工程施工承包协议书.docx
《工程施工承包协议书.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《工程施工承包协议书.docx(45页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、工程施工承包协议书工程施工承包协议书1 甲方(发包方): 代表人: 乙方(责任方): 责任人: 依照相关法律、法规规定,双方协商后商定,将_工程_项目托付乙方采施工。为了明确工程内容及双方责任,特商定如下条款,共同遵守执行。 一、工程概况 1、工程内容: 2、承包方式: 3、承包范围: 4、合同总价: 5、付款方式: 二、双方责任 1、甲方责任: (1)负责工地现场的工程质量、平安生产、工程进度、配料用料的指挥、监督与管理。 (2)负责支配乙方工作量及现场进度,审核完成工程量,申报预决算,申请拨付工程款。 (3)负责与业主、设计、监理等单位及部门进行工作联系并申报有关文件资料。 (4)工程完工
2、时,准时支配人员组织验收。 (5)准时支付工程款,不行拖欠劳动酬劳。 2、乙方责任: (1)严格根据施工图纸与设计变更通知施工,严格执行国家现行施工技术验收规范。敬重和听从业主、监理单位及甲方管理人员的监督与指挥。 (2)强化本施工队伍的平安生产训练,严格按操作规程施工,不乱搭乱拉电路管线,不私自安装电源插座,不强行、违章施工,严格杜绝火灾等其他平安事故的发生。 (3)工人进入施工现场佩带平安帽,不穿拖鞋,做到文明、平安施工、工完场清。 (4)详细施工作业中必需配备所需交通平安标记牌、平安围挡、指示牌和指示灯等交通平安设施,并且必需符合我市有关道路施工操作规程及相关法律规定,以确保平安、文明施
3、工。 (5)乙方及其施工人员必需严格遵守、执行甲方制定的各项规章制度及有关条例。 (6)乙方不得将本项目未经甲方同意再行转包、分包,否则甲方有权马上收回本施工项目。 (7)工程完工时,乙方应主动协作甲方完成验收。 三、工程质量及验收标准 工程质量应符合国家现行施工验收规范的要求,必需达到国家或专业质量检验评定的优良以上等级。 四、工期 1、方案开工期限_年_月_日,方案完工期限_年_月_日,总历时_日。 2、乙方必需严格根据甲方现场所支配的月、周施工方案所要求的时间或期限,如期按时或提前完成全部本项目的施工任务,若拖延工期,每延期一日,按结算总价的_或_元向甲方支付罚金。 五、违约责任 (1)
4、若乙方无正值理由单方终止本责任书,除担当由此给甲方造成的经济损失外,还应向甲方支付工程总造价_%的违约金。 (2)若乙方违反本责任书之上述有关商定,不按工期竣工、质量达到设计规范或要求、存在较大平安隐患或发生平安事故以及发生其他导致合同无法履行的行为,甲方有权单方解除并要求乙方清场,乙方对该行为给甲方造成的经济损失应当予以赔偿。 六、争议解决 双方因履行合同所发生的争议,应本着友好的原则进行协商,协商不成的,任何一方均有权向合同履行地、合同签订地的法院起诉。 七、甲方对本责任书上述各条款具有说明权 八、附则 1、本协议经双方签字、盖章后生效。 2、本协议于_年_月_日在_(地点)签署。 3、本
5、协议一式_份,双方各执_份,具有同等法律效力。 九、本协议未尽事宜,双方协商解决 甲方: 住址: 代表人: 签订地点: _年_月_日 乙方: 住址: 责任人: 签订地点: _年_月_日 工程施工承包协议书2 协议编号:_ 甲方:姓名_,性别_,年龄_,住址_身份证号码:。 乙方:姓名_,性别_,年龄_,住址_身份证号码:。 经友好协商,依据国家相关法律规定,在公平、自愿、老实守信的基础上,甲乙双方打算合伙承包以下工程项目的施工任务,为明确双方的权利和义务,双方达成以下协议,以资共同遵守: 第一条项目名称:项目工程, (以 公司中标合同确认的项目内容及范围为准) 其次条甲、乙双方合伙承包的项目,
6、对外以 公司名义出现。 工程地点:。 第三条工程造价:暂定_万元人民币,最终以审定价为准。 第四条合伙期限:合伙期限至合伙施工的项目完工,各方结算完毕为止。 第五条出资商定: 1、双方确认,同意在工程开工之前由甲方出资 万元(¥.00)元,乙方出资 万元 (¥.00)元,总计 万元 (¥.00)整,作为_费等,待业主拨付第一笔工程款时从工程款中按各方出资比例扣除归还,或由甲乙双方协商该笔款的用途。 2、后续用款及业主工程款步准时到位,需垫资时应由双方各出一半共同担当。 第六条权利和义务: 1、双方以包工包料形式共同承包本工程,在扣除各种成本(含工程中介费、建筑公司挂靠费、税金、施工队组劳务费、
7、项目经理部管理人员工资、奖金和各类保险、材料费、施工机械租赁费、施工机具购置费、施工水电费、办公用房租赁费、临时设施费、平安维护设施费、预结算费用、款待费等及经双方认可的用于本工程的各项开支)后,所获利润甲方各占_%;乙方占_%。反之,本着风险共担的原则,如承包本工程出现亏损或施工中出现的有关惩罚,由甲乙双方按各自所获利润安排比例分别担当。 2、双方确定,采纳聘请项目经理承包项目部的形式组织施工,双方原则上不参加项目部的日常运作,但有权对工程进度、质量进行监督项目经理人选、应由双方进行协商确定,并由双方共同出托付书。 3、选用施工队组,确定各种单价,购买工程用大宗材料和机械工具、租赁施工机械时
8、,双方应进行协商,双方协商全都后报项目经理认可后方能执行。如双方协商无果,则有项目经理审定,双方不得干涉,否则按违约责任第1规定执行。 4、双方保证工程款专款专用,本工程设立共同专用账户,建筑公司拨付工程款进入该专用账户,从专用账户取款须经甲乙方双方全都同意,双方签字盖章后方可从银行取款。双方各派一名财务人员对日常财务开支进行管理,杜绝不必要开支,削减成本支出。 5、材料选购及其他各项开支均应开具正规发票,部分无法开具发票的费用支出,须经甲乙双方核实批准后才可从财务报销。全部报销凭证必需经双方签认方可报销,施工期间甲乙双方人员应留意鉴别搜集各类发票,以供财务管理用法。 6、双方要发挥各自特长,
9、在联系工程、协调各方关系和施工管理方面竭尽所能,要互谅互让,共同面对和克服施工过程中遇到的困难,以确保本工程施工的顺当进行。 7、双方以领薪的形式按月从项目部领_元作为日常开支及应酬费用。任何一方对相关部门的款待在开支前应知会对方,相关费用在双方签字后方可报销。如一方因急事需超额用款时,需报对方批准后方可支出。工程资金紧急时双方均不得超额用款。 8、盈余安排,以出资为依据,按比例安排; 9、合伙如产生债务,先由合伙财产偿还;合伙财产不足清偿时,以各合伙人的出资为依据,按比例担当。 第七条退伙 1、合伙期间,一方退伙将严峻影响合伙项目建设进行的,不得退伙; 2、退伙需经对方同意,方可实行; 3、
10、未经合伙人同意而自行退伙给合伙造成损失的,应进行赔偿。 第八条违约责任 1、违反上述规定,一方给另一方造成损失时,责任方(过错方)应双倍赔偿对方的损失。 2、一方弄虚作假,给对方造成重大损失时,除双倍赔偿无责任方的损失外,无责任方有权打算是否解除本协议,是否终止与责任方的合作,是否单独承包本工程。如无责任方要求责任方连续履行本协议时,责任方必需无条件履行。 3、任何一方未经对方同意,不给擅自退出本工程的承包,否则应双倍赔偿对方的损失。 4、双方承诺:施工期间,任何一方未经对方同意不能向业主提出单独承包本工程,否则视为违约,违约方须双倍偿对方的损失,未违约方有权打算是否连续与违约方合作,由此造成
11、违约方的损失由违约方自负,如未违约方要求违约方连续履行本协议时,违约方不得拒绝,必需无条件履行。 第九条甲乙双方与业主、甲方,项目部、施工队,材料商等相关部门人员签订的合约双方各执一份,具有同等法律效力。未尽事宜由甲乙双方另行协商签订补充协议,补充协议与本协议具有同等法律效力。 第十条本协议的生效和终止。 本协议自双方签字之日起生效,至本工程项目竣工验收合格办理完结算,且利润安排完毕之日后失效。 第十一条本协议一式肆份,双方各执贰份,具有同等法律效力。 甲方签字: 乙方签字: 身份证号: 身份证号: 联系电话: 联系电话: 协议书签订地点: 签订日期 :年月日 工程施工承包协议书3 发包方(以
12、下简称甲方): 承包方(以下简称乙方): 甲方承建的_工程,其中钢筋分项工程施工,确定由乙方承包施工,为了明甲乙双方的责任、权利、确保工程优质,按期完成本工程的施工任务。依照中华人民共和国合同法和相关法律法规,以及甲方要求,经双方协商到达成如下协议,以资双方共同遵照执行。 一、工程概况 1、承包范围: 2、承包内容: 3、承包方式: 4、承包单价:、_元/吨;、_元/ 、此单价为优质优价,必需满意设计及施工规范要求,保证质检等部位验收合格。 、保质保量,高峰时期不能少于_个施工人员。准时或提前完成甲方所排施工进度方案和逐日进度方案。 、平安文明施工,现场做到活完料尽现场完。 5、单价的组成 、
13、施工所需要的铁丝、小型工具。 、乙方职工各项加班费,保险费。 、乙方人员发生质量、平安、火灾等一切事故的救治,处理费。 、无论何种缘由造成停工,窝工期间所需要或发生的各项费用。 、工程质量的质优价费。 、经甲方认定已包含在承包单价内的费用。 6、付款方式: 7、工程期限: (1)乙方依据甲方进度要求合理配备人员,不得影响后续工作的正常施工。如因乙方人员配备不到位,在要求工期内不能完成自己所承包作业,所发生的损失乙方负责担当,甲方有权将乙方清退出场。 (2)如因材料供应不到位,工期将连续。 二、甲方责任 1、项目经理、项目工程师和施工管理人员,对工程质量,平安,文明施工及施工进度进行监督、验收、
14、解决应由甲方处理的有关事宜。 2、向乙方供应必要的施工图纸及有关资料一套(施工时不足部分由乙方自理)。 3、对乙方进行施工图、施工组织设计、质量要求、施工规范和操作规程的交底,负责施工主轴线的定位放线。 4、向乙方供应弯铁机、截铁机、等钢筋加工机械和提升机。 5、负责办理乙方进场所需的(应由甲方办理的)相关手续。 6、负责对进场工人平安生产、文明施工等训练,对质量、平安、机械、文明施工等方面的检查、指导、监督和日常管理。 7、负责工程质量检查验收、结算等工作并按期支付工程进度款。 三、乙方责任 1、承包人或承包人托付一名负责人必需吃、住在工地,到项目部报到上班,每天参与项目部班前会。熟识图纸,
15、严格根据施工图纸、施工组织设计、施工规范和操作规程施工,负责本工程施工工作。 2、听从甲方现场管理人员领导和指挥,接受甲方、业主、部门检查监督。 3、遵守甲方各项规章制度的管理,平安施工。 4、乙方必需与施工作业人员签订用工协议,副本由工地办公室存档。 5、甲方所排施工进度方案,乙方应无条件听从,并且在规定时间内完成,如在规定时间内未支配人员或未完成甲方可自行支配其它人员进场施工所花费的一切费用在乙方当月进度款中扣除。 6、乙方负责人到甲方办公室办理相关手续,熟识图纸和施工方案以及管理制度。 四、平安文明施工 1、乙方应根据工程所在地平安文明施工相关条例以及甲方有关管理制度。严格按标准组织施工
16、,实行必要的平安防护措施,消退事故隐患,确保施工平安和第三者的平安。 2、乙方若发生重大伤亡事故,甲方应为抢险供应必要的条件。调查结果如是乙方责任,乙方担当全部费用。 五、工程质量 质量要求:必需按设计图纸、国家规范和施工现场管理人员的技术交底进行施工,符合监理质检部门质量验收要求,如有质量事故延误工期,由乙方赔偿甲方因此受到的损失。 六、材料丢失、损坏责任,机械用法责任 (1)材料:由乙方造成的材料的铺张,将根据市场价格从乙方工程款中扣除。 (2)机械:由乙方保养、维护,由乙方人为造成损坏,由乙方负责 七、违约责任 1、甲方的违约责任: (1)因供应的资料不精准,或者未根据期限供应必需的勘察
17、、设计工作条件而造成勘察、设计的返工、停工或者修改设计,甲方应当根据勘察人、设计人实际消耗的工作量增付费用。 (2)因甲方的缘由致使工程中途停建、缓建的,甲方应当实行措施弥补或者削减损失,赔偿乙方因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。 (3)不按合同规定拨付工程款,按银行有关逾期付款方法的规定延付金额每日万分之_偿付乙方赔偿金。 2、乙方的违约责任: (1)施工期间,因乙方的缘由致使造成人身和财产损害的,乙方应当担当损害赔偿责任。 (2)因乙方的缘由致使建设工程质量不符合商定的,甲方有权要求施工人在合理期限内无偿修理或者返工、改建。经过修理或者返工、改建后,
18、造成逾期交付的,施工人应当担当违约责任。 八、合同生效与终止 1、双方在协议书中商定合同生效方式。 2、甲乙双方履行合同全部义务,竣工结算价款支付完毕,乙方向甲方交付竣工工程后,本合同即告终止。 3、合同的权利义务终止后,甲方乙方应当遵循老实信用原则,履行通知、帮助、保密等义务。 九、附则 1、本合同正本_份,具有同等效力,由甲方乙方分别保存_份。 2、争议解决 若双方在履行合同的过程中发生争议,则双方均可采纳调解、和解的方式解决,解决不成的,任何一方均可向合同履行地的法院提起诉讼。 3、本合同条款如对特殊状况尚有未尽事宜,双方协商解决。 甲方: 代表人: 联系电话: 签订日期: 乙方: 代表
19、人: 联系电话: 签订日期: 工程施工承包协议书4 发包人(以下简称甲方): 住址: 承包人(以下简称乙方): 住址: 甲乙双方依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及国家有关法律、法规,本着公平、自愿、公正、诚信的原则,结合本工程施工详细状况,经甲乙双方充分协商,就_工程施工事宜达成如下协议,以资共同遵守执行。 一、工程概况 1、工程名称: 2、工程地点: 3、工程内容: 4、工程范围: 5、工程期限: 开工日期:_年_月_日,竣工日期:_年_月_日,总共_天。 6、承包方式: 二、工程结算和支付 1、结算工程量的核实确认,按图纸设计量并能同业主结算的工程量为依据,临时工程以方案量并
20、参照测量收方量为结算的依据。 2、乙方应在每月_日前按甲方规定的报表上报,甲方向业主办理完毕工程结算手续后_日内向乙方办理工程价款结算。 3、本合同外因设计变更或业主(或监理)缘由而对新增项目的工程量与新增单价(或费用)在业主未批复之前暂不进行对乙方的计量和结算,最终的计量和结算以业主(或监理)的正式批复为准。 4、设计修改的新增项目如本合同内有相应单价的执行此单价结算,无相应单价的双方在施工前协商签订补充单价。 5、甲方按业主所结工程款(货币)的同等比例并扣除下述费用后向乙方进行支付。 6、工程结算支付采纳银行转账方式,乙方必需供应正规的发票。 7、当工程结算达本合同工程价款总额的90%(含
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 工程施工 承包 协议书
限制150内