二级建造师考试_工程法规_练习题及答案_2022_共200题_第6套.pdf

《二级建造师考试_工程法规_练习题及答案_2022_共200题_第6套.pdf》由会员分享，可在线阅读，更多相关《二级建造师考试_工程法规_练习题及答案_2022_共200题_第6套.pdf（68页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、二级建造师考试_工程法规_练习题及答案_2022_共 200 题_第 6 套单选题1.根据招标投标法及其相关规定，下列关于招标人的说法，不正确的是()。A)在总承包合同中约定部分材料由招标人自行采购B)可授权评标委员会直接确定中标人C)在确定中标人后与其就价格重新进行谈判D)不得强制要求中标人垫付中标项目建设资金答案:C解析:本题考查相关规定对招标人的要求。工程中建筑材料、设备的采购，招标人可以约定部分材料由其进行采购，即通常讲的“甲供”。确定中标人的权利归属招标人， 招标人可以直接确定中标人， 也可以授权评标委员会直接确定中标人。 招标投标法第 46 条规定“招标人和中标人应当自中标通知书发

2、出之日起 30 日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议”，该条规定明确要求招标人在确定中标人后不得就价格等实质性内容进行谈判。 工程建设项目施工招标投标办法 第 62 条规定： “招标人不得强制要求中标人垫付中标项目建设资金”。故选 C。单选题2.在建设工程活动中，()是最为常用的一种担保方式。A)留置B)定金C)保证D)抵押答案:C解析:本题考核的是保证。 在建设工程活动中， 保证是最为常用的一种担保方式。所谓保证，是指保证人和债权人约定，当债务人不履行债务时，保证人按照约定履行债务或者承担责任的行为。单选题3.女大学生张某毕

3、业后被企业录用。张某为了锻炼自己，主动要求到最苦、最累、最脏的岗位上工作。企业可以满足她的要求，但不得安排的工作是()。A)高处、高温工作B)低温、冷水作业C)夜班劳动D)矿山井下作业答案:D解析:本题考核的是女职工的特殊保护。 劳动法规定，禁止安排女职工从事矿山井下、国家规定的第 4 级体力劳动强度的劳动和其他禁忌从事的劳动。不得安排女职工在经期从事高处、低温、冷水作业和国家规定的第 3 级体力劳动强度的劳动。对怀孕 7 个月以上的女职工，不得安排其延长工作时间和夜班劳动。不得安排女职工在哺乳未满 1 周岁的婴儿期间从事国家规定的第 3 级体力劳动强度的劳动和哺乳期禁忌从事的其他劳动，不得安

4、排其延长工作时间和夜班劳动。单选题4.最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释中规定，建设工程施工合同纠纷以()为合同履行地。A)原告住所地B)合同签订地C)被告住所地D)施工行为地答案:D解析:本题考核的是特殊地域管辖。 最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释中规定，建设工程施工合同纠纷以施工行为地为合同履行地。单选题5.下列有关建筑市场诚信行为的公布时限的说法中，正确的是( )。A)不良行为记录信息公布时限一般为 6 个月至 3 年B)良好行为记录信息公布时限一般为 6 个月C)招标投标违法行为记录公告期限为 1 年D)不良行为记录信息公布时限

5、一般为 3 年答案:A解析:建筑市场诚信行为信息管理办法规定，建筑市场诚信行为记录信息的公布时间为行政处罚决定做出后 7 日内， 公布期限一般为 6 个月至 3 年;良好行为记录信息公布期限一般为 3 年。公布内容应与建筑市场监管信息系统中的企业、人员和项目管理数据库相结合，形成信用档案，内部长期保留。单选题6.根据 建设工程安全生产管理条例 第 50 条的规定， 实行施工总承包的建设工程，由()负责上报事故。A)建设单位B)总承包单位C)分包单位D)监理单位答案:B解析:根据建设工程安全生产管理条例第 50 条第 2 款规定，实行施工总承包的建设工程，由总承包单位负责上报事故。因此 B 项正

6、确。单选题7.某建设工程施工合同约定，合同工期为 18 个月，合同价款为 2000 万元。建议单位在申请领取施工许可证时，应当到位的建设资金原则上不得少于()万元。A)100B)200C)1000D)600答案:D解析:建设工程工期为一年以上的， 申领施工许可证时的到位资金原则上不少于合同价款的 30%。单选题8.下列关于建造师注册管理的说法，正确的是()。A)建造师的注册分为初始注册、延续注册、变更注册和加项注册四类B)初始注册与延续注册的证书有效期均为 3 年C)注册证书是注册建造师的执业凭证D)甲通过二级建造师考试，即取得注册建造师执业资格答案:B解析:本题考查建造师注册管理。 注册建造

7、师， 是指通过考核认定或考试合格取得建造师资格证书经过注册，取得注册建造师执业证书和执业印章，担任施工单位项目负责人及从事施工管理相关活动的专业技术人员。参加建造师考试通过后还需经过注册，方取得注册建造师资格，D 错误。建造师注册分为初始注册、延续注册、变更注册和增项注册四类， A 错误。 初始注册(延续注册)证书与执业印章有效期为 3年，B 正确。注册证书和执业印章是注册建造师的执业资格凭证，由注册建造师本人保管、使用，C 错误。单选题9.根据建筑业企业资质管理规定 ，以下不属于建筑业企业资质的是()。A)施工总承包B)专业承包C)劳务分包D)专业分包答案:D解析:本题考查企业资质等级许可制

8、度。 从事建筑活动的建筑施工企业、 勘察单位、设计单位和工程监理单位，按照其拥有的注册资本、专业技术人员、技术装备和已完成的建筑工程业绩等资质条件，划分为不同的资质等级，经资质审查合格，取得相应等级的资质证书后， 方可在其资质等级许可的范围内从事建筑活动。 其中，建筑业企业资质分为施工总承包、专业承包和劳务分包三个序列。D 符合题意。单选题10.施工企业在施工过程中发现设计文件和图纸有差错的，应当（ ） 。A)继续按设计文件和图纸施工B)及时向建设单位或监理单位提出意见和建议C)对设计文件和图纸进行修改，按修改后的设计文件和图纸进行施工D)对设计文件和图纸进行修改，征得设计单位同意后，按修改后

9、的设计文件和图纸进行施工答案:B解析:施工单位必须按照工程设计图纸和施工技术标准施工，不得擅自修改工程设计，不得偷工减料。 施 工单位在施工过程中发现设计文件和图纸有差错的， 应当及时提出意见和建议。单选题11.某施工单位偷工减料， 降低工程质量标准， 导致一栋建筑倒塌， 1 名工人被砸死，直接经济损失 120 万元。该行为属于( )。A)重大责任事故罪B)重大劳动安全事故罪C)工程重大安全事故罪D)以其他方式危害公共安全罪答案:C解析:A 项，在生产、作业中违反有关安全管理的规定，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的属于重大责任事故罪。B 项，安全生产设施或者安全生产条件不符合国家规定

10、，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的属于重大劳动安全事故罪;C 项，建设单位、设计单位、施工单位、工程监理单位违反国家规定，降低工程质量标准，造成重大安全事故的属于重大安全事故罪，该题选择 C 项。单选题12.下列建设工程承包行为违反建筑法规定的是()。A)总承包人将其承包的建筑工程依法分包给他人B)两个不同资质等级的单位联合共同承包C)提倡对建筑工程实行总承包D)承包人超越本企业资质等级许可的业务范围承揽工程答案:D解析:本题考查建筑法的相关内容。承包人应在其资质许可的范围内承揽工程，D 选项违反建筑法的相关规定。单选题13.仲裁裁决书自()之日起发生法律效力。A)作出B)送达双方当

11、事人C)双方当事人签收D)双方当事人同意执行答案:A解析:单选题14. 某施工企业以自有的房产作抵押，向银行借款 100 万元，后来该施工企业无力还贷，经诉讼后其抵押房产被拍卖，拍得的价款为 l50 万元，贷款的利息及违约金为 20 万元，实现抵押权的费用为 10 万元，则拍卖后应返还给施工企业的款项为()万元。A)10B)20C)30D)50答案:B解析:抵押担保的范围包括主债权及利息、 违约金损害赔偿金和实现抵押权的费用。抵押物折价或者拍卖、变卖后.其价款超过债权数额的部分归抵押人所有.不足部分由债务人清偿。返还给施工企业的款项为 150-(100+20+10)=20(万元)。单选题15.

12、 某工程施工联合体参加资格预审并获得通过后，投标过程中其组成成员发生变化，虽未经招标人同意，但新联合体仍然符合资格预审条件要求，则其投标()A)有效B)无效C)在征得全体投标人同意后为有效D)在征得评标委员会同意后为有效答案:B解析:招标投标法实施条例第三十七条规定，招标人接受联合体投标并进行资格预审的， 联合体应当在提交资格预审申请文件前组成。 资格预审后联合体增减、更换成员的，其投标无效。联合体各方在同一招标项目中以自己名义单独投标或者参加其他联合体投标的，相关投标均无效。单选题16.关于租赁合同法律特征的表述中，不正确的是()。A)租赁合同是诺成合同B)租赁合同是双务合同C)租赁合同是有

13、偿合同D)租赁合同是转移租赁物所有权的合同答案:D解析:本题考核的是租赁合同的法律特征。 租赁合同是转移租赁物使用收益权的合同，也是诺成合同和双务、有偿合同。单选题17.不属于随时解除劳动合同情形的是( )。A)某单位司机李某因交通肇事罪被判处有期徒刑 3 年B)某单位发现王某在试用期间不符合录用条件C)史某在工作期间严重失职，给单位造成重大损失D)职工姚某无法胜任本岗位工作，经过培训仍然无法胜任工作的答案:D解析:劳动合同法第 39 条规定，劳动者有下列情形之一的，用人单位可以解除劳动合同： (1)在试用期间被证明不符合录用条件的;(2)严重违反用人单位的规章制度的;(3)严重失职，营私舞弊

14、，给用人单位造成重大损害的;(4)劳动者同时与其他用人单位建立劳动关系，对完成本单位的工作任务造成严重影响，或者经用人单位提出，拒不改正的;(5)因劳动合同法第 26 条第 1 款第 1 项规定的情形致使劳动合同无效的;(6)被依法追究刑事责任的。单选题18.某起重机械设备安装单位投保了安装工程一切险， 在机械设备安装过程中基于下列原因造成损失，其中应由保险公司承担损失的是()。A)短路、过电压B)材料瑕疵C)机械结构不合理D)战争、暴乱答案:D解析:本题考查安装工程一切险的保险责任范围。 安装工程一切险的保险责任范围和建筑工程一切险，只保自然灾害和意外事故，本题选 D，A、B、C 属于责任范

15、围以外。单选题19.建设项目可能产生环境噪声污染的， 建设单位必须提出环境影响()， 规定环境噪声污染的防治措施，并按照国家规定的程序报环境保护行政主管部门批准。A)登记表B)报告表C)报审表D)报告书答案:D解析:本题考核的是建设项目环境噪声污染的防治。 建设项目可能产生环境噪声污染的，建设单位必须提出环境影响报告书，规定环境噪声污染的防治措施，并按照国家规定的程序报环境保护行政主管部门批准。环境影响报告书中，应当有该建设项目所在地单位和居民的意见。单选题20.不得视为投标人相互串通投标的情形是()。A)不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制B)不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜

16、C)不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人D)招标人明示或者暗示投标人为特定投标人中标提供方便答案:D解析:本题考核的是视为投标人相互串通投标的情形。 有下列情形之一的， 视为投标人相互串通投标： (1)不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制;(2)不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜;(3)不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人;(4)不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异;(5)不同投标人的投标文件相互混装;(6)不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。单选题21.在施工合同履行过程中，当事人一方可以免除违约责任的情形是()。A)因为建设

17、单位拖延提供图纸，导致建筑公司未能按合同约定时间开工B)因为建筑公司自有设备损坏，导致工期拖延C)因为发生洪灾，建筑公司无法在合同约定的工期内竣工D)因为“三通一平”工期拖延，建设单位不能在合同约定的时间内提供施工场地答案:C解析:本题考核的是违约责任的免除。 在合同履行过程中， 如果出现法定的免责条件或合同约定的免责事由，违约人将免于承担违约责任。我国的合同法仅承认不可抗力为法定的免责事由。单选题22.施工单位与供货商因釆购的防水材料质量问题发生争议， 双方多次协商， 但没有达成和解，则关于此争议的处理，下列说法正确的是()。A)双方依仲裁协议申请仲裁后，不可以和解B)双方在申请仲裁后达成和

18、解协议，仲裁庭依据该和解协议作出的裁决书具有强制执行力C)如果双方通过诉讼方式解决争议，不能再和解D)如果在人民法院执行中，双方当事人达成和解协议，则原判决书终止执行答案:B解析:当事人申请仲裁后，可以自行和解。双方在申请仲裁后达成和解协议，仲裁庭依据该和解协议做出的裁决书具有强制执行力。当事人之向的和解可以发生在诉讼前，也可发生在诉讼中。在人民法院执行中，双方当事人达成和解协议，但一方当事人不履行和解协议的，人民法院可以根据对方当事人的申请，恢复对原生效法律文书的执行。单选题23.关于建设工程价款优先受偿权的司法解释中，不能优先受偿的价款是()。A)施工人员的报酬B)实际支出的材料价款C)施

19、工机械设备费用D)发包方违约造成的损失答案:D解析:本题考核的是承包人工程价款的优先受偿权。 最高人民法院关于建设工程价款优先受偿权问题的批复 中规定： (1)人民法院在审理房地产纠纷案件和办理执行案件中，应当依照合同法第 286 条的规定，认定建筑工程的承包人的优先受偿权优于抵押权和其他债权。(3)消费者交付购买商品房的全部或者大部分款项后， 承包人就该商品房享有的工程价款优先受偿权不得对抗买受人。 (3)建筑工程价款包括承包人为建设工程应当支付的工作人员报酬、材料款等实际支出的费用，不包括承包人因发包人违约所造成的损失。 (4)建设工程承包人行使优先权的期限为 6个月，自建设工程竣工之日或

20、者建设工程合同约定的竣工之日起计算。单选题24. 对于无偿的委托合同，因受托人的原因给委托人造成损失的，委托人可以要求赔偿损失的情形是()A)受托人有过错B)受托人有重大过失C)受托人死亡D)受托人被辞退答案:B解析:有偿的委托合同， 因受托人的过错给委托人造成损失的， 委托人可以要求赔偿损失。无偿的委托合同，因受托人的故意或者重大过失给委托人造成损失的，委托人可以要求赔偿损失。单选题25.关于民事诉讼上诉的说法，正确的是（ ） 。A)上诉期为 10 日B)上诉时应当递交上诉书C)上诉状应当向第二审人民法院提出D)当事人向原审人民法院上诉的，原审法院应当受理答案:B解析:A 选项错误。当事人不

21、服地方人民法院第一审判决的，有权在判决书送达之日起 15 日内向上一级人民法院提起上诉； 不服地方人民法院第一审裁走的， 有权在裁定书送达之日起 10日内向上一级人民法院提起上诉。B 选项正确。当事人提起上诉，应当递交上诉状。C、 D 选项错误。 上诉状应当通过原审法院提出， 并按照对方当事人的人数提出副本。当事人直接向第二审人民法院上诉的， 第二审人民法院应当在 5 日内将上诉状移交原审人民法院。单选题26.关于仲裁协议的说法，正确的是（ ） 。A)仲裁协议包括合同中订立的仲裁条款和在纠纷发生前或者纠纷发生后达成的请求仲裁的协议B)仲裁机构仲裁协议可以约定两个以上仲裁机构的C)仲裁协议可以约

22、定仲裁裁决的强制执行机构D)仲裁协议可以是口头订立的，但需双方认可答案:A解析:仲裁协议包括合同中订立的仲裁条款和其他以书面形式在纠纷发生前或者纠纷发生后达成的请求仲 裁的协议。单选题27.根据建筑业企业资质管理规定 ，不属于建筑业企业资质序列的是( )。A)工程总承包B)施工总承包C)专业承包D)施工劳务答案:A解析:建筑业企业资质管理规定中规定，建筑业企业资质分为施工总承包、专业承包和施工劳务三个序列。单选题28.建筑施工企业负责人及项目负责人施工现场带班暂行办法规定，项目负责人每月带班生产时间不得少于本月施工时间的（ ） 。A)50%B)60%C)80%D)90%答案:C解析:项目负责人

23、每月带班生产时间不得少于本月施工时间的 80%， 因其他事务需离开施工现场时，应向工程项目的建设单位请假，经批准后方可离开。离开期间应委托项目相关负责人负责其外出时的日常工作。单选题29.关于无资质承揽工程的法律规定，下列表述中正确的是( )。A)无资质承包主体签订的专业分包合同或劳务分包合同都是无效合同B)当作为无资质的“实际施工人”的利益受到损害时，不能向合同相对人主张权利C)当无资质的“实际施工人”以合同相对方为被告起诉时，法院不应受理D)无资质的“实际施工人”不能以发包人为被告主张权利答案:A解析:最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件施工法律问题的解释第 26 条规定：“实际施

24、工人以转包人、违法分包人为被告起诉的，人民法院应当依法受理。实际施工人以发包人为被告主张权利的，人民法院可以追加转包人或者违法分包人为本案当事人，发包人只在欠付工程价款的范围内对实际施工人承担责任”。这样规定是在依法查处违法承揽工程的同时，也要使实际施工人的合法权益得到实现。单选题30. 关于和解的说法，正确的是( )。(2018.9)A)和解只能发生在诉讼前B)当事人申请仲裁后，不可以自行和解C)和解达成协议，必须以书面形式作出D)和解达成的协议具有合同效力答案:D解析:单选题31.建筑工程一切险自()开始生效。A)开工之日B)卸载工程物料C)工程开工之日或在开工之前工程用料卸放于工地之日，

25、两者以先发生者为准D)交清保费答案:C解析:单选题32.小李应聘到建筑施工企业，双方于 6 月 10 日签订为期三年的劳动合同，其中约定试用期 3 个月，次日合同开始履行。8 月 17 日，王某拟解除劳动合同，则( )。A)必须取得用人单位同意B)口头通知用人单位即可C)应提前 3 日以书面形式通知用人单位D)应提前 30 日以书面形式通知用人单位答案:C解析:在试用期内， 劳动者提前 3 日以书面形式通知用人单位， 可以解除劳动合同。转正以后劳动者须提前 30 日一书面形式通知用人单位，可以解除劳动合同。本题中试用期为 3 个月，则转正时间为 9 月 10 日，王某 8 月 17 日解除劳动

26、合同，处于试用期内，提前 3 日以书面形式通知用人单位。单选题33.下列关于施工企业进行安全生产教育培训的说法，符合法律规定的是()。A)仅要求作业人员每年至少进行一次安全生产教育培训B)作业人员如培训不合格，由本人签署保证下次培训合格的承诺后，方可上岗C)新员工上岗前应当接受安全生产教育培训D)特种作业人员只要经过安全作业培训即可上岗答案:C解析:本题考查作业人员的安全生产教育培训。 建设工程安全生产管理条例规定： “施工单位应当对管理人员和作业人员每年至少进行一次安全生产教育培训，教育培训情况记入个人工作档案，安全生产教育培训考核不合格的人员，不得上岗。”所以还应对管理人员进行培训，A 错

27、误。安全生产教育培训不合格，根本不能上岗，B 也错误。特种作业人员必须按照国家、有关规定经过专门的安全作业培训，并取得特种作业操作资格证书后方可上岗作业，D 错误。单选题34.根据 2015 年立法法的最新修改，下列事项只能制定法律的有( )。A)对国有财产的征收B)限制财产的强制性措施和处罚C)税收基本制度D)行政基本制度答案:C解析:立法法规定，只能制定法律的有：(1)国家主权的事项;(2)各级人民代表大会、人民政府、人民法院和人民检察院的产生、组织和职权;(3)民族区域自治制度、特别行政区制度、基层群众自治制度;(4)犯罪和刑罚;(5)对公民政治权利的剥夺、限制人身自由的强制措施和处罚;

28、(6)税种的设立、税率的确定和税收征收管理等税收基本制度;(7)对非国有财产的征收;(8)民事基本制度;(9)基本经济制度以及财政、海关、金融和外面的基本制度;(10)诉讼和仲裁制度;(11)必须由全国人民代表大会及其常务委员会制定法律的其他事项。单选题35. 根据循环经济促进法 ，发展循环经济应当在技术可行、经济合理和有利于节约资源、保护环境的前提下，按照()的原则实施。A)减少废物产生B)减量化优先C)能源消耗最低D)再利用优先答案:B解析:单选题36.李某与王某签订租房合同， 双方共同约定房屋租赁期限为 1 年， 则下列说法错误的有()。A)应以书面方式订立B)若以口头方式订立，该合同无

29、效C)若以口头方式订立，出租人可随时解除合同D)若以口头方式订立，承租人可随时解除合同答案:B解析:6 个月以上的租赁合同，应当采用书面形式;当事人未采用书面形式的，视为不定期租赁。单选题37. 根据劳动合同法 ，下列属于可以约定试用期的劳动合同的是()A)期限不满 3 个月的劳动合同B)无固定期限劳动合同C)以完成一定工作任务为期限的劳动合同D)非全日制用工劳动合同答案:B解析:劳动合同法第十九条规定，以完成一定工作任务为期限的劳动合同或者劳动合同期限不满 3 个月的，不得约定试用期。第七十条规定，非全日制用工双方当事人不得约定试用期。单选题38. 根据建设工程安全生产管理条例 ，在施工现场

30、安装、拆卸施工起重机械，必须由()承担。A)建设单位B)施工单位C)合同约定的单位D)具有相应资质的单位答案:D解析:建设工程安全生产管理条例第十七条规定，在施工现场安装、拆卸施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施，必须由具有相应资质的单位承担。单选题39. 下列情形中，应当更换施工项目负责人的是()A)发包方与注册建造师受聘企业已解除承包合同B)承包方同意更换项目负责人C)发包方与承包方产生了合同纠纷D)因不可抗力需要暂停施工答案:A解析:注册建造师担任施工项目负责人期间原则上不得更换。 如发生下列情形之一的， 应当办理书面交接手续后更换施工项目负责人： (1)发包方与注册建造师

31、受聘企业已解除承包合同的;(2)发包方同意更换项目负责人的;(3)因不可抗力等特殊情况必须更换项目负责人的。注册建造师担任施工项目负责人，在其承建的建设工程项目竣工验收或移交项目手续办结前，除以上规定的情形外，不得变更注册至另一企业。单选题40.王某的日工资为 100 元。政府规定 2010 年 10 月 1 日至 7 日放假 7 天，其中 3天属于法定休假日，4 天属于前后两周的周末休息日。公司安排王某在这 7 天加班不能安排补休。公司应当向王某支付加班费合计()元。A)700B)1700C)1000D)1400答案:B解析:本题考核的是休息休假。 用人单位应当按照下列标准支付高于劳动者正常

32、工作时间工资的工资报酬：安排劳动者延长工作时间的，支付不低于工资 150%的工资报酬;休息日安排劳动者工作又不能安排补休的，支付不低于工资 200%的工资报酬;法定休假日安排劳动者工作的，支付不低于工资 300%的工资报酬。单选题41.根据合同法 ，下列关于可撤销合同的说法中正确的是()。A)合同履行中发生重大分歧的，可以申请撤销该合同B)当事人行使撤销权只能向法院或者仲裁机构主张C)购买房屋后房价大跌，属于重大误解，购房人可申请撤销合同D)当事人在合同订立一年内不行使撤销权的，撤销权消灭答案:B解析:本题考查可撤销合同。 可撤销合同是指因意思表示不真实， 通过有撤销权的机构行使撤销权， 使已

33、经生效的意思表示归于无效的合同。 可撤销合同的种类有：因重大误解订立的;在订立合同时显失公平的;以欺诈、胁迫等手段或者趁人之危订立的合同。A、C 均不属于可撤销合同。可撤销合同自己不能撤销，必须向人民法院或仲裁机构提起，B 正确。合同撤销权从当事人知道或者应当知道撤销事由之日起一年内没有行使的，撤销权消灭，不是从合同订立之日开始，D 错误。单选题42.建设工程安全生产管理条例规定，设计单位应当按照法律、法规和工程建设()标准进行设计，防止因设计不合理导致生产安全事故的发生。A)推荐性B)国际C)强制性D)企业答案:C解析:本题考核的是设计单位的安全责任。 建设工程安全生产管理条例 规定，设计单

34、位应当按照法律、法规和工程建设强制性标准进行设计，防止因设计不合理导致生产安全事故的发生。单选题43.建设单位于 2014 年 1 月 15 日申请领取了施工许可证， 但因受政策风险影响， 工程于 2015 年 1 月 22 日才决定开工，则建设单位()。A)向发证机关报告后即可开工B)应向发证机关申请施工许可证延期C)应当报发证机关重新核验施工许可证D)应向发证机关重新申请领取施工许可证答案:D解析:对于此题， 很多学员可能会错选 C 选项， 把考点引到中止施工和恢复施工这方面来，这就掉进了陷阱里。而实际上，恢复施工的前期是中止施工，而中止施工的前提是已经开工，而本题明确说明没有开工。因此，

35、根本不存在中止施工和恢复施工的问题，而是施工单位申领施工许可证后法定开工期限。建设单位应当自申领施工许可证之日起 3 个月内开工。因故不能按期开工的，应当向发证机关申请延期;延期以两次为限， 每次不超过 3 个月。 既不开工又不申请延期或者超过延期时限的，施工许可证自行废纸。本题中，超过 9 个月，因此决定开工后，应当重新办理施工许可证。单选题44.某建筑公司投保一份建设工程一切险， 在这个保险合同法律关系中， 下列主体不能为同一人的是()。A)投保人与受益人B)保险人与投保人C)投保人与被保险人D)投保人、被保险人和受益人答案:B解析:本题考查保险合同的当事人。 保险合同是指投保人与保险人约

36、定保险权利义务关系的协议。投保人可以简单理解为与保险人签订保险合同、缴纳保费的人，保险人就是保险公司。在保险合同履行过程中还会涉及被保险人和受益人，这三个主体的关系存在如下形态：第一，三者为同一个主体，比如甲为自己投保、被保险人和受益人都约定为甲自己;第二， 三个主体都不同， 比如甲为自己女儿(被保险人)投保，受益人为甲的妻子;第三，三个主体中有两个重合，比如甲为自己买保险，受益人为甲的女儿，此时投保人和被保险人就是同一个人。综上，在上述四个主体中，只有保险人(保险公司)与其他三个主体是不能重合的，所以本题选 B。单选题45.保险合同的双方当事人是( )。A)受益人与保险人B)投保人与被保险人

37、C)投保人与保险人D)被保险人与保险人答案:C解析:保险合同是指投保人与保险人约定保险权利义务关系的协议。单选题46.关于施工企业违法行为应承担法律责任的说法，正确的是()A)超越本单位资质等级承揽工程的，责令停止违法行为并降低资质等级B)将承包的工程转包的，责令改正并没收违法所得C)未取得资质证书承揽工程的，予以取缔，并处以罚款;有违法所得的，予以没收D)允许他人以本企业名义承揽工程的，没收违法所得并处以罚款和吊销资质证书答案:C解析:本题考查的是施工企业资质违法行为应承担的主要法律责任。 选项 A 是可以处以降低资质等级;选项 B 正确表述应当为，有违法所得，予以没收;选项 D 应当是情节

38、严重的情况下，才给予吊销资质证书的处罚。单选题47.下列关于科学编制标底的说法，不正确的是()。A)标底编制过程和标底必须保密B)标底由招标人自行编制或委托中介机构编制C)一个工程只能编制一个标底D)招标项目必须设置标底，不得进行无标底招标答案:D解析:依据土程建设项目施工招标投标办法第 34 条，招标人可根据项目特点决定是否编制标底。痏标项目可以不设标底，迸行无标底招标，故 D 项错误。单选题48.文物保护法规定，在进行建设工程或者在农业生产中，任何单位或者个人发现文物，应当保护现场，立即报告当地文物行政部门，文物行政部门接到报告后，如无特殊情况，应当在 24 小时内赶赴现场，并在()日内提

39、出处理意见。A)3B)7C)10D)14答案:B解析:本题考核的是施工发现文物的报告和保护。 文物保护法规定，在进行建设工程或者在农业生产中，任何单位或者个人发现文物，应当保护现场，立即报告当地文物行政部门，文物行政部门接到报告后，如无特殊情况，应当在 24 小时内赶赴现场，并在 7 日内提出处理意见。单选题49.下列关于依法必须招标项目的招标公告和公示信息的公告公示的说法， 正确的有（ ） 。 【】A)依法必须招标项目的招标公告和公示信息应依法向社会公开B)招标公告和公示信息可以在项目所在地电子招标投标公共服务平台发布C)招标公告和公示信息应当在“中国招标投标公共服务平台”和项目所在地省级电

40、子招标投标公共服务平台同步发布D)发布媒介提供依法必须招标项目的招标公告和公示信息发布服务可以适当收费答案:A解析:B 错误，应当在项目所在地省级电子招标投标公共服务平台发布。C 错误，招标公告和公示信息应当在“中国招标投标公共服务平台”或项目所在地省级电子招标投标公共服务平台同步发布。D 错误， 发布媒介应当免费提供依法必须招标项目的招标公告和公示信息发布服务。【考点来源】Z203011 建设工程招标投标交易场所和招标公告的发布单选题50. 工程经竣工验收合格后投入使用，2 年后外墙出现裂缝，经查是由于设计问题造成的.则下列处理方法中，正确的是()A)施工单位维修，设计单位直接承担费用B)建

41、设单位维修并承担费用C)施工单位维修并承担费用D)先由施工单位负责维修，其经济责任按有关规定通过建设单位向设计单位索赔答案:D解析:对于保修义务的承担和维修的经济责任承担处理原则中， 由于设计问题造成的质量缺陷.先由施工单位负责维修， 其经济责任按有关规定通过建设单位向设计单位索赔。单选题51.为建设工程提供机械设备和配件的单位， 未按照安全施工的要求配备齐全有效的保险、限位等安全设施和装置的，责令限期改正，处合同价款( )的罚款。A)1 倍以上 3 倍以下B)3 倍以上 5 倍以下C)5 倍以上 10 倍以下D)10 倍以上答案:A解析:建设工程安全生产管理条例规定，为建设工程提供机械设备和

42、配件的单位，未按照安全施工的要求配备齐全有效的保险、限位等安全设施和装置的，责令限期改正， 处合同价款 1 倍以上 3 倍以下的罚款;造成损失的， 依法承担赔偿责任。单选题52. 甲公司因重大安全事故受到省建设行政主管部门的行政处罚，如甲公司对该处罚不服，欲申请行政复议，则甲公司应当向()提出。A)事故发生地人民政府B)县级人民政府C)省级人民政府D)省级人民法院答案:C解析:对县级以上地方各级人民政府工作部门的具体行政行为不服的， 由申请人选择，可以向该部门的本级人民政府申请行政复议，也可以向上一级主管部门申请行政复议。单选题53.根据房屋建筑工程和市政基础设施工程实行见证取样和送检的规定

43、，涉及结构安全的试块、试件和材料见证取样和送检的最低比例是有关技术标准中规定应取样数量的( )。(2019.22)A)20%B)30%C)25%D)40%答案:B解析:单选题54.根据 2015 年立法法的最新修改，下列事项只能制定法律的有( )。A)对国有财产的征收B)限制财产的强制性措施和处罚C)税收基本制度D)行政基本制度答案:C解析:立法法规定，只能制定法律的有：(1)国家主权的事项;(2)各级人民代表大会、人民政府、人民法院和人民检察院的产生、组织和职权;(3)民族区域自治制度、特别行政区制度、基层群众自治制度;(4)犯罪和刑罚;(5)对公民政治权利的剥夺、限制人身自由的强制措施和处

44、罚;(6)税种的设立、税率的确定和税收征收管理等税收基本制度;(7)对非国有财产的征收;(8)民事基本制度;(9)基本经济制度以及财政、海关、金融和外面的基本制度;(10)诉讼和仲裁制度;(11)必须由全国人民代表大会及其常务委员会制定法律的其他事项。单选题55. 关于民事诉讼管辖权异议的说法，正确的是（ ） 。A)当事人未提出管辖异议，并应诉答辩的，视为受诉人民法院有管辖权，但违反级别管辖和专属管辖规定的除外B)人民法院受理案件后，当事人对管辖权有异议的，可以在诉讼进行的任何阶段提出C)人民法院审查后，认为异议成立的，判决将案件移送有管辖权的人民法院D)对人民法院就级别管辖异议作出的裁定，当

45、事人不得上诉答案:A解析:B 错误， 民事诉讼法规定，人民法院受理案件后，当事人对管辖权有异议的，应当在提交答辩状期间提出。人民法院对当事人提出的异议，应当审查。C 错误，异议成立的，裁定将案件移交有管辖权的人民法院；异议不成立的，裁定驳回。D 错误，对人民法院就级别管辖异议作出的裁定，当事人不服的可以向上一级法院提起上诉。单选题56.建设工程合同履行期间变更项目负责人的， 企业应当于项目负责人变更()个工作日内报建设行政主管部门和有关部门及时进行网上变更。A)5B)7C)10D)14答案:A解析:本题考核的是二级建造师执业岗位范围。 建设工程合同履行期间变更项目负责人的，企业应当于项目负责人

46、变更 5 个工作日内报建设行政主管部门和有关部门及时进行网上变更。单选题57.甲乙两施工单位组成联合体中标，双方约定如出现质量问题各自承担 50%的责任，后由于甲公司原因导致工程出现质量问题而给建设单位代来了损失，建设单位要求索赔 20 万元，则下列说法正确的是( )。A)由于是甲公司的原因导致，故而建设单位只能向甲公司主张权利B)因约定各自承担 50%，故乙公司只应对建设单位承担 10 万元的赔偿责任C)如果建设单位向乙公司主张，则乙公司应先对 20 万元索赔额承担责任D)只有甲公司无力承担，乙公司才应先承担责任责任答案:C解析:招标投标法规定，联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合

47、同，就中标项目向招标人承担连带责任。 建筑法也规定，共同承包的各方对承包合同的履行承担连带责任。单选题58.唐某刚满 16 周岁即被应聘于甲施工单位，则下列说法中，正确的是( )。A)唐某属于未成年人，与甲施工单位签订的劳动合同属无效劳动合同B)如果唐某从事的是临时工作，甲施工单位可以不签订劳动合同C)甲施工单位不得安排唐某从事有毒、有害的劳动D)甲施工单位可以安排唐某从事有毒、有害的劳动，但必须保证安全答案:C解析:未成年工的特殊保护是针对未成年工处于生长发育期的特点， 以及接受义务教育的需要，采取的特殊劳动保护措施。未成年工是指年满 16 周岁未满 18 周岁的劳动者。 劳动法规定，禁止用

48、人单位招用未满 16 周岁的未成年人。不得安排未成年工从事矿山井下、有毒有害、国家规定的第 4 级体力劳动强度的劳动和其他禁忌从事的劳动。单选题59.招标投标违法行为记录公告暂行办法规定，国务院有关行政主管部门和省级人民政府有关行政主管部门应自招标投标违法行为行政处理决定作出之日起 20 个工作日内对外进行记录公告。违法行为记录公告期限为()。A)1 个月B)3 个月C)6 个月D)1 年答案:C解析:本题考核的是建筑市场诚信行为的公布。 招标投标违法行为记录公告暂行办法规定，国务院有关行政主管部门和省级人民政府有关行政主管部门应自招标投标违法行为行政处理决定作出之日起 20 个工作日内对外进

49、行记录公告。 违法行为记录公告期限为 6 个月。单选题60.建筑工程施工许可管理办法规定，在中华人民共和国境内从事各类房屋建筑及其附属设施的建造、装修装饰和与其配套的线路、管道、设备的安装，以及城镇市政基础设施工程的施工，建设单位在开工前应当依照本办法的规定，向()申请领取施工许可证。A)施工单位所在地的县级以上人民政府工商行政管理部门B)施工单位所在地的县级以上人民政府建设行政主管部门C)工程所在地的县级以上人民政府工商行政管理部门D)工程所在地的县级以上人民政府建设行政主管部门答案:D解析:本题考核的是建设工程施工许可证的领取。 建筑工程施工许可管理办法规定，在中华人民共和国境内从事各类房

50、屋建筑及其附属设施的建造、装修装饰和与其配套的线路、管道、设备的安装，以及城镇市政基础设施工程的施工，建设单位在开工前应当依照本办法的规定，向工程所在地的县级以上人民政府建设行政主管部门申请领取施工许可证。单选题61.以下属于建造师不予注册情形的是( )。A)张某于 2011 年 6 月被吊销注册证书，2014 年 3 月份申请注册B)范某申请注册时，已年满 62 周岁C)何某因故意伤害，判处 1 年半有期徒刑，现正在缓刑期间D)齐某同时受聘于两个建筑企业答案:C解析:注册建造师管理规定中规定，申请人有下列情形之一的，不予注册：(1)不具有完全民事行为能力的;(2)申请在两个或者两个以上单位注