方按甲方要求期限负责整改，并向甲方按每逾期一日支付违约金元；7。2。3乙方不履行合同义务或不按合同约定履行义务，给甲方造成损失的，赔偿甲方损失。7。3一方违约后，另一方要求违约方继续履行合同时，违约方除承当上述违约责任外，仍应继续履行合同。7。4乙方不得将本项目工程分包给其他单位进行施工。7。5本合同履行经过中发生争议，双方协商解决。如发生争议，可向甲方所在地人民法院提起诉讼。8。其它约定8。1本合同一式两份，签订双方各执一份8。2未尽适宜双方协商以书面形式签订补充协议。甲方盖章：_甲方代表：_联络_签字地点：_：_乙方盖章：_乙方代表：_联络_签字地点：_：_