2022商品房买卖合同例文23.docx

《2022商品房买卖合同例文23.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022商品房买卖合同例文23.docx（20页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2022商品房买卖合同商品房买卖合同五篇随着广阔人民群众法律意识的普遍提高，合同的用途越来越广泛，签订合同是为了保障双方的利益，避开不必要的争端。那么问题来了，究竟应如何拟定合同呢？以下是我细心整理的商品房买卖合同5篇，仅供参考，欢迎大家阅读。商品房买卖合同 篇1编号：仙桃市世纪雅园世纪雅园商品房买卖合同出卖方：世纪雅园 （以下简称甲方）买受方：潘爱民 （以下简称乙方）依据中华人民共和国合同法、中华人民共和国城市房地产管理法、及其他有关法律法规，甲乙双方在同等、自愿、协商一样的基础上就买卖商品房达成如下协议：第一条买受人所购商品房的基本状况受买人购买商品房（以下简称商品房，其房屋平面图见本合同

2、附件一，房号以附件上表示为准）为本合同第一条规定的项目中的：第该商品房的用途为商住，属砖混结构，层高为4.2 m。其次条计价方式与价款按建筑面积计算，该商品房单价为人民币/，总金额人民币除上述房价款外，甲方代收下列费用：1、天燃气开户费2200元。2、王力防盗门1000元。3、财政契税（购房总额的2%）。4、房屋修理基金（购房总额的2%）。5、自来水开户费654元。6、电开户640元。7、有线电视的开户费300元及电话开户等。第三条面积确认及面积差异处理按国家政策规定，面积误差比肯定值在3%以内（含3%）。第四条交付期限甲方应当在 20xx 年3 月 8 日前，依照国家和地方的有关规定，将阅历

3、收合格的商品房交付乙方运用。（遭受不行抗力除外）。第五条债务纠纷甲方保证销售的商品房没有产权纠纷和债券债务纠纷。因甲方缘由造成该商品房不能办理产权登记或发生债务债权纠纷的，由甲方担当全部责任。第六条甲方关于基础设施、供配套建筑正常运行的承诺1、水、电、道路于交房时投入运行；2、物业管理于交房时投入运行；3、有线电视、电话安装到户。假如在规定的时间内未达到运用条件，双方协商解决。第七条保修责任甲方对该商品房保修壹年，从交付运用之日起计算。第八条关于产权登记的约定甲方应当在商品房交付运用后 30日内，将办理权属登记需由甲方供应的资料交产权登记机关备案，并代为乙方办理产权证。第九条乙方所购商品房仅作

4、住宅用，乙方在运用期间不得擅自变更商品房的建筑主体结构、承重结构和用途。乙方不得擅自变更与该商品房有关联的公共部位和设施的运用性质。第十条乙方应听从甲方物业公司的统一管理，按期按规定交物业管理费。 第十一条本合同在履行过程中发生争议，由双方当事人协商解决，协商不成的，依法向人民法院起诉。第十二条合同附件与本合同具有同等法律效力。第十三条本合同双方签字之日起生效。甲方： 乙方：电话： 电话：20xx年12月10日商品房买卖合同 篇2出卖人：_注册地址：_项目地址：营业执照注册号：_企业资质证书号：_法定代表人：_联系电话：_邮政编码：_买受人：_姓名：_国籍_常住地址：_邮政编码：_联系电话：_

5、姓名：_国籍：_常住地址：_邮政编码：_联系电话：_依据中华人民共和国合同法及其他有关法律、法规之规定，买受人和出卖人在同等、自愿、公允守信的原则上就买卖商品房达成如下协议：第一条出卖人以_方式取得位于_ _，编号为_的地块的土地运用权。为_.该地块土地面积为_，规划用途为_，土地运用年限自_年_月_日至_年_月_日。出卖人经批准，在上述地块上建设商品房，_.建设工程规划许可证号为_，施工许可证号为_._.其次条买受人购买的商品房（以下简称商品房）为本合同第一条规定的项目中的：第_区_ 幢 层 _号房，产权面积暂定为 （实际面积以验收前房管局实测面积为准） . 该商品房的用途为_。第三条 出卖

6、人与买受人约定按下述方式结算该商品房价款：1、按建筑面积计算，该商品房单价为（￥）_ _元/平方米，总金额（￥）_仟_佰_拾_万_千_佰_拾_元整 （小写： 元）出卖人与买受人必需根据以下方式付款：（1）买受人认购签订合同后三天内交总房价的30%；（2）买受人主体结顶交纳总房价的50%；（3）买受人竣工验收后交纳总房价的10%；（ 4 ）买受人剩余的10%房款在出卖人办理产权登记时一并结清；（5）买受人交定金报名后不认购的，出卖人在5天内退回报名押金（不计利息）；第四条签订合同后，三天内不交购房款的，出卖人收取购房者的滞纳金（十五天内月息5分），超过十五天的视购房者自动放弃，合同作废，定金由公

7、司没收 ；第五条本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决；协商不成的，可以提交温州市仲裁委员会仲裁或依法向产权所在地人民法院起诉。第六条 本合同为认购合同，在办理产权登记前需签订最终购房合同。 未尽事项，可由双方约定后签订补充协议，协议具有同等法律效力。第七条 合同附件与本合同具有同等法律效力。本合同内，空格部分填写的文字与印刷文字具有同等效力。第八条 本合同共_页，一式_份，具有同等法律效力，合同持有状况如下：出卖人_份，买受人_份，_份，_份。第九条 本合同自双方签订之日起生效 .出卖人（签章） 买受人（签章）： ： ：（签章） （签章）_年_月_日 _年_月_日签于 签于商品房

8、买卖合同 篇3案情简介这个案件基本状况是这样的：20xx年6月，刘先生购买了某开发公司开发的房屋，签订了商品房买卖合同并支付了全部房款60余万元。合同约定在20xx年9月30日交房。同时在合同第15条中约定：“出卖人应当在商品房交付运用后90日内，将办理权属（包括契税证、房屋全部权证和土地运用权证）登记须要由出卖人供应的资料报产权登记机关备案。如因出卖人的责任，买受人不能在规定期限内取得房地产权属证书的，由开发商支付购房人已付房款5%的违约金。”实际履行状况是：开发商于20xx年9月28日交房，于20xx年12月28日就将办理产权证书的资料（详细为业主的身份证明；托付书；法人（组织）资格证书；

9、建设项目立项文件；土地运用证；建设用地规划许可证；建设工程规划许可证；房屋竣工验收备案表；商品房预售证；房地产综合验收合格证等10份材料）报送给了某市房屋管理局，于20xx年1月18日刘先生购买的房屋的建筑物总权属证明才缮证完毕。由于刘先生托付开发商代办产权三证，开发商于20xx年3月10日将刘先生的产权三证办理完毕。当开发商通知刘先生领证时，刘先生以开发商办证逾期为由要求开发商担当违约责任，即支付已付房款5%的违约金。开发商不同意，刘先生遂诉至法院。办案思路及心得在法庭上双方争议的焦点在于：商品房买卖合同第15条中约定的“出卖人应当在商品房交付运用后90日内，将办理权属（包括契税证、房屋全部

10、权证和土地运用权证）登记须要由出卖人供应的资料报产权登记机关备案”这一内容中开发商的义务是什么？原告刘先生认为开发商应当在交房后90天内为自己办好产权三证（俗称“房产小证”）。依据是最高人民法院关于商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的说明第十八条的规定：“由于出卖人的缘由，买受人在下列期限届满未能取得房屋权属证书的，除当事人有特别约定外，出卖人应当担当违约责任： (一)商品房买卖合同约定的办理房屋全部权登记的期限； (二)商品房买卖合同的标的物为尚未建成房屋的，自房屋交付运用之日起90日； (三)商品房买卖合同的标的物为已竣工房屋的，自合同订立之日起90日。”而20xx年1月18日刘先生购

11、买的房屋的建筑物总权属证明才缮证完毕，超过了交房后的90天，所以构成违约。而被告开发商则认为依据商品房买卖合同第15条的约定，开发商只要在交房后90天内将应当由自己供应的办证资料提交房管部门备案就完成了义务，何时办理出产权三证不是开发商的义务。最高人民法院关于商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的说明第十八条的规定出卖人担当违约责任的前提条件有二：一是由于出卖人的缘由未能按期取得产权证，一是当事人没有特别约定。由于开发商与刘先生在商品房买卖合同第15条中约定的内容不是在交房后90天内办理完毕刘先生的产权三证而是在交房后90天内将办理权属（包括契税证、房屋全部权证和土地运用权证）登记须要由出卖

12、人供应的资料报产权登记机关备案，所以开发商不因该司法说明的规定而担当违约责任。裁判结果一审法院的判决书中确认因当事人之间有特别约定，所以不受最高人民法院关于商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的说明第十八条规定的限制。但是认为商品房买卖合同第15条中约定的内容中开发商提交备案的资料应当包括刘先生购买的房屋的建筑物总权属证明。也就是说，开发商备案资料中应当包括“产权大证”。由于该建筑物总权属证明在交房后90天内没有办理出来，所以开发商违约，应担当违约责任。开发商不服一审判决，提起上诉。二审法院的审判员开庭听取了双方的陈述后，总结了双方的争议焦点就是：商品房买卖合同第15条中约定的内容中开发商提

13、交备案的资料是否应当包括购房人购买的房屋的建筑物总权属证明文件。审判员提出了一个令双方当事人心服口服的看法，他认为既然双方对于商品房买卖合同第15条中约定的内容发生了歧义，而该条款又是由浙江省建设厅和浙江省工商局在20xx年联合监制的标准文本，则该文本的.最终说明权归浙江省建设厅和浙江省工商局。所以只要走访一下浙江省建设厅和浙江省工商局就可以明确商品房买卖合同第15条中约定的内容的真正涵义了。双方当事人均表示认可这一做法，认为由制订文本的单位说明文本的涵义是正确和公允的。经法院向浙江省建设厅法规处负责该合同样本制订的处长询问，处长对该条款做如下说明：“商品房买卖合同中第十五条的规定是指出卖人必

14、需在合同约定的期限内将办理权属（包括契税证、房屋全部权证和土地运用权证）登记需由出卖人供应的资料报产权登记机关备案。出卖人是否提交了全部资料的证据就是产权登记机关在收到出卖人资料后出具的受理单；假如产权登记机关向出卖人出具了受理单就证明出卖人已经提交了全部资料，假如产权登记机关没有向出卖人出具受理单就说明出卖人提交的资料还不全。浙江省建设厅其实没有规定出卖人必需办理产权大证，这是下面的产权登记机关自行设置的程序。总之，只要出卖人在合同约定的期限内将办理权属登记需由出卖人供应的资料报产权登记机关备案了就完成了自己的义务。颁发产权证是行政机关的行为，与开发商无关。申领产权证的主体也是买受人不是出卖

15、人。”依据这一权威说明，可以明确开发商提交备案的资料不包括购房人购买的房屋的建筑物总权属证明文件。至此该案件的纠纷告一段落，同时通过这个案件我们更深刻地理解了商品房买卖合同第15条中约定的内容的真正涵义。商品房买卖合同 篇4卖方（以下简称甲方）：_买方（以下简称乙方）：_甲方根据_市实施中华人民共和国城镇国有土地运用权出让和转让暂行条例方法的规定，通过_方式，取得_市_区（县）_地块的土地运用权，土地面积为_平方米，土地运用年限_年，自_年_月_日至_年_月_日止，国有土地运用证号为_。甲方在上述地块上建设的_，现已具备规定的预售条件，经_市房地产管理局批准，准予上市预售，_市商品房销售许可证

16、号为_。乙方自愿购买甲方的_房屋，甲方已于_年_月_日收到乙方预购房屋的定金_元。双方经友好协商，就上述房屋的预售预购事项，订立本契约。第一条 _房屋，房屋用途_，建筑面积为_平方米（含共有共用面积，房屋状况详见附件），土地运用面积_平方米（含共有共用面积），土地运用期限自房屋产权过户之日起至_年_月_日止。上述面积为甲方暂测面积，房屋竣工后以房地产管理部门实测面积为准。其次条 双方同意上述房屋售价为每建筑平方米人民币_元，价款合计为（大写）_元整（小写：_元）。房屋竣工后，第一条载明的暂测面积与实测面积误差在_以内的，不再结算；误差超过_的，超过部分按房屋售价进行结算。付款方式见附件二，乙方

17、按期将购房价款汇入甲方指定银行。乙方已支付的定金_元，在乙方最终一次付款时转为购房价款。第三条 甲方须于_年_月_日前，将房屋交付乙方。除不行抗力外，甲主未按期将房屋交给乙方的，乙方有权向甲方追索违约金。违约金自房屋应交付之日其次天起至实际交付日止参照中国人民银行固定资产贷款利率计算。逾期超过_日（遇法定节假日顺延）甲方未交付房屋的，乙方有权终止本契约。契约终止自乙方书面通知送达甲方之日起生效。甲方除在契约的终止后30日内向乙方双倍返还定金外，并须将乙方已付的房价款及利息全部退还给乙方。利息参照中国人民银行固定资产贷款利率计算。第四条 乙方逾期付款，甲方有权向乙方追索违约金。违约金自本契约约定

18、付款之日起至实际付款之日止参照中国人民银行固定资产贷款利率计算。逾期超过_日（遇法定节假日顺延）乙方未付款的，甲方有权终止本契约。契约终止自甲方书面通知送达乙方之日起生效。乙方已交纳的定金甲方不予返还。第五条 甲方交付房屋时，应提交建筑工程质量监督部门出具的工程质量竣工核验证书。甲方交付的房屋经建筑工程质量监督部门核验不合格的，乙方有权终止本契约，甲方应在契约终止后30日内向乙方双倍返还定金，并将乙方已付的房价款和利息全部退还乙方（利利息计算同第五条）。甲方交付房屋的装修、设备未达到本契约附件一规定的装修、设备标准的，甲方同意按未达到部门的双倍差价向乙方补偿。第六条 甲方同意按建设工程质量管理

19、方法的有关规定，自房屋交付之日起对乙方购置的房屋进行保修。第七条 乙方同意其购置的房屋由甲方或甲方认可的管理公司代管。第八条 本契约由双方签字，在办理房屋预售预购登记后生效。预售、预购登记于本契约签订之日起30日内，由双方共同到_局交易管理部门办理。第九条 本契约生效后至房屋交用前，乙方不得转让所预购的房屋，如有特别缘由需转让，须报_市房地产管理局批准。第十条 双方同意房屋交付后30日内共同到预售登记的管理部门办理房屋买卖立契手续，并按有关规定申领房地产权属证件。第十一条 办理上述手续时发生的税费，由双方依照有关规定缴纳。第十二条 本契约在履行中发生争议，双方应协商解决。协商不能解决的，任何一

20、方均可向房地产所在地人民法院提起诉讼。第十三条 本契约未尽事项，在不违反本契约的前提下，双方可签订补充协议。本契约的附件和双方签订的补充协议为本契约不行分割的组成部分，具有同等的法律效力。第十四条 本契约本一式两份，甲乙双方各执一份，副本_份，交房地产管理部门_份。甲方（盖章）：_ 乙方（盖章）：_法定代表人（签字）：_ 代理人（签字）：_地址：_ 地址：_联系电话：_ 联系电话：_邮政编码：_ 身份证号码：_年_月_日 _年_月_日签订地点：_ 签订地点：_预售登记机关（盖章）：_经办人（签字）：_年_月_日附件一、房产平面图及装修、设备标准（略）。二、付款方式（略）。商品房买卖合同 篇5(

21、一)出卖方应严格遵遵守法律律法规，严守合同承诺。首先，出卖方应遵守国家工程质量的有关规定，保证售房质量，配套设施要齐全，房屋实际面积与合同约定的面积一样。其次，销售行为要规范，销售广告和宣扬材料不得夸大其辞。最终，要确保房屋按期交付，如期办理房屋全部权证。(二)买受方应正确理解销售广告与合同之间的区分。开发商的宣扬广告普遍存在夸大其辞的状况，但广告不具有合同的效力，对开发商也是没有任何约束力的。而 90% 的购房者首先是从广告中了解到房屋的大致状况，没有或是无法实地考察辨别真伪。因此，购房者在购房时不应把宣扬广告与商品房合同划等号，必要时，可以在签订购房合同时，要求开发商将广告中的承诺写入合同

22、，或作为合同的附件。(三)买受方应对房地产开发企业进行必要的资格审查。房地产开发企业在预售商品房时应当持有“一照”、“五证”。“一照”即企业法人营业执照，首先要清晰房地产开发商是否具有开发建设销售商品房的法定资质。“五证”即国有土地运用权证建设用地规划许可证建设工程规划许可证建设工程施工许可证和商品房预售许可证，这些是购房人能否取得产权凭证的关键。消费者如购买现房，还应当了解该房屋是否已阅历收合格，向开发商了解相关的验收合格的证明，即住宅质量保证书和住宅运用说明书。(四)买受方签订合同时条款要约定得明确、详细、细致、规范。房屋买卖合同标的，较之于一般标的物的买卖更困难，购房者对以下条款要特殊明确约定：(1)面积的确认及面积差异的处理；(2)规划设计变更的处理；(3)基础设施和公共配套建筑正常运行等；(4)对基础设施和公共配套建筑正常运行的详细日期；(5)交付房屋及办理产权证的时间及处理方式；(6)适用解除合同的条件和行使解除权的时限、方式等。本文来源：网络收集与整理，如有侵权，请联系作者删除，谢谢！第20页 共20页第 20 页 共 20 页第 20 页 共 20 页第 20 页 共 20 页第 20 页 共 20 页第 20 页 共 20 页第 20 页 共 20 页第 20 页 共 20 页第 20 页 共 20 页第 20 页 共 20 页第 20 页 共 20 页