2022乡村道路施工合同汇总.docx

《2022乡村道路施工合同汇总.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022乡村道路施工合同汇总.docx（74页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2022乡村道路施工合同乡村道路施工合同 随着法律观念的深化人心，能够利用到合同的场合越来越多，它可以爱护民事法律关系。你所见过的合同是什么样的呢？以下是我帮大家整理的乡村道路施工合同，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有须要的挚友。 乡村道路施工合同1发包人：召陵区归村西村村委会(以下简称甲方)承包人：漯河市富地诚达建筑安装工程公司(以下简称乙方)经过甲乙双方协商，就本工程施工事项协商一样，订立本合同，共同遵照执行。一、工程项目1、工程名称：归西村混凝土道路2、工程地点：归村西村3、承包范围：350米混凝土道路4、承包方式：包工包料、包质量、包工期、包平安、包文明施工及验收通过。5、合同价款：合

2、同总价款15万元。二、技术要求1、路面为18cm厚c25水泥混凝土路面，宽3。5米。2、18cm厚3：7灰土垫层。三、施工及质量要求1、路基处理在原有路基的基础上，对凹凸不平路段，采纳推土机或装载机整平，并清除地表杂草，然后用压路机压实。2、严格限制路面材料质量，垫层必需夯实，否则返工。四、双方权利和义务1、发包人主要工作：负责场地三通一平；2、承包人主要工作：负责本工程施工范围内的施工平安工作。承包人应按有关规定严格实施平安防护措施，担当由于自身平安措施不当造成事故的责任和因此而发生的费用；做好现场设备、材料的照管工作。五、工程价款的支付工程竣工拔工程总造价的98%。工程质量保证金为总造价的

3、2%，质保期一年，质保期自竣工验收之日计算，期满后一次性支付质保金。六、平安文明施工承包人应按建设总承包单位工程施工现场管理规定及发包人统一管理制度的规定，细心组织、文明平安施工；发包人、总承包单位对承包人任何违反现场管理制度的行为均有权予以制止，直至罚款和解除合同。承包人在施工过程中发生的一切平安事故、质量事故均有承包人自行负责并担当相应的经济责任、法律责任及相应的一切经济赔偿。甲方：乙方：20xx年4月16日乡村马路施工合同甲方：xx人民政府（以下简称甲方）乙方：xx建筑安装工程有限公司（以下简称乙方）xx村马路砼路面改造工程经过公开招标评标，由乙方中标承建。为明确甲、乙双方的权利和义务，

4、经双方协商一样，特签订如下合同，共同遵照执行。一、工程总价及结算依据该工程承包价为：2362173.00元（人民币贰佰叁拾陆万贰仟壹佰柒拾叁元整含税费），本工程采纳总价承包合同形式计算工程承包合同总价（合同价不包括浆砌片石水沟，片石水沟按县有关补助政策以实际施工量结算）。施工单位按图施工，以合同中的总价进行决算，建设方供应的工程量清单中的工程量及工程造价仅作为编制标底和投标书参考。二、工程内容xx村马路砼路面改造工程长4.37216公里，对路基进行整治，铺筑水泥稳定层（底基层水稳层可用片石补强），新铺水泥砼路面。改造为四级水泥砼路面，路基宽5.0米，c30水泥砼路面宽3.5米，c20水泥砼路肩

5、0.75米2，增设部分涵洞、防护设施、排水沟等附属设施，详见设计文件。三、材料供应及要求1、本工程所需水泥按县马路指挥部单价290元/吨由甲方选购，乙方自行运输，在运输施工中乙方只能用于该路段修建，否则，发觉一次，扣乙方工程款壹万元；其他材料由乙方自购。2、材料质量要求（1）河沙：河沙或机械吸沙；（2）片石：300号强度以上；（3）碎石：正规产地碎石；（4）条石：300号强度以上；（5）水泥：32.5级一般水泥，须有厂家质检部门的合格证书或质检书。3、凡经质量监督小组的监督员或县质检站或农村马路建设指挥部建管处现场人员抽验发觉不合格材料,一律不得运用，并限期运出现场，否则由监理工程师或建设单位

6、组织运出，产生的费用由施工单位担当，并在工程进度款中扣除。四、工期1、本标段工期6个月（日历工期），自20xx年9月3日至20xx年3月2日（详细工期起先时间以指挥部开工令为准）。2、工期允许延长的条件：（1）建设单位变更设计，阻碍了施工进度；（2）异样恶劣的气候条件，影响施工平安或工程质量；（3）建设单位通知短暂停工。3、工期延长的确定，若发生第2条规定的状况之一，施工单位应书面报请甲方同意后，方可顺延工期。4、除第2条规定的允许延长工期的条件外，施工单位签订施工合同后连续15天不进场动工，视为违约，甲方有权收取施工单位缴纳的履约保证金作为违约金。若施工单位连续20天停工，甲方除收缴履约保证

7、金外，有权清场，干脆解除与施工单位签订的施工合同，并追究施工单位的违约责任，同时按施工单位所完工程量结算，工程款在二年内支付，不计息。5、施工单位每延误一天惩500元，提前完工一天奖500元。6、该工程以竣工验收合格之日为竣工日期。五、甲方的一般义务1、开工前为乙方办理属甲方完善的施工所需的各种手续。2、帮助乙方落实施工所需砼拌合场水、电管网，以保证施工须要，费用由乙方担当。3、派驻现场质量监督人员，监督乙方施工质量。4、帮助解决施工管理以外的可能影响施工的有关事宜。5、依据乙方的竣工报告，组织有关部门检查验收。六、乙方的一般义务1、严格根据合同规定的承包范围及内容组织施工，保证质量，按期完成

8、工程任务。2、做到施工现场符合平安文明施工有关规定。3、接受甲方、铜梁县马路质量监督检测站、县农村马路建设指挥部建管处对施工现场的质量监督。4、工程完工后，按交通部马路工程交（竣）工方法编制工程竣工资料及决算报告，一式六份并送交甲方归档。七、工程质量检查验收及标准1、乙方必需按图施工，几何尺寸不得擅自改动。2、本合同工程质量，按交通部JTGF80-20xx马路工程质量检验评定标准执行，必需达到合格工程或优良工程。3、工程所需各种建材乙方须自行抽查、验收。经自检或甲方、质检站检验不合格材料，一律不准运用，并限三天内自行运出施工现场。4、施工中，乙方必需根据施工设计图和交通部现行马路工程技术规范进

9、行施工，各个工序的试验、检验乙方应做到原始记录齐全，数据真实牢靠，各个工序完结后，经监理、甲方、质检站检验验收合格后，方可进行下一个工序施工。否则，将不予计量。5、砌筑的砂浆、路面砼协作比应符合设计要求，必需试压件，拌和匀称，随拌随用。6、凡经甲方、质检站检查指出质量不符合要求的，乙方必需无条件返工，直到达到设计要求，所发生的返工费用由乙方担当。7、乙方在施工中不接受甲方、质检站整改看法的，甲方有权终止乙方承包合同，所造成的损失由乙方担当。8、工程完工后，乙方应采纳书面通知甲方验收。甲方在接到通知后1015日内组织有关部门检查验收。9、阅历收若是乙方缘由造成工程质量达不到设计要求，乙方必需无条

10、件在限期内返工直至达到合格工程。由此造成逾期交付的，应担当工期延误责任。若在限期内不返工，建设单位有权另行组织其他施工单位施工，所产生的费用在承包方工程款中扣除。10、本工程质保期从竣工验收合格之日起计算，质保为两年。保修期内若发生质量缺陷，乙方应无偿返工达到合格工程，若乙方不履行返工义务，则由甲方组织他人修复，所产生的修复费用在乙方工程余款和质保金中扣除。八、施工平安1、乙方在施工过程中，应切实加强平安管理，做到平安施工、文明施工。施工时需设立平安警示标记，必需确保车辆和行人平安。若发生平安责任事故概由乙方全部担当法律及经济责任，甲方不负任何责任和费用。2、在施工作业中，因施工行为造成施工现

11、场以外的房屋、青苗、地上地下管网损害及人身损害赔偿由乙方负责。九、工程款结付与履约保证金的返还1、本工程分四次支付镇自筹部分工程款（县补助资金按县相关政策支付），路基完工付20万元、水稳层完工付40万元、C20混凝土路肩完工付10万元、全部工程完工付10万元，余款除质保金外从工程完工验收之日起二年内付清，不计息，如未付清余下工程款按信用社同期贷款利率计算。完工完成50%时，退还50%履约保证金；全部工程交工验收合格后，退还余下履约保证金。2、该工程质保期二年，质保金为合同总价的5%，质保期满无工程质量缺陷，甲方如数返还。十、本工程奖惩本工程验收达到优良工程建设方奖承包方工程总价的1%，合格工程

12、不奖不惩。十一、违约与争议的解决1、违约金按承包总价的5%计算。2、违约金支付不足损失部分，守约方有权追偿不足部分损失。3、发生争议双方应在监理组主持下协调解决，协商不一样时，任何一方可向工程所在地人民法院起诉。4、协商或起诉期间不得影响或停止施工，除诉讼保全以外。十二、合同的变更与解除1、合同履行中，因未尽事宜或变更设计增加工程量，双方可签订补充合同，补充合同与主合同具有同等效力。2、合同履行中，因乙方无力接着履行施工合同所规定的义务，申请解除合同的，主动担当违约责任，双方可协商终止合同，协商不一样时，可诉请法院解决。十三、其他1、本工程招标文书、施工设计图、变更通知书等是合同的组成部分。2

13、、本合同经双方签字后生效，工程竣工决算审计付清工程款后自然失效。3、本合同正本二份，甲、乙双方各持一份，副本四份，由甲、乙双方分别送有关部门，正、副本具有同等法律效力。甲方乙方20xx年1月1日乡村道路施工合同2发包方：法定代表人：承包方：法定代表人：风险提示：发包人的相对义务依据法律规定发包人应办理法律规定由其办理的许可、批准或备案，包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、施工所需临时用水、临时用电、中断道路交通、临时占用土地等许可和批准。且发包人应帮助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。若发包人因未能刚好办理完毕前述许可、批准或备案，由发包人担当由此增加

14、的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。依照中华人民共和国合同法及其它有关法律、行政法规，甲方_至_农村马路建设项目施工发包给乙方，由乙方负责承包施工。遵循同等、自愿、公允和诚恳信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一样，明确双方的权利义务关系，经协商订立本合同。一、工程概况工程名称：工程内容：二、工程承包范围承包范围：施工设计全部内容。三、工程价款及支付方式：合同价款金额合计（大写）：_（人民币）￥：_万元。工程价款按工程进度分期分批支付，工程验收合格后决算。甲方扣工程总价款的5%作为质量保证金，工程竣工无质量缺陷后付给乙方。四、双方的权利义务：1、由甲方供应图纸，乙方必需按图纸

15、和马路改造工程技术规范的要求施工，乙方确保质量达到合格。2、乙方必需在签订合同之日起3日内开工。3、甲方对乙方的施工有监督管理权，甲方按施工进度对乙方的施工进行验收，验收合格后，方可进行下一工序的施工。4、未经甲方同意，乙方不得更换项目经理，否则，甲方有权终止合同。5、乙方不得将工程项目转包，未经甲方同意不得分包。否则一经查实，甲方有权终止合同，同时不担当任何由此引发的法律责任。6、乙方在施工过程中，确保施工平安。若出现工伤等平安事故，由乙方负责。若乙方的施工对国家、集体、个人的财产或人身造成损害的，由乙方负责赔偿。7、甲方负责施工过程周边纠纷的协调处理。8、施工所需缴纳的各种税费由乙方担当。

16、五、违约责任：风险提示：明确违约责任在签订合同时，双方就要想到可能产生的违反合同的行为，并在合同中规定相应的惩处方法，通过明确违约时须要担当的责任，来督促各方真正履行应担当的义务，一旦违约状况发生，也有据可依。1、乙方必需按时竣工，否则，每超期一天，按_元/天支付违约金。2、若乙方中途终止合同，则其前期施工的投入，甲方不予赔偿，甲方所拨付的工程价款由乙方退回。3、若甲方对工程质量进行验收不合格，须要返工、修复的，则乙方无条件返工、修复，直到达到要求的标准，其损失由乙方自负。4、若甲方无故中途终止合同，给乙方造成损失的，由甲方负责赔偿乙方的损失。若工程质量达不到标准，须要返工、修复，而乙方不予返

17、工、修复的，则甲方有权终止合同，解除承包关系，乙方的投入损失自负，甲方所拨付的工程价款由乙方退回。六、合同工期：开工日期：_年_月_日；风险提示：关于实际竣工日期的规定当因实际竣工日期的确认发生纠纷时，可以以相关规定参照详细情形：工程经竣工验收合格的，以承包人提交竣工验收申请报告之日为实际竣工日期，并在工程接收证书中载明；因发包人缘由，未在监理人收到承包人提交的竣工验收申请报告42天内完成竣工验收，或完成竣工验收不予签发工程接收证书的，以提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期；工程未经竣工验收，发包人擅自运用的，以转移占有工程之日为实际竣工日期。竣工日期：_年_月_日；合同工期总日历天数_天

18、。七、质量标准风险提示：工程质量未符合标准的归责因发包人缘由造成工程质量未达到合同约定标准的，由发包人担当由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。因承包人缘由造成工程质量未达到合同约定标准的，发包人有权要求承包人返工直至工程质量达到合同约定的标准为止，并由承包人担当由此增加的费用和（或）延误的工期。1、工程质量标准：合格。2、乙方必需细心组织施工，如未按设计要求和规范规定进行施工而造成返工重做的，由此造成的全部经济损失均由乙方担当，甲方将赐予肯定的经济惩罚。3、由于乙方偷工减料等施工缘由引起工程质量问题，由此造成的全部经济损失和一切责任均由乙方担当。风险提示：保修责任的起算工

19、程保修期从工程竣工验收合格之日起算，详细分部分项工程的保修期由合同当事人在专用合同条款中约定，但不得低于法定最低保修年限。在工程保修期内，承包人应当依据有关法律规定以及合同约定担当保修责任。发包人未经竣工验收擅自运用工程的，保修期自转移占有之日起算。八、承包人向发包人承诺根据合同约定进行施工、竣工并在质量保修期_年内担当工程质量保修责任。九、发包人向承包人承诺根据合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。十、争议1、发生争议双方应在监理组主持下协调解决，协商不一样时，任何一方可向工程所在地人民法院起诉。2、协商或起诉期间不得影响或停止施工，除诉讼保全以外。十一、合同的变更与解除1、

20、合同履行中，因未尽事宜或变更设计增加工程量，双方可签订补充合同，补充合同与主合同具有同等效力。2、合同履行中，因乙方无力接着履行施工合同所规定的义务，申请解除合同的，主动担当违约责任，双方可协商终止合同，协商不一样时，可诉请法院解决。十二、其他1、本合同经双方签字后生效，工程竣工决算审计付清工程款后自然失效。2、本合同正本_份，甲、乙双方各持_份，副本_份，由甲、乙双方分别送有关部门，正、副本具有同等法律效力。发包人：（公章）法定代表人：_年_月_日承包人：（公章）法定代表人：_年_月_日乡村道路施工合同3甲方：XXXXXXXXXXXXXXXX乙方：XXXXXXXXXXXXXXX依据石家庄中宇

21、工程造价师事务全部限责任公司招标文件，招标编号为XXXXXXXXXXX承德县水利基础设施建设项目的招标文件，遵照中华人民共和国招标投标法等有关规定，就该项目进行公开招投标后，确定 XXXXXXXXXXXXXXX (乙方)为成交单位，为保证承德县水利基础设施建设项目按设计要求高质量、高标准如期完成，使资金发挥更大效益，维护甲乙双方利益，保持良好合作关系，根据中华人民共和国合同法的有关规定，甲乙双方签定如下工程施工合同：一、工程建设地点、内容及工程量：1、设计在 乡工程量以验收实际核算为准。2、工程量：工程建设乡村道路11.9公里，挡土墙1400米。3、工程价款：总价款￥2881298.00元(含

22、工程相关费用)，最终以实际验收合格的工程量计算价款。二、工程技术要求：工程建设乡村道路11.9公里，挡土墙1400米。其中孟家院乡毛杖子村乡村道路2公里，宽3米，厚15厘米;八家乡桲椤台村乡村道路3公里，宽3米，厚15厘米，挡土墙400米;八家乡桑园村乡村道路3.5公里，宽3.5米，厚18厘米，挡土墙600米;大营子乡八卦岭村乡村道路2.3公里，宽3.5米，厚18厘米，挡土墙400米;安匠乡大窝铺村乡村道路1.1公里，宽3.5米，厚18厘米。(详细详见承德县八家乡桲椤台村、桑园村等20xx年以工代赈乡村道路工程可行性探讨报告)三、甲乙双方责任(一)、甲方责任1、负责工程的勘测设计，施工指导和质

23、量监督。2、负责向乙方供应施工技术要求、图纸等技术资料。3、有权对乙方违反施工技术要求的工程项目提出处理看法，确定返工、停工等事宜。4、项目所在地乡镇、村负责协调好各种关系，处理好相关事宜，保证该项目顺当施工。(二)、乙方责任1、严格按甲方设计图纸及技术要求进行施工，并接受甲方检查监督。施工中刚好与水务部门沟通，保证行洪平安。2、担当因招投标发生的招标代理服务费等费用。3、保证工程质量，按期交工验收。4、担当因施工缘由造成的返工、停工、人身伤亡等一切经济损失。四、工程款结付形式工程全部完成，经甲方及相关部门验收合格后，乙方凭票据及相关材料结算工程款。五、违约责任1、因甲方技术指导有误，乙方不担

24、当施工责任。2、乙方施工质量不合格，甲方有权限期改正，否则终止合同，不支付乙方任何费用。六、本合同一式三份，甲乙双方各执一份。本合同自甲乙双方签字之日起生效。甲方：代表：乙方：代表：年 月 日乡村道路施工合同4甲方：x乙方：x依据合同法、建筑法及其他有关法律、行政法规，遵循同等、自愿、公允和诚恳信用的原则，经双方协商看法一样，达成共识，订立本协议，供双方共同遵守执行。一、工程概况：1.工程名称：x2.工程地点：x3.工程范围、规模：x二、工作内容：1.乙方按甲乙双方共同签字认可的灰线范围及指定深度进行开挖，并负责修边检底和将所挖土石方运出场外(弃土由乙方自行解决)。2.此工程为包工包料。工程所

25、需机械设备、油料均由乙方自备、担当。3.乙方负责修边检底应达到甲方或设计要求的深度和宽度。甲方不另支付费用。4.施工过程要削减对四周环境道路的影响，从车上掉下来的土石方造成的路面污染由乙方负责处理。如有出现因污染道路造成的罚款全部由乙方负责。三、合同工期：1.经双方协商确定，工期为 日历天，自 年 月 日起至 年 月 日。2.若施工过程中发生不行抗力情形或者甲方要求乙方暂停工作，工期相应顺延。停工期间乙方应合理支配现场的人员、机械、设备，甲方不担当因停工对乙方产生的一切损失。四、工程价格及支付方式：1.土方挖运综合单价(开挖、外运等)为 元/立方米(自然实方计算,暂定 立方米);石方挖运综合单

26、价(开凿、破裂、切割、外运等)为 元2.场内若须要回填，应按甲方指定回填，不计回填费用。3.上述综合单价为包干价，本价格包含本合同全部工作内容：(1)土石方开挖所运用的全部人工、材料、机械、油料;(2)土石方运输过程中所实行的密闭措施，因现场条件限制须要修建的临时道路及必要的措施(沉沙井及冲洗设施)等;(3)倾倒时渣场的费用;(4)运渣车上路时与环卫、交通、城管等相关部分协调的费用;(5)管理费;(6)利润;(7)平安文明施工费;(8)税金;(9)各种保险费用;(10)主管部门收取的费用或因市场因素发生的各种涨价及一切场内场外平安文明施工等费用。4.上述综合单价为固定价格，不随施工时间、次数、

27、施工分层分段、所遇到土石方的类别、施工深度、施工天气、道路状况等任何因素而变更。5.土石方工程量的确认：现场正式开挖前，甲方、乙方共同对现场地形标高进行测量、签证，双方签字后保存基础数据;工程开挖结束，经甲方、乙方验收合格后，共同对现场地形标高进行测量、签证，计算出总挖运土方和石方工程量，进行签证确认，最终确认的数据为该工程总价结算的依据。6.支付方式：乙方完成工程验收合格并办清结算双方签字生效后20日内，甲方支付乙方工程款的50%，20xx年春节前支付结算总价的5%20%,待甲方主体工程完工后60内，甲方以支票方式结清工程款。7.工程款支付前，须供应正规建安发票，否则，甲方可短暂拒绝支付，由

28、此引起的责任由乙方担当。五、质量要求：乙方保证工程质量达到验收标准要求,乙方不听从甲方现场代表指挥,工程质量达不到验收标准,由乙方负责并担当未按要求到位的边角处等的返工费用或超挖回填的返工费用，按未到位或超挖工程量1立方米扣已完工程量100立方米的比例在结算时扣减。六、双方责任和义务：1.甲方责任和义务(1)负责办理好本项目开工所需的部分手续，施工期间所用水电费由甲方负责，水电表接至施工围墙，表后的管线全部由乙方自行安装布置，排污管由甲方供应管子 ，乙方组织安装并负责维护(其于由乙方自行协调多方关(2)甲方派代表在工地进行技术、质量监督、检查、办理有关施工签证，验收手续等。(3)工程变更：甲方

29、以书面形式通知乙方，乙方应无条件执行，如须要可签订补充合同或另外办理施工签证。(4)工程竣工后，甲方应组织相关人员在乙方完工并申报后7日内进行验收。2.乙方责任和义务(1)乙方应制定相应平安措施，加强对现场施工人员的平安教化，如在施工中发生平安事故，造成人员伤亡和财产、经济损失，一切责任由乙方自负，甲方不担当任何责任。(2)除非发生不行抗拒的自然灾难和甲方造成的缘由之外，乙方不能随意推迟工期，更不能随意解除合同，否则后果自负。(3)乙方应负责土石方挖运和石方开凿外运的全部机械设备并合理组织施工和机械车辆调配，保证工程按期完成。(4)乙方应听从甲方代表统一指挥，根据甲方要求进行施工工作，并严格限

30、制场地内的开挖设计深度和宽度，砂岩部份必需保证基底不得小于轴线外800mm。(5)负责协调周边关系，外部因素造成的一切问题产生的费用，由乙方担当。(6)施工单位在施工作业时应严格管理,杜绝平安事故的发生,如在施工过程中(不论是在施工场地内还是运输途中)发生任何平安事故均由施工单位负全部责任。(7)弃土场由乙方负责协调处理，所产生的费用由乙方担当。七、违约责任：1.乙方如不能按合同规定的时间和工程内容完成，扣减工程价款的5%。如乙方单方不能履行，中途退场按实际完成部分的60%结算。2.由于乙方缘由造成工程质量不合格，应刚好补救，直到合格为止，其费用由乙方自行担当。造成工期延误及损失由乙方全部负责

31、。若乙方不听从甲方现场代表指挥,工程质量达不到验收标准，按本合同第五条执行。3.乙方未按期完成工程内容，每逾期1日，乙方应向甲方支付本工程合4.甲方有权在工程结算时，扣除因乙方缘由所应由乙方担当的费用、违约金。5.乙方在合同签订后5天内进场并开工，如延时进场开工，每延迟1天扣罚金为本工程合同总价的千分之一。八、嘉奖：1.乙方在合同约定完工时间内，平安且保质保量完成本工程，甲方嘉奖乙方15万元。2.乙方在本条第一款的基础上，每提前一天甲方嘉奖乙方2万元人民币，本项最高嘉奖15万元。九、争议解决方式：1.本合同未尽事宜，由甲、乙双方协商解决。2.本合同引起的纠纷自行协商解决未果，诉讼当地人民法院解

32、决。十、其他：1.此合同一经签订，即具有法律效力，马上生效，双方不得违反。2.此合同一试 伍 份，甲方执 肆 份，乙方执 壹 份，结清款项后本协议自动失效。甲方(签章)： 乙方(签章)：托付代理人： 托付代理人：联系方式： 联系方式：签订日期： 年 月 日乡村道路施工合同5发包方：_承包方：_依照中华人民共和国合同法及其它有关法律、行政法规，甲方将_农村马路建设项目施工发包给乙方，由乙方负责承包施工。遵循同等、自愿、公允和诚恳信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一样，明确双方的权利义务关系，经协商订立本合同。一、工程概况工程名称：_农村马路建设项目1、路基长5公里,路面宽3.5米，总计整修

33、面积17500平方米，中标价3万元。2、路面长5公里,路面沙化宽3.5米，厚15厘米，总计沙化面积17500平方米，中标价12万元。3、铺设涵洞4道，涵洞深3.5米，中标价2万元。工程内容：路基处理、沙面层、小桥涵、路肩培筑。二、工程承包范围承包范围：施工设计全部内容。三、工程价款及支付方式：合同价款金额合计（大写）：_（人民币）￥：_万元。工程价款按工程进度分期分批支付，工程验收合格后决算。甲方扣工程总价款的5%作为质量保证金，工程竣工无质量缺陷后付给乙方。四、双方的权利义务：1、由甲方供应图纸，乙方必需按图纸和马路改造工程技术规范的要求施工，乙方确保质量达到合格。2、乙方必需在签订合同之日

34、起3日内开工。3、甲方对乙方的施工有监督管理权，甲方按施工进度对乙方的施工进行验收，验收合格后，方可进行下一工序的施工。4、未经甲方同意，乙方不得更换项目经理，否则，甲方有权终止合同。5、乙方不得将工程项目转包，未经甲方同意不得分包。否则一经查实，甲方有权终止合同，同时不担当任何由此引发的法律责任。6、乙方在施工过程中，确保施工平安。若出现工伤等平安事故，由乙方负责。若乙方的施工对国家、集体、个人的财产或人身造成损害的，由乙方负责赔偿。7、甲方负责施工过程周边纠纷的协调处理。8、施工所需缴纳的各种税费由乙方担当。五、违约责任：1、乙方必需按时竣工，否则，每超期一天，按1000元/天支付违约金。

35、2、若乙方中途终止合同，则其前期施工的投入，甲方不予赔偿，甲方所拨付的工程价款由乙方退回。3、若甲方对工程质量进行验收不合格，须要返工、修复的，则乙方无条件返工、修复，直到达到要求的标准，其损失由乙方自负。4、若甲方无故中途终止合同，给乙方造成损失的，由甲方负责赔偿乙方的损失。若工程质量达不到标准，须要返工、修复，而乙方不予返工、修复的，则甲方有权终止合同，解除承包关系，乙方的投入损失自负，甲方所拨付的工程价款由乙方退回。六、合同工期：开工日期：_。竣工日期：_。合同工期总日历天数_天。七、质量标准工程质量标准：合格。八、承包人向发包人承诺根据合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内担当工程质量

36、保修责任。九、发包人向承包人承诺根据合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。十、合同生效合同订立时间：_。合同订立地点：_镇。本合同双方约定签字盖章后生效。发包人：_（公章）承包人：_（公章）乡村道路施工合同6发包方（简称甲方）：下营村凹背村民小组承包方（简称乙方）依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律法规，遵循同等、自愿、公允和诚恳信用的原则，合同双方当事人就合同工程施工有关事项达成一样看法，订立本协议书。第一条工程概况1、甲方工程项目为公益项目，资金通过捐献筹集。2、工程施工地点：邹头坳至下营小学约270米。3、工程施工内容：清路基、砌石、填土及夯实、涵

37、洞接长、水泥路面。4、工程承包方式：包工、包料、包质量、包工期和包平安等。5、总价款：￥元，大写（人民币）：经双方认可，变更施工内容，变更部分工程款按成本价向甲方计收。6、工期：天。即自年月日开工至年月日竣工；其次条工期一、甲方要求比合同工期提前竣工时，应征得乙方同意，并支付乙方因赶工期的相应费用。二、因甲方未按约定完成工作，影响工期，工期顺延。三、因乙方责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期不顺延。四、因设计变更或非乙方缘由造成的停水、停电及不行抗拒因素影响，导致停工8小时以上，工期相应顺延。五、发生广东省建设工程标准施工合同规定的不行抗力事务影响时，工期相应顺延。六、因乙方缘由，

38、工期每延误一天，乙方应按每延误一天向甲方支付违约金300元人民币，甲方有权干脆在工程款中扣除。第三条工程质量和竣工验收一、分项工程的工程质量要求（一）清理路基1、须要对路基范围内的杂草、树木清理干净。2、须要对路基范围内的软泥清理干净。3、须要排干路基范围内的积水。（二）砌石1、落脚石块应采纳大块石，单块重量不小于50公斤。2、采纳的块石应为坚硬石，不准采纳风化石。3、砌石堪落脚底宽为70公分，收面顶宽为40公分，临空面直立，坡面对路中心倾斜。4、砌石堪每间隔25米设置一道沉降缝，墙身设置排水孔。5、砌石外露面须要实行砂浆沟缝。（三）填土及夯实1、采纳好土回填路基，禁止采纳软泥回填。2、属于水

39、泥路面下填土应分层夯实，分层厚度不大于50公分。（四）涵洞接长1、清理基底软泥；2、侧墙砌石，墙厚70公分。3、盖板采纳钢筋网+c20混凝土浇筑，厚度15公分。（五）水泥路面1、路面厚度为15公分，路面宽度为3米。2、实行c20标号混凝土协作比，每立方米混凝土用料：水：175kg，水泥：343kg，砂：621kg，石子：1261kg。协作比为：0.51:1:1.81:3.68。3、水泥采纳东风水泥，砂子实行河砂，禁止采纳麻枯砂。4、水泥进场数量应经甲方代表登记验收，砂子进场应通知甲方代表验收。甲方代表同意验收后方可运用。5、水泥路面的施工应符合国家规范的要求，做好混凝土的配料、搅拌、振捣和收面

40、等工序施工，应对路面进行拉毛处理，防止路面过滑。二、隐藏工程和中间工程的检查与验收1、隐藏工程：清基、落石脚等2、甲、乙双方应刚好办理隐藏工程和中间工程的检查与验收手续，甲方在约定时间不按时参与隐藏工程和中间工程验收，乙方可自行验收，甲方应予以承认。如甲方提出复验时，乙方按要求办理复验，如复验合格，甲方应担当费用及由此造成的停工损失且工期顺延。隐藏及中间，乙方应提前24小时通知甲方。三、当甲方代表发觉有质量问题时，乙方应刚好进行整改，若乙方不整改，甲方代表可责令乙方停工直至解除合同。四、在竣工交付前一星期交付工程质量验收整改通知单给甲方，以便对不合格项目提前修理完善。五、由于乙方缘由造成质量事

41、故或返工，其返工费由乙方担当，工期不顺延。六、工程竣工后，乙方应刚好通知甲方验收，甲方自接到通知7天内组织验收并办理验收、工程量核实、移交手续。如甲方在规定时间内不能组织验收，需刚好通知乙方，另定验收日期，但甲方应承认竣工日期，并担当乙方的人工费，看管费每天100元人民币。七、材料在运用前，乙方应供应给甲方样品，并经甲方确认后，方可运用。乙方在施工过程中，应自觉接受甲方的监督，严格根据设计方案施工。如发觉施工期间与合同规定的材料和工艺不相符，甲方有权要求拆除重做所奢侈的材料及人工均由乙方负责。八、依据合同要求，乙方应按时、按质、按量完成施工任务，如甲方在施工期间对原方案提出修改看法，须刚好向乙

42、方提出修改方案，甲乙双方认可后按修改方案施工、验收、结算。九、乙方应做好质量和平安保证措施，若在施工过程中发生的质量事故和平安事故均由乙方负全部责任。由此，若造成甲方损失，甲方有权追究乙方的责任。十、乙方施工完毕后，做到人走场清，让甲方满足。第四条工程计量和工程结算一、乙方不得随意增加甲方确定的工程量。乙方应按现场的状况复核甲方提出的预算工程量，若乙方认为施工会超出预算工程量时应在施工前提出，双方再核实，最终以双方核实的为准。二、全部的分项工程计量必需由双方在现场实测实量，双方签字认可。三、若实测工程量大于预算工程量，则按预算工程量计价。若实测工程量小于预算工程量则按实测工程量计价。四、乙方未

43、通知甲方现场实测实量的工程量，甲方可以依据现场状况进行实测实量，若已经无法实测实量，则按预算工程量的85%计价结算。五、甲方仅对验收合格的工程进行计价结算。第五条工程款支付1、签订合同七天内，预付工程总价20%，计为元整，作为备料款。2、单个分项工程完成后，支付该项工程总价60%。3、工程验收合格后一周内支付至工程总价的95%。4、按工程总价的5%为质保金，计为元整；第六条保修约定一、保修期限为365天，自通过甲方的竣工验收之日起计算。二、乙方保修范围是指因乙方施工质量或加工工艺不当等因素所造成的质量问题（非竣工验收后人为造成的损坏视为质量问题）的修理，如不属于以上问题造成的修理，除材料由甲方

44、本身购买外，乙方将收取相应的人工费。三、如乙方怠于履行保修义务，甲方有权另行托付第三方进行修理，费用由乙方担当。第七条合同争议与终止一、因本合同或与本合同有关的争议，双方应通过协商解决；协商解决不成，实行向当地的人民法院起诉。二、本合同一式陆份，甲方执肆份，乙执贰份，具有同等法律效力。三、合同双方当事人履行完本合同全部义务，发包人向承包人支付完竣工结算款，承包人向发包人交付竣工工程后，本合同即告终止。甲方代表：乙方：身份证号码：身份证号码：地址：地址：开户行：帐号：开户行：帐号：电话：电话：日期：日期：乡村道路施工合同7甲方：(以下简称甲方)乙方：(以下简称乙方)为了确保x乡x村通村道路建设工程顺当实施，按期保质保量完成工程项目，依据经济合同法有关规定，结合本工程的特点，经甲乙双方充分协商，特定立本