二级建造师考试_工程法规_练习题及答案_2020_共200题_第1套.pdf

《二级建造师考试_工程法规_练习题及答案_2020_共200题_第1套.pdf》由会员分享，可在线阅读，更多相关《二级建造师考试_工程法规_练习题及答案_2020_共200题_第1套.pdf（68页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、二级建造师考试_工程法规_练习题及答案_2020_共 200 题_第 1 套单选题1.甲施工企业于 2008 年承建某单位办公楼， 2009 年 4 月竣工验收合格并交付使用。2014 年 5 月，甲致函该单位，说明屋面防水保修期满及以后使用维护的注意事项。此事体现了合同法的()原则。A)公平B)自愿C)诚实信用D)维护公共利益答案:C解析:本题考核的是合同的履行。 合同法规定，当事人应当按照约定全面履行自己的义务。当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。单选题2.下列各项中，属于所有安全规章制度核心的是()。A)伤亡事故处理报告制度B)安全生产检

2、查制度C)安全生产责任制度D)群防群治制度答案:C解析:建设工程安全生产管理基本制度包括： 安全生产责任制度;群防群治制度;安全生产教育培训制度;安全生产检查制度;伤亡事故处理报告制度;安全责任追究制度。其中，安全生产责任制度是建筑生产中最基本的安全管理制度，是所有安全规章制度的核心。单选题3.按照建设工程安全生产管理条例规定，建设单位应当自开工报告批准之日起15 日内，将( )报送建设工程所在地的县级以上人民政府建设行政主管部门备案。A)施工组织方案B)拆除建筑物的措施C)保证安全施工的措施D)建设单位编制的工程概要答案:C解析:按照建设工程安全生产管理条例规定，建设单位应当自开工报告批准之

3、日起 15 日内， 将保证安全施工的措施报送建设工程所在地的县级以上人民政府建设行政主管部门备案。单选题4.最高人民法院关于人民法院审理借贷案件的若干意见规定，民间借贷的利率可以适当高于银行的利率，各地人民法院可根据本地区的实际情况具体掌握，但最高不得超过银行同类贷款利率的()倍(包含利率本数)。A)1.5B)2C)3D)4答案:D解析:本题考核的是借款合同的相关规定。 借款合同的利率 最高人民法院关于人民法院审理借贷案件的若干意见规定，民间借贷的利率可以适当高于银行的利率，各地人民法院可根据本地区的实际情况具体掌握，但最髙不得超过银行同类贷款利率的 4 倍(包含利率本数)。单选题5.对于起重

4、吊装工程，施工企业编制专项施工方案后，经( )签字后实施。A)施工企业项目经理、现场监理工程师B)施工企业技术负责人、建设单位负责人C)施工企业技术负责人、总监理工程师D)建设单位负责人、总监理工程师答案:C解析:建设工程安全生产管理条例规定，对下列达到一定规模的危险性较大的分部分项工程编制专项施工方案， 并附具安全验算结果， 经施工单位技术负责人、总监理工程师签字后实施， 由专职安全生产管理人员进行现场监督： (1)基坑支护与降水工程;(2)土方开挖工程;(3)模板工程;(4)起重吊装工程;(5)脚手架工程;(6)拆除、爆破工程;(7)国务院建设行政主管部门或者其他有关部门规定的其他危险性较

5、大的工程。对以上所列工程中涉及深基坑、地下暗挖工程、高大模板工程的专项施工方案，施工单位还应当组织专家进行论证、审查。单选题6.下列争议中属于劳动争议的是（ ） 。A)企业职工沈某与某地方劳动保障行政部门发生工伤认定的争议B)公司股东李某因股息分配产生的争议C)王某与社会保险机构因退休费用产生的争议D)进城务工的黄某与劳务分包公司因工资报酬产生的争议答案:D解析:因支付拖欠劳动报酬、工伤医疗费、经济补偿、赔偿金产生的争议属于劳动争议。【考点来源】2Z204025 劳动争议的解决 劳动争议的范围单选题7.关于行政复议的说法，正确的是( )。A)行政复议既可以解决行政争议，也可以解决民事或者其他争

6、议B)在行政复议中随时可以调解C)行政复议可以应申请一并审查抽象行政行为D)行政复议决定具有终局性答案:C解析:选项 A 行政复议的任务是解决行政争议，而不是解决民事或其他争议。选项 B 行政复议以书面审查为主，以不调解为原则;选项 D，行政复议后还可以向人民法院提请诉讼。单选题8. 根据合同法 ，出卖人出卖交由承运人运输的在途标的物，除当事人另有约定的以外，毁损的风险自()起由买受人承担。A)合同成立时B)标的物损毁时C)交付标的物时D)支付货款时答案:A解析:合同法第一百四十四条规定，出卖人出卖交由承运人运输的在途标的物，除当事人另有约定的以外，毁损、灭失的风险自合同成立时起由买受人承担。

7、但在合同成立时出卖人知道或者应当知道标的物已经毁损、 灭失却未告知买受人的，出卖人应当负担标的物毁损、灭失的风险。单选题9.施工单位的下列行为中，属于承揽业务不良行为认定标准的是()。A)以欺骗手段取得资质证书承揽工程的B)未在规定期限内办理资质变更手续的C)涂改、伪造、出借、转让建筑业企业资质证书的D)不按照与招标人订立的合同履行义务，情节严重的答案:D解析:本题考核的是承揽业务不良行为认定标准。承揽业务不良行为认定标准：(1)利用向发包单位及其工作人员行贿、 提供回扣或者给予其他好处等不正当手段承揽业务的;(2)相互串通投标或与招标人串通投标的，以向招标人或评标委员会成员行贿的手段谋取中标

8、的;(3)以他人名义投标或以其他方式弄虚作假， 骗取中标的;(4)不按照与招标人订立的合同履行义务，情节严重的;(5)将承包的工程转包或违法分包的。单选题10.一项体育场馆的施工项目招投标中，确定由 11 人组成评标委员会，投资方派()名非专家参加评标委员会合适。A)3B)4C)5D)6答案:A解析:评标委员会组成中，技术、经济等方面的专家不能少于成员总数的 2/3，也就是非专家不能超过 1/3。故投资方派 3 名非专家参加评标委员会合适。单选题11.部门规章与地方政府规章之间对同一事项的规定不一致时，应该( )。A)由国务院裁决B)由国务院提出意见，提请全国人民代表大会常务委员会裁决C)由制

9、定机关裁决D)决定在该地方适用地方性法规的规定答案:A解析:部门规章之间、部门规章与地方政府规章之间对同一事项的规定不一致时，由国务院裁决。单选题12.招标人可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。 澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，招标人应当在投标截止时间至少()日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。A)3B)5C)10D)15答案:D解析:单选题13.根据建设工程安全生产管理条例的规定，建设单位不得压缩()工期。A)定额B)标准C)法定D)合同答案:D解析:本题考核的是建设单位相关的安全责任。 建设工程安全生产管理条例规定，建设单位不得对勘察、设计、施工、工程监理

10、等单位提出不符合建设工程安全生产法律、法规和强制性标准规定的要求，不得压缩合同约定的工期。单选题14.关于开标程序的说法，正确的是()。A)开标时间和地点应由各投标人协商决定B)开标时由行政监督部门检查投标文件的密封情况C)开标由招标人主持，邀请部分投标人参加D)开标过程应当记录并存档备查答案:D解析:本题考核的是开标。 招标投标法规定，开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行;开标地点应当为招标文件中预先确定的地点。开标由招标人主持，邀请所有投标人参加。开标时，由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况， 也可以由招标人委托的公证机构检查并公证;经确认无误后，由工作

11、人员当众拆封，宣读投标人名称、投标价格和投标文件的其他主要内容。开标过程应当记录，并存档备查。单选题15.下列表述中，不符合借款合同主要法律特征的是()。A)借款合同一般为要式合同B)借款合同的标的物是货币C)借款合同一般为诺成合同D)借款合同一般是有偿合同(有息借款)答案:C解析:本题考核的是借款合同的主要法律特征。借款合同的主要法律特征：(1)借款合同的标的物是货币;(2)借款合同一般为要式合同;(3)借款合同一般是有偿合同(有息借款)。单选题16.某施工单位偷工减料， 降低工程质量标准， 导致一栋建筑倒塌， 1 名工人被砸死，直接经济损失 120万元。该行为属于（ ） 。A)重大责任事故

12、罪B)重大劳动安全事故罪C)工程重大安全事故罪D)以其他方式危害公共安全罪答案:C解析:A 项，在生产、作业中违反有关安全管理的规定，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的属于重大责任事故罪。B 项，安全生产设施或者安全生产条件不符合国家规定，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的属于重大劳动安全事故罪；C 项，建设单位、设计单位、施工单位、工程监理单位违反国家规定，降低工程质量标准，造成重大安全事故的属于重大安全事故罪，该题选择 C 项。单选题17.建设工程合同应当采用的形式是()。A)书面形式B)口头形式C)口头形式为原则，书面形式为例外D)书面形式为原则，口头形式为例外答案:A解

13、析:本题考核的是建设工程施工合同的法定形式。 合同法明确规定，建设工程合同应当采用书面形式。单选题18. 申请劳动能力鉴定，由用人单位、工伤职工或者其近亲属向规定的受理单位提出。该受理单位应是()A)企业工会B)有资质的三甲医院C)设区的市级劳动能力鉴定委员会D)县级及以上劳动能力鉴定委员会答案:C解析:工伤保险条例第二十三条规定。劳动能力鉴定由用人单位、工伤职工或者其近亲属向设区的市级劳动能力鉴定委员会提出申请，并提供工伤认定决定和职工工伤医疗的有关资料。单选题19.监理单位可以与其监理工程的()有隶属关系，不影响其监理工程施工的独立性。A)设计单位B)材料供应单位C)设备供应单位D)施工总

14、承包单位答案:A解析:工程监理单位与被监理工程的施工承包单位以及建筑材料、 构配件和设备供应、单位有隶属或者其他利害关系的，不得承担该项建设工程的监理业务。单选题20.建筑法规定，建筑施工企业的()对本企业的安全生产负责。A)法定代表人B)项目负责人C)专职安全生产管理人员D)技术负责人答案:A解析:本题核的是施工单位的安全生产责任制度。 建筑法规定，建筑施工企业的法定代表人对本企业的安全生产负责。单选题21. 下列选项中，属于投标人与招标人串通投标行为的是()A)招标人就同一招标项目向潜在投标人或者投标人提供有差别的项目信息B)投标人与招标人中间存在利害关系，可能影响投标公正性C)招标人组织

15、潜在投标人踏勘项目现场D)开标前招标人将其他投标人投标信息告知某投标人答案:D解析:招标投标法实施条例第四十一条规定，有下列情形之一的，属于招标人与投标人串通投标： (1)招标人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给其他投标人;(2)招标人直接或者间接向投标人泄露标底、评标委员会成员等信息;(3)招标人明示或者暗示投标人压低或者抬高投标报价;(4)招标人授意投标人撤换、 修改投标文件;(5)招标人明示或者暗示投标人为特定投标人中标提供方便;(6)招标人与投标人为谋求特定投标人中标而采取的其他串通行为。单选题22.下列有关诉讼代理人的表述，不正确的是()。A)民事诉讼代理人可分为法定诉讼代理人与

16、委托诉讼代理人B)法定诉讼代理人适用于无诉讼行为能力的当事人C)委托人可以是法定代理人D)委托诉讼代理人不能是当事人的近亲属答案:D解析:委托诉讼代理人既可以是律师， 也可以是当事人的近亲属、 有关的社会团体或者所在单位推荐的人，以及经人民法院许可的其他公民。单选题23.某省重点建设工程，根据其项目性质不适宜公开招标，拟釆用邀请招标方式，此时必须经()批准。A)国务院发展计划部门B)该省级发展计划部门C)该省人民政府D)该省建设行政主管部门答案:C解析:本题考查邀请招标的审批。根据招标投标法 ，国务院发展计划部门确定的国家重点项目和省、自治区、直辖市人民政府确定的地方重点项目不适宜公开招标的，

17、经国务院发展计划部门或者省、自治区、直辖市人民政府批准，可以进行邀请招标。因此本题应选 C。单选题24. 根据环境噪声污染防治法 ，下列关于对排放环境噪声的单位进行现场检查的说法中，错误的是()A)县级以上人民政府有权对任何排放环境噪声的单位进行现场检查B)被检查的单位必须如实反映情况，并提供必要的资料C)检查部门、机构应当为被检查的单位保守技术秘密和业务秘密D)检查人员进行现场检查，应当出示证件答案:A解析:环境噪声污染防治法第二十一条规定，县级以上人民政府环境保护行政主管部门和其他环境噪声污染防治工作的监督管理部门、机构，有权依据各自的职责对管辖范围内排放环境噪声的单位进行现场检查。被检查

18、的单位必须如实反映情况，并提供必要的资料。检查部门、机构应当为被检查的单位保守技术秘密和业务秘密。检查人员进行现场检查，应当出示证件。单选题25.行政规章是一种法律规范性文件， 包括部门规章和地方政府地章， 规章制订者是()。A)人大常委会B)最高人民法院C)国务院D)国家行政机关答案:D解析:行政规章是由国家行政机关制订的法律规范性文件， 包括部门规章和地方政府见章。单选题26. 在建工程的建筑物、构筑物或者其他设施倒塌造成他人损害的，由建设单位与施工企业承担连带责任。该责任在债的产生根据中属于()之债。A)侵权B)合同C)无因管理D)不当得利答案:A解析:建设工程债产生的根据有合同、侵权、

19、无因管理和不当得利。其中，侵权是指公民或者法人没有法律依据而侵害他人的财产权利或人身权利的行为。侵权行为一经发生，即在侵权行为人和被侵权人之间形成债的关系。侵权行为产生的债被称为侵权之债。单选题27.下列各项中，不属于设计单位安全责任的是()。A)科学设计的责任B)提出建议的责任C)承担后果的责任D)编制安全技术措施答案:D解析:设计单位的安全责任包括：(1)科学设计的责任;(2)提出建议的责任;(3)承担后果的责任。单选题28.根据招标投票相关法律法规， 下列招标行为中， 不构成招标人与投标人串通投标的是()。A)招标人从当地中标候选人中确定中标人B)招标人在开标前将投标情况告知其他投标人C

20、)招标人预先内定中标人D)招标人与投标人事先商定压低标价，中标后再给投标人让利答案:A解析:单选题29. 关于和解的说法，正确的是( )。(2018.9)A)和解只能发生在诉讼前B)当事人申请仲裁后，不可以自行和解C)和解达成协议，必须以书面形式作出D)和解达成的协议具有合同效力答案:D解析:单选题30.甲乙双方均愿就合同纠纷以仲裁方式解决， 但始终未达成书面协议。 后甲向仲裁委员会申请仲裁，此时仲裁委员会正确的处理方法是()。A)可以受理B)可以受理，但只可达成和解协议C)交给人民法院处理D)不予受理答案:D解析:单选题31.在案发现场勘验中发现一封书信， 根据书信中的字体鉴定结论， 确定了

21、犯罪嫌疑人，该书信属于()。A)物证B)书证C)鉴定结论D)勘验笔录答案:A解析:本题考查证据的种类。 民事诉讼证据的种类是指 7 种证据形式即书证、 物证、视听资料、证人证言、当事人陈述、鉴定结论、勘验笔录。书证，是指以文字、符号、图形等形式所记载的内容或表达的思想来证明案件事实的证据，其特点是用记载的“思想或内容”来证明案件事实。物证，是指证明案件真实情况的一切物品和痕迹。如本案中，该书信证明犯罪嫌疑人曾经到过现场，是用来证明这一事实的，所以其为物证，A 正确。该书信之所以不属于书证，在于书信里面的思想或内容与案件并无关系，不符合书证特点。鉴定结论是由鉴定机构做出的，C 也错误。勘验笔录是

22、由特定机关工作人员做出的，该书信当然不属于勘验笔录，D 也错误。单选题32.对于非施工单位原因造成的质量问题，应当由( )返修，( )承担责任。A)建设单位 建设单位B)建设单位 责任方C)施工单位 责任方D)施工单位 建设单位答案:C解析:建设工程质量管理条例进一步规定，施工单位对施工中出现质量问题的建设工程或者竣工验收不合格的建 设工程， 应当返修。 对于非施工单位原因造成的质量问题， 施工单位也应当负责返修， 但是因此而造成的 损失及返修费用由责任方负责。单选题33.根据建筑法 ，下列不属于违法分包的是( )。A)建设工程总承包合同中未有约定而分包的B)未经建设单位认可而分包的C)施工总

23、承包单位将建设工程主体结构的施工分包给其他单位的D)分包单位将其承包的建设工程的劳务再分包的答案:D解析:建设工程质量管理条例规定，违法分包，是指下列行为：(1)总承包单位将建设工程分包给不具备相应资质条件的单位的;(2)建设工程总承包合同中未有约定，又未经建设单位认可，承包单位将其承包的部分建设工程交由其他单位完成的;(3)施工总承包单位将建设工程主体结构的施工分包给其他单位的;(4)分包单位将其承包的建设工程再分包的。单选题34.对于非施工单位原因造成的质量问题，应当由( )返修，( )承担责任。A)建设单位 建设单位B)建设单位 责任方C)施工单位 责任方D)施工单位 建设单位答案:C解

24、析:建设工程质量管理条例进一步规定，施工单位对施工中出现质量问题的建设工程或者竣工验收不合格的建 设工程， 应当返修。 对于非施工单位原因造成的质量问题， 施工单位也应当负责返修， 但是因此而造成的 损失及返修费用由责任方负责。单选题35.根据环境噪声污染防治法的规定，在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内，不能在夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业的是()作业。A)抢工期B)抢险C)抢修D)生产工艺要求必须连续答案:A解析:本题考核的是禁止夜间进行产生环境噪声污染施工作业的规定。 环境噪声污染防治法规定，在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内，禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业，但抢修、抢

25、险作业和因生产工艺上要求或者特殊需要必须连续作业的除外。因特殊需要必须连续作业的，必须有县级以上人民政府或者其有关主管部门的证明。以上规定的夜间作业，必须公告附近居民。单选题36.工程监理单位在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患，情况严重的，应当要求施工单位( )。A)整改，并及时报告有关主管部门B)整改，并及时报告建设单位C)暂时停止施工，并及时报告建设单位D)暂时停止施工，并及时报告有关主管部门答案:C解析:本题考核点为监理单位的事故隐患报告责任。 注意根据安全隐患的严重程度不同，判断监理单位采取的管理措施。 建设工程安全生产管理条例规定，工程监理单位在实施监理过程中，发现存在安全事故隐

26、患的，应当要求施工单位整改;情况严重的，应当要求施工单位暂时停止施工，并及时报告建设单位。施工单位拒不整改或者不停止施工的，工程监理单位应当及时向有关主管部门报告。单选题37.甲公司向乙公司购买 50 吨水泥，后甲通知乙需要更改购买数量，但一直未明确具体数量。交货期届至，乙将 50 吨水泥交付给甲，甲拒绝接受，理由是已告知要变更合同。关于双方合同关系的说法，正确的是( )。A)乙承担损失B)甲可根据实际情况部分接收C)甲拒绝接收，应承担违约责任D)双方合同已变更，乙送货构成违约答案:C解析:买卖合同是诺成合同， 双方当事人意思表达一致即可成立， 已交付水泥属于履行合同，而甲拒绝接受则属于违约。

27、合同变更的内容必须明确约定，如果当事人对于变更的内容约定不明确，则将被推定为未变更，任何一方当事人均不得要求对方履行约定不明确的变更内容。单选题38.下列关于仲裁程序的表述，与我国仲裁法规定不一致的是()。A)仲裁应当开庭进行，当事人可以约定不开庭B)仲裁不公开进行，但如不涉及国家秘密，当事人也可以约定公开进行C)对仲裁庭的组成，当事人可以约定由 3 名仲裁员组成仲裁庭D)在仲裁过程中，双方和解的，可以要求仲裁机构制作调解书答案:D解析:本题考查仲裁程序。 仲裁法规定，当事人申请仲裁后，可以自行和解，当事人达成和解协议的，可以请求仲裁庭根据和解协议做出裁决书，也可以撤回仲裁申请，D 错误。仲裁

28、开庭审理不公开进行，当事人协议公开的，可以公开进行，但涉及国家秘密的除外，A、B 均正确。故选 D。单选题39.下列法律中，属于宪法相关法的是()。A)民族区域自治法B)民法通则C)公司法D)城乡规划法答案:A解析:本题考核的是宪法相关法。 宪法相关法， 是指 全国人民代表大会组织法 、地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法 、 全国人民代表大会和地方各级人民代表大会选举法 、 中华人民共和国国籍法 、 中华人民共和国国务院组织法 、 中华人民共和国民族区域自治法等法律。单选题40.对于应当招标的工程建设项目，经批准可以不采用招标发包的情形是( )。A)拟公开招标的费用与项目价值相比，不

29、值得B)当地投标企业较少C)施工主要技术采用特定专利或者专用技术D)受自然地域限制的答案:C解析:招标投标法实施条例还规定，除招标投标法规定可以不进行招标的特殊情况外，有下列情形之一的，可以不进行招标：(1)需要采用不可替代的专利或者专有技术;(2)采购人依法能够自行建设、生产或者提供;(3)已通过招标方式选定的特许经营项目投资人依法能够自行建设、生产或者提供;(4)需要向原中标人采购工程、货物或者服务，否则将影响施工或者功能配套要求;(5)国家规定的其他特殊情形。单选题41.下列关于借款合同法律规定的表述中，正确的是()。A)贷款人提供借款时可以预扣利息B)借款人逾期还贷，应加倍支付逾期利息

30、C)自然人之间的借款合同，自合同签订时生效D)民间借贷利率不得超过银行同类贷款利率的 4 倍答案:D解析:单选题42.由于施工合同纠纷，甲向人民法院起诉乙，人民法院立案审理。在庭审中，甲方未经法庭许可中途退庭，则人民法院对该起诉讼案件（ ）A)移送二审法院裁决B)按撤诉处理C)按缺席判决D)进入再审程序答案:B解析:本题涉及的考点是审判程序。原告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，或者未经法庭许可中途退庭的，可以按撤诉处理;被告反诉的，可以缺席判决。单选题43.下列不属于用益物权的是()。A)土地所有权B)建设用地使用权C)土地承包经营权D)地役权答案:A解析:用益物权是指权利人对他人所有的不动

31、产或者动产， 依法享有占有、 使用和收益的权利。用益物权包括土地承包经营权、建设用地使用权、宅基地使用权和地役权。单选题44.注册建造师未执行法律、法规和工程建设强制性标准，尚未构成严重情节，将被责令停止执业( )。A)1 个月2 个月B)2 个月3 个月C)3 个月1 年D)1 年5 年答案:C解析:注册执业人员未执行法律、 法规和工程建设强制性标准的， 责令停止执业3 个月以上 1 年以下;情节严重的， 吊销执业资格证书， 5 年内不予注册;造成重大安全事故的，终身不予注册;构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。单选题45. 下列关于投标文件的补充、修改与撤回的说法中，正确的是()A)

32、对投标文件的补充、修改与撤回，应在招标文件要求提交投标文件的截止时间之前进行B)投标人对投标文件的补充、修改与撤回，可以不通知招标人C)补充、修改的内容可以不作为投标文件的组成部分D)在正式开标日期前，投标人可电话通知招标人撤回投标文件答案:A解析:招标投标法第二十九条规定，投标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，可以补充、修改或者撤回已提交的投标文件，并书面通知招标人。补充、修改的内容为投标文件的组成部分。单选题46.甲公司将办公楼工程的招标工作委托给乙招标代理机构进行， 该工、 程开标工作的主持者应是()。A)甲公司B)乙招标代理机构C)甲与乙共同D)丙行政监督机构答案:A解析:根据

33、招标投标法第 35 条规定，开标由招标人主持。本题中甲公司是招标人，所以应由其主持招标工作。单选题47.某建设工程施工合同约定，合同工期为 18 个月，合同价款为 2000 万元。建议单位在申请领取施工许可证时，应当到位的建设资金原则上不得少于()万元。A)100B)200C)1000D)600答案:D解析:建设工程工期为一年以上的， 申领施工许可证时的到位资金原则上不少于合同价款的 30%。单选题48.在房地产纠纷案件的审理中， 关于承包人的建设工程价款优先受偿权， 下列说法中错误的是（ ） 。A)承包人的优先受偿权优于抵押权和其他债权B)承包人的优先受偿权不得对抗已经交付全部房款的商品房买

34、受人C)承包人因发包人违约所造成的损失，不能在工程拍卖款中优先受偿D)承包人行使优先受偿权的期限为自发包人接收建设工程之日 6 个月内答案:D解析:承包人行使优先受偿权的期限为自建设工程竣工之日或者建设工程合同约定的竣工之日6 个月。单选题49.具体行政行为在行政复议期间不停止执行，但（ ）可以停止执行。A)被申请人认为需要停止执行的B)申请人申请停止执行的C)被申请人被撤销的D)申请人提供担保的答案:A解析:行政复议期间，行政机关不停止执行该具体行政行为，但有下列情形之一的，可以停止执行： （1） 被申请人认为需要停止执行的； （2） 行政复议机关认为需要停止执行的；（3）申请人申请停止执行

35、，行政复议机关认为其要求合理，决定停止执行的； （4）法律规定停止执行的。单选题50. 根据仲裁法 ，仲裁实行一裁终局制度。此处的“一裁终局”是指()A)对裁决不服的，不得向人民法院起诉B)裁决作出后，当事人就同一纠纷再申请仲裁或向人民法院起诉的，仲裁委员会或人民法院不予受理C)仲裁调解书在送达前不得反悔D)裁决生效后，上级仲裁机关无权撤销原裁决，指定重新裁定答案:B解析:仲裁法第九条规定，仲裁实行一裁终局的制度。裁决作出后，当事人就同一纠纷再申请仲裁或者向人民法院起诉的， 仲裁委员会或者人民法院不予受理。裁决被人民法院依裁定法撤销或者不予执行的，当事人就该纠纷可以根据双方重新达成的仲裁协议申

36、请仲裁，也可以向人民法院起诉。单选题51.甲乙两公司为减少应纳税款，以低于实际成交的价格签订合同。根据合同法 ，该合同为()合同。A)无效B)可变更.可撤销C)有效D)效力待定答案:A解析:恶意串通，损害国家、集体或者第三人利益的合同为无效合同。单选题52.根据物权法 ，下列财产不能作为担保物的是()。A)生产设备B)建设用地使用权C)正在建设的建筑物D)集体所有的宅基地答案:D解析:本题考查的是抵押权、质押、留置权、定金的规定。耕地、宅基地、自留地、自留山等集体所有的土地使用权不得抵押。单选题53.甲建筑公司法定代表人指定市场合约部经理参加某工程投标活动， 这个行为属于()。A)法定我理B)

37、委托代理C)指定代理D)奉见代理答案:B解析:本题考查代理的种类。代理包括委托代理、法定代理和指定代理。在工程领域里常见的代理为委托代理，即代理人按照被代理人的委托行使代理权。而法定代理、指定代理均是为无行为能力人或限制行为能力人设置的代理制度。本题中，法定代表人基于内部管理指定其下属参加投标，其本质为委托行为，所以本题应选B。单选题54.因欺诈、胁迫而订立的施工合同可能是无效合同，也可能是可撤销合词。认定其为无效合同的必要条件是()。A)违背当事人的意志B)乘人之危C)显示公平D)损害国家利益答案:D解析:本题考查以欺诈、胁迫等手段签订合同的效果。一方以欺诈、胁迫的手段订立合同， 如果损害国

38、家利益的， 则属于无效合同;如果未损害国家利益， 则受欺诈、胁迫一方可以自主决定该合同有效或者请求撤销，即其属于可撤销合同。单选题55.建设工程发生质量事故， 有关单位应当在规定的时限内向当地建设行政主管部门和其他有关部门报告。规定的时限为( )。A)6 小时B)12 小时C)24 小时D)48 小时答案:C解析:建设工程质量管理条例规定，建设工程发生质量事故，有关单位应当在 24 小时内向当地建设行政主管部门和其他有关部门报告。故选项 C 正确。单选题56.关于仲裁裁决执行效力的表述中，不正确的是()。A)仲裁裁决作出后，当事人应当履行裁决B)-方当事人不履行的，另一方当事人可以依照我国民事

39、诉讼法的规定，向人民法院或仲裁机构申请执行C)当事人申请执行仲裁裁决案件，由被执行人所在地或者被执行财产所在地的中级人民法院管辖D)请仲裁裁决强制执行的 2 年期间，自仲裁裁决书规定履行期限或仲裁机构的仲裁规则规定履行期间的最后 1 日起计算答案:B解析:本题考核的是仲裁裁决的执行效力。 仲裁裁决作出后， 当事人应当履行裁决。一方当事人不履行的，另一方当事人可以依照我国民事诉讼法的规定，向人民法院申请执行。根据我国最高人民法院的相关司法解释，当事人申请执行仲裁裁决案件，由被执行人所在地或者被执行财产所在地的中级人民法院管辖。仲裁裁决在所有承认和执行外国仲裁裁决公约缔约国或者地区，均可以得到承认

40、和执行。请仲裁裁决强制执行的 2 年期间，自仲裁裁决书规定履行期限或仲裁机构的仲裁规则规定履行期间的最后 1 日起计算。单选题57.下列表述中，不符合借款合同主要法律特征的是()。A)借款合同一般为要式合同B)借款合同的标的物是货币C)借款合同一般为诺成合同D)借款合同一般是有偿合同(有息借款)答案:C解析:本题考核的是借款合同的主要法律特征。借款合同的主要法律特征：(1)借款合同的标的物是货币;(2)借款合同一般为要式合同;(3)借款合同一般是有偿合同(有息借款)。单选题58.某公司将一栋价值 4500 万元人民币的办公楼作抵押分别向甲、乙、丙三家银行贷款共 4500万元。其中，向甲银行和乙

41、银行贷款各 2000 万元人民币，向丙银行贷款 500 万元；与甲银行签订的抵押合同在 4 月 12 日签订，20 日办理登记手续；与乙银行签订的抵押合同在 4 月 15 日签订，并在当日办理登记手续；与丙银行签订的抵押合同在 4 月 15 日，但未办理登记手续。后来该公司无力还债，甲、乙、丙三家银行共同行使抵押权将抵押物拍卖，得款 3600 万元人民币，则（ ） 。A)甲、乙、丙三家银行各分配 1200 万元B)甲乙银行各分配 1550 万元，丙银行分配 500 万元C)甲银行分配 1600 万元，乙银行分配 2000 万元，丙银行不分配D)甲银行分配 2000 万元，乙银行分配 1600

42、万元，丙银行从甲、乙银行分配额中抽取相应比例份额进行分配答案:C解析:抵押合同以登记生效的， 按登记的先后顺序清偿。 抵押物已登记的先于未登记的受偿。单选题59.某开发商在一大型商场项目的开发建设中， 违反国家规定， 擅自降低工程质量标准，因而造成重大安全事故。该事故责任主体应该承担的刑事责任是()A)重大责任事故罪B)重大劳动安全事故C)串通投标罪D)工程重大安全事故罪答案:D解析:本题考查的是建设工程刑事责任的种类及承担方式。 建设单位、 设计单位、施工单位、工程监理单位违反国家规定，降低工程质量标准，造成重大安全事故属于工程重大安全事故罪。单选题60.建筑施工企业负责人及项目负责人施工现

43、场带班暂行办法规定，项目负责人每月带班生产时间不得少于本月施工时间的（） 。A)50%B)60%C)80%D)90%答案:C解析:项目负责人每月带班生产时间不得少于本月施工时间的 80%， 因其他事务需离开施工现场时，应向工程项目的建设单位请假，经批准后方可离开。离开期间应委托项目相关负责人负责其外出时的日常工作。单选题61. 招标人发售资格预审文件、招标文件收取的费用可用于()A)补偿印刷、邮寄的成本支出B)补偿人工成本支出C)项目宣传成本支出D)必要的管理费答案:A解析:招标投标法实施条例第十六条规定，招标人发售资格预审文件、招标文件收取的费用应当限于补偿印刷、邮寄的成本支出，不得以营利为

44、目的。单选题62.下列关于投标保证金的表述中，正确的是()。A)投标保证金不得超过投标报价的 3%B)投标保证金的有效期与投标有效期一致C)实行两阶段招标的，招标人可要求投标人分两次提交投标保证金D)招标人应在选定中标人后的 5 日内向投标人退还投标保证金及同期存款利息答案:B解析:单选题63.引起建设工程债权债务关系发生的最主要、最普遍的依据是()。A)合同B)侵权C)不当得利D)无因管理答案:A解析:单选题64.承包单位将承包的工程转包的，对因转包工程不符合规定的质量标准造成的损失，由()。A)接受转包的单位自行承担全部赔偿责任B)承包单位自行承担全部赔偿责任C)承包单位与接受转包的单位承

45、担按份赔偿责任D)承包单位与接受转包的单位承担连带赔偿责任答案:D解析:本题考核的是承包单位违法行为应承担的法律责任。 承包单位将承包的工程转包的，或者违反建筑法规定进行分包的，责令改正，没收违法所得，并处罚款，可以责令停业整顿，降低资质等级;情节严重的，吊销资质证书。承包单位有以上规定的违法行为的，对因转包工程或者违法分包的工程不符合规定的质量标准造成的损失，与接受转包或者分包的单位承担连带赔偿责任。单选题65.某建筑施工企业制订了如下安全生产教育培训工作制度， 其中不符合法律规定的有（ ） 。A)对全体管理人员和作业人员每年进行一次安全生产教育培训，培训考核不合格的人员，不得竞聘上岗B)项

46、目经理必须经有关主管部门考核合格C)登高架设作业人员，按照企业有关规定经过安全作业培训即可上岗D)采用新技术新工艺时，应对作业人员进行专门安全培训答案:C解析:垂直运输机械作业人员、安装拆卸工、爆破作业人员、起重信号工、登高架设作业人员等特种作业人员，必须按照国家有关规定经过专门的安全作业培训，并取得特种作业操作资格证书后，方可上岗作业。单选题66.下列属于行政处罚行为的是()。A)拘役B)罚金C)撤职D)没收违法所得答案:D解析:本题考查行政处罚的种类。根据行政处罚法第 8 条的规定，行政处罚的种类包括：(1)警告;(2)罚款;(3)没收违法所得、没收非法财物;(4)责令停产停业;(5)暂扣

47、或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照;(6)行政拘留;(7)法律、行政法规规定的其他行政处罚。根据上述规定，本题应选 D。拘役、罚金属于刑罚;行政拘留、罚款才属于行政处罚;撤职属于行政处分。单选题67.张某与某施工单位签订了一份 3 年期劳动合同，合同中约定的生效时间为 2013年 3 月 10 日。为了考查张某是否具备相应的工作能力，合同约定了试用期，则试用期最长截止至( )。A)2013 年 4 月 10 日B)2013 年 6 月 10 日C)2013 年 9 月 10 日D)2014 年 3 月 10 日答案:C解析:劳动合同可以约定试用期， 劳动合同期限 3 个月以上不满 1 年的， 试

48、用期不得超过 1 个月;劳动合同期限 1 年以上不满 3 年的，试用期不得超过 2 个月;3 年以上固定期限和无固定期限的劳动合同，试用期不得超过 6 个月。故选项 C 正确。单选题68.关于中标和签订合同的表述中，不正确的是()。A)招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议B)招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起 30 日内， 按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同C)招标人不得授权评标委员会直接确定中标人D)招标人根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐的中标候选人确定中标人答案:C解析:本题考核的是中标和签订合同。 招标投标法规定，招标人根据评标委员会提出的书面评标报

49、告和推荐的中标候选人确定中标人。招标人也可以授权评标委员会直接确定中标人。 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起 30 日内， 按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。单选题69.甲承包商与乙金属构件厂签订了构件加工协议。 协议履行过半， 该承包商突然通知构件厂解除这个协议。按照承揽合同的法律规定，下列关于甲、乙双方权利的表述中，正确的是( )。A)经乙同意后方可解除合同B)乙有权要求对方继续履行合同C)甲承包商有权随时解除合同，但应赔偿损失D)甲承包商不享有随时解除合同权答案:C解析:承揽合同是定作人为满足其特殊需求而订立的，

50、承揽人根据定作人的指示进行工作。这种性质决定了定作人享有随时解除合同的权利。承揽人只能要求承揽人赔偿其损失，而不可主张对方继续履行合同。单选题70.关于标的物的损毁风险的承担，说法错误的是()。A)标的物损毁的风险，在标的物交付之前由出卖人承担B)在途标的物，除当事人另有约定外，损毁、灭失的风险自合同成立时起由买受人承担C)出卖人按约定未交付有关标的物的资料的，直接导致标的物损毁风险的转移D)对于需要运输的标的物，当事人没有约定交付地点或者约定不明确，出卖人将标的物交付给第一承运人后，标的物毁损、灭失的风险由买受人承担答案:C解析:出卖人按约定未交付有关标的物资料的，不会影响标的物损毁风险的转