2021年建设工程委托管理合同范文.docx

《2021年建设工程委托管理合同范文.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2021年建设工程委托管理合同范文.docx（12页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2021年建设工程委托管理合同范文2021年建设工程委托管理合同范文建设工程是指为人类生活、生产提供物质技术基础的各类建筑物和工程设施的统称。下面是我整理的建设工程委托管理合同，欢迎参考浏览。建设工程委托管理合同范文1委托人(甲方)：管理人(乙方)：签定地点：签订日期：年月日委托人(甲方)与项目管理人(乙方)经双方协商一致，签订本合同。一、委托人委托管理人管理的工程(下面简称“本工程)大概情况如下：工程名称：工程地点：工程规模：建筑面积平方米总投资：项目管理服务内容：1、前期管理：办理建设工程规划许可证;负责项目各个阶段可研性报告、设计文件的申报、审批、发放手续，并办理相关的施工许可证;配合甲

2、方做好设计、施工、监理等招标的监督、协调，并提供相关服务;协助甲方进行设计工作的协调，提供优化建议，使其成果符合甲方要求;协助甲方对施工单位、主要设备供货单位进行资质审查和能力考察;项目的其他前期管理工作;2、全经过项目协调编制项目管理的工作内容和控制方法;负责投资监理、工程监理的月报季度年度的工作报表报告的采集整理和分析工作;负责协调投资监理工程监理之间的工作;其他项目管理工作。3、合同管理负责施工监理及咨询等合同的起草修订和初步审查;负责合同之条款费用和付款方式的初步审核;负责所有合同履行合同相关义务和权利的行使;负责合同纠纷的处理;负责与本项目有关的合同管理工作。4、后期管理：负责组织工

3、程完工验收负责检查、催促工程监理单位对完工图、完工资料及时审核;负责各配套专业部门、职能部门和物业使用部门验收手续的办理;负责本工程项目的完工决算事宜并配合做好项目审计工作;负责项目文档、影像等资料的采集、整理、编册，以及向有关部门的移交;负责工程项目使用讲明书的编制;负责项目的固定资产的登记、造册，以及清单与实物的移交;其他有关的后期管理工作。二、下列文件均为本合同的组成部分：1、项目管理建议书(投标书);2、本合同标准条件;3、本合同专用条件;4、在施行经过中双方共同签署的补充与修正文件。三、管理人向委托人承诺，根据本合同的规定，承当本合同专用条件中议定范围内的项目管理业务。未经委托人书面

4、许可，管理人不得将本合同项下的任何权利、义务转让给第三方。四、委托人向管理人承诺根据本合同载明的期限、方式、币种，向管理人支付报酬。五、项目管理费用1、计算根据根据财政部（基础建设财务管理若干规定）和市财政主管部门等有关规定，计算本项目的管理费。2、建安投资额及管理费费率建筑安装工程投资额(暂估)万元，管理费费率%，管理费用为万元：(大写：人民币元)。若建安工程造价出现调整(上下浮动超过20%的，则增减部分的项目管理费用及费率由双方另行协商确定。但双方另行协商确定的项目管理费率最高不得超过3%)。3、支付方式合同签订后七天内预付管理费20%;管理费支付按批准的工程月度已完工作量比例计算;支付时

5、间：委托人同意按下面的计算方法、支付时间与金额，支付附加工作报酬和额外工作报酬：(报酬=附加工作日数元/人日)。六、履行本合同发生争议，应协商解决，协商不成立的，提交工程所在地人民法院解决。七、本合同一式份，具有同等法律效力，双方各执份。委托人：(签章)管理人：(签章)住所：住所：法定代表人：(签章)法定代表人：(签章)开户银行：开户银行：账号：账号：邮编：电话：本合同签订于年月日建设工程委托管理合同范文2发包方(甲方)：_承包方(已方)：_为提高泵站档次，创造良好的工作环境，经甲、乙双方协商一致，甲方将_委托给乙方施工，为确保如期保质完成本工程，双方本着相互支持、严密配合的原则，结合本工程详

6、细情况，明确双方职责，特签订本合同，条款如下：一、工程地点：_。二、工程内容土层基础、绿化及其他部分工程(详见图纸)。以上项目经双方会审图纸之要求及附后预算总表所列项目、规格、备注、数量、要求施工。三、工期1.开工日期：本项目工程从_年_月_日起至_年_月_日止，共_个日历天。2.施工期内，若因停水、停电、大雨、暴雨天等因情况或甲方书面确认工期可顺延。3.因甲方原因不能及时移交施工场地则工期顺延。四、工程合同价款经协商本合同总承包价款为人民币：_整。若施工经过中甲方有变更需要增加工程，则按实结算。五、承建方式乙方对工程包工、包料;包质量、包验收合格、包安全、包工期、包文明施工。1.乙方负责提供

7、所承建工程材料，必须经双方确认方可进料施工。2.施工期间甲方负责乙方施工发生的水电费用。六、工程付款办法1.本合同自甲、乙双方签订后3天内由甲方向乙方支付订金为合同价款的30%，即人民币_整。乙方收款后第二天安排人员进场施工。2.待完成总工程80%后，甲方于3天内向乙方支付工程合同价款的30%，即人民币_整。3.工程完工后，甲方于一周内向乙方支付工程合同价款的20%，即人民币_整。4.完工验收合格后一个月内，向乙方支付工程合同价款的10%，即人民币_整。七、工程质量1.乙方必须严格按甲方所审定之设计施工图纸的内容、要求及有关园林绿化施工规范进行施工，完工后到达_级。2.在施工经过中，乙方必须服

8、从甲方监督管理，若发现乙方有不符合施工图纸要求及违背操作规范进行施工的事项，甲方有权提出并要求返工、修改，其停工、返工所造成的一切经济损失均由乙方负责承当。3.乙方要确保施工现场清洁，及时清理废弃物，做好文明施工。八、工程完工验收结算乙方于完工后五天内向甲方提交完工资料及验收报告，甲方在收到完工验收报告后_天内组织有关部门进行验收，并于验收后五天内根据设计施工图纸、合同、补充合同及（有关园林绿化标准）给予合格批准或提出整改意见。乙方须按甲方要求整改，并承当因而造成的一切费用。甲方在验收合格后根据合同、补充合同及增加工程的签证清单进行结算，并于_个工作日内结算完毕。九、延期违约责任乙方必须在施工

9、期内按质、按量、按期完成工程。若工程延误，则每延误一天计罚人民币_元;若工程提早完成，则每提早一天完成奖励人民币_元。若因甲方责任或不可抗力因素而令工程延误，乙方提出书面要求，甲方在三天内书面确认工期可顺延。如甲方未能按合同规定付款，逾期三天，乙方有权停工或对已完成工程进行围蔽处理，因而所造成的工期延误及经济损失由甲方负责。十、养护管理1.期限：以工程完工验收合格之日起计算，绿化保养期为十二个月，保养期从完工验收之日开场计算，保养期满后由乙方以书面形式通知甲方接收。2.质量要求：大树及时支撑固定，栽植后及时浇水，及时中耕除草、施肥、修剪，及时防治病虫害，确保苗木正常生长。养护到达国家城镇绿地园

10、林养护标准。十一、合同生效与终止本合同自双方代表签字并加盖公章后生效。工程质保期满，甲方将款项结清后合同即告终止。十二、合同份数本合同一式_份，具有同等效力，甲、乙双方签字盖章后各执_份。其它由甲乙双方分送有关部门存档。本合同未经事宜，双方协商解决。甲方代表(盖章)_乙方代表(盖章)_合同签订日期：_签约地点：_建设工程委托管理合同范文3委托人：监理人：经双方协商一致，签订本合同。一、委托人委托监理人监理的工程(下面简称“本工程)大概情况如下：工程名称：工程地点：工程规模：总投资：二、本合同中的有关词语含义与本合同第二部分（标准条件）中赋予它们的定义一样。三、下列文件均为本合同的组成部分：(1)监理投标书或中标通知书;(2)本合同标准条件;(3)本合同专用条件;(4)在施行经过中双方共同签署的补充与修正文件。四、监理人向委托人承诺，根据本合同的规定，承当本合同专用条件中议定范围内的监理业务。五、委托人向监理人承诺根据本合同注明的期限、方式、币种，向监理人支付报酬。本合同自年月日开场施行，至年月日完成。本合同一式份，具有同等法律效力，双方各执份。委托人：(盖章)监理人：(盖章)住所：住所：法定代表人：(盖章)法定代表人：(盖章)开户银行：开户银行：帐号：帐号：邮编：邮编：电话：电话：本合同签订于年月日2021年建设工程委托管理合同范文