一级建造师专业工程管理与实务机电工程(共12页).docx

《一级建造师专业工程管理与实务机电工程(共12页).docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《一级建造师专业工程管理与实务机电工程(共12页).docx（12页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、精选优质文档-倾情为你奉上一级建造师专业工程管理与实务(机电工程)模拟试题一 . 一、单选题.（单项选择题(共20题每题l分。每题的备选项中，只有l个最符合题意) ）.1、 齿轮传动的类型较多，其中两（ ）之间的传动是平面齿轮传动.A.垂直轴.B.相交轴.C.平行轴.D.交错轴 . 标准答案： c .2、 机械设备与基础的连接中，（）是一种可拆卸的地脚螺栓.A.固定地脚螺栓.B.短地脚螺栓.C.活动地脚螺栓.D. 胀锚地脚螺栓 . 标准答案： c .3、 变压器吊芯检查的程序是（）.A.拆卸顶盖-吊铁芯-检查铁芯.B.拆卸顶盖-放油-吊铁芯-检查铁芯.C.放油-拆卸顶盖-吊铁芯-检查铁芯.D.

2、放油-吊铁芯-检查铁芯 . 标准答案： d . .4、 电杆的地下部分称为电杆基础，有关电杆基础，下列说法正确的是（）.A.电杆坑越深越好.B.它的作用是防止电杆因受单向拉力而下压、上拔或倾倒.C.它的作用是保障顺利施工.D.电杆基础施工质量的好坏，对线路运行影响不大 . 标准答案： b . .5、 三相四线制低压架空线路的导线一般采用（ ）的排列方式。.A、交叉排列.B、三角排列.C、垂直排列.D、水平排列 . 标准答案： d . .6、 （ ）是机械传动中最主要、应用最广泛的一种传动。.A 涡轮蜗杆传动 .B 带传动 .C 齿轮传动 .D 链传动 .d 标准答案： c . .7、 按（ ）

3、的不同，轴可分为转轴、传动轴和心轴。.A 承受荷载 .B 轴的材料 .C 轴线的形状 .D 轴的设计 . 标准答案： a . .8、 下列对绝热过程描述正确的是（ ）。.A 热力系统状态变化过程中，工质的压力保持不变 .B 热力系统状态变化过程中，工质与外界无任何热量交换 .C 热力系统状态变化过程中，工质的温度保持不变 .D 热力系统状态变化过程中，工质的比容保持不变 . 标准答案： b . .9、 液体流动阻力的产生，原因是多方面的。其内在原因为（ ）。.A 流体黏度. .B 流道结构形状 .C 流体具有黏性而造成的内摩擦 .D 流速 . 标准答案： c . .10、 （ ）的主要功能除具

4、有光学经纬仪的功能以外，还可以进行精度较高的角度坐标测量和定向准直测量。.A 光学水准仪 .B 激光准直仪 .C 光学经纬仪 .D 全站仪 . 标准答案： b . .11、 （ ）适用于承受荷载较大、变形较大的设备基础。.A 素混凝土基础 .B 钢筋混凝土基础 .C 砂垫层基础 .D 联合基础 . 标准答案： b . .12、 （ ）是综合检验设备制造和设备安装质量的重要环节。.A 精度检验与调整 .B 设备固定 .C 润滑与设备加油 .D 调整与试运转 . 标准答案： d . .13、 设备灌浆层厚度不应小于（ ）。.A 20mm .B 25mm .C 30mm .D 35mm . 标准答案

5、： b . .14、 在电器安装工程中，习惯上将电缆分为两大类，即电力电缆和（ ）。.A 电信电缆 .B 装备用电线电缆 .C 控制电缆 .D 高压电缆 . 标准答案： c . .15、 埋设在冻土层以下的电缆，施工时可在电缆上、下各铺（ ）厚的河沙。.A 10mm .B 20mm .C 30mm .D 40mm . 标准答案： a . .16、 在输配电线架设方法中的立杆的工作顺序是（ ）。.A 立杆杆身调整填土夯实 .B 杆身调整立杆填土夯实 .C 拉线立杆填土夯实.D 杆身调整拉线填土夯实 . 标准答案： c . .17、 接地沟的挖掘，独立避雷针的接地装置与重复接地之间的距离不应小于（

6、 ）。.A 1m.B 2 m .C 3 m .D 4m . 标准答案： c . .18、 （ ）钢材表面应无可见的油脂、污垢、氧化皮、铁锈和油漆涂层等附着物，该表面应显示均匀的金属色泽。.A St2.B Sa3 .C Sa1 .D Sa2 . 标准答案： b . .19、 （ ）是绝热材料重要的性能指标之一。.A 吸水率 .B 吸湿率 .C 含水率 .D 密度 . 标准答案： d . .20、 消防验收的顺序通常为（ ）。.A 验收受理现场检查现场验收结论评定工程移交.B 现场检查现场验收结论评定验收受理工程移交 .C 现场检查现场验收结论评定工程移交验收受理 .D 现场验收结论评定验收受理工

7、程移交现场检查 . 标准答案： a . . 二、多选题.（多项选择题(共l0题。每题2分。每题的备选项中有2个或2个以上符合题意，至少 ）.21、 总能量衡算中，（ ）属于机械能.A.内能.B.热能.C.位能.D.压力能.E.动能 . 标准答案： c, d, e . .22、 反应材料的热学性能的有（ ）.A.熔点.B.热容.C.热处理性.D.导热性.E.焊性 . 标准答案： a, b, c . .23、 异步电动机的转子转速（）.A.可以等于磁场转速.B.随磁场转速加快而变快.C.总是小于磁场转速.D.总是大于磁场转速.E.与磁场转速无关，只与负载有关 . 标准答案： b, c . .24、

8、 自动控制系统按系统的数学描述划分可分为（）.A.线性系统.B.非线性系统.C.连续系统.D.离散系统.E. 随动控制系统 . 标准答案： a, b . .25、 机械设备安装施工程序中，精度检测是检测设备、零部件之间的相对位置误差，如（）.A.垂直度.B.同轴度.C.圆柱度.D.平行度.E.直线度 . 标准答案： a, b, d . .26、 设备灌浆材料可以选择（）和其他灌浆料等.A.细碎石混凝土.B.无收缩混凝土.C.三合土.D.微膨胀混凝土.E.环氧砂浆 . 标准答案： a, b, d, e . .27、 电动机与被驱动的机械需要通过传动装置互相连接，常用的传动装置有（）.A.皮带传动

9、.B.齿轮传动.C.链条传动.D.液压传动.E.联轴器传动 . 标准答案： a, b, e . .28、 齿轮传动的主要优点是（ ）。.A 传动比较准确、稳定、效率高.B 工作性能可靠，使用寿命长.C 适用的圆周速度和功率范围广.D 可实现平行轴、任意角相交轴和任意角交错轴之间的传动.E 结构尺寸紧凑 . 标准答案： a, b, c, d . .29、 根据孔和轴公差带之间的关系，国家 标准将配合分为（ ）。.A 基孔制配合. .B 基轴制配合.C 过渡配合. .D 间隙配合.E 过盈配合 . 标准答案： c, d, e . .30、 常见的基本热力过程有（ ）。.A 平衡过程. .B 定容过

10、程.C 绝热过程. .D 定压过程.E 定温过程 . 标准答案： b, c, d, e . 三、简答题.（案例分析题(共5题。(一)、(二)、(三)题各20分，（四)、(五)题各30分) ）.31、 .在机电工程项目公开招标中，有A、B、C、D、E、F、G、H等施工单位报名投标，经监理单位资格预审均符合要求，但建设单位以A施工单位是外地企业为由不同意其参加投标，而监理单位坚持认为A安装单位有资格参加评标。.评标委员会由5人组成，其中当地建设行政管理部门的招标管理办公室主任1人、建设单位代表1人、政府提供的专家库中抽取的技术、经济专家3人。.评标时发现，B施工单位投标报价明显低于其他投标单位的报

11、价且未能合理说明理由；D施工单位投标报价大写金额小于小写金额；F施工单位投标文件提供的检验标准和方法不符合招标文件的要求；H施工单位投标文件中某分项工程的报价有个别漏项；其他施工单位的投标文件均符合招标文件要求。.建设单位最终确定G施工单位中标，并按照建设工程施工合同（示范文本）与该施工单位签订了施工合同。.工程按期进入安装调试阶段后，由于雷电引发了一场火灾。火灾结束后48小时内，G施工单位向项目经理机构通报了火灾损失情况：工程本身损失150万元；总价值100万元的待安装设备彻底报废；G施工单位人员烧伤所需医疗费及补偿费预计15万元，租赁的施工设备损坏赔偿10万元；其他单位临时停放在现场的一辆

12、价值25万元的汽车被烧毁。另外，大火扑灭后G施工单位停工5天，造成其他施工机械闲置损失2万元以及必要的管理、保卫人员费用支出1万元，并预计工程所需清理、修复费用200万元。损失情况经项目监理机构审核属实。.问题.1 在施工招标资格预审中，监理单位认为A施工单位有资格参加投标是否正确？说明理由。.2 指出施工招标评标委员会组成的不妥之处，说明理由，并写出正确做法。.3 判别B、D、F、H四家施工单位的投标是否为有效标，并说明理由。.4 安装调试阶段发生的这场火灾是否属于不可抗力？指出建设单位和G施工单位应各自承担哪些损失或费用。（不考虑保险因素）. 标准答案： 答：是正确的。.招投标法规定，招标

13、人不得以不合理的条件限制和排斥潜在投标人，不得对潜在投标人实行歧视待遇，所以招标人以投标人是外地企业的理由排斥潜在投标人是不合理的。.答：（1）建设行政管理部门的招标管理办公室主任参加不妥。.评标委员会由招标人的代表和有关技术、经济方面的专家组成。.（2）至少有4人是技术、经济专家。.答：（1）B施工单位的投标不是有效标。.投标人不能合理说明报价明显低于其他报价时，作为废标。.（2）D施工单位的投标是有效标。.细微偏差修正后仍属于有效标。.（3）F施工单位的投标书不是有效标。.答：检验标准不符合招标文件要求，属于做实质性响应的重大偏差。.（4）H施工单位的投标书是有效的。.答：属于细微偏差，应

14、为有效标书。.答：安装调试阶段发生的火灾属于不可抗力。.建设单位和施工单位承担的损失或费用如下：.（1）工程本身损失150万元由建设单位承担；.（2）100万元的待安装设备的彻底报废由建设单位承担；.（3）G施工单位人员烧伤的医疗费及补偿费15万元由G施工单位承担；.（4）租赁的设备损坏赔偿10万元由G施工单位承担；.（5）其他单位临时停放在现场的价值25万元的汽车被烧毁由建设单位承担；.（6）G施工单位停工5天相应顺延工期；.（7）施工机械闲置损失2万元由G施工单位承担；.（8）必要的管理、保卫人员费用支出1万元由建设单位承担；.（9）工程所需清理、修复费用200万元由建设单位承担。 .32

15、、 .机电安装工程总承包合同是业主方和机电安装工程总承包方签订的施工承包合同，它是机电安装工程施工全过程中必须明确双方权利义务的约定。.对机电安装工程总承包合同的管理，应包括合同的订立、履行、变更、争议、索赔、终止等方面内容。.问题3 .1 总承包方履行合同的职责有哪些？.2 工程分包的原则和基本条件是什么？.3 设备采购合同的管理内容包括哪些？. 标准答案： .答：（1）按合同范围及法规要求，编制施工组织总设计及主要施工方案、施工进度计划，报监理工程师批准后，负责组织实施。.（2）向监理工程师汇报工程进展情况及存在的问题，提出解决问题的办法，经监理工程师批准后执行。.（3）按工程及工艺要求进

16、行有关检验及试验，对试验结果的正确性负责；所有检验、试验结果报监理工程师审核和确认。.（4）向监理工程师每月报送进、出场机械设备的数量和型号，材料进场量和耗用量以及进、出场施工人员数。.（5）负责制定施工安全措施，经监理工程师批准后实施。.（6）负责施工机械的维护、保养和检修，以保证工程施工正常进行。.（7）负责设备的采购、运输、检查、安装、调试及试运行。.（8）执行监理工程师的指令，制定保证工程质量措施；根据合同规定或监理工程师的要求，负责部分工程的深化设计或绘制施工详图，报监理工程师批准后实施；订购材料之前，按监理工程师的要求，将材料样品送其审核，或将材料送其指定的试验室进行试验，试验结果

17、报其审核和确认。随时抽样检验进场材料质量。.（9）接受工程变更要求。.（10）严格执行合同中有关期限的规定。.（11） 必须信守价格义务。.答：工程分包的原则和基本条件有：.（1）工程分包要遵照总包方有关“工程分包管理工作程序”进行，以加强对分包管理、保证分包工程施工质量、提高工程效益的原则行事。.（2）工程分包的范围包括总承包合同约定的或业主指定的分包项目；不属于主体工程，总承包单位考虑分包施工更有利于工程的进度和质量；一些专业性较强的分部工程分包，分包方必须具备相应的技术资格。.（3）不属于业主指定的分包工程，总承包单位在决定分包和选定分包队伍前，必须征得业主代表（监理工程师）的认可。.答

18、：（1）建立合同档案和台帐；.（2）合同履约的控制；.（3）合同的违约、调节和仲裁。 . .33、 某起重设备车间，12m跨钢筋混凝土薄腹梁，1.5m 6.0m .预应力钢筋混凝土层面板。该工程由本市钢铁学院建筑勘查设计院设计，市河东区第三建筑公司施工，预应力屋面板油市建筑构件公司生产安装。正在施工时边跨南端开间的屋面上四块预应力大型屋面板突然断裂塌落。事故发生后调查发现构件公司提供的屋面板质量不符合要求。另外，该工程未经建设主管部门批准、立项，未经设计出正式图纸就仓促开工，施工过程中不严格按规范和操作规程，管理混乱。.问题.1 分析该工程质量事故发生的原因。.2 工程质量事故处理的一般程序是

19、什么？.3 工程质量事故处理的基本要求是什么？.4 对工程质量问题常用哪些处理方案？ . 标准答案： .答：该起工程质量发生的原因是：建筑制品屋面板质量不合格；违背建设程序，未经建设生产主管部门批准、立项，未经设计出正式图纸就仓促开工；施工和管理问题， .施工过程中不严格按规范和操作规程，管理紊乱。.答：（1）进行事故调查，了解事故情况，并确定是否需要采取防护措施；.（2）分析调查结果，找出事故主要原因；.（3）确定是否需要处理，若需要处理，施工单位应确定处理方案；.（4）事故处理；.（5）检查事故处理结果是否达到要求；.（6）事故处理结论；提交处理方案。.答：（1）处理应达到安全可靠、不留隐

20、患、满足生产、使用要求、施工方便、经济合理的目的；.（2）重视消除事故原因；.（3）注意综合治理；.（4）正确确定处理范围；.（5）正确选择处理时间和方法；.（6）加强事故处理的检查验收工作；.（7）认真复查事故的实际情况；.（8）确保事故处理期的安全。.答：对质量问题可采取的处理方案有：封闭防护、结构卸载、加固补强、限制使用、拆除重建。 .本题分数： 20.00 分，你答题的情况为 错误 所以你的得分为 0 分 .34、 .某机电安装工程项目施工采用了承包全部材料的固定价格合同。工程招标文件参考资料中提供的用砂地点距工地4千米。但是开工后，检查该砂质量不符合要求，承包商只得从另一距工地20千

21、米的供砂点采购。而在一个关键工作面上又发生了几种原因造成的临时停工：5月20日5月26日承包商的施工设备出现了从未出现过的故障；应于5月24日交给承包商的后续图纸直道6月10日才交给承包商；6月7日6月12日施工现场下了罕见的特大暴雨，造成了6月11日6月14日的该地区的供电全面中断。.问题.1 承包商的索赔要求成立的条件是什么？.2 .由于供砂距离的增大，必然引起费用的增加，承包商经过仔细认真计算后，在业主指令下达的第3天，向业主的造价工程师提交了将原用砂单价每吨提高5元人民币的索赔要求。作为一名工程师应该批准该索赔要求吗？为什么？.3 .若承包商对因业主原因造成窝工损失进行索赔时，要求设备

22、窝工损失按台计算、人工的窝工损失按日工资标准计算是否合理？如不合理应怎样计算？.4 .由于几种情况的暂时停工，承包商在6月25日向业主的造价工程师提出延长工期26天，成本损失费人民币2万元/天（此费率已经造价工程师核准）和利润损失费人民币2千元/天的索赔要求，共计索赔款57.2万元。作为一名造价工程师应该批准延长工期多少天？索赔款额多少万元？ .5 你认为应该在业主支付给承包商的工程进度款中扣除因设备故障引起的竣工拖期违约损失赔偿金吗？为什么？ . 标准答案： 答：（1）与合同相比较，已造成了实际的额外费用或工期损失；.（2）造成费用增加或工期损失的原因不是由于承包商的过失；.（3）造成费用增

23、加或工期损失不是应由承包商承担的风险；.（4）承包商在事件发生后的规定时间内提出了索赔的书面意向通知和索赔报告。.答：不能被批准。.（1） 承包商应对自己就招标文件的解释负责；.（2） 承包商应对自己报价的正确性与完备性负责；.（3） .作为一个有经验的承包商可以通过现场踏勘确认招标文件参考资料中提供的用砂质量是否合格，若承包商没有通过此案厂踏勘发现用砂质量问题，其相关风险应有承包商承担。.答：不合理。因窝工闲置的设备按折旧费或租赁费计算，不包括运转费部分；人工费损失应考虑这部分工作的工人调做其他工作时工效降低的损失费用；一般用工日单价乘以一个测算的降效系数计算这一部分损失，而且只按成本费用计

24、算，不包括利润。.答：可以批准的延长工期为19天，费用索赔额为32万元人民币。原因是：.（1）5月20日至5月26日出现的设备故障，属于承包商应承担的风险，不应该考虑承包商的延长工期和费用索赔要求；.（2）5月27日至6月9日是由于业主迟交图纸引起的，为业主应承担的风险，应延长工期为14天。成本损失索赔额为142万元/天=28万元，但不应考虑承包商的利润要求。.（3）6月10日至6月12日的特大暴雨属于双方共同的风险，应延长工期为3天，但不应考虑承包商的费用索赔要求；.（4）6月13日至6月14日的停电属于有经验的承包商无法预见的自然条件变化，为业主应承担的风险，应延长工期为2天，索赔额为2天

25、2万元/天=2万元。但不应考虑承包商的利润要求。.答：业主不应在支付给承包商的工程进度款中扣除竣工拖期违约损失赔偿金。因为设备故障引起的工程进度拖延不等于竣工工期的延误。如果承包商能够通过施工方案调整将延误的工期补回，不会造成工期延误。如果承包商不能通过施工方案的调整将延误的工期补回，将会造成工期延误。所以，工期提前奖励或拖期罚款应在竣工时处理。 .35、 .某大型路口燃煤电站建设工程，是由某国际信托公司、国际电源开发股份有限公司、某省电力集团公司共同出资建设，规划容量4300MW。该工程主体由某电建公司承担，某电建公司项目部针对该工程，采取流水作业方法施工，在经过近一年的安装后，第一台机组的

26、三大主机及附属配套设施基本完工，达到试运行的条件。在试运行过程中，发生了以下事件：.事件1：分部试运由设计单位牵头，在调试等有关单位配合下完成；分部试运的记录和报告，由施工单位负责整理和提供；分部试运中的单体试运由施工单位负责，设计单位、设备制造厂等单位检查验收。.事件2：单体试运中情况是，汽轮发电机试运中发现某轴承振动值及润滑油升温值超限。为了不影响后续试运工作的开展，试运牵头单位认为这种情况只影响启动试运，对分系统试运无影响，便组织人员开始了分系统试运。.事件3：整体启动试运按“带负荷调试、空负荷调试和满负荷试运”三个阶段依次进行。.事件4：整体启动试运的空负荷调试的项目完成了：（1）按启

27、动曲线开机；（2）机组轴系振动；（3）监测；（4）调节保安系统有关参数的调试和整定；（5）超速试验五项内容。.事件5：带负荷调试只进行了分阶段带负荷。其间，完成了下列主要调试项目：（1）制粉系统和燃烧系统初调整；（2）汽水品质调试；（3）相应的投入和试验各种保护及自动装置；（4）厂用电切换试验；（5）起停试验；（6）主汽门严密性试验；（7）真空严密性试验；（8）协调控制系统负荷变动试验；（9）汽机旁路试验；（10）甩负荷试验。.事件6：在带负荷调试、空负荷调试均合格的条件下，试运部认定达到满负荷试运的条件，遂进行满负荷试运。.事件7：机组满负荷试运分72 .h和24h两个阶段进行。连续完成72

28、h满负荷试运后，停机进行全面的检查、消缺。消缺再开机，连续完成24h满负荷试运。.问题.（1） 事件1存在哪些不妥？请加以说明和修正。.（2） 整体启动试运的三个阶段顺序是否正确？请说明。.（3） 整体启动试运的空负荷调试完成的项目是否有缺项？如有，请补充。.（4） 带负荷调试只进行了分阶段带负荷是否正确？事件5中缺少“自动处理事故的功能试验”，请问该项试验应在什么条件下进行？.（5） 在带负荷调试、空负荷调试均合格的条件下，满负荷试运的条件还有什么？.（6） 针对本案例的发电机组，满负荷试运应怎样进行？. 标准答案： 答：应该由施工单位牵头，其他单位配合。.分部试运中的单体试运由施工单位负责

29、，设计单位、设备制造厂等单位检查验收不妥。多数情况下，分部试运中的单体试运由设备制造厂负责，必须由建设单位组织其他单位检查验收。.答：汽轮发电机试运中轴承振动值及润滑油升温值超限对整体启动试运、分系统试运均有影响。但首先影响的是分系统试运，因为单体试运不合格，不能进行分系统试运，尽管单体试运和分系统试运均属于分部试运。.答：不正确。.正确的顺序依次是空负荷调试、带负荷调试和满负荷试运。.答：有缺项。.还应该补充电气试验、并网带初负荷。.答：不正确。.应该是机组分阶段带负荷直至带满负荷，故缺少满负荷试运。.自动处理事故的功能试验是否进行，首先应视主、辅机性能和自动控制装置功能情况，其次还应该看合

30、同是否有此项试验要求。.答：在带负荷调试、空负荷调试均合格的条件下，同时还需满足下列要求：1）发电机保持铭牌额定功率值；2）燃煤锅炉断油、投高加、投电除尘、汽水品质合格；3）按“验标”要求投热控自带装置、调节品质基本达到设计要求。其间，机组需连续运行不得中断，平均负荷率应按“验标”考核。.答：“验标”规定：300MW及以上的机组，应连续完成168h满负荷试运。.300MW以下的机组的满负荷试运一般分72 .h和24h两个阶段进行。连续完成72h满负荷试运后，停机进行全面的检查、消缺。消缺再开机，连续完成24h满负荷试运。.本案例发电机组为300MW，应连续完成168h满负荷试运。专心-专注-专业