《建设工程法规及相关知识复习题集》网上增值服务含综合测试题(六)剖析(共17页).doc

《《建设工程法规及相关知识复习题集》网上增值服务含综合测试题(六)剖析(共17页).doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《《建设工程法规及相关知识复习题集》网上增值服务含综合测试题(六)剖析(共17页).doc（17页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、精选优质文档-倾情为你奉上第二部分 综 合 测 试 题（六）一、 单项选择题 （每题的备选项中，只有1个最符合题意）1关于法的效力层级，下列表述中错误的是（ ）。A .宪法至上 B. 行政法规优于地方性法规 C. 行政法规优于部门规章 D. 部门规章优于地方性法规 2在某工程项目施工中，施工企业项目经理代表项目部签订材料采购合同，但却未能按时支付材料款项，则承担付款责任的主体是（ ）。A. 施工企业 B.项目经理 C.建设单位 D.项目经理部3下列法人中，不属于企业法人的是（ ）。A.某建筑集团公司 B.某劳务公司 C.某材料生产商 D.某施工企业协会4在工程建设领域常见的下列关系中,属于代理

2、关系的是( )。 A.公司的法定代表人与公司之间 B.公司收发室代员工收发信函 C.项目负责人与公司之间 D.质量监督站与其工作人员之间5按照民法通则规定，下列情形中不属于委托代理终止的是（ ）。A代理期间届满或者代理事务完成B代理人丧失民事行为能力C被代理人丧失民事行为能力D被代理人法人终止6按照物权法的规定，建设用地使用权自（ ）时设立。A合同签订 B合同生效 C登记 D支付出让金7下列不属于物权种类的是（ ）A所有权 B使用物权 C用益物权 D担保物权8某市区工程项目施工过程中，某作业人员李某高处作业过程中，失手将一扳手坠落，将途经该工地的一居民打伤。则该施工企业与居民之间的关系，以下表

3、述中正确的是（ ）。A其间构成了违约之债B其间构成了无因管理之债C其间构成了侵权之债D其间没有形成债的关系9注册商标的有效期为10年，其计算起始日为（ ） A核准注册之日 B提出申请之日 C续展申请之日D初审公告之日10下列属于著作权中人身权的是（ ） A修改作品权 B使用权 C许可使用权 D转让权11下列合同中，不能实现留置权的合同是( ) A货物运输合同 B财产抵押合同 C物资保管合同 D构件加工承揽合同12在财产保险合同的有效期内，保险标的的危险程度显著增加的，被保险人应当（ ） A及时通知投保人 B及时通知保险人 C及时通知受益人 D及时通知保险经纪人13某市政工程施工过程中，施工单位

4、进行道路挖掘未进行围挡防护，导致夜间一行人张某失足坠落沟槽内摔伤，为此，施工单位对张某须承担的是（ ）。 A刑事责任 B违约责任 C侵权责任 D行政责任14在城市规划区内进行建设需要申请用地的，建设单位在依法办理用地批准手续前，必须先取得（ ）。 A施工许可证 B建设工程规划许可证 C拆迁许可证 D建设用地规划许可证15某劳务公司挂靠在具有二级资质的建筑公司下承包了一栋住宅楼工程，因工程质量不符合质量标准而给业主造成了较大的经济损失，此经济损失应由（ ）承担赔偿责任。 A劳务公司 B建筑公司 C劳务公司和建筑公司连带 D视双方事先的约定16按照注册建造师管理规定，下列情形中不予注册的情形是（

5、）。 A申请人年近花甲，已达61岁高龄 B因执业活动受到刑事处罚，自处罚执行完毕之日起至申请注册之日止正好满四年 C被吊销注册证书，自处罚决定之日起至申请注册之日止已经满2年 D申请人申请注册之日止4年前担任项目经理期间，所负责的项目发生过重大质 量和安全事故17根据工程建设项目招标范围和规模标准规定的规定, 使用国有资金投资项目的范围包括( )。A.使用各级财政预算资金的项目B.使用国家发行债券所筹资金的项目C.使用国家政策性贷款的项目D.国家授权投资主体融资的项目18下列选项中，不属于投标人以他人名义投标的是( )。A.甲投标人挂靠乙单位B.甲从乙单位转让资质 C.甲从乙单位租借资质D.甲

6、乙投标人约定，本项目以甲为主，乙作为配标，甲中标后分给乙部分利润19某投标人投标时，在投标截止时间前递交了投标文件，但投标保证金递交时间晚于投标截止时间两分钟送达，招标人均进行了受理，同意其投标文件参与开标。下列说法中正确的是( )。A.对于投标文件及投标保证金均不应受理B.该投标文件不应视为有效的投标文件C.该投标文件评标委员会初审后按废标处理D.经招标人同意受理的,不应视为废标20下列表述中，不属于建设工程质量管理条例界定的违法分包的是( )。A.总承包单位将工程分包给不具备资质的分包单位的B.总承包单位将工程主体结构的施工分包的C.建设单位指定分包的D.分包单位再分包的21无效合同从（

7、）之日起就不具备法律效力。 A确认无效 B订立 C提出无效 D协商一致22某建筑工程设计经建设单位和设计方双方协商进行了变更，则该合同变更的效力应当表述为（ ）。 A. 变更的效力仅及于变更的部分 B. 未变更部分效力待定 C. 已履行部分应恢复原状 D. 当事人丧失赔损请求权23某建筑公司与职工王某因为加班工资问题产生了劳动争议，王某拟提出劳动争议仲裁，下列说法正确的是（ ）。A.必须是建筑公司同意仲裁，劳动争议仲裁委员会才有管辖权B.王某提出仲裁后，建筑公司可以提出仲裁的反请求C.仲裁裁决一般应在收到仲裁申请的30日内作出D.王某也可以直接向法院提起诉讼24.甲公司与乙租赁公司约定，由乙公

8、司购买丙厂家生产的一套挖掘设备，并以融资租赁方式供甲公司使用。乙公司在租赁合同终止前，将该设备的所有权转让给丁公司。对此，下列说法中正确的是（ ）。A.租赁合同对丁公司继续有效 B.乙转让该设备所有权须经甲同意C.租赁合同终止前不得转让该设备的所有权 D.丁无义务保证甲继续使用该设备25下列不属于环境污染保护设施与主体结构工程“三同时”制度的是（ ）。A.同时设计 B.同时规划C.同时施工 D.同时投产使用26某建设项目拟在附近河流中新建排污口,在建设前建设单位应取得( )的同意。A.建设行政主管部门 B.环境保护主管部门C.交通、渔业主管部门 D.水行政主管部门27根据建设部绿色施工导则规定

9、,在缺水地区或地下水位持续下降的地区,当基坑开挖抽水量( )时，应进行地下水回灌。A.大于20万立方米 B.大于30万立方米C.大于40万立方米 D.大于50万立方米28在下列行为中不属于民用建筑节能情形的是（ ）。A.在规划、设计、建造和使用过程中，采用新型墙体材料 B.执行建筑节能标准，加强建筑物用能设备的运行管理 C.合理设计建筑围护结构的热工性能，提高采暖、制冷、给水排水和管道系统的运行效率D.采用新型能源取代传统燃料29. 企业在安全生产许可证有效期内，未发生死亡事故的，安全生产许可证届满时（ ）。A.经原颁发管理机关同意可不再审查，有效期延期3年B.必须再次审查，有效期增加2年C.

10、不再审查，有效期直至发生死亡事故D.必须再次审查，重新办理30. 某施工现场监理单位发现设计图纸存在计算错误,指令施工单位立即停止施工;停工后经专家论证,认为设计图纸与监理的停工指令均有错误;施工单位的停工损失应向( )索赔。A.建设单位 B.监理单位C.设计单位 D.设计单位与监理单位31施工单位的应急预案应当组织专家评审,经评审后,由( )签署公布。A.专家组 B.法定代表人C.项目负责人 D.主要负责人32. 对于施工起重机的定期检验,应由( )负责。A.建设单位 B.使用单位C.出租单位 D.特种设备检验检测机构33. 在工程建设勘察、设计阶段执行强制性标准的情况实施监督的主体是( )

11、。A.建设单位 B.设计单位C.规划单位 D.施工图设计文件审查单位 34甲地的建筑公司和乙地的设备公司订立了一份模板加工合同，合同约定的解决纠纷的方式为：“可以到甲地或乙地仲裁，也可以到被告所在地法院诉讼”。模板到货后建筑公司未按约定期间付款，设备公司应当采用（ ）项方式解决。A到甲地申请仲裁 B到乙地申请仲裁 C到甲地诉讼 D. 到乙地诉讼35某建筑公司章程规定，公司对外签订担保合同必须经公司董事会2/3以上通过且经董事张签字后方为有效。但公司总经理未经董事会授权就以公司名义对外签订了担保合同，而相对人知道该建筑公司的相关规定。则该担保合同属于（ ）合同。A有效 B无效C效力待定D失效36

12、某建筑工程拟进行主体结构混凝土浇筑施工，为保证浇注作业的连续性要求，施工单位按照规定办理了夜间施工的申请，则此期间其向周围环境噪声排放的限值为（ ）A45dB B50dB C55dB D. 60dB37开发公司与施工单位签订了一份施工总承包合同，合同中约定施工单位每月25日向开发公司上报本月的工程量，开发公司根据工程量支付工程款，则（ ）A不管什么情况发生，施工单位都先履行义务，否则就要承担违约责任；B如果施工单位有确切证据开发公司不能支付工程款，就可以中止履行合同；C如果施工单位有确切证据证明开发公司不能支付工程款，就可以终止履行合同；D施工单位有权选择先履行或后履行。38某工程建设项目，建

13、设单位不按合同约定支付工程进度款，施工单位无法继续施工，经多次催告无效后，提出解除工程承包合同。对于解除的生效下列说法正确的是（ ）。 A. 通知建设单位即可 B. 需建设单位同意 C. 须经建设行政主管部门批准 D. 必须经人民法院或者仲裁机构确认39某市政道路工程，施工单位为避免破坏施工现场区域内原有地下管线，欲查明相关情况，则承担上述地下管线资料提供义务的应是（ ）。A.建设单位 B.市政管理部门C.城建档案管理部门 D.相关管线产权部门40某学院拟对校园内一食堂进行拆除，按照规定，需要将拆除工程相关资料报送工程所在地建设行政主管部门备案，该报送备案的时限为（ ）。A.拆除工程施工许可证

14、申请的同时 B.拆除工程施工15日前C. 拆除工程施工20日前 D. 拆除工程施工完后15日内41施工单位专职安全生产管理人员负责对安全生产进行现场监督检查。发现安全事故隐患，应当及时向（ ）报告；对违章指挥、违章操作的，应当立即制止。 A.项目负责人 B.安全生产管理机构 C.县级以上人民政府 D.项目负责人和安全生产管理机构42. 某学院宿舍楼工程，因学员安置需要，在未经验收情况下就投入使用，使用2年后部分卫生间发生漏水情况，则对此承担质量责任的应当是（ ）。A.设计单位 B.居住学员 C.建设单位 D.施工单位43建筑工程一切险自（ ）起开始生效。A工程开工之日 B. 工程用料卸放于工地

15、之日C. 工程动土之日 D. A和B先发生之日；44按照建设工程安全生产管理条例的规定，工程项目实行总承包的，工程意外伤害保险的费用应由（ ）支付。 A建设方 B总承包方C所属的专业分包方 D政府45建设工程施工合同的订立受合同法关于合同订立一般规则的约束，同时又具有其特殊性。下列对其特殊性的表述中错误的是：A 投标邀请书是要约邀请B 投标文件是要约，从投标文件到达招标人时生效C 中标通知书时承诺，自发出时生效D 中标通知书发出后，中标人拒绝签订合同的应承担缔约过失责任46根据招标投标法律的规定，下列（ ）情形属于招标人与投标人之间串通投标的行为。 A投标人之间先进行内部竞价，内定中标人后再参

16、加投标 B招标人预先内定中标人，在确定中标人时以此决定取舍 C投标人在投标时递交虚假业绩证明 D投标人之间相互约定抬高或降低投标报价47下列选项中，发包人不可以解除与承包人的施工合同的是（ ）。 A. 工程没有在合同约定的工期内完工的 B. 总承包人将主体结构部分的施工分包的 C. 已完工程的质量不合格，承包人拒绝修复的 D. 承包人将工程转包的48下列关于民事诉讼证人出庭作证的表述中,正确的是（ ）。 A. 证人可以只提交书面证词不直接出庭作证 B. 证人在庭审时应当旁听 C. 法院可以要求证人进行对质D. 数个证人证明同一事实时，可以同时接受询问49对人民法院作出的判决，对其效力理解错误的

17、是：A对一审判决不服的均可以提起上诉B对二审判决不服的不可以提起上诉C超过上诉期的一审判决为生效判决D对最高法院的一审判决为生效判决50在施工现场安装、拆卸施工起重机械、整体提升脚手架、模板等自升式架设设施，必须由（ ）承担。A总承包单位B使用设备的分包单位C具有相应资质单位D设备出租单位51某建筑公司于2008年4月20日签订了一份对其极为不利的工程承包合同，同年月10日建筑公司请求建设单位调整不公平合同条款时遭到拒绝。建筑公司预见到该合同继续履行必然使自己遭受重大损失，于是在2009年6月10日向人民法院起诉请求撤销合同中的显示公平条款。按照合同法的相关规定，建筑公司行使撤销权的期限应为（

18、 ）前。 A2009年4月19日 B2009年8月9日 C2010年4月19日 D2010年8月19日52根据建设工程质量管理条例规定，下列选项中（ ）不属于建设单位的质量责任和义务。 A将工程发包给具有相应资质等级的施工单位 B对与工程有关的重要设备、材料等采购进行招标 C向勘察、设计、施工、工程监理等单位提供与建设工程有关的原始资料 D对建筑材料、建筑构配件、设备和商品混凝土进行检验53装修工程涉及（ ）变动的，建设单位应当在施工前委托原设计单位或者具有相应资质的设计单位提出设计方案。a、建筑主体和承重结构b、消防系统； c、电器系统d、燃气系统54甲、乙公司双方在施工合同中约定，双方发生

19、争议提请合同签订地仲裁委员会仲裁。后甲、乙双方发生合同纠纷，甲公司欲申请仲裁，却发现合同签订地没有仲裁机构，而甲、乙公司的住所地以及合同履行地均有仲裁机构，但双方在选定仲裁机构方面没有达成一致。 为此，甲公司应当向（ ）。A合同履行地法院起诉B乙公司住所地仲裁委员会申请仲裁C甲公司住所地仲裁委员会申请仲裁D合同履行地仲裁委员会申请仲裁55经行政复议的案件，复议机关决定维持原具体行政行为的，（ ）是被告。A行政复议申请人B做出原具体行政行为的行政机关C. 复议机关D复议机关的上级部门56下列选项中，当事人不能据以向人民法院申请执行的是（ ）。A. 人民法院制作的生效民事判决、裁定、调解书 B.

20、仲裁机构制作的生效仲裁裁决书、仲裁调解书C. 公证机关依法赋予强制执行效力的债权文书D. 当事人在诉讼、仲裁外达成的调解书57建设单位在工程招标及与勘察、设计、施工、监理等单位签订合同时，应对工程文件的套数、费用、质量、移交时间等提出明确要求。勘察、设计、施工、监理等单位应将本单位形成的工程文件立卷后（ ）。A.向建设行政主管部门移交 B.向城建档案馆移交C.向建设单位移交 D.通过建设单位转交58下列各种社会关系中，不属于劳动法调整对象的是（ ）。A.甲公司与其职工因支付加班费用而发生的关系B.乙私营企业与其职工因培训而发生的关系C.丙出版社与作家张某因稿酬发生的关系D.劳动监察执法人员查处

21、丁公司雇佣童工的关系59下列合同中，属于可变更、可撤销合同的是（ ）。A.损害社会公共利益的合同 B. 以合法形式掩盖非法目的C.不慎造成误解的合同 D. 显失公平的合同60根据建筑法规定，建筑工程主体结构的施工（ ）。A. 必须由总承包单位自行完成B. 可以由总承包单位分包给具有相应资质的其他施工单位C. 经总监理工程师批准，可以由总承包单位分包给具有相应资质的其他施工单位D. 经业主批准，可以由总承包单位分包给具有相应资质的其他施工单位61施工人员对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料，应当在（ ）监督下现场取样，并送具有相应资质等级的质量检测单位进行检测。A. 施工企业质量管理部门B.

22、设计单位或监理单位C. 建设单位或监理单位D. 工程质量监督机构62工程监理单位与建筑施工企业串通，弄虚作假、降低工程质量的，由此给建设单位造成损失的，下列说法正确的是（ ）。A. 由建筑施工企业承担全部赔偿责任B. 由监理单位承担全部赔偿责任C. 监理单位与建筑施工企业按各自比例分别承担赔偿责任D. 监理单位与建筑施工企业承担连带赔偿责任63生产经营单位的主要负责人未依法履行安全生产管理职责而受刑事处罚或者撤职处分的，自刑罚执行完毕或者受处分之日起，（ ）年内不得担任任何生产经营单位的主要负责人。A. 7B. 5C. 3D. 264下列各项中，关于施工现场安全保卫工作说法错误的是（ ）。A.

23、 应当在现场周边设立围护设施B. 施工现场在市区的，周围应当设置遮挡围栏C. 脚手架应当统一设置围护设施D. 非施工人员不得擅自进入施工现场65承包商按照工程师的指示对已隐蔽的工程部位进行剥露后的重新检验。该工程部位隐蔽前曾得到工程师的质量认可，但重新检验后发现质量未达到合同规定的要求，则全部剥露、修复和重新隐蔽的费用损失和工期处理为（ ）。A. 费用和工期损失全部由业主承担B. 费用和工期损失全部由承包商承担C. 费用由承包商承担，工期给予顺延D. 工期不予顺延，但费用由业主给予补偿66根据建设工程质量管理条例规定，不属于建设工程竣工验收应具备的条件是（ ）。A. 施工单位签署的工程保修书B

24、. 勘察、设计、施工、工程监理等单位分别签署的质量合格文件C. 设计和施工质量已得到了质量监督部门的认可并作出评定D. 完整的技术档案和施工管理资料67关于因建设工程纠纷而提起的仲裁对于该仲裁庭的组成，下列说法正确的是（）。A仲裁庭只能由一名仲裁员构成B仲裁庭只能由三名仲裁员组成C仲裁庭应由三名以上的单数仲裁员组成D仲裁庭可以由3名仲裁员或者一名仲裁员组成68建筑工人小王的安全帽丢失，但所在部门领导以丢失安全帽是小王的个人行为为由，要求其在没有安全帽的情况下作业，遭到小王的拒绝，此时小王行使的是安全生产中从业人员的（）。A知情权 B建议权C批评权 D拒绝权69下列选项中，（ ）不属于建筑法规定

25、的申请领取施工许可证应具备的条件。A已经确定建筑施工企业B有满足施工需要的施工图纸C建设资金百分之百到位D已经办理该建筑工程用地批准手续70将各种不同的安全责任落实到应有安全管理责任的人员和具体岗位人员身上的制度称为（ ）。A. 群防群治制度B. 安全生产检查制度C. 安全生产责任制度D. 安全生产管理制度二、多项选择题（每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，可得分）1下列法律规范性文件中属于地方性法规、自治条例或单行条例的有（ ）。A北京市建筑市场管理条例B建筑安装工程招标投标试行办法C重庆市建设工程造价管理规定D上海市建设工程造价管理办法E新疆维

26、吾尔自治区建筑市场管理条例2下列对于法人的表述中，正确的是（ ）A法人可以分为企业法人和社团法人B机关法人从设立时起具有法人资格，无须经专门机构核准登记C企业法人经工商行政管理机关核准登记后取得法人资格D企业法人分立、合并，应当向登记机关办理登记并公告E企业法人分立、合并，其权利和义务由变更后的法人享有和承担3下列关于土地所有权表述正确的是（ ）。 A.城市居民住宅土地属于国家所有 B.宅基地土地属于农民所有 C.自留地土地属于农民集体所有 D.城市市区绿地属于国家所有 E.农村建设用地属于国家所有4根据侵权责任法的规定，建筑物、构筑物或者其他设施倒塌造成他人损害的，由（ ）承担连带责任。有其

27、他责任人的，有权向其他责任人追偿。A监理单位 B建设单位 C设计单位 D施工单位 E质量监督站 5下列选项中不属于保证担保范围的有（ ）。 A主债权 B抵押权 C主债权的利息 D违约金 E维权律师费用6根据物权法的相关规定，下列（ ）作为抵押物，抵押合同自登记之日生效。 A.建设用地使用权 B.汽车 C.在建工程 D.生产设备、原材料 E.船舶、航空器7下列险种中，不属于强制险的是（ ）。 A建筑工程一切险 B安装工程一切险 C工程监理责任保险 D建筑意外伤害险 E第三者责任险8下列选项中（ ）属于申请施工许可证的必备条件。A.消防设计审核合格B.按照规定应该委托监理的工程已委托监理C.施工组

28、织设计中有相应质量、安全技术措施并办理了工程质量、安全监督手续D.有满足施工需要的施工图纸及技术资料，施工图设计文件正在进行审查E.已经确定施工企业9根据建筑法的相关规定，在我国，实行资质等级许可制度的建筑业工程企业有：A.房地产开发企业 B.建筑施工企业C.勘察、设计企业 D.工程监理单位E.招标代理机构10下列工程建设项目,经批准可以邀请招标的是( )。A.灾后重建工程项目工期紧B.商品住宅工程中追加的售楼处建设，原施工人符合资质要求C.技术复杂只有三家供应商符合要求D.拟进行公开招标的费用比较多E.受自然地域环境限制的11依法必须招标的项目，招标人应当自确定中标人后，向有关行政监督部门提

29、交招投标情况的书面报告，报告至少包括：A.招标范围B.中标人基本信息C.招标方式和发布招标公告的媒介D.评标委员会组成E.中标结果12下列选项中不属于要约邀请的有（ ）。 A中标通知书 B投标书 C招标公告 D拍卖公告 E投标邀请书 13下列关于竣工日期的说法中，正确的有（ ）。 A建设工程竣工验收合格的，以提交竣工验收报告之日为竣工日期 B建设工程竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期 C发包人收到竣工验收报告后拖延验收的，以提交竣工验收报告之日为竣工日期 D建设工程经竣工验收不合格后再验收的，以提交最终竣工验收报告之日为竣工日期 E建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有之

30、日为竣工日期14根据合同法的规定，下列合同中免责条款无效的有（ ）。 A造成对方人身伤害的 B因故意造成对方财产损失的 C因过失造成对方财产损失的 D因重大过失造成对方财产损失的 E因故意造成对方人身伤害的15下列承担民事责任的方式中，仅适用于违约责任的是（ ）。A. 恢复原状B. 修理、重做、更换C. 支付违约金D. 排除障碍E. 消除影响16按照标准的级别，把标准分为（ ）。A国家标准 B行业标准C地方标准 D企业标准E推荐性标准17下列属于环境噪声污染防治法所规定的噪声敏感建筑物的是（ ）。A工厂 B幼儿园C政府机关 D医院E养殖场18在建筑装饰施工过程中，下列相关活动是被禁止的（ ）。

31、A拆除承重隔墙 B将窗口改为门洞C将厨房移至阳台使用 D对室内配电线路进行改造E将燃气管线移位19下列属于工程质量保修书主要内容的是（ ）。A保修的项目和范围 B保修的措施C保修的期限 D保修金的返还E保修人员的联络方法20按照城市建设档案管理规定的规定，工程总承包单位汇总提交的档案资料一般包含（ ）。A竣工图 B工程质量保证资料C工程合同文件 D工程检验评定资料E工程技术档案资料21在执行过程中，出现下列情况（ ），人民法院应当裁定终结执行。A被执行人死亡 B被执行人确无财产可供执行C据以执行的法律文书被撤销 D追索抚养费的权利人死亡E被追索抚育费的义务人死亡22下列关于仲裁协议的效力。说法

32、正确的是（ ）。A有效与否只能由法院认定 B一旦有效，则排除了法院管辖权C当事人可就仲裁协议效力提起诉讼 D合同解除并不影响仲裁协议的效力E仲裁机构只能对仲裁协议约定范围有权仲裁23设备公司与开发商签订了一份电梯的供货协议，约定电梯安装完毕后开发商支付货款。在开发商出现（ ）情况下，设备公司可中止供货。A经营状况恶化 B. 转移财产以逃避债务C.上了银行的欠款大户黑名单 D.公司破产 E.没有及时支付总包的工程款24某企业与甲公司签订供应商品混凝土合同后，分立成乙、丙两个公司，乙公司与丙公司约定由乙供应混凝土，丙公司负责收受货款，并得到了甲公司许可，则（ ）。 A. 乙、丙对此合同应享有连带债

33、权，承担连带债务 B. 由批准原企业分立的上级单位承担合同义务 C. 乙、丙的内部约定，对甲不发生法律效力 D. 应当按照乙、丙的约定履行合同 E. 企业合并分立属于法定的权利义务概括转移25根据最高法院的司法解释,发包人享有合同的解除权，其中正确的是： A承包人非法转包合同的 B承包人未经发包人同意分包合同的 C不履行合同约定的协助义务的 D提供的建筑材料不符合强制性标准的 E合同约定的工期内未完工，且经催告后合理期限内仍未完工26下列证据中，不能单独作为案件定案依据的有( ) A未成年人所作的与其年龄和智力状况不相当的证言 B与一方当事人有亲属关系的证人出具的对该当事人有利的证言 C没有其

34、他证据印证并有疑点的视听资料 D无法与原件、原物核对的复印件、复制品 E、只有一方陈述而没有其他相关证据，但对方认可的27根据民事诉讼法的规定，可以延期开庭审理的情形有（ ）。A原告经传票传唤，无正当理由拒不到庭B被告经传票传唤，未经法庭许可中途退庭C必须到庭的当事人有正当理由没有到庭D必须到庭的其他诉讼参与人有正当理由没有到庭E当事人临时提出回避申请28根据招标投标法的规定，达到国家规定的规模标准的工程建设项目的（ ）都必须依法进行招标。 A.施工 B.勘察设计C.审价 D.咨询E.重要材料采购29施工单位安全生产教育培训工作符合法律规定的有（ ）。 A施工单位应当对管理人员和作业人员每年至

35、少进行一次安全生产教育培训 B安全生产教育培训考核不合格的人员，不得上岗 C采用新技术、新工艺、新材料时，应当对管理人员进行相应安全生产教育培训 D登高架设作业人员，必须按照企业有关规定经过安全作业培训方可上岗 E作业人员进入新的施工现场前，应当接受安全生产教育培训30某建筑公司承建一项工程，作为工程施工单位，按照建筑法的规定，可以自愿投保的险种有（ ）。 A机动车辆险 B建筑工程一切险 C建筑职工意外伤害险 D安装工程一切险 E机器损坏险三、综合测试题答案（一）单项选择题1. D; 2. A; 3. D; 4. C; 5. C; 6. C; 7. B; 8. C;9. A; 10. A; 1

36、1. B; 12. B; 13. C; 14. D; 15. C; 16. B;17. A; 18. D; 19. C; 20. C; 21. B; 22. A; 23. B; 24. A;25. B; 26. D; 27. D; 28. D; 29. A; 30. A; 31. D; 32. D;33. D; 34. A; 35. A; 36. C; 37. B; 38. A; 39. A; 40. B;41. D; 42. C; 43. D; 44. B; 45. B; 46. B; 47. A; 48. C;49. A; 50. C; 51. A； 52. D; 53. A; 54. A; 55. B; 56. D;57. D; 58. C; 59. D; 60. A; 61. C; 62. D; 63. B; 64. B;65. B; 66. C; 67. D; 68. D; 69. C; 70. C;（二）多项选择题1. A、E； 2. B、C、D、E; 3. A、C、D; 4. B、D; 5. B、E; 6. A、C； 7. A、B、C、E; 8. A、B、C、E;9. B、C、D;