2022商品房买卖合同精品5.docx

《2022商品房买卖合同精品5.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022商品房买卖合同精品5.docx（42页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2022商品房买卖合同精选商品房买卖合同模板5篇在当今不断发展的世界，能够利用到合同的场合越来越多，合同协调着人与人，人与事之间的关系。那么合同书的格式，你驾驭了吗？下面是我细心整理的商品房买卖合同5篇，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。商品房买卖合同 篇1(合同编号：01402022234258653 )合同双方当事人：出卖人：注册地址： 湖南南庭投资有限公司 . 长沙市环保大道与圭白路交汇处东南角营业执照注册号：5273145826425 机构代码证： 04525618546254 法定代表人：买受人：证件类型:国籍：联系地址：共有状况： 代理人： 国籍： 戴明炜 联系电话： 073

2、1-82693333 晏泽英 身份证 证件号码： 中国 联系电话： 43030419750425245113574076492 湖南省湘潭市岳塘区新一村23栋30号联系电话： 代理人联系地址：依据中华人民共和国物权法中华人民共和国合同法、中华人民共和国城市房地产管理法及其他有关法律、法规之规定，买受人和出卖人在同等、自愿、协商一样的基础上就买卖商品房达成如下协议：第一条 项目建设依据出卖人以_出让_方式取得位于_长沙市环保大道与圭白路交汇处东南角_ _ _,编号为_长房售许字（20xx）第0131号_ _的地块的土地运用权。土地面积为_27525.18_平方米，土地运用起始日期为20xx.4.

3、6 ，其中非商业用地终止日期为20xx.4.5 商业用地终止日期为20xx.4.5 。出卖人经批准，在上述地块上建设商品房，项目名称_南庭城果_ 。该项目的建设用地规划许可证为 856152486468542，建设工程规划许可证号为_452954215414585_，规划用途为商住 ，施工许可证号为_567811112546_ 。其次条 商品房销售依据买受人购买的商品房为预售商品房。预售商品房批准机关为长沙市房屋产权管理局，商品房预售许可证号为_42545852361_ _。第三条 买受人所购商品房的基本状况买受人购买的商品房（以下简称该商品房，其房屋平面图见本合同附件一）为本合同第一条规定的

4、项目中的：第_2_幢_16_ 层_4_号房。该商品房的用途为_住宅_ _，属 _砖混_结构，该幢房屋建筑层数地上_33_层，地下_3_层。该商品房建筑面积共_84.04_平方米。第四条 计价方式及价款出卖人与买受人约定按下述第1 种方式计算该商品房价款：1按建筑面积计算，该商品房单位为（人民币）每平方米_4020_.00 _元，总金额（_ 337840.80 _元）2按套内建筑面积计算，该商品房单价为（人民币）每平方米_ _元，总金额（_元）第五条 付款方式及期限买受人按下列第 2 种方式按期付款：1. 一次性付款首付款（含定金） 元于本合同签订之日一次性支付。2银行按揭付款首付款（含定金）

5、117840 .40 元于2月1日支付。剩余房款采纳银行按揭方式支付。因买受人的缘由导致买受人未能获得银行贷款或获得贷款少于申请贷款数额的，出卖人同意买受人在 45日内，以自有资金或其他方式支付，并不担当本合同第七条约定的违约责任。因出卖人的过错导致买受人未能获得银行贷款或获得贷款少于申请贷款数额的，买受人可以选择以下第1 种方式：（1）合同接着履行，详细付款方式和付款期限另行协商，并签订补充协议。（2）买受人解除本合同。因非归责于双方的缘由，导致买受人未能获得银行贷款或获得贷款少于申请贷款数额的，买卖双方应就详细付款方式另行协商，并签订补充协议；协商不成的，买受人可以单方解除合同，但应书面通

6、知出卖人。出卖人应当在收到买受人书面通知 7 日内将房价款（包括利息，利息按中国人民银行公布的同期存款利率计算）全部退还给买受人。3其他方式首付款（含定金） 元于本合同签订之日支付。合同签订之后三十日内应付元。剩余房款的支付 。第六条 买受人逾期付款的违约责任买受人如未按本合同规定的时间付款，按下列第1 种方式处理：1按逾期时间，分别处理（不作累加）（1）逾期在 3 日之内，自本合同规定的应付款期限之其次天起至实际全额支付应付款之日止，买受人按日向出卖人支付逾期应付款万分之 五的违约金，合同接着履行；（2）逾期超过_日后，出卖人有权解除合同。出卖人解除合同的，买受 人按累计应付款的 向出卖人支

7、付违约金。买受人情愿接着履行合同的，经出卖人同意，合同接着履行，自本合同规定的应付款期限之其次天起至实际全额支付应付款之日止，买受人按日向出卖人支付逾期应付款万分之 （该比率应不小于第（1）项中的比率）的违约金。本条中的逾期应付款指依照本合同第六条规定的到期应付款与该期实际已付款的差额；实行分期付款的，按相应的分期应付款与该期的实际已付款的差额确定。第七条 面积确认及面积差异处理依据当事人选择的计价方式，本条规定以 合同单价（本条款中均简称面积）为依据进行面积确认及面积差异处理。当事人选择按套计价的，不适用本条约定。合同约定面积与产权登记面积有差异的，以产权登记面积为准。商品房交付后，产权登记

8、面积与合同约定面积发生差异，双方同意按第 2 种方式进行处理：1双方同意按以下原则处理：（1）面积误差比肯定值在3以内（含3）的，据实结算房价款；（2）面积误差比肯定值超出3时，买受人有权退房。买受人退房的，出卖人在买受人提出退房之日起30天内将买受人已付款退还给买受人，并按银行同期 利率付给利息。买受人不退房的，产权登记面积大于合同约定面积时，面积误差比在3以内（含3）部分的房价款由买受人补足；超出3部分的房价款由出卖人担当，产权归买受人。产权登记面积小于合同登记面积时，面积误差比肯定值在3以内（含3）部分的房价款由出卖人返还买受人；肯定值超出3部分的房价款由出卖人双倍返还买受人。产权登记面

9、积合同约定面积面积误差比100合同约定面积因设计变更造成面积差异，双方不解除合同的，应当签署补充协议。第八条 房屋室内层高买受人所购该房屋的室内层高为_3米，本合同所述房屋室内层高是指上下两层楼面或楼面与地面之间的垂直距离。第九条 交付期限及条件出卖人应当在_ 20xx年8月31日_ _前，依照国家和地方的有关规定，将具备下列第2 种条件，并符合本合同约定的商品房交付买受人运用：1该商品房阅历收合格。2该商品房经综合验收合格。但如遇下列特别缘由，除双方协商同意解除合同或变更合同外，出卖人可据实予以延期：1)遭受不行抗力，且出卖人在事实发生之日起 3 日内告知买受人的；2)第十一条 房屋交接及违

10、约责任商品房达到交付运用条件后，出卖人应当书面通知买受人办理交付手续。买受人应在书面通知送达之日起15 天内对该房屋进行验收并与出卖人办理交接手续，双方进行验收交接时，出卖人应当出示本合同第十条规定的证明文件，并签署房屋交接单。所购商品房为住宅的，出卖人还需供应住宅质量保证书和住宅运用说明书。出卖人不出示证明文件或出示证明文件不齐全，买受人有权拒绝交接，由此产生的延期交房责任由出卖人担当。商品房买卖合同 篇2原告： ，男， 汉族， 年 月 日诞生，住 ，身份证号： 。被告： ，住 。法定代表人： 。诉讼恳求：1，恳求判令被告接着履行双方于 年 月 日签订的商品房买卖合同；2，恳求判令被告向原告

11、支付从 年 月 日起至实际履行之日止按日向原告支付已交付房款千分之0.1的违约金，暂算至起诉之日止违约金暂计 元。3，本案诉讼费用由被告担当。事实及理由：年 月 日，经原被告双方协商一样签订了商品房买卖合同。合同第三条，“原告购买被告商品房为第 层 号房，该房屋建筑面积共 平方米”。第五条，“计价方式及价款，1,按建筑面积计算，该商品房单价为人民币每平方米 元，总金额 元”。第七条，“付款方式及期限，原告在签订本合同时一次性付清房款”。第十六条，“被告承诺与 年 月 日前，取得前款规定的土地房屋权属证书，交付给原告”。被告不能在前款约定期限内交付权属证书，双方同意根据下列约定处理：2，约定日期

12、起90日后，被告仍不能交付权属证书或者登记证明的，双方同意按下列1，2项目处理：“（2）原告不退房，被告自约定日期至实际交付权属证书或登记证明之日止，按日向原告支付已交付房价款千分之0.1的违约金”。合同签订后，原告根据合同的约定，于当日就向被告缴纳了房款 元。被告却严峻违反合同约定，在 年 月 日前，不仅未交付房屋，也未将土地，房屋权属证书交付给原告，致使原告到目前为止不能登记过户。原告曾多次要求被告履行合同义务，均未果。原告认为，合同签订后原被告双方应充分履行合同义务，被告未交付房屋及未交付土地房屋权属证书的行为已经严峻违约。因此，为维护本人合法权益，特诉至人民法院恳求支持我方诉请。此致区

13、人民法院具状人：年 月 日商品房买卖合同 篇3甲方(卖方)： 身份证号：家庭住址： 邮编： 电话：乙方(买方)： 身份证号：家庭住址： 邮编： 电话： 依据中华人民共和国合同法、中华人民共和国城市房地产管理法及其他有关法律、法规之规定，在同等自愿、协商一样的基础上，甲乙双方就买卖商品房事宜达成如下协议：第一条：乙方确定购买甲方拥有的房屋全部权的商品房(以下简称商品房)，商品房位于红旗街购物广场C1号，建筑面积为 平方米。其次条：商品房总额为 (汉字大写)第三条：乙方先付甲方商品房总额 ，剩余房款 于双方公证之日付清，双方不得违约，如有违约，按房价的壹倍，赔偿对方。第四条：本合同任何一处修改，经

14、甲乙双方在修改处签名捺手印认可，否则修改无效。第五条：鉴于甲方不能向乙方供应房产证等有效证件，合同生效日后，商品房如有拆迁，获得拆迁款全部归乙方全部，(如需甲方协作，拆迁所供应证明是乙方商品房，甲方应主动协作)。第六条：以上条款如有违约，甲方应返还乙方购房总金额。第七条：本合同一式两份，甲乙双方各执一份。甲方(签字)： 乙方(签字)：年 月 日商品房买卖合同 篇4出卖人：_通讯地址：_邮政编码：_营业执照注册号：_企业资质证书号：_法定代表人：_联系电话：_托付代理人：_联系电话：_托付销售代理机构：_通讯地址：_邮政编码：_营业执照注册号：_买受人：_：_国籍：_：_诞生日期：_年_月_日，

15、性别：_通讯地址：_邮政编码：_联系电话：_：_国籍：_：_诞生日期：_年_月_日，性别：_通讯地址：_邮政编码：_联系电话：_依据中华人民共和国合同法、中华人民共和国城市房地产管理法、北京市城市房地产转让管理方法及其他有关法律、法规的规定，出卖人和买受人在同等、自愿、公允、协商一样的基础上就商品房现房买卖事宜达成如下协议：第一条项目建设依据出卖人以方式取得坐落（国有土地运用证的坐落）于_地块的国有土地运用权。该地块为：_，土地运用权面积为：_，买受人购买的商品房(以下简称该商品房)所在土地用途为：_，土地运用年限自_年_月_日至_年_月_日止。该地块国有土地运用权出让合同编号为：_，该商品房

16、所在土地用途为：_，土地运用权出让年限自_年_月_日至_年_月_日止。在上述地块上建设的商品房为：_，该商品房建设工程规划许可证号为：_，现已通过规划验收并完成了竣工验收。其次条销售依据买受人购买的商品房现已取得房屋全部权证，证号为：_，填发单位为：_。第三条基本状况经公安行政管理部门核准，该商品房地址为：_。该商品房为第一条规定项目中的_第_层_单元_号。该商品房所在楼栋的主体建筑结构为：_，建筑层数为：_层，其中地上_层，地下_层。该商品房的用途为：_；为：_米,最低为：_米，最高为：_米。该商品房朝向为：_；有_个阳台，其中_个阳台为封闭式，_个阳台为非封闭式。出卖人托付实测该商品房面积

17、的房产测绘机构是_，其实测建筑面积共_平方米，其中，套内建筑面积_平方米，共用部位与共用房屋分摊建筑面积_平方米。该商品房平面图及在整个楼栋中的位置图见附件一，有关共用部位与共用房屋分摊建筑面积构成说明见附件二。本条所称层高是指上下两层楼面或楼面与地面之间的垂直距离，净高是指楼面或地面至上部楼板底面或吊顶底面之间的垂直距离。第四条抵押状况该商品房的抵押状况为：_。1、该商品房未设定抵押。2、该商品房已设定抵押，抵押权人为：_，抵押登记部门为：_，抵押登记日期为：_。关于抵押的相关约定见附件三。第五条租赁状况该商品房的租赁状况为：_。1、出卖人未将该商品房出租。2、出卖人已将该商品房出租，。_。

18、第六条计价方式与价款出卖人与买受人约定根据下列第_种方式计算该商品房价款。1、根据套内建筑面积计算，该商品房单价每平方米_（币）_元，总价款_（币）_佰_拾_亿_仟_佰_拾_万_仟_佰_拾_元整（大写）。2、根据建筑面积计算，该商品房单价为每平方米_（币）_元，总价款_（币）_佰_拾_亿_仟_佰_拾_万_仟_佰_拾_元整（大写）。3、根据套(单元)计算，该商品房总价款为_（币）_佰_拾_亿_仟_佰_拾_万_仟_佰_拾_元整（大写）。4、根据_计算，该商品房总价款为_（币）_佰_拾_亿_仟_佰_拾_万_仟_佰_拾_元整（大写）。详细约定见附件四。本条所称建筑面积，是指房屋外墙（柱）勒脚以上各层的

19、外围水平投影面积，包括阳台、挑廊、地下室、室外楼梯等，且具备有上盖，结构坚固，层高2.20米以上（含2.20米）的永久性建筑。所称套内建筑面积，是指成套商品房（单元房）的套内运用面积、套内墙风光积和阳台建筑面积之和。第七条付款方式及期限买受人实行下列第_种方式付款。1、一次性付款。2、分期付款。3、贷款方式付款：。买受人可以首期支付购房总价款的_，其余价款可以向借款支付。4、其他方式。详细付款方式及期限的约定见附件五。第八条逾期付款责任买受人未根据约定的时间付款的，根据下列第_种方式处理。1、根据逾期时间，分别处理。(（1）和（2）不作累加)(1)逾期在_日之内，自约定的应付款期限届满之次日起

20、至实际支付应付款之日止，买受人按日计算向出卖人支付逾期应付款万分之_的违约金，并于实际支付应付款之日起_日内向出卖人支付违约金，合同接着履行；(2)逾期超过_日（该日期应当与第（1）项中的日期相同）后，出卖人有权解除合同。出卖人解除合同的，买受人应当自解除合同通知送达之日起_日内根据累计的逾期应付款的_%向出卖人支付违约金，并由出卖人退还买受人全部已付款。买受人情愿接着履行合同的，经出卖人同意后，合同接着履行，自约定的应付款期限届满之次日起至实际支付应付款之日止，买受人按日计算向出卖人支付逾期应付款万分之_（该比率应当不小于第（1）项中的比率）的违约金，并于实际支付应付款之日起_日内向出卖人支

21、付违约金。本条所称逾期应付款是指依照第七条约定的到期应付款与该期实际已付款的.差额；实行分期付款的，根据相应的分期应付款与该期的实际已付款的差额确定。2、_。第九条交付条件（一）出卖人应当在_年_月_日前向买受人交付该商品房。（二）该商品房交付时应当符合下列第1、2、_、_、_项所列条件。1、供应有资质的房产测绘机构完成的该商品房面积实测技术报告书。2、该商品房为住宅的，出卖人供应住宅质量保证书和住宅运用说明书。3、满意第十二条中出卖人承诺的市政基础设施和其他设施达到的条件。4、该商品房为住宅的，出卖人供应住宅工程质量分户验收表（XX年1月1日起进行住宅工程竣工验收的房屋适用）。5、_。第十条

22、逾期交房责任除不行抗力外，出卖人未根据第九条约定的期限和条件将该商品房交付买受人的，根据下列第_种方式处理。1、根据逾期时间，分别处理。(（1）和（2）不作累加)(1)逾期在_日之内（该时限应当不小于第八条第1款第（1）项中的时限），自第九条约定的交付期限届满之次日起至实际交付之日止，出卖人按日计算向买受人支付已交付房价款万分之_的违约金（该违约金比率应当不小于第八条第1款第（1）项中的比率），并于该商品房实际交付之日起_日内向买受人支付违约金，合同接着履行；(2)逾期超过_日（该日期应当与第（1）项中的日期相同）后，买受人有权退房。买受人退房的，出卖人应当自退房通知送达之日起_日内退还全部已

23、付款，并根据买受人全部已付款的_%向买受人支付违约金。买受人要求接着履行合同的，合同接着履行，自第九条约定的交付期限届满之次日起至实际交付之日止，出卖人按日计算向买受人支付全部已付款万分之_（该比率应当不小于第（1）项中的比率）的违约金，并于该商品房实际交付之日起_日内向买受人支付违约金。2、_。第十一条交接手续（一）该商品房达到第九条约定的交付条件后，出卖人应当在交付日的7日前，书面通知买受人办理交接手续的时间、地点以及应当携带的证件。双方进行验收交接时，出卖人应当出示第九条约定的证明文件，并满意第九条约定的其他条件。出卖人不出示证明文件或出示的证明文件不齐全，或未满意第九条约定其他条件的，

24、买受人有权拒绝接收，由此产生的逾期交房责任由出卖人担当，并根据第十条处理。（二）验收交接后，双方应当签署商品房交接单。由于买受人缘由未能按期办理交接手续的，双方同意根据下列约定方式处理：_；_。（三）双方同意根据下列第_种方式缴纳税费。1、出卖人不得将买受人交纳税费作为交接该商品房的条件。_。2、买受人同意托付_代交下列第_、_、_、_、_、_种税费，并在接收该商品房的同时将上述税费交给出卖人。（1）专项修理资金；（2）契税；（3）其次十一条约定的物业服务费用；（4）供暖费；（5）_；（6）_。3、买受人自行向相关单位缴纳下列第_、_、_、_、_、_种税费，并在接收该商品房的同时向出卖人出示缴

25、纳税费的凭据。（1）专项修理资金；（2）契税；（3）其次十一条约定的物业服务费用；（4）供暖费；（5）_；（6）_。第十二条市政基础设施和其他设施的承诺出卖人承诺与该商品房正常运用干脆相关的市政基础设施和其他设施根据约定的日期达到下列条件：1、市政基础设施：（1）上水、下水：_年_月_日达到_；（2）：_年_月_日达到_；（3）供暖：_年_月_日达到_；（4）燃气：_年_月_日达到_；（5）电话通信线：_年_月_日交付，敷设到户；（6）有线电视线：_年_月_日交付，敷设到户；（7）_；（8）_。假如在约定期限内未达到条件，双方同意根据下列方式处理：（1）_；（2）_。2、其他设施（1）公共绿地

26、：_年_月_日达到_；（2）小区非市政道路：_年_月_日达到_；（3）公共停车场：_年_月_日达到_；（4）幼儿园：_年_月_日达到_；（5）学校_年_月_日达到_；（6）会所：_年_月_日达到_；（7）购物中心：_年_月_日达到_；（8）体育设施：_年_月_日达到_；（9）_；（10）_。假如在约定期限内未达到条件，双方同意根据下列方式处理：（1）_；（2）_。第十三条商品房质量、装饰、设备标准的约定（一）出卖人承诺该商品房运用合格的建筑材料、构配件，该商品房质量符合国家和本市颁布的工程质量规范、标准和施工图设计文件的要求。（二）出卖人和买受人约定如下：1、该商品房室内空气质量经检测不符合国

27、家标准的，自该商品房交付之日起_日内（该时限应当不低于60日），买受人有权退房。买受人退房的，出卖人应当自退房通知送达之日起_日内退还买受人全部已付款，并根据_利率付给利息，给买受人造成损失的由出卖人担当赔偿责任。因此而发生的检测费用由出卖人担当。买受人不退房的或该商品房交付运用已超过_日的，买受人应当与出卖人另行签订补充协议。_。2、交付该商品房时，该商品房已经由建设、勘察、设计、施工、工程监理等单位验收合格，出卖人应当与买受人共同查验收房，发觉有其他问题的，双方同意根据第_种方式处理。（1）出卖人应当于_日内将已修复的该商品房交付。由此产生的逾期交房责任由出卖人担当，并根据第十条处理。（2

28、）由出卖人根据国家和本市有关工程质量的规范和标准在商品房交付之日起_日内负责修复，并担当修复费用，给买受人造成的损失由出卖人担当赔偿责任。（3）_。3、出卖人交付的商品房的装饰、设备标准应当符合双方约定的标准。达不到约定标准的，买受人有权要求出卖人根据下列第_种方式处理。（1）出卖人赔偿双倍的装饰、设备差价。（2）_。（3）_。详细装饰和设备标准的约定见附件六。（三）出卖人和买受人对工程质量问题发生争议的，任何一方均可以托付有资质的建设工程质量检测机构检测，双方均有帮助并协作对方检测的义务。_。第十四条居民建筑节能措施该商品房为住宅的，应当符合国家有关建筑节能的规定和北京市规划委员会、北京市建

29、设委员会联合发布的居住建筑节能设计标准的要求。未达到标准的，出卖人应当根据居住建筑节能设计标准的要求补做节能措施，并担当全部费用；因此给买受人造成损失的，出卖人应当担当赔偿责任。_。第十五条住宅保修责任（一）该商品房为住宅的，出卖人自该商品房交付之日起，根据住宅质量保证书承诺的内容担当相应的保修责任。住宅质量保证书承诺的保修范围和保修期限必需符合国家和北京市有关法律、法规的规定及相关标准、规程的要求。该商品房为非住宅的，双方应当签订补充协议具体约定保修范围、保修期限和保修责任等内容。（二）在该商品房保修范围和保修期限内发生质量问题，双方有退房约定的，根据约定处理；没有退房约定的，出卖人应当履行

30、保修义务，买受人应当协作保修。非出卖人缘由造成的损坏，出卖人不担当责任。第十六条建筑隔声状况该商品房为住宅的，出卖人承诺该商品房建筑隔声状况符合民用建筑隔声设计规范（gbj11888）、建筑外窗空气隔声性能分级及其检测方法（gb848587）、隔声门（hcrj01998）标准，对该商品房所在地声环境状况的描述真实精确。商品房建筑设计文件所标注的建筑隔声状况和环境影响评价文件所表征的声环境状况见附件八。商品房建筑隔声状况未达到标准的，出卖人应当根据规划设计的要求补做建筑施工隔声措施，并担当全部费用；因此给买受人造成损失的，出卖人应当担当赔偿责任。_。第十七条运用承诺和风险提示1、买受人运用该商品

31、房期间，不得擅自变更该商品房的用途、建筑主体结构和承重结构。除本合同、补充协议及其附件另有约定者外，买受人在运用该商品房期间有权与其他权利人共同运用与该商品房有关的共用部位和设施，并根据共用部位与共用房屋分摊面积担当义务。出卖人不得擅自变更与该商品房有关的共用部位和设施的运用性质。2、出卖人承诺商品住宅不分割拆零销售；不实行返本销售或者变相返本销售的方式销售商品房；不实行售后包租或者变相售后包租的方式销售未竣工商品房。3、_。第十八条权属转移登记（一）出卖人保证该商品房没有产权纠纷，因出卖人缘由造成该商品房不能办理产权登记或发生债权债务纠纷的，由出卖人担当相应责任。_。（二）商品房交付运用后，

32、双方同意根据下列第_种方式处理。1、双方共同向权属登记机关申请办理房屋权属转移登记。2、买受人自行托付他人向权属登记机关申请办理房屋权属转移登记。3、买受人同意托付_向权属登记机关申请办理房屋权属转移登记，托付费用_元人民币（大写）。（三）买受人未能在商品房交付之日起_日内取得房屋全部权证书的，双方同意根据下列方式处理。1、如因出卖人的责任，买受人有权退房。买受人退房的，出卖人应当自退房通知送达之日起_日内退还买受人全部已付款，并根据_利率付给利息。买受人不退房的，自买受人应当取得房屋全部权证书的期限届满之次日起至实际取得房屋全部权证书之日止，出卖人按日计算向买受人支付全部已付款万分之_的违约金。2、如因买受人的责任，_。3、_。第十九条共有权益的约定1、该商品房所在楼栋的屋面运用权归全体产权人共有。2、该商品房所在楼栋的外墙面运用权归全体产权人共有。3、_。4、_。其次十条附属建筑物、构筑物的约定双方同意该商品房的地下停车库等附属建筑物、构筑物根据以下第种方式处理。1、出卖人出卖该商品房时，该商品房附属的_、_、_、_伴同该商品房一并转让。2、出卖人出卖该商品房时，商品房附属的_、_、_、_不伴同该商品房一并转让。其次十一条前期物业服务（未成立业主委员会）（一）出卖人依法选聘的物业服务企业为：_，资质证号为：_