工程施工内部承包合同.doc

《工程施工内部承包合同.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《工程施工内部承包合同.doc（15页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、工程施工内部承包合同合同编号： 工程内部承包合同工程名称：_工程承包工程项目：_甲方：_ 乙方：_ 乙方委托代理人： 订立时间： 年 月 日_ _段 内部承包合同甲方： _公司 (以下简称甲方) 乙方：_ (以下简称乙方) 鉴于甲方与建设单位 _公司 签订的_工业园_工程施工合同(以下简称建设工程施工合同)为了提高企业经济盈利能力增强企业内部管理；经乙方申请甲方考察商榷后同意由乙方作为内部承包责任人负责该工程的施工和经营；为明确甲乙双方应尽的责任、行使的权力、得当的利益根据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及相关法律、行政法规遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则双方协商一致签订本合同。

2、 一、工程概况 1、工程名称： _工程。 2、工程地址： _街道 3、工程造价(暂定价以最终结算价为准)： 约_元 4、承包工程项目：_道路工程及道路附属工程以及雨污水、照明、电力、通信等综合管网工程(以下简称本工程)。具体以施工图和工程量清单等所包含的施工内容为准。 5、工程建设单位：_公司 工程总承包单位： _公司 6、乙方项目经理：_ 电话 二、乙方授权代理人情况： 乙方授权代理人： 代理乙方全权负责履行本合同规定应由乙方享有的权利和承担的义务责任。乙方授权代理人在本合同有效期间签字确认的所有文件、资料均具有法律效力乙方均应全面认可。 三、合同计价 1、计价原则： 1.1、本工程为全额风

3、险承包。包工包料、包质量、包安全、包工期独立核算自负盈亏。 1.2、本工程产生的一切经济责任、法律责任以及风险均由乙方承担。 2、计价方式：甲方按本工程的工程结算金额下浮 2% 后承包给乙方经营管理工程结算金额以建设单位最终审定的结算金额为准。 3、工程款支付原则： 3.1、支付方式：工程款由建设单位支付给甲方后由甲方转账给乙方。 3.2、大宗材料款(钢筋、砼、砂、石子等)、劳务费、设备租赁费等必须由甲方支付乙方分供方(材料供应商、劳务公司等)；建设单位工程款支付未达到支付节点时以及建设单位支付的工程款不能满足支付乙方分供方款项时乙方应将差额款项汇入甲方指定账户以保证乙方分供方款项的正常支付。

4、 3.3、零星采购、其他费用、现场管理费等按月报账制度执行。 4、工程进度款支付： 4.1、甲方按照建设单位工程款支付节点而支付给乙方。 4.2、建设单位支付的工程款到达甲方指定银行账户后按照甲方企业管理制度审批完毕扣除甲方管理费、代缴代付费(材料款、劳务费、罚款、税金等)等费用余下的工程款转账支付给乙方。 5、结算办理、结算尾款支付： 5.1、结算办理： 、经建设单位、监理单位竣工验收合格乙方向甲方移交 套竣工档案资料以及 套完整的工程结算资料。 、甲方的工程结算建设单位最终审计完毕。 、甲方与建设单位财务结算办理完毕。 、乙方与甲方工程结算办理完毕。 、乙方与甲方财务结算办理完毕。 、结算

5、尾款支付。 5.2、工程尾款的支付：按照建设工程施工合同建设单位支付甲方的相关规定 。 5.3、质保金的预留及支付：按照建设工程施工合同建设单位支付甲方的相关规定。 6、本工程发生的一切费用均由乙方承担甲方代乙方缴纳的在乙方工程款内扣除。包含但不限于如下所述： 6.1、国家、地方政府规定缴纳的相关费用包含但不限于： 、安全文明施工费。 、税金：营业税或增值税、城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加、印花税、管理人员工资个人所得税等。 、规费：工程排污费、工程定额测定费、社会保障费、住房公积金、危险作业意外伤害保险。 6.2、其他费用包含但不限于： 、建设单位、监理单位罚款等。 、检测费：常规

6、检测费、特殊检测费、空气检测费等。 四、工程管理原则 1、甲方为工程总承包单位本工程从事的经营活动以及业务往来均应以甲方的名义办理。 2、本工程的管理团队由乙方组建并取得甲方的认可后报甲方备案乙方的管理团队人员接受政府主管部门、建设单位、监理单位的监督、检查。 3、本工程的管理团队委托甲方组建其管理团队的工资、奖金等按照甲方企业的标准执行并由乙方承担。同时甲方向乙方收取工程结算金额 % 的管理费工程结算金额以建设单位最终审定的结算金额为准。 4、乙方组建的管理团队管理人员资格证书经甲方检验同意后任命并报甲方备案。乙方管理人员配置未达到建设工程施工合同相关规定以及人证不符甲方有权对乙方处 100

7、0 元/人次的罚款情节严重的处 5000 元/人次的罚款。 5、乙方没有按建设工程施工合同及本合同履行其义务及职责造成的一切经济责任、法律责任及风险均由乙方承担。 6、本工程遵循以收定支不收不支不得挪用的原则；甲方对工程资金专款专用实行监督。 7、甲方不为乙方提供任何形式的垫资乙方因资金不足不能保证工程的正常进行甲方有权解除或终止合同由此而给甲方造成损失的由乙方承担。 8、工程考核： 、考核内容包括工程进度、工程质量、安全生产、经济效益、文明施工和日常管理等。 、考核标准按_浩龙建设有限责任公司考核管理办法执行。 五、履约保证金 1、履约保证金额度：合同签订前乙方向甲方缴纳履约保证金 万元。

8、2、履约保证金的缴纳方式： 由乙方自行到甲方财务以“现金或转账支票”的形式办理。 3、履约保证金的退还：建设单位退还甲方履约保证金后乙方向甲方提出履约保证金退还申请并完善相关手续甲方 7 个工作日内无息退还乙方。 4、履约保证金不退还的条件： 当发生以下事件情况时甲方有权单方面终止合同没收乙方的履约保证金视为乙方自动放弃并作为违约金赔偿给甲方。 4.1、乙方单方面终止合同。 4.2、乙方无力履行合同：如工期无法满足要求、劳动力不能满足现场施工需求、质量不能达到规范标准等。 4.3、发生乙方工人现场“停工、堵大门、阻止现场施工、霸占甲方办公室、堵马路、以及聚众影响建设单位正常办公秩序”等施工现场

9、闹事事件时。 4.4、乙方以各种理由在施工过程中要求甲方调整合同价款。 4.5、乙方其他违约行为。 六、民工工资保证金 1、民工工资保证金额度： 合同签订后乙方 5 个工作日内向甲方缴纳民工工资保证金 万元。 2、民工工资保证金的退还:乙方必须同时满足下述条件后甲方 10 个工作日内无息退还给乙方。 2.1、甲乙双方财务结算办理完毕。 2.2、民工工资支付完毕。 3、民工工资保证金执行标准：渝建发(20_)154号文_市建设委员会关于进一步完善市管建设工程乙方农民工工资支付保障金制度的实施意见或工程所在地的政策文件执行。 因乙方未遵守上述标准对社会及甲方造成不良影响与损失甲方有权使用民工工资保

10、证金进行赔偿。当赔偿金额超过民工工资保证金金额时超过的差额由乙方承担在乙方结算款中扣除。 七、风险抵押金 1、风险抵押金额度： 合同签订后乙方 5 个工作日内向甲方缴纳风险抵押金 万元。 2、风险抵押金的退还:乙方必须同时满足下述情况甲方 10 个工作日内无息退还给乙方。 2.1、乙方已完成建设工程施工合同工作内容。 2.2、本工程经建设单位、监理单位竣工验收合格。 2.3、甲乙双方财务结算办理完毕。 2.4、本工程乙方无债权债务纠纷。 2.5、本工程的结算尾款建设单位已按建设工程施工合同约定支付至甲方银行账号。 八、工程质量、安全及竣工验收 1、质量 1.1、乙方应依据国家现行法律、法规、规

11、范按建设工程施工合同、施工图、其它技术规范、质量标准等规定精心组织施工力创优良工程。 1.2、乙方应建立有效的质量保证体系推行全面质量管理制定和完善岗位质量规范、质量责任和考核办法加强施工过程中的自检、互检、交接检工作。 1.2、单项工程施工完毕乙方应提前通知建设单位、监理单位进行验收建设单位验收合格并签发工程验收合格书后乙方才能进行下道工序的施工。 1.3、隐蔽工程及中间验收：乙方在自检合格后提前48小时通知监理工程师进行验收验收合格后监理工程师在验收记录表签字确认并签发隐蔽工程验收合格书。乙方未组织隐蔽工程验收一切责任由乙方自行承担。 1.4、甲方对乙方工程质量和安全工作的管理视工程情况按

12、月或季度对乙方工作进行检查、指导和培训。 1.6、工程材料必须依据国家相关规范、标准严格执行。乙方进场材料严格按照见证取样和送检的要求进行检验。若因质量不合格产生的一切经济责任和法律责任均由乙方承担； 1.7、乙方应预防建筑工程通病、弊病的处理。在工程保修期内一切乙方质量问题处理均由乙方负责保修并承担费用。 2、安全生产、文明施工 2.1、工程安全控制必须坚持“安全第一预防为主”的方针。乙方应建立、健全安全生产管理体系落实安全生产责任制杜绝安全事故的发生并对安全生产负全部责任。乙方应根据工程情况配备安全员持证上岗。 2.2、乙方必须建立安全生产教育制度办理入场人员意外伤害保险并将保险合同送甲方

13、备案。 2.3、甲方按企业规定对乙方安全、文明施工、消防保卫等检查发现乙方有违规行为甲方有权按企业管理制度对乙方进行处罚产生的一切经济责任、法律责任均由乙方承担构成犯罪的由司法机关追究其刑事责任。 2.4、若乙方在施工过程中对政府、建设单位、监理单位、甲方相关文件执行不当产生的一切经济责任和法律责任均由乙方承担。 3、乙方进度控制 根据建设单位约定的开工日期、竣工日期、计划总工期乙方应编制施工进度计划、劳动力计划、材料计划、机械计划及资金计划以保证工程进度的正常进行。 十、甲、乙双方责任 1、甲方责任 1.1、合同签订后甲方根据建设单位提供的资料应及时向乙方提供。 1.2、监督检查乙方工程质量

14、、进度、安全生产、文明施工等。 1.3、监督检查乙方经济资料、工程资料。 1.4、甲方负责提供施工水电接口水电费由乙方承担； 1.5、建设单位、监理单位、甲方的指令(函、洽商、设计变更、通知等)等甲方以书面形式交给乙方授权代理人。乙方认为指令不合理应在收到指令后24小时内提出书面意见。 1.6、本工程乙方以甲方名义经营活动需甲方服务时取得甲方同意后甲方应积极配合。 2、乙方责任包含不限于： 2.1、乙方进场后场地布置、临时设施搭设等必须满足甲方安全文明施工的要求。 2.2、乙方在工程开工前应组织管理人员学习并熟悉图纸进行施工交底安排操作工人进行安全培训做好开工前的准备工作。 2.3、乙方在组织

15、施工的同时应按建设单位、监理单位的各项要求进行。接受建设单位、监理单位对施工质量、场容场貌、工程资料、进度计划、文明施工等工作的检查及指导检查中发现的问题及时进行整改。 2.4、乙方应严格遵守建设工程施工合同、工程设计、工程规范中的相关规定采购材料及设备提供真实的产品质保书、产品合格证明并通知建设单位、监理单位验收。 2.5、乙方进场后必须严格执行渝建发(2021)185号文“_市城乡建设委员会关于印发_市建设工程安全文明施工措施费用计取及使用管理规定的通知”。甲方支付乙方安全文明施工措施费后乙方应建立安全文明施工措施费使用台账甲方并对乙方安全文明施工措施费的使用进行监督及检查以保证安全文明施

16、工措施费的正常使用。 2.6、乙方应与城管、建管、质监、环保、派出所等有关部门友好协调并承担一切费用。 2.7、乙方必须按时足额发放民工工资不得拖欠。 2.7.1、若乙方拖欠民工工资甲方有权动用乙方的任何款项用于支付民工工资。 2.7.2、若因乙方拖欠民工工资造成民工上访、投诉、闹事等事件遭受政府主管部门查处或曝光甲方根据事件严重性有权对乙方处以15万元的罚款。 2.7.3、若因乙方的违规行为严重损害了甲方利益或形象时甲方有权终止合同并没收乙方缴纳的履约保证金。 2.8、乙方在任何情况下均不得整体“转包、或肢解分包”。若甲方考核时发现乙方将工程转包、或肢解分包有权终止合同并全权处理工程遗留问题

17、产生的一切费用由乙方承担。 十一、违约责任： 1、本工程乙方代理甲方履行建设工程施工合同及相关文件等发生的一切违约责任均由乙方承担。 2、在履约过程中乙方不能履行本合同以及建设工程施工合同相关规定甲方有权终止合同产生的一切费用由乙方承担。 3、乙方必须提供真实、有效的发票一旦发现发票有假一切责任由乙方承担甲方有权对乙方处罚 元。 4、甲、乙双方的违约责任遵循中华人民共和国建筑法、中华人民共和国合同法等相关法律的规定。 十二、未尽事宜双方友好协商达成补充协议补充协议与本合同具有同等法律效力。如发生履行本合同或补充协议的任何争议双方应友好协商解决；协商不成可向_市仲裁委员会提请仲裁或向甲方住所地人

18、民法院起诉。 十三、此合同一式肆份甲方 贰 份乙方 贰 份双方签字盖章之日起生效具有同等法律效力。 十四、合同签订地点： 甲方(公章)： 乙方(公章)：法定代表人(签字)： 法定代表人(签字)：委托代理人(签字)： 委托代理人(签字)：电话： 电话：日期： 日期：开户银行： 银行账号： 附件担保承诺书_浩龙建设有限责任公司： 鉴于陈晓林与贵公司签订了_工业园区A区_路及复星路工程_路K0+701.78-K0+955.34段内部承包合同。本人对内部承包合同内容应承担的一切责任及风险已作充分了解在此为其担保承诺：在上述工程的建设、经营、管理过程中产生的一切经济责任、风险及法律责任以及出现的安全、质量事故或其他经济纠纷等所有经济及法律责任以本人自有全部财产及全部家庭财产作为担保承担连带责任并放弃申辩权。 特此承诺！担保承诺人： 日期： 年 月 日第 15 页 共 15 页