光伏电站合同范本.docx

《光伏电站合同范本.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《光伏电站合同范本.docx（15页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、光伏电站合同范本光伏电站合同范本篇一：合同文本(光伏电站)合同文本项目名称：项目地点：静态造价：设计单位或施工单位，下面简称甲方:本溪市恒鼎光伏科技有限公司建设单位或业主，下面简称乙方:经甲乙双方协商，根据中华人民共和国公布的（合同法）要求，为了确保分布式光伏电站项目顺利完成，明确甲乙双方责任、权利和经济关系，鉴定本合同，双方共同履行。第一条甲乙双方责任一、根据乙方用电要求，甲方经过对乙方安装现场实际勘测，科学合理的制订分布式光伏电站安装方式及容量，确定其项目方案。二、乙方的分布式光伏电站项目安装现场如涉及公共区域，需要提供物业管理部门证实。法人单位需要提供营业执照，自然人需要提供个人身份证实

2、和房产证实。三、甲方配合乙方对分布式光伏电站项目申请备案，到电业管理部门办理其项目相关手续，申请国家度电补贴(国家发改委XX文件，分布式光伏电站度电补贴元)。四、甲方负责乙方分布式光伏电站一站式服务，提醒乙方对其电站日常注意事项。甲方提供5年不包扩设备异常损坏的售后服务。五、乙方能够自行管理分布式光伏电站，可以以有偿委托甲方管理其电站，需要签署甲乙双方分布式光伏电站管理协议备案。第二条项目工期本项目自年月日开场施工，至年月日施工完成并到达验收条件。甲方协助乙方整理项目相关资料备案，等待电业管理部门验收并。如因天气等原因工期延后，延后日期顺延；如因甲方或乙方原因造成项目工期延期，经甲乙双方约定，

3、其违约方违约金额按元/天计算。不可抗拒的因素除外。第三条项目承包方式分布式光伏电站项目，由甲方提供一站式服务，其项目静态投资为10元/瓦，按合同要求分步付款。如需开具发票，需要乙方提供税赋，普通发票为项目静态投资额的6%，增值税发票为项目静态投资额的17%。第四条项目质量甲方所使用的光伏产品符合光伏元器件国际A类标准，光伏电池组件寿命可达25年，其效率衰减仅为%。项目质量到达供电管理部门的供电标准和行业标准。如光伏组件等设备在保质期内发生质量问题由甲方全权负责。第五条项目容量方式及合同价格一、项目容量：根据乙方用电要求，甲方经过对乙方安装现场实际勘测，根据电业管理部门分布式电源接入方案要求，乙

4、方所安装的分布式光伏电站容量为Wp。其项目形式为方框内打“选择：1、发电自发自用2、发电自发自用余电上3、发电全部上二、乙方所安装的分布式光伏电站静态投资为：￥万元，大写为：￥万仟佰元角分。不包括电业管理部门发生的一切费用。第六条付款方式和付款时限一、付款方式方框内打“选择：1、现金2、支票3、汇款二、付款时限：签订本合同时，乙方向甲方支付设计保证金为项目静态投资额的10%，设计完成一周内乙方向甲方再支付静态投资额的80%，项目验收一周内乙方向甲方支付静态投资额的10%余款。第七条供电管理部门办理相关并备案手续等不包括在项目工期内第八条违约责任在本合同履行期间，甲乙双方如有违约造成的经济损失，

5、由违约方负责赔偿违约金，即项目静态投资额的100%。如有未尽事宜，甲乙双方本着友好协商的原则处理，补充商榷协议。如无法解决，甲乙双方能够向甲方所在地人民法院起诉。第九条合同文本数量本合同一式六份，甲乙双方各一份，其余四份发改委能源处、电业管理部门备案使用。本合同经甲乙双方签字盖章后生效。甲方盖章：法定或委托代表人：单位地址：本溪市溪湖区姚溪路2号开户银行：账号：联络024-*乙方盖章：法定或委托代表人：单位地址：开户银行：账号：联络合同签订地点：合同签订时间：年月日篇二：光伏电站项目合作开发协议书光伏电站项目合作开发协议书1甲方：乙方：新能源投资有限公司为充分开发利用区域丰富的太阳能资源，强化

6、绿色低碳品牌，充分开发未利用荒山、荒坡地等资源，加快经济构造优化升级步伐，促进当地新能源产业经济快速发展，有限公司下面简称甲方利用本身在本区域的优势，引进(北京)新能源投资有限公司下面简称乙方建设太阳能光伏并发电项目。甲乙双方本着互惠互利，共同发展的原则，在自愿、平等、协调一致的基础上，达成如下协议：一、主要内容一项目投资主体：新能源投资有限公司二项目建设内容：拟建装机容量为MW的太阳能光伏并电站，以最终合适建设的地址确定最终安装容量。三项目拟建地点：合适地面电站建设的场地。四项目占地：五项目计划总投资：亿元人民币。六建设工期：个月。二、双方责任和义务一甲方责任和义务1.甲方负责协助向乙方获得

7、提供项目全部所需用地，并采用征、租结合的方式，配合乙方完善用地手续，确保用地合法，符合国家土地、林业等有关使用政策。2.甲方成立项目协调小组，负责协助乙方办理项目有关手续。做好项目的跟踪服务，帮助协调解决项目推进和建设中的困难问题，为乙方营造一个良好的投资环境。3.甲方协调其他土地拥有者，以有偿租赁、征租结合的方式将项目用地提供应乙方。甲方负责协助办理项目建设用地的选址意见书、土地使用证、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、施工许可证等相关行政审批手续，甲方保障乙方项目所用土地的整体合规性。4.甲方对乙方上报提交的项目有关文件、资料及相关商业机密予以保密。5.甲方协助乙方将该项目列为市招商

8、引资光伏电站项目，享受国家关于光伏产业有关扶持政策及市招商引资的有关优惠政策。6.甲方协助乙方实现项目地通水、通电、通路。协助乙方获得项目必须的当地气象、地质、地形图等相关基础材料。7.甲方承诺协助办理投资项目的前期手续，积极协助乙方进行融资和申报政策补贴。二乙方责任和义务1.乙方负责筹措该项目建设所需的建设资金，负责所有与项目有关的工程类工作，包括项目前期工作。2.乙方要按属地管理和属地纳税的原则，将该项目工商注册登记和纳税申报在本地市工商局和本地市国税局、地税局。3.在甲方的协调下，乙方负责向省发改委申报项目前期有关手续，直至完成项目核准及电接入手续。4.在甲方的配合下，乙方负责将该项目向

9、国家发改委申请国家太阳能地面发电站电价优惠政策，以期最终获得国家优惠电价补贴。5.乙方必须依法依规建设和生产经营，按要求认真填报投资报表和项目生产经营情况。6.乙方设立项目公司时，同意甲方作为该光伏项目的投资方参股项目公司，股权比例不得高于30%。7.乙方承诺在该项目具备开工建设条件后，根据国家和行业规定通过招投标方式，同等条件下选用乙方推荐的施工建设单位。三、双方约定1.由于自然灾祸包括火灾，水灾，地震，风暴，飓风或其他自然灾祸，战争，侵略，外国战斗人员，恐惧分子的行为，军事或其他侵占的行为，政治没收，国有化，政府的制裁或禁运等不可抗力因素，致使本协议有关条款不能履行，双方协商后，自动终止本

10、协议。2.协议签订后，双方成立联合工作领导小组，开展前期工作。3.双方如有争议，应协商解决，协商不成提交被告方所在地人民法院诉讼解决。四、其他事项1、本协议书一式肆陆份，双方各执贰叁份。2、本协议为框架协议，详细事宜另行签订合同，本协议自甲、乙双方签字并盖章后生效。甲方：签字代表：签约地点：乙方：签字代表：签约时间：XX年月日篇三：光伏电站EPC总包合同模板合同编号：光伏电站EPC总承包合同发包方承包方：年月日目录第一章合同书第2页第二章通用条款第三章专用条款第4页第36页附件一履约保函格式附件二施工安全管理协议附件三建设工程廉政合同附件四技术规范文件附件五设备材料清单及备品备件清单附件六保密

11、协议附件七分项报价单附件八工程范围附件九性能保证指标第43页第44页第51页第52页第53页第55页第56页第57页第一章合同书合同名称：EPC总承包合同发包方：承包方：双方就光伏电站EPC总承包工作协商一致，根据（中华人民共和国合同法）的约定，达成如下协议，并由双方共同遵守。一发包方委托承包方按本合同书要求承当光伏电站EPC总包任务。工程名称：光伏电站。工程范围：详见附件八。工期：开工日期：年月日完工日期：年月日，总工期个自然日。本工程项目合同总额人民币：元整大写：整。工程的质量标准：如存在国家标准的，工程应符合国家标准，如还存在电力行业、光伏行业的行业标准的，该工程还应符合相应行业标准，该

12、工程如属于金太阳工程项目的，该工程还应符合金太阳工程的相关标准，双方在本合同中约定相关标准的，该工程还应符合双方约定的标准，如上述标准内容不一致的，发包方可按有利于发包方的原则进行解释和采用相关标准。安全目的杜绝人身死亡事故；杜绝重大机械设备事故；杜绝重大火灾事故；杜绝主要设备的损坏事故；杜绝负主要责任的重大交通事故；杜绝重大环境污染事故；杜绝重大垮坍塌事故；避免和严格控制一般安全事故。二本合同组成文件及优先解释顺序为：合同书及附件；中标通知书；合同专用条款；合同通用条款；投标书；含承包人在标前澄清会和评标期间递交和确认并经发包人同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等，假如有；招标文件含招标文

13、件补遗书，假如有；标准、规范和有关技术文件；其他有关文件合同组成文件构成一个整体，互为补充和解释，其内容若有歧义，以所列顺序在前者为准。三、承包商向委托人承诺，根据本合同的规定，承当本合同中议定范围内的工作。2四、本合同经合同双方法定代表人或其受权代理人签字并加盖本单位公章或合同专用章，并提交合格有效的履约保函后生效。五、合同正本二份，合同双方各持一份；副本12份，发包人7份，承包方5份，每份具有同等法律效力。发包方(章)：承包方(章)：法定代表人或受权代理人签名：法定代表人或受权代理人签名：地址：开户银行：账号：本合同签于年月签约地点：3地址：开户银行：账号：日第二章通用条款1定义本合同和附件中所提及的名词的含义在此予以确定。合同中应首先要求的是施工承包方针对该项目建立的项目部(机构设置、人员等)，施工总承包组织管理。“发包方是指，包括该法人的继任人和法人的受让人。“承包方是指，包括该法人的继任人和法人的受让人。“合同指本文件及其附件中的所有内容。“合同价格是指本合同范围的暂定价格。