工程施工合同范本.doc

《工程施工合同范本.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《工程施工合同范本.doc（8页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、第 1 页 共 8 页工程施工合同工程施工合同工程名称： 汾江路南延线工程（裕和路至三乐路段）第二标段荷村鱼塘（K2+820K3+330）建筑垃圾及淤泥外运工程（二次） 建设单位： xxxxx 施工单位： 签订时间： 年 月 日第 2 页 共 8 页甲方：佛山市新城开发建设有限公司 乙方： 根据中华人民共和国合同法和中华人民共和国建筑法以及其它有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用、协商一致的原则，订立本合同。一、工程概况：工程名称：汾江路南延线工程（裕和路至三乐路段）第二标段荷村鱼塘（K2+820K3+330）建筑垃圾及淤泥外运工程（二次） 工程地点：佛山市佛山新城汾江路南延线 工程内

2、容：汾江路南延线（裕和路至三乐路段）工程原荷村鱼塘段K2+820K3+330 约 510 米处的堆填建筑垃圾、淤泥等清除外运，工程量约为 64793.224 立方米，具体详见招标文件、施工图纸、工程量清单、甲方要求及相关资料。二、承包范围和方式：1、承包范围：包括但不限于建筑垃圾及淤泥清除及外运等乙方完成的本工程一切相关工作，具体详见招标文件、施工图纸、工程量清单、甲方要求及相关资料。2、承包方式：以包工、包料、包机械设备、包工期、包质量、包文明施工、包安全，包通过验收、包资料整理移交，包缺陷修复和保修期的维修的 固定综合单价方式承包。第 3 页 共 8 页三、合同工期：1、开工日期（暂定）：

3、 年 月 日（具体日期以甲方的开工令为准） ；竣工日期（暂定）： 年 月 日（按甲方验收合格为准） 。2、工期总天数： 25 日历天（除甲方原因不能施工，经甲方现场代表签字确认后，予以顺延，其余原因不得顺延） 。本合同工程不设提前竣工奖。四、组成合同的文件及优先解释顺序如下：1、履行合同的过程中双方书面形式签署的有关工程的洽商、变更等方面的协议或文件2、本合同3、中标通知书4、招标文件5、投标文件6、工程量清单、施工图纸7、标淮、规范及有关技术文件8、与本工程有关的其他文件五、合同价款合同价款：￥ 元(大写:人民币 ，含税)，已包含完成合同的应预见和不可预见的费用、相关税费、规费以及企业利润等

4、。乙方对在投标文件和合同书中未有明确列述、投标方案设计遗漏失误、市场剧变第 4 页 共 8 页因素、应预见和不可预见的费用等均视为已完全考虑到并包括在投标报价之内。项目单价：乙方中标的投标文件所列综合单价 结算方法：本项目采用固定综合单价承包方式，按实结算，本项目的结算价最终不超过本项目的招标控制价。本项目结算价根据乙方实际完成且经甲方确认的工程量、乙方中标的投标文件综合单价进行计算，若通过上述方式计算所得的费用低于招标控制价的，则按实际计算所得的费用作为本项目的最终结算价；反之，按招标控制价作为本项目最终结算价。具体的结算条款约定按合同执行。最终结算价以财政部门或甲方或其委托的第三方造价咨询

5、单位审定为准。结算价不超招标控制价。（1）工程量的偏差按以下方法调整：按实结算。但结算价不超招标控制价。（2）工程变更的调整：综合单价承包，按实结算。但结算价不超招标控制价。六、工程款支付（形象进度）：（1）本工程完工后，乙方向甲方提交请款报告，经甲方审批后，30 天内甲方向乙方支付至合同价或实际累计完成工程款，两者取低值的 80%；（2）完成竣工验收和结算审定手续后，乙方向甲方提交请款报告，经甲方审批后，30 天内甲方向乙方支付本工程结算价余款，付款时扣除应扣的各种款项，不计利息。（3）每期付款由乙方提出书面申请并提供该期相应金额的经甲方确认的第 5 页 共 8 页有效增值税专用发票，方可办

6、理支付手续；收款方、出具发票方均必须与合同乙方名称一致。七、工程分包不允许。八、工程质量、工程验收、工程保修1、工程质量要求：遵守道路交通运输法规，按图纸和工期要求完成建筑垃圾及淤泥的清运工作。现场必须按坏保部门要求做好土石方扬尘防治措施，包括但不限于做到关于严格执行全市城区房屋建筑施工现场扬尘治理六个百分之百标准的通知 “六个百分百”要求。建筑垃圾及淤泥在运输过程中不得造成道路损坏及二次污染，须按顺德区相关运输的要求做好运输保护措施，运输过程做到不散漏。2、工程完成、乙方自检合格后，向甲方提出验收申请，甲方组织工程验收。3、工程验收质量不合格或低于合同规定的等级，乙方应按甲方要求的时间完成整

7、改，直到符合验收标准，整改费用由乙方自行承担，乙方并承担由此造成的一切责任和经济损失。此情况下，工期不予顺延。4、验收后，乙方应根据甲方要求向甲方提供完整的符合国家档案管理规定的竣工资料。5、本合同工程缺陷责任期为 / 年，保修期为至建筑垃圾及淤泥外运完成并移交施工场地给道路施工单位施工（不低于国家建设工程质量管理相关规定） ，均自工程竣工通过验收合格之日起计算。保修期内，乙方对工程进第 6 页 共 8 页行免费维护，若本工程出现重大质量缺陷，乙方须在接到甲方通知后二个工作日内开始修复。九、违约责任1、未征得甲方同意，乙方擅自停工，由此而造成的如工期延误费、停工费、材料和机械设备租赁费等一切责

8、任和损失均由乙方自行承担；逾期不能完成本项目建设的，每逾期一天乙方必须向甲方支付人民币 5 万元的违约金，如因乙方原因导致工期延误达 7 日历天以上的，甲方有权单方面终止本合同而不支付乙方任何工程款，乙方并需赔偿因此给甲方造成的损失。此时，甲方如安排第三方施工队伍进场施工时，乙方不得阻挠，并予以配合。2、本工程的项目负责人（项目经理）应为乙方递交中标的投标文件的项目负责人（项目经理）。未征得甲方同意，承包人不得更换项目经理，否则乙方必须向甲方支付人民币 10000.00 元的违约金。后任项目经理继续行使合同文件约定的前任项目经理的职务，履行前任项目经理的义务。3、乙方应根据本工程的需求或甲方或

9、行业行政主管部门要求配备相关岗位人员（包括但不限于项目负责人、项目技术负责人、专职安全员、专业工程师、施工员等） 。对于不胜任工作的承包人人员，当监理工程师要求更换时，承包人必须立即予以更换，并不得再在本合同工程供职。4、乙方造成的质量问题，由乙方负责并承担由此造成的一切经济损失。5、双方必须严格执行本合同之约定，上述之外的其它违约，则守约方有权追究违约方经济责任及相关责任。第 7 页 共 8 页6、若在施工过程中没有做好相关防尘措施，被相关行政主管部门通报或处罚，每次扣罚5 万元，从结算价中扣除。十、合同争议：双方发生争议时，除出现下列情况的，双方都应继续履行合同，保持施工连续，保护好已完工

10、程，同时通过协商解决合同争议，协商、调解不成的，向工程所在地有管辖权的人民法院提起诉讼：1、双方协议停止施工；2、法院要求停止施工；3、因乙方原因而造成甲方要求停止施工。十一、其他：1、乙方必须确保施工安全，文明施工，为本合同项目投入足够的安全生产及文明施工措施费，并自费为自身人员、施工机械和材料办理保险；施工过程中发生的一切安全事故等责任一概由乙方负责补救并承担由此引起的一切经济和法律责任，甲方概不负责。2、施工中，乙方有责任保护施工现场原有设施，因乙方自身责任造成的损失和罚款由乙方自行承担。施工过程中乙方不得随意占用施工范围外现有道路，以免影响正常通车和行人，若对现有道路设施损坏，乙方须及

11、时自觉修复，甲方不予承担费用；工程竣工后，乙方负责施工现场清理，清理费用乙方自理。第 8 页 共 8 页3、本合同工程乙方不得违法分包和转包。4、如因客观原因导致本合同不能全部或部分履行，甲乙双方可协商终止本合同或另行解决。5、本合同自签字、盖章之日起生效，发生合同终止事件或整体工程结束，费用结清后合同自然失效。6、未尽事宜，双方协商解决。7、本合同正本一式两份，甲、乙双方各执一份，副本一式四份，甲方执三份，乙方执一份，同具法律效力。甲方(盖章): 乙方(盖章): 甲方法定代表人： 乙方法定代表人：甲方经办人： 乙方经办人：地址： 地址:电话： 电话：校对人： 开户行： 账号：日期： 年 月 日