2021年项目承包经营合同书模板3篇.docx

《2021年项目承包经营合同书模板3篇.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2021年项目承包经营合同书模板3篇.docx（15页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2021年项目承包经营合同书模板3篇2021年项目承包经营合同书模板3篇邓茵个月支付完毕，每月支付月承包费的50%。五、承包管理鉴于建设工程的特殊性，为防备甲乙双方在施工期间出现经营风险，到达甲乙双方承包双羸的经营目的，甲方有权对乙方承包的项目进行管理，乙方有权在甲方的管理下自主经营。劳保用品、施工设备六、人员管理甲方负责委派项目经理1名，乙方负责外聘队长1人、焊工4人、力工10个、厨师1人，乙方外聘人员不得少于15人，人员工资由甲方负责发放。外聘人员的体检、食宿、安全均由乙方负责。七、项目部经营管理1、乙方完成公司下达的任务工完料尽，无一例安全事故，公司进行一次性结算，并奖励2万元。2、乙方

2、有用人自主权，但不得克扣工人工资。3、乙方所产生的材料款等费用由其承当。4、乙方雇仆人员在施工经过中出现意外伤亡事故，由此造成的经济损失由乙方承当。5、因诉讼，法院判决由甲方为项目部承当民事责任，给甲方造成经济损失，甲方有权向乙方追偿，可以以从承包费中扣除。八、工程质量1、乙方应完全根据施工合同约定的施工进度施工，到达合同质量要求，在施工经过中不偷工减料，违背施工方案施工。2、甲方有权检查施工质量，发现有质量问题的工程甲方有权要求乙方改正。九、合同解除乙方有下列情形之一的，公司有权解除合同，并安排其他项目部接管。1、给公司造成重大经济损失的。2、项目部内部管理混乱，有可能给公司造成重大损失的。

3、3、不接受公司管理和批评，拒不改正的。4、严重损害公司商业信誉的十、合同终止1、合同到期的。2、双方协商一致终止承包合同的。十一、违约责任在承包期内乙方无故单方解除合同，违背本合同承包管理、人员管理、工程质量、项目部经营管理、合同解除情形的，应向甲方支付违约金。违约金以尚未支付的承包费计付十二、本合同一式2份，双方各执1份。十三、本合同签字盖章后生效。甲方(公章)：_乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_年_月_日_年_月_日项目承包经营合同书范文2发包方：_建筑安装工程公司承包方：_1#施工项目部包保方：_(集团)公司为充分调动施工项目部全体职工的自主性、能动性，最大限

4、度地提高工作效率，确保绿洲1#楼工程项目按预期的目的完成，经三方协商特制定如下责任承包协议：一、承(发)包范围、内容及各项指标：(一)、基本大概情况1、工程大概情况：本工程位于_，为地上26层，地下两层框架剪力墙构造住宅楼;2、承(发)包内容：按施工图要求的全部建安工程及配套工程;主体内、外装修为室内毛墙、毛地，室外水泥抹面涂刷涂料，部分外墙贴蘑菇石;(二)、技术、经济指标：1、质量指标：一次性验收合格率100%;2、安全指标：重伤以上事故为0，(按国家有关政策、规定执行);3、成本费用指标：1)按工程预值97%控制成本;2)工程用料按综合预算量的97%控制;3)周转材料、机械设备按工期以租赁

5、形式核定。4、现场管理：到达文明施工要求;5、工程进度：有效工期26个月1)、20_年10月底前打桩完，20_年年底筏板基础完;2)、20_年年底主体验收完;3)、20_年6月底前内、外装修及安装工程完工，20_年8月底前具备交钥匙条件4)、整个小区在20_年5月底前全部交付使用;二、承(发)包方式及条件：(一)、承包方式：1、施工队由承(发)包方共同协商确定，原则上采取清包工的方式;2、建安材料、周转材料、机具设备按预算和施工组织方案由发包方供给;3、在责任范围内，以工资费用包干的形式进行责任承包，每月按公司工资标准，按项目部实际人数发工资;(二)、承包条件：1、配备必要的施工管理人员，共十

6、七人，详细配备：主承包人(兼项目经理)1人总工长或技术负责人1人钢筋工长(兼安全员)1人木工工长(兼安全员)1人管道安装工长1人电气安装工长1人混凝土工长1人技术员(兼资料员)1人技术员(兼预算员)1人质检员1人库管员1人材料核算员1人门卫2人巡夜工2人厨房1人以上人员按标准计发工资，每月共_元，工程到交付使用共_万元，由项目包干使用;2、承包人有权调剂项目管理人员的工作内容，能够加班、加点、兼职的方式实现减员增效，可用所减人员的一半的工资额按月先给有关人员补助，工程完工后结清。但库管员、材料核算员、门卫、巡夜工不得兼职或被取代。对不服从分配、不认真工作的职工如理由充分可将有关人员退回公司，另

7、行安排;3、包工队工程费按进度付至60%70%，其余办理完工验收结算后付款;4、业务招待费_万元，包括全部对外接待和信息咨询费(含质检站)按时间平衡使用;5、创立安全文明工地费和文明施工措施费用以实结算。三、风险抵押、赏罚条件：(一)、风险抵押：1、协议生效时，承包方交纳风险金抵押_万元;2、承包期满或项目告竣后，按协议条款考核，余额退回。(二)、奖励条件：1、完成承包指标，按阶段结算浮动工资;2、除个人浮动工资外，其余提成或奖励可自主分配，但承包人(或主承人)不得超出盈余积累部分的60%，其余部分造表分配，报公司财务。3、工程材料节约奖励：按预算量的97%控制，节约部分按20%提成，主体工程

8、完工，结算主体工程材料的节约部分，工程具备交工条件，结算装修、安装工程的材料节约部分;4、周转材料、机械设备按工期以租赁形式核定，节约部分按30%提成;5、安全指标达标，项目交工后奖励_万元;6、被评为（安全文明工地）或优质样板工地，项目交工后奖励_万元;7、如业务招待费在规定范围内，节约按40%提成;8、如20_年8月底前具备交钥匙条件和20_年5月底前全部交付使用，提早一个月都分别奖励全部项目人员二个月的工资(不含浮动工资)。(三)、惩罚条件：1、承包方按阶段完不成指标，浮动工资不估计算，并否决对应的单项奖，累计完成总进度指标补发浮动工资;2、承包方20_年底完不到进度的80%自动离任，并

9、以差额的百分比从_万元抵押金中减亏;3、如发生重大人身、设备事故，所发生的费用，除包工队应承当的部分外，承、发包方按4：6分摊;4、工程材料浪费：按预算量的97%控制，超耗部分按10%罚款;5、周转材料、机械设备按工期以租赁形式核定，超耗部分按15%罚款;6、如20_年8月底前未具备交钥匙条件和20_年5月底前不能全部交付使用，推后一个月都分别罚全部项目人员一个月工资(不含浮动工资)。四、双方责任：(一)、发包方责任：1、负责协调材料供给部门按计划，保质、保量将材料供给到指定现场;2、负责指导承包方开展项目内部管理工作;3、负责对项目安全、质量、进度等施工组织进行监督管理;4、负责配合承包方开

10、展对外的协调工作;5、负责对项目技术工作进行指导，并对施工技术进行把关;6、负责在对包工队管理中给项目管理创造条件，以确保项目施工管理中，政令畅通;7、负责审批及协调有关部门及时给包工队拨付工程进度款及生活费。(二)、承包方责任：1、负责编制施工组织方案，经发包方审定后组织施行;2、负责编制材料、周转材料、机具设备使用计划;3、负责对包工队进行管理，及时处理和解决发生的各种矛盾和纠纷;4、负责整个项目的施工组织，确保项目保质、安全、按期交工;5、负责调剂解决施工中停水、停电、待料所引起的施工组织;6、负责对项目全部管理人员的组织管理;7、负责对项目全部员工进行安全交底，安全教育和宣传，严格执行

11、安全技术标准;8、负责对项目工地现场的材料、周转材料及机具设备进行管理;9、负责申报创优计划或创（安全文明工地）计划。八、其它：1、承包人要积极与公司其它相关部门配合工作，要想办法降低施工成本;2、公司有关部门要积极支持工作;3、承包人要认真协调外部关系，接待好外来检查人员。发包方：_承包方：_包保方：_联络方式：_联络方式：_联络方式：_项目承包经营合同书范文3甲方：乙方：甲、乙双方在自愿平等的基础上，就有关服务项目的承包事宜达成如下条款：第一条：合作方式甲方允许乙方以承包经营方式，在甲方营业区域内为客人提供推拿服务项目。第二条：合同期限本合同期限为年，限从年月日起到年月日止，合同履行结束后

12、，根据双方合作情况，乙方享有承包经营权。合同正常履行期间，甲乙双方不得随意更改提成比例，不得更改合同正常履行的期限(如有特殊情况，须由双方提早20日作出书面提议)。第三条：结算方式1、乙方在承包经营期间，对所有提供服务的客人都必须通过消费单的形式录入电脑，由客人统一在甲方收银台进行结帐。甲方为乙方每日提供客人累计消费清单，如有差异，双方共同进行核对。甲、乙双方每天结算一次费用分成，2、乙方人员出售各类会员卡公司应按公司制定的员工提成标准办理，费用与各类推拿同期结算。第四条：甲方的权利义务1、甲方有权要求乙方遵守国家法律、法规和酒店的各项规章制度，合法经营，保证服务质量，不得有损害酒店利益和声誉

13、的行为，若因违规造成的后果由乙方承当。2、甲方有权利制定乙方开展经营活动有关的合理规章制度，制定工作休假时间安排。3、甲方有义务为乙方员工提供住宿，工作场地待钟休息间、淋浴间，确保各类设施设备的正常使用。4、甲方有权要求乙方对新员工做系统的入职培训，包括技术培训。5、甲方有义务提供乙方开展经营活动所需要的经营场地及各种设施工具。6、甲方有义务在本合同履行期间内，甲方负责设施、设备及物品中正常使用情况下的维修，更换，但由于不当或其别人为原因造成的损坏，由乙方承当维修、更换费用。第五条：乙方的权利义务1、乙方自行负责技师的招聘并承当技师的报酬等费用，自费负责技能及仪容仪表的培训工作，自费负责技师的

14、培训教具及服务装备。2、乙方必须严格规范所聘技师的服务操作，技师必须在甲方规定区域内为客人提供规定服务，不得为客人提供有损甲方利益的服务。3、乙方必须保持相关服务区域到达严格的卫生标准。4、乙方聘用的技师应根据甲方要求定期参加卫生体检，持有健康证后方可上岗，费用乙方自理。5、乙方应当加强对技师的管理工作，不得私自侵吞甲方或客人的财物，不得擅自使用专为客人提供的客用设施。6、本合同签订后，乙方进场前必须向甲方交纳保证金人民币元整()，保证金应当于本合同履行完毕后一次性退还乙方。7、乙方及聘用的技师应当维护甲方企业形象需要，不得泄漏甲方的商业机密。8、乙方根据场地需要随时调配人员数量。第六条：违约

15、责任及纠纷的解决1、同履行期间，若有一方因特殊情况不能继续合同，应提早半个月通知对方，方可执行。2、本合同履行期间，若有一方使用威胁暴力恫吓等手段，另一方可终止合同，并赔偿损失。3、关于双方由于本协议的用语和有关协议所触及的法律条款，在合理的解释下，发生的一切争论，双方应利用一切合理以及多方面的方法和手段共同努力，友好协商解决所发生的争端，若不能达成一致，双方应通过当地仲裁委员会仲裁，裁决为最终结果，仲裁费由败诉方承当。第七条：其他1、本合同一式两份，甲方双方各执一份，自双方代表签字盖章后生效。2、本合同未尽事宜，可由甲乙双方共同协商达成补充协议，补充协议中如有修改本合同的内容，以补充协议为准。甲方(公章)：_乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_年_月_日_年_月_日2021年项目承包经营合同书模板3篇