2021最新版建造工作施工合同范本.docx

《2021最新版建造工作施工合同范本.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2021最新版建造工作施工合同范本.docx（31页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2021最新版建造工作施工合同2021最新版建立工作施工合同1 建设单位：_(以下简称甲方) 施工单位：_(以下简称乙方) 依照中华人民共和国合同法的要求，甲、乙双方对本工程项目进行了协商。甲方对乙方的施工实力和管理水平进行了考察，认为能够满意该工程的要求。经甲、乙双方协商特定协议如下。 一、工程项目的综合说明 2、工程地址：_ 3、工程规模：建筑面积约_平方米(实际面积以施工图为准) 4、结构及层数：砖混六层 5、发包方式：包工包料 6、发包范围：工程图纸全部内容 7、开竣工日期：_年_月_日至_年_月_日。 8、本工程质量必需达到国家施工验收规范的合格标准。 二、工程造价 1、经甲、乙双方

2、共同商定本承包协议造价为： 车库及住宅部分实行平方米包干为_元/平方米。 2、面积计算依据： 国家规定的建筑面积计算标准 三、材料选购供应 材料均由乙方自行选购。如甲方供料价格应根据同期市场价格，经双方认可。甲方指定运用的砂石、门窗等材料用拨付给乙方的房产进行置换。 四、工程款支付方式 工程款支付按施工进度足额拨付。由乙方将已完成工程量上报甲方，按_%现金加_%房产进行拨付(砂石及门窗等甲方供应的材料视同拨付房产)。房产在施工前按_元/平方米以立体砍块的形式留足，经双方确认后，依据施工进度状况接连进行拨付。 五、工程基础的处理和重大设计变更费用的计取 1、施工现场三通一平由甲方负责，其费用不含

3、在总价内。 2、基础垫层以下的地基如需处理费用不含在总价内，经双方确认后按实际发生赐予调整。 3、重大设计变更(指结构、规模、标准)由该工程图纸设计部门出变更图或变更说明，并由乙方负责施工，其费用不含在总价内。按实际发生赐予调整。 六、工程保修 本工程保修按中华人民共和国国务院建设工程质量管理条例及_省建设工程质量管理规定执行。按工程总造价的_%预留，满一年后返还。 七、其他有关要求和说明 平安生产及文明施工按有关规定执行。如发生平安事故由肇事方负责。 八、本协议共四份 建设单位、施工单位各二份。 以上协议经双方单位盖章、负责人签字生效。 建设单位：_(盖章)施工单位：_(盖章) 法定代表人：

4、_(签字、章)法定代表人：_(签字、章) 代理人：_(签字、章)代理人：_(签字、章) 日期：_年_月_日日期：_年_月_日 2021最新版建立工作施工合同2 甲方：_ 乙方：_ 依照中华人民共和国合同法及国家相关法律、法规和公司文件相关规定，遵循同等、自愿、公允和诚信的原则，甲、乙双方就_(工程)劳力施工承包事宜协商达成一样。订立本合同。 第一条工程概况 工程名称：_ 工程地点：_ 其次条工程承包范围 _ 第三条工程工期 1.安排开工日期：_年_月_日，安排完工日期：_年_月_日，总日历天数_天; 2.主要节点工期：_ 3.乙方应无条件执行甲方的进度安排支配(包括新调整的进度安排)。 第四条

5、工程质量标准 所承包工程范围内的工程质量必需达到_ 第五条组成合同文件及说明依次 组成本合同的文件及优先说明依次如下： 1.本合同; 2.本合同附件; 3.招投标文件; 4.本工程施工图纸及国家现行或行业标准规范; 注：上述文件应互为补充，在合同中出现模糊不清或不相一样时，按上述依次说明，不能清晰说明时，在不影响工程正常施工进度的状况下由双方协商解决。 第六条标准规范 本合同适用标准规范：_ 第七条甲方责任和义务 1.负责统一制定各项管理目标，组织编制施工安排、物资需用量安排表，实施对工程质量、工期、平安生产、文明施工、计量检测、试验化验的限制、监督、检查和验收。 2.负责与业主、监理、设计及

6、有关部门工作联系，协调现场工作关系。 3.依据工程状况要求乙方增减施工人数，满意施工生产须要。对施工质量底劣、技术差、不听从指挥、有作奸犯科行为的人员予以清退。 4.刚好供应由甲方供应的施工机械设备、周转材料。 5.按本合同约定，向乙方支付劳动酬劳。 6.统筹支配、协调解决乙方施工人员生活临时设施、用水、用_其费用： 7.帮助乙方办理现场施工人员出入证件，其费用由乙方自理。 第八条乙方责任和义务 1.遵守国家政策和法律法规;遵守业主和甲方企业的相关规章制度，做好平安、文明施工、环境和职业健康平安、劳动爱护等工作。 2.严格根据设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计细心组织施工，确保

7、工程质量达到约定的标准，对本合同劳务承包范围内的工程质量向甲方负责;依据业主或甲方的安排要求(包括调整后的安排)，合理组织，科学支配作业安排，投入足够的人力、物力、保证工期;担当由于于自身责任造成的质量返修、工期拖延损失及各种罚款。 3.应按招标文件要求和的管理人员、平安员(持证)保质保量到位。技术工人必需按国家规定持上岗，技工必需有职业技能操作证，持证率达到100%。特别工种必需有特种作业操作证，持证率达到100% 4.听从甲方和业主的监督、检查、管理;接受甲方和业主有关人员对质量、进度、技术、平安生产、文明施工、环境爱护等方面的管理：接受甲方随时检查其设备、材料保管、运用状况及其操作人员的

8、有效证件、持证上岗状况; 5.做好施工场地四周建筑物、构筑物和地下管线和已完工程部分的成品爱护工作。因乙方责任发生损坏，应自行担当由此引起的一切经济损失及各种罚款： 6.按甲方统一规划堆放材料、机具;妥当保管、合理运用甲方供应或租赁给乙方运用的机具、周转材料及其他设施： 7.按国家政策规定与每个务工人员签订劳动合同并按合同所约定的条款支付务工人员工资(务工人员工资每月造册备案)，担当因此项工作不到位而引起的纠纷或当地相关行政部门的惩罚及责任后果; 8.为其施工人配备必要的劳动爱护和平安防护用品(如平安帽、平安带、工作服、手套及其它相关的防护用品); 9.进场施工人员要求具备思想素养好、身体健康

9、、技术娴熟等条件;禁止18岁以下的未成年人和55岁以上的老人及体弱病残人员;禁止运用不法人员，乙方应担当因运用以上不合格人员而引起的责任和后果。 10.甲方在资金短暂不到位，业主未能按时拔付工程款的状况下，乙方不得因此而影响正常施工，不得聚众闹事，做到对甲方的谅解。 第九条环境爱护、平安生产和文明施工 1.甲方应集中组织对乙方进场施工人员进行平安生产、文明施工、环境爱护以及公司相关制度等方面的教化;依据国家法律法规及公司相关规章制度、监督、监控乙方的相关工作实施状况，使其体系有效运行。 2.乙方应遵守工程建设平安生产有关管理规定，严格按平安施工标准进行施工;加强对现场操作工人的平安教化;仔细落

10、实平安措施，实行必要的平安防护措施，消退事故隐患，确保平安生产;随时接受平安检查人员依法实施的监督检查。由于自身平安措施不力及违章操作造成事故，担当一切责任后果和经济费用。 发生平安事故，乙方应按有关规定马上上报甲方有关部门，同时按国家有关法律规定对事故进行处理。 3.乙方就严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等到有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工;保证施工现场整齐有序，符合文明施工的有关规定和要求，维护甲方良好的企业形象，并担当因违反有关规定造成的损失和罚款。 加强现场管理，实行一切适当的措施，爱护现场内外环境，限制由施工作业引起的噪音或其它污染;避开对公众和第三方财产造成损害和阻

11、碍。 第十条材料、设备供应与管理 1.甲方供应给乙方运用的周转材料实行调拔制，依据工程安排须要向乙方供应。 2.乙方就妥当保管、合理运用甲方供应的材料、设备(包括领用、保管、装卸、退库、办理相关手续、按甲方指定的场内地点归类堆放);因保管和运用不善发生丢失、损坏，乙方应按领用时的价格赔偿。 3.材料按预算分折量对乙方实行限额领料，乙方应合理用料、注意节约。如材料运用超出预算用量，则超出部分的费用由乙方担当;材料节约部分，由甲乙双方按_比例分成。 第十一条承包方式、价格及包含的内容 1.承包方式及单价 2.承包价格所包含的内容： 承包价格包括施工期间乙方的各类风险及施工人员工资和调遣费：小型机具

12、费用;各类材料的场内二次倒运;自然气候影响停水、停电、待料等不行预见工日费用;包括周转材料的领用、装卸、看护、保管、退库;劳动爱护用品费用(平安帽、平安带、手套等);平安防护设施的搭拆(安、防护栏杆、防护棚等);文明施工费用(包括上级部门对现场的各类检查所发生的临时用工);承包工程范围内的协作测量放线、材料试验、电工、机械设备修理和安装拆卸协作用工;预防一般性自然灾难所实行的措施用工费用;3.本合同单价为一次包死价格，在合同实施期间不因其它因素改变而调整变动。 第十二条结算方法及付款方式 1.每月25日由甲方按乙方实际完成工程量(或按工程进度节点)结算劳务承包费，5日按合同价款结算完毕，交甲方

13、财务部门作为支付劳务承包费用的依据。 2.甲方不预付乙方生活费用，劳务承包费用按月支付(或按工程进度节点)，付款时间为业主付款后，支付上月结算款的_%。所承包工程完工后付结算款的_%，余款_%待所承包承包工程完工验收达到合同要求后付清。(结算款支付额以扣除劳务管理费后的数额为基数) 3.在每月的承包费结算中，应扣除乙方向甲方劳务公司应缴纳_%的劳务管理费。 第十三条施工验收 1.乙方应按本合同约定的质量标准组织施工，确保施工质量。施工完毕，乙方应刚好向甲方提交自检报告，通知验收;甲方应当刚好对乙方施工成果组织有关部门进行初步验收，验收合格后再进入下道工序施工作业;验收结果表明乙方施工质量不合格

14、时，乙方应负责无偿修复，不延长工期，并担当由此导致的甲方的相关损失。 竣工验收时，业主、监理等相关方提出的工程质量缺陷，乙方应无偿修理，并担当由此导致甲方相关损失，不因先期已经甲方验收而减轻乙方责任。 2.乙方应协作甲方对其工作进行的初步验收及工程竣工验收;甲方或施工场地内第三方的工作必需乙方协作时，乙方应按甲方的指令予以协作。(协作第三方工作的费用另外协商) 第十四条工程保修 1.保修范围、期限：_ 2.保修期间，乙方应在接到修理通知后按甲方要求内容和时间派人修理，若乙方未按甲方要求执行，甲方可托付其它单位或人员修理，其费用由乙方担当。 第十五条保险 1.乙方负责人必需为从事危急作业的人员办

15、理意外损害保险，并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险，支付保险费用。 2.保险事故发生时，甲、乙双方有责任实行必要的措施削减损失。 第十六条争议 1.甲、乙双方在履行合同时发生争议，可以自行协商解决;否则，双方应在合同签订所在地劳动仲裁部门或人民法院解决。 2.发生争议后，除非出现下列状况，双方都应接着履行合同，保持工作连续，爱护好已完工作成果; 2.1单方违约导致合同确已无法履行，双方协议终止合同; 2.2调解要求停止合同工作，且为双方接受; 2.3仲裁机构要求停止合同工作; 2.4法院要求停止合同工作。 第十七条合同履约保证金 1.乙方向甲方缴纳合同履约保证金_元。 2.合

16、同履约保证金所含内容应包括本合同内所定的各项批标及投标文件内的条件，如：工期、质量、平安、环境爱护、文明施工、施工高峰期所到位人员数，农忙季节的人员数量，支付农夫工资，遵纪遵守法律等。若达不到以上内容所规定的要求，则从履约保证金中扣除肯定的金额;若发生严峻违约或给甲方造成无法挽回损失的，没收全部保证金，并赔偿由此给甲方造成果。 3.本工程完工后，乙方按双方所签订合同的内容完成，经有关部门验收符合本合同规定的要求，则甲方在一月内返还乙方的履约保证金(不计利息)。 第十八条不行抗力 1.不行抗力的标准执行甲方与业主签订的合同，当甲方与业主签订的合同没有相应标准时，执行国家或地方政府规定。 2.不行

17、抗力事务发生后，乙方应马上通知甲方项目经理，并在力所能及的条件下快速实行措施，尽力削减损失，甲方应帮助乙方实行措施。 3.因不行抗力事务延误的工作时间相就顺延。 4.因合同一方拖延履行合同后发生不行抗力的，不能免除拖延履行方的相应责任。 第十九条合同解除 1.如因不行抗力致使本合同无法履行、或因一方违约或因业主方缘由造成工程停建或缓建，致使合同无法履行的，可以解除合同。 2.因不行抗力或业主缘由造成合同解除，乙方就妥当做好已完工程和剩余材料、设备的爱护和移交工作，按要求撤出施工场地;甲方按合同约定支付已完工作劳务酬劳。 其次十条合同终止 双方履行合同全部义务;劳务酬劳价款支付完毕;乙方向甲方交

18、付本合同承包工程作业成果，并经竣工验收合格后;保修期满未发生质量问题，本合同即告终止。 其次十一条合同份数 本合同一式_份，甲方_份;乙方_份。 其次十二条补充条款 _ 其次十三条合同生效 本合同双方约定_后生效。 合同签订时间：_ 合同签订地点：_ 2021最新版建立工作施工合同3 甲方：_露天煤矿 乙方：_建设工程有限公司 _露天煤矿采煤、剥离工程在施工合同的实施过程中为了创建更加平安、高效的施工环境，切实搞好本项目平安生产的管理工作，本项目矿主(_露天煤矿)以下简称“甲方”与工程承包人(_建设工程有限公司)以下简称“乙方”续订本平安生产合同： 一、合同期限：从_年_月_日至_年_月_日。

19、 二、甲方责任： 1、严格遵守国家有关平安生产的法律法规，仔细执行工程承包中的有关平安要求，成立五人以上并有乙方参加的平安生产管理机构。 2、根据“平安第一、预防为主、综合治理”的原则，坚持“管生产必需管平安”的原则，做到生产与平安同时安排、布置、检查、总结和评比。 3、重要的平安设施必需坚持与主体工程“三同时”的'原则，即同时设计、审批，同时施工，同时验收、投入运用。 4、定期召开平安生产调度会，刚好传达上级有关平安生产的精神。 5、组织对乙方施工现场平安生产检查，监督乙方刚好处理发觉的各种平安隐患。 三、乙方职责： 1、严格遵守国家有关平安生产的法律法规，机械操作规程等相关平安生产

20、的规定，严格履行工程承包合同中有关平安生产的各项条款。同时成立“平安生产”领导小组。 2、坚持“平安第一、预防为主、综合治理”的原则，“管生产必需管平安”，加强平安生产宣扬教化，增加全员平安生产意识。建立健全各项平安生产管理制度，配备专职平安检查人员，有组织有领导地开展平安生产教化、培训。督促检查、评比等活动。各级领导、工程技术人员、平安生产管理人员和具体操作人员，必需熟识和遵守本条款的各项规定，做到生产与平安工作同时安排、布置、检查、总结和评比。 3、建立健全平安生产责任制。加强项目经理和生产工人(包括临时雇用的民工)的平安生产管理。 4、乙方在任何时候都应实行各种合理的预防措施，防止其员工

21、发生任何违法，违禁、暴力或阻碍治安的行为。在施工过程中如遇到疾风暴雨等恶劣天气而不能施工时，应刚好撤离到驻地或平安地带。司机不得开车返回驻地。 5、乙方参与施工的人员，上岗后应到本地派出所办理暂住证等相关手续，必需接受平安技术教化，熟识和遵守本工种的各项平安技术操作规程，定期进行平安技术考核，合格者方准上岗作业。对于从事电气、起重、建筑登高架调配作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车等特别工种的人员，须做到持证上岗，未经过专业机构培训、未获得平安操作合格证和驾驶证，不准上岗，项目经理必需担当相应的管理责任和平安责任。 6、乙方须加强火区及生产区道路的灭火工作，高度重视火区的灭火平安管理，对火灾事故

22、负全部责任。 7、对于易燃易爆的材料应由专管人员妥当保管，配备足够的消防设施，全部施工工人都应熟识消防设备的性能和运用方法，乙方不得将任何种类的爆炸物品赐予、易货或以其它任何方式转让给他人，也不允许和容忍上述的行为在自己的眼皮下发生，一旦觉察刚好阻挡或举报。 8、操作人员上岗，必需按规定穿戴防护用品。施工负责人员和平安检查人员应戴平安帽，夜班人员须穿夜光服并随时检查劳动防护用品的穿戴状况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。 9、严禁无证上岗、严禁酒后上班、严禁超速和违章行驶、严禁违规和冒然作业。 10、全部施工机械设备和高空作业的设备均应定期检查，并有平安员的签字记录，保证其常常处于完好状态

23、，严禁运用不合格的机械、设备和劳动爱护用品。 11、乙方必需根据本工程项目特点，组织制定本工程实施中的平安生产事故应急预案;假如发生平安事故，严格根据国务院关于特大平安事故行政责任追究的规定以及其它相关规定，刚好上报有关部门，并坚持“三不放过”的原则，肃穆处理相关的责任人。 12、因乙方管理不善，不论矿内矿外发生平安事故，造成人员伤亡和财产设备损失，乙方负全部责任，主动主动处理善后事宜，并担当全部经济赔偿责任。假如因乙方处理不当或推脱责任而给甲方造成不良影响和损失，甲方有权对乙方进行经济惩罚直至解除合同。 四、违约责任： 如因甲方或乙方违约造成平安事故，由违约方担当相应的经济和法律责任。 五、

24、合同执行过程中发生争议或合同有未尽事宜双方协商解决，协商不成时申请当地仲裁机构仲裁或向_法院提起诉讼。 六、本合同一式四份，甲乙双方各执二份。 甲方：_露天煤矿法定代表人：_代 理人：_ 乙方(章)：_建设工程有限公司法定代表人：_代理人：_ 合同签订日期：_年_月_日 2021最新版建立工作施工合同4 一、工程名称： 二、目的 为维护甲乙双方的共同利益，保证施工质量和平安生产，保持良好的工作秩序和施工场所的卫生环境，经甲乙双方同等协商，签订本施工平安协议。 三、协议内容 (一)、甲方平安生产管理责任 1、甲方必需严格执行国家、省有关平安生产的法律、法规和规范标准，制定本单位平安生产规章制度和

25、操作规程，建立健全平安生产管理制度，落实各项平安技术措施要求，保证工程建设平安生产投入的有效实施。 2、甲方应当为乙方供应施工所需的现有技术资料。 3、甲方供应的设计文件应当符合施工作业人员的平安健康要求。 4、甲方应当将乙方施工现场的平安监督管理工作纳入本单位的平安体系内统一管理，制定的生产平安事故应急救援预案中必需有乙方施工平安的内容。 5、甲方不得对乙方提出不符合平安生产法律、法规和强制性标准规定的要求，不得随意压缩合同约定的工期。 6、甲方应当为乙方工伤人员供应救援、医疗便利。 (二)、乙方平安生产管理责任 1、乙方应当建立施工平安保障体系，实行施工平安岗位责任制，实行平安生产目标管理

26、和施工现场作业标准化。 2、乙方项目负责人应当由取得相应执业资格的人员担当，负责矿山工程项目的生产平安，落实平安生产规章制度和操作规程，确保平安生产投入的有效运用。 3、乙方要指定现场施工平安负责人，平安监督员数量满意生产要求，对现场施工平安进行全过程监督。 4、工程开工前，坚持“一工程一措施、先报措施后施工”的原则，经乙方主管部门审批后的施工组织设计、作业规程、平安技术措施必需报甲方审批后实行。 5、乙方应当落实劳动生产教化培训制度，加强对本单位人员的平安生产教化和培训，照实告知作业场所和工作岗位存在的危急因素、防范措施以及事故应急措施，保证从业人员熟识和严格执行有关的平安生产规章制度和平安

27、操作规程，驾驭本岗位的平安操作技能，具备必要的平安防范学问。特种作业人员应当经国家规定的有关部门组织特地培训，经考核合格，取得上岗证书后，方可上岗作业。项目部要建立职工培训档案，报众和煤业公司、监理公司备案。 6、乙方依据自身须要组织其从业人员参加建设单位支配的平安教化培训等活动，并担当由此发生的相关费用。 7、乙方必需依法参与工伤社会保险，为其从业人员交纳保险费。 8、施工人员进场必需佩戴证件，统一穿戴工作服，按规定正确运用合格的平安防护工具，防止发生物体打击，高空坠落事故。施工队伍的平安防护器材必需配置到位，平安措施得力，否则不得开工作业;施工单位必需将平安生产许可证、项目经理资质证、特别

28、工种操作证复本根据甲方要求报平安监察部备案。 9、乙方应仔细执行甲方平安管理的各项规定，加强平安管理。如乙方有违章行为或违反甲方的管理规定，甲方有权停止乙方的工作，造成肯定后果的，乙方付全部责任。 10、甲方有权随时进行检查，有权制止违章作业，有权对违反平安规定的行为进行惩罚或责令施工队伍停工整顿。对甲方查出的平安隐患，在规定期限内整改完毕，并刚好将整改状况书面反馈给甲方。 11、乙方应与同一作业区或同一生产系统作业的第三方签订平安生产管理协议。若发生平安事故，其后果由责任方担当，双方均有责任时，以责任大小担当相应责任。 12、发生灾难事故时，乙方人员、材料、设备等均应无条件听从调度，所发生费

29、用，事故处理完毕后另行商定。 13、严格执行事故报告制度。乙方发生平安生产事故，要严格根据事故报告程序和要求，除向本单位上级部门报告外，还必需刚好向众和煤业公司报告。 14、其它未尽事宜由甲乙双方协商解决。 (三)、平安生产管理责任罚则 1、乙方中标后，在签订合同和平安协议时须缴纳20_0万元作为平安质量保证金，把平安效果、工程质量作为工程验收的重要依据，因外委单位管理责任造成事故、质量不合格或违反本协议有关约定的，按规定赐予罚款，罚款从其平安质量保证金中扣除。 2、乙方将所承包的合同转包、分包或者以任何变相的形式转包、分包给第三方，责令限期改正，并处以伍万元罚款。 3、乙方未对施工人员进行平

30、安技术措施贯彻、考核、签字的，责令限期改正，并处以_00元的罚款。 4、甲方检查出乙方支配未经过培训的员工下井作业，将赐予5000元/人次的罚款。 5、乙方要根据特殊规定要求，每班必需有一名管技人员到施工现场带班，严禁空班。发觉空班一人次罚款500元。 6、因为乙方管理不到位或因违章作业造成乙方人员伤亡事故，责任由乙方担当。 发生轻伤事故，罚乙方贰万元; 发生重伤事故及二级以上非人身伤亡事故，乙方赐予项目部分管负责人、干脆负责人撤职和解除劳动合同处分，同时赐予乙方罚款拾万元/人次; 对1次死亡1人责任事故，乙方赐予项目经理、分管负责人撤职和降职处分;同时赐予乙方罚款壹佰万元/人次。 对1次死亡

31、2人或累计死亡2人的责任事故，甲方赐予乙方终止施工合同; 7、乙方对进入其作业区内的其他人员负有平安管理责任，对造成其他人员的伤亡事故，责任由乙方担当，惩罚同第5条。 8、因甲方管理不到位或因违章作业造成乙方人员伤亡事故，责任由甲方担当，按众煤安1号文件执行。 9、乙方管理人员和甲方管理人员都有责任和义务共同执行众煤安1号文中规定的各种奖罚方法。 (四)、本协议一式贰份，甲乙双方各执壹份，自签订之日起生效。 甲方(公章)乙方(公章) 甲方法人代表：乙方法人代表： 年月日年月日 2021最新版建立工作施工合同5 发包方：(以下简称“甲方”) 承包方：(以下简称“乙方”) 依据中华人民共和国合同法

32、及相关法律、法规的规定，甲、乙双方在同等、自愿、协商一样的基础上，为保证工程顺当进行，结合本工程的详细状况，经友好协商签订本合同(包括本合同附件和全部补充合同)，以资共同遵守。 第一条工程概况 1.1工程名称：. 1.2工程地点：. 1.3工程内容及做法(详见：工程预算报价表、施工图纸)。 1.4工程承包方式：双方商定实行下列第_种承包方式。 (1)乙方包工、包料。 (2)乙方包工、部分包料，甲方供应部分材料(详见甲方供应装饰装修材料明细表、乙方供应装饰装修材料明细表); (3)乙方包工、甲方包料(详见甲方供应装饰装修材料明细表)。 1.5工程期限_历天，开工日期_年月日，竣工日期_年_月_日

33、(施工期以材料进场日其次天起计算)。 1.6合同价款：本合同工程造价详见工程预算报价表，施工过程中有增减项目的，由双方协商同意并签名确认后增减该部分费用。 其次条施工图纸 双方同意施工图纸实行下列第_种方式供应： (1)甲方自行设计并供应施工图纸，图纸一式二份，甲方、乙方各一份(详见：装饰装修工程设计图纸); (2)甲方托付乙方设计施工图纸，图纸一式二份，甲方、乙方各一份(详见：装饰装修工程设计图纸)，设计费_元，由甲方支付(此费用不在工程价款内)。 第三条甲方义务 3.1开工前_天，为乙方入场施工创建条件。包括：搬清室内家具、陈设或将室内不易搬动的家具、陈设归堆、遮盖，以不影响施工为原则;如

34、甲方不实行必要爱护措施而造成家具、陈设损失的，有甲方自行负责。 3.2负责办理施工所涉及的申请、审批等手续，并负责交纳物业管理处和报批的全部费用 3.3负责供应施工所需的水源、电源; 3.4负责协调乙方与邻里之间、物业管理处之间的关系; 3.5不拆动室内承重结构，如需拆改原建筑的非承重结构或设备管线，负责到有关部门办理相应的审批手续; 3.6施工期间甲方仍需部分运用该场所，负责做好施工现场的保卫及消防等各项工作; 3.7参加工程质量和施工进度的检查监督，办理验收、变更登记手续和其他事宜，负责材料进场、竣工验收。 3.8按时、按质、按量供应施工所用的自购材料。 第四条乙方义务 4.1指派为乙方驻

35、工地监理，负责本合同履行;按要求组织施工，保质保量，按期完成施工任务，处理解决由乙方负责的各项事宜。 4.2施工中严格执行平安文明施工操作规范、防火平安规定、施工规范及质量标准，按期保质完成工程; 4.3严格执行有关施工现场管理规定，严格按图纸或说明进行平安文明施工，做好各项质量检查和施工记录; 4.4爱护好原场所室内的家具和陈设，保证室内上、下水管道的畅通; 4.5保证施工现场的整齐，工程完工后负责清扫施工现场。 4.6工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行爱护。 第五条工程变更 工程项目及施工方式如需变更，双方应协商一样，双方签名确认，同时调整相关工程费用及工期(见装饰

36、装修工程增减项目单)。 第六条材料的供应 6.1由甲方供应的材料、设备(详见甲方供应装饰装修材料明细表)，应当符合设施要求，如因质量问题或规格差异造成工程损失的，由甲方负责。甲方应在材料运到施工现场前通知乙方，双方共同验收并办理交接手续;乙方验收后应负责妥当保管。 6.2由乙方供应的材料、设备(详见乙方供应装饰装修材料明细表)，乙方应在材料运到施工现场前通知甲方，并接受甲方检验。如质量不符合要求或规格有差异的，应禁止运用;如已经运用对工程造成损失的由乙方负责。 第七条工期延误 7.1对以下缘由造成竣工日期延误，经甲方确认，工期相应顺延; (1)工程量改变和设计变更; (2)不行抗力; (3)甲

37、方同意工期顺延的其他状况。 7.2因甲方未按约定完成其应负责的工作而影响工期的，工期顺延;因甲方供应的材料、设备质量不合格而影响工程质量的，返工费用由甲方担当，工期顺延。 7.3甲方未按期支付工程款，合同工期相应顺延。 7.4因乙方责任不能按期开工或无故中途停工而影响工期的，工期不顺延;因乙方缘由造成工程质量存在问题的，返工费用由乙方担当，工期不顺延。 第八条工程款支付方式 8.1合同生效后，甲方按下规定中的约定干脆向乙方支付工程款： 第一次：签定本合同时，甲方支付乙方报价单确定的总金额(含工程款总额和增加项目金额)的%，即元。 其次次：木工进场，甲方支付乙方报价单确定的总金额(含工程款总额和

38、增加项目金额)的%，即元。 第三次：扇灰油漆进场，甲方支付乙方报价单确定的总金额(含工程款总额和增加项目金额)的%，即元。 第四次：工程完工及竣工验收后，结算完毕，甲方甲方支付乙方报价单确定的总金额(含工程款总额和增加项目金额)的5%，即元。 8.2工程验收合格后，乙方应向甲方提出工程结算，并将有关资料送交甲方。甲方接到资料后日内如未有异议，即视为同意，双方应填写工程结算单并签字，甲方应在签字时向乙方结算工程尾款。 8.3工程款全部结清后，乙方应向甲方开具正式统一收据。甲方所支付的工程款，以乙方财务部开出并盖财务专用章收据为准。 8.4本工程验收合格后，保修期为自双方签字之日起12月 第九条双

39、方责任和工期延误处理 9.1以下甲方缘由造成工期延误，损失由甲方负责，工期应当顺延： (1)不能供应水、电; (2)不能保证每天8小时以上工作时间(含加班); (3)不能按期供应自购材料、设备; (4)不能按期支付工程款影响正常施工的; (5)因甲方缘由变更设计、增加施工项目; (6)同意工期顺延的其他状况。 (7)逾期验收或无故怠于验收; (8)因甲方责任造成工期延误的其他状况。 9.2对以下缘由造成工期延误，工期不顺延： (1)因乙方责任不能按期开工或中途无故停工而影响工期的，工期不顺延; (2)因乙方缘由造成工程质量存在问题的返工费用由乙方担当，工期不顺延。 (3)乙方施工过程中违反平安

40、操作规范造成人员损害的，由乙方负责; (4)乙方施工造成甲方物品损坏，乙方应予以修复或赔偿; (5)乙方违反物业管理规定造成的损失，由乙方负责。 (6)乙方缘由，工程质量达不到双方约定的质量标准，乙方负责修理，工期不予顺延。 9.3合同中的任何一方因未履行合同约定或履行不符合约定，受损失的均由责任方担当责任，并赔偿给对方造成的经济损失。 9.4未办理验收手续，甲方提前运用或擅自动用工程成品而造成损失的，由甲方负责。 9.5因一方缘由，造成合同无法接着履行时，该方应刚好通知对方，并办理合同终止手续，并由责任方赔偿对方相应的经济损失。 9.6甲方未按期支付工程款的，每延误一天向对方支付违约金_元。 9.5由于乙方缘由致使工期延误，每延误一天向对方支付违约金_元。 第十条关于设计和施工及验收的约定 10.1乙方设计师完成的施工图，必需在商定的时间内会同甲方审图，经甲方确认签字后，乙方方可进行施工。 10.2乙方必需严格按甲方认可的图纸进行施工(安装)。 10.3施工过程中，甲方提出变更图纸、停止施工或增减项目，应以书面形式通知乙方，列明停止施工或增减项目的理由、工程部位、时间、材料等。乙方依据变更要求，尽快向甲方提交变更所实行的措施、增减的造价，因停工等缘由造成的工期延误、材料耗损、费用损失等清单，并报告甲方。甲方收到报告后两天内做出签字答复或协商解决。