2022年浙江设备监理师考试真题卷（6）.docx

《2022年浙江设备监理师考试真题卷（6）.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022年浙江设备监理师考试真题卷（6）.docx（27页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2022年浙江设备监理师考试真题卷（6）本卷共分为2大题50小题，作答时间为180分钟，总分100分，60分及格。一、单项选择题（共25题，每题2分。每题的备选项中，只有一个最符合题意） 1.某建设项目的施工单项合同估算价为1000万元人民币，在施工中需要采用专有技术，该施工项目_方式发包。A应该采用公开招标B应该采用邀请招标C应该采用议标D可以采用直接委托2.在监理业务范围内，由委托人聘用专家咨询或协助的，其费用由_承担。A委托人B监理人C招标人D政府部门3.按照新黄皮书的规定，对全部工程或部分工程的缺陷责任期已终止的确认是通过工程师颁发_的形式来完成。A接收证书B履约证书C竣工证书D优质证

2、书4.合同双方当事人发生争议经仲裁委员会裁决后，如果一方当事人不履行裁决时，另一方当事人可以依照民事诉讼的有关规定向_申请执行。A人民政府B人民法院C仲裁委员会D政府机关5.按照市场行情约定价值的合同，合同履行时市场行情发生波动，则_。A价格上涨按原价格执行，价格下降按新价格执行 B价格下降按原价格执行，价格上涨按新价格执行 C无论上涨还是下降均按新价格执行D无论上涨还是下降均按原合同价执行6.招标投标法规定，_经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的，可以否决所有的投标。A招标人B监理工程师C评标委员会D招标代理机构7.订立合同过程中，_是要约。A招标公告B投标书C寄送的价目表D招股说明书

3、8.（）是由发包人向承包人支付工程项目的实际成本，并且按照事先约定的某一种方式支付酬金的合同类型。在这类合同中，发包人须承担项目实际发生的一切费用，因此也承担了项目的全部风险。承包人由于无风险，其报酬往往也较低。A成本加酬金合同B目分比合同C总价合同D单价合同9.A公司通过资产重组被另一较大的B公司兼并后，法定代表人易人。由于经营方针改变，B公司不愿履行A公司法定代表人签订的供货合同的义务，此时合同应属于_。A继续有效B因A公司已不存在而无效C合同需要经过B公司法定代表人补充签字后才有效D需与B公司协商变更部分合同条款的内容后才能继续有效10.北京A建筑公司通过电子邮件向南京B公司发出订购一批

4、水泥的要约，此要约的生效时间为_。A邮件时B邮件进入B公司指定的电子信箱时CB公司知道DB公司知道该要约内容时11.为了保证工程项目的建设符合国家或地方总体发展规划，因此不同标的的招标需要满足相应的条件，下列条件中不属于招标前期应满足的要求是_。A成立法人B资金到位C立项批准D立项审核12.投标人可以从事的行为有_。A投标人相互串通投标C投标人与招标人串通投标B投标人低于成本报价竞标D投标人与他人联合投标13._，是指依据法律的直接规定而产生代理权的一种代理。这种代理行为不需要被代理人授权委托，而是直接由法律根据一定社会关系的存在加以确定的代理关系。A委托代理B法定代理C指定代理D全权代理14

5、.设备承揽合同定作人不按规定支付报酬，承揽人可以采用_担保方式主张权利。A留置设备B扣押设备C抵押设备D处分设备15._，是指当事人为了保障债权的实现，根据法律规定或者当事人约定而采取的法律保护措施。A保证B抵押C质押D担保16._，是指与现代通讯技术相联系，包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件等。A合同书B信件C信息D数据电文17.关于合同变更，下列说法错误的是_。A协商一致是必要条件 B仅指合同内容的变更 C一定条件下可变更主体D合同的变更一般不涉及已履行的内容18.当事人对合同变更的内容约定不明确的，_。A推定为未变更 B认定为已变更 C按合同内容约定不明处理 D约定不明的内容无

6、效 19._，施工合同即告终止。A竣工验收报告被发包人认可B承包人收到竣工结算价款C工程保修期满D承包人将竣工工程交付发包人20.当设计确定后，工程设备的质量好坏，在很大程度上取决于_的控制。A设备检验B设备采购C制造加工D安装调试21.合同的_是合同最基本的要素。A效率B标的C内容D框架22.勘察设计招标中对人员技术力量的审查的说法错误的是_。A人员的技术力量主要考察设计负责人的资质能力B各类设计人员的专业覆盖面C人员数量，各类职称人员的比例D各类设计人员的从业年限23.关于合同变更下列说法错误的是_。A协商一致是必要条件 B仅指合同内容的变更 C一定条件下可变更主体D合同的变更一般不涉及已

7、履行的内容24.某施工合同经法院确认无效后，应认为该合同从_日起无效。A订立施工合同B开始施工C确认无效D下达停工令25.依据担保法，只能由合同当事人本人提供担保的担保方式是_。A保证B抵押C质押D定金二、多项选择题（共25题，每题2分。每题的备选项中，有多个符合题意） 1.下列属于合同法基本原则的是（）。A公平原则B诚实信用原则C遵守法律，维护公共利益原则D依法成立的合同对当事人具有约束力原则E依法成立的合同对当事人及第三人具有约束力原则2.画图说明该项目各参与方之间的合同关系和监理与被监理关系，并用文字分别说明属于哪种合同关系。2按直线型组织结构画出该项目设备监理机构的组织结构图，并说明该

8、组织形式的特点。3指出H设备监理公司在开展协调工作中涉及哪些单位。4A公司要求D设备安装公司负责修理和承担费用是否正确说明理由。设备监理工程师应如何处理该事件画图说明该项目各参与方之间的合同关系和监理与被监理关系，并用文字分别说明属于哪种合同关系。2按直线型组织结构画出该项目设备监理机构的组织结构图，并说明该组织形式的特点。3指出H设备监理公司在开展协调工作中涉及哪些单位。4A公司要求D设备安装公司负责修理和承担费用是否正确说明理由。设备监理工程师应如何处理该事件3.指出总监理工程师处理上述设计问题的不妥之处，写出正确做法。 2甲制造公司以高质钢材替代合同规定钢材的正确变更程序是什么 3乙安装

9、制造公司不同意整改的答复是否妥当请说明理由。设备监理工程师应该如何处理该事件 4甲制造公司在制造某设备时，多次出现同一质量问题，对此，设备监理工程师应如何处理 4.用费用现值法计算比较方案、哪个更优。 2招标人应向什么部门提交本次招投标情况的书面报告提交报告的最迟时间为确定中标人之后多少天 3招标人应该向哪些人发出招标结果，招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起多少天内按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同 4指出该招投标过程中，有关当事人有哪些违规行为 5.根据表4.1编制的部分进度计划网络图如图4.1所示，请在答题卡上绘出完整的进度计划网络图。2指出该工程进度计划的关键线路，并计算总

10、工期和各工作的总时差。3由于乙公司自身原因，工作E持续时间增加10天，其他条件不变的情况下，乙公司能保证交货日期吗说明理由。4由于设计变更原因，工作H持续时间增加18天，乙公司提出了延长工期18天的索赔要求，设备监理工程师可以批准多少天的延期为什么此时总工期为多少天5在工作H持续时间增加18天的条件下，乙公司通过资源优化，工作C和I持续时间分别减少1天，且保证了质量和合同总价没发生变化，乙公司可以获得工期奖励吗为什么根据表4.1编制的部分进度计划网络图如图4.1所示，请在答题卡上绘出完整的进度计划网络图。2指出该工程进度计划的关键线路，并计算总工期和各工作的总时差。3由于乙公司自身原因，工作E

11、持续时间增加10天，其他条件不变的情况下，乙公司能保证交货日期吗说明理由。4由于设计变更原因，工作H持续时间增加18天，乙公司提出了延长工期18天的索赔要求，设备监理工程师可以批准多少天的延期为什么此时总工期为多少天5在工作H持续时间增加18天的条件下，乙公司通过资源优化，工作C和I持续时间分别减少1天，且保证了质量和合同总价没发生变化，乙公司可以获得工期奖励吗为什么6.写出开展价值工程活动的一般步骤。 2应用ABC分析法确定哪些部件作为价值工程的分析对象在答题卡上复制表5.2，将有关内容填入表中，并进行ABC分类，绘出产品部件成本分配比重图。 7.某工程项目业主与监理单位及承包商分别签订了施

12、工阶段委托监理合同和工程施工合同。由于工期紧张，在设计单位仅交付设备基础的施工图时，业主要求承包商进场施工，同时向监理单位提出对设计图样质量把关的要求，在此情况下 1监理单位为满足业主要求，由项目设备监理工程师向业主直接报送监理规划，其部分内容如下： 工程概况； 监理工作范围和目标； 监理组织； 设计方案评选方法及组织设计协调工作的监理措施； 因设计图样不全，拟按进度分阶段编写制造、安装、调试工程的设备监理措施： 对施工合同进行监督管理； 施工阶段监理工作制度 2由于承包商不具备消防施工技术资质，故合同约定：消防工程可以分包。在承包商尚未确定消防分包单位的情况下，业主代表为保证工期和工程质量，

13、自行选择了一家专业消防施工单位，承担消防工程施工任务(尚未签订正式合同)，并书面通知总监理工程师和承包商，业主已确定了分包单位进场的时间，要求配合施工。 1你认为监理规划中是否有不妥之处为什么 2你认为题目中第2条中哪些做法不妥 3总监理工程师接到业主通知后应如何处理 8.某生产流水线设备安装工程，业主采取以工程量清单报价的方式，经招标确定了中标单位，以单价合同方式签订了施工承包合同。对于工程变更、工程计量、合同价款的调整及工程款的支付等都做出了规定。 1考虑到本工程的复杂情况，业主对工程变更的条款作了重点考虑，那么 属于工程变更的事项包括哪些方面内容 对于工程变更的管理方面，如果是业主提出的

14、变更应如何进行如果是施工单位提出的工程变更应如何进行管理 2在施工过程中，若承包商根据业主的指令对部分工程进行变更施工，试问：变更部分合同价款应根据什么原则进行确定变更价款的确定应按什么样的程序进行 3若由于业主提出的工程变更而引发施工单位的费用索赔和延长工期的要求，但业主与施工单位对该项索赔未取得一致意见，从而形成合同争议，试问应当通过什么方式处理和解决争端 9.某造船厂房建设场地原为农田。按设计要求在厂房建造时，厂房范围内的耕植土应清除，基础必须埋在老土层上。为此，业主在“三通一平”阶段就委托了土方施工公司清除了耕植土并用好土回填压实至外地面设计标高，场地内的古墓也处理好。这样在施工招标文

15、件中指出，施工单位无须再考虑清除耕植土问题及古墓处理问题。某施工单位通过投标方式获得了该项工程施工任务，并与建设单位签订了固定价格合同。然而，施工单位在开挖基坑时发现，相当一部分较深基础开挖深度虽已达到设计标高，但仍未见老土，且在基坑和场地范围内仍有一部分深层的耕植土和池塘淤泥以及古墓等问题必须清除处理。 1在工程中遇到地基的地质条件与原设计所依据的地质资料不符时，监理工程师应该怎么办 2对于工程施工中出现变更工程价款和工期的事件后，监理工程师需要注意哪些时效性问题 3根据修改的设计图纸，基坑开挖要加深加大，造成土方工程量增加，施工工效降低。在施工中又发现了较有价值的古墓和出土文物，造成承包商

16、部分施工人员和机械窝工，同时承包商为保护文物付出了一定的措施费用；请问监理工程师应如何处理此事 4监理工程师在合同管理中应当注意哪些主要问题 10.某垃圾处理厂项目系世界银行贷款项目，采用招标的方式由某建安公司中标承包。业主与施工单位按照FIDIC土木工程施工合同条件签订了施工合同。施工合同专用条件规定：钢材、木材、水泥由业主供货到现场仓库，其他材料由承包商自行采购。 当工程施工至第二层框架钢筋绑扎施工时，因业主提供的钢筋未到，使该项作业从10月3日至10月16日停工(该项作业的总时差为零)。 11月7日至11月9日因停电、停水使第三层的砌砖停工(该项作业的总时差为4天)。 11月14日至11

17、月17日因砂浆搅拌机发生故障使第一层抹灰迟开工(该项作业的总时差为4天)。 为此施工单位于11月20日向工程师提交了一份索赔意向书，并于11月25日送交了一份工期、费用索赔计算书和索赔依据的详细材料。其计算书的主要内容如下。 1工期索赔： 框架柱扎筋及浇灌混凝土：10月3日至10月16日停工，计14天。 砌砖：11月7日至11月9日停工，计3天。 抹灰：11月14日至11月17日停工，计4天。 总计请求顺延工期：21天。 2费用索赔： (1)机械窝工费 1台塔吊：14234元3 276元； 1台混凝土搅拌机：1455元=770元； 1台砂浆搅拌机：724元168元； 小计：4 214元。 (2

18、)人工窝工费 混凝土框架扎筋及浇灌混凝土：3520.1514元9 873.50元； 砌砖：3020.153元1 813.50元； 抹灰：3520.154元2 821.00元； 小计：14 508.00元。 (3)履约保函费延期补偿 (1 500100.60/365)21元517.81元。 (4)管理费用增加 (4 214+14 508+517.81)15%元2 885.97元。 (5)利润损失 (4 214+14 508+517.81+2 885.97)5%元=1 106.29元。 经济索赔合计：23 232.07元。 1如果施工单位在招投标时为了中标而压低了报价，中标价格比标底还低，那么关于

19、这种损失是否可申请索赔 2如果进行索赔，索赔时效有何规定 3承包商提出的工期索赔是否正确应予批准的工期索赔为多少天 4假定经双方协商一致，机械窝工索赔按台班单价的65%计；考虑对人工窝工应合理安排工人从事其他作业后的降效损失，人工窝工费索赔按每工日10元计履约，保函费计算方式合理；管理费、利润损失不予补偿。试确定经济索赔额。 11.某施工单位编制的网络计划图，箭线上方为工序符号，上方括号内为直接费率（千元/天），箭线下方括号内为工序最快持续时间（天），数字为工序持续时间（天）。数据如图7-1所示。1指出该施工网络计划的关键线路。2按要求工期压缩2天，压缩哪些工作的持续时间所增加的直接费最少列表

20、说明方案优化过程。某施工单位编制的网络计划图，箭线上方为工序符号，上方括号内为直接费率（千元/天），箭线下方括号内为工序最快持续时间（天），数字为工序持续时间（天）。数据如图7-1所示。1指出该施工网络计划的关键线路。2按要求工期压缩2天，压缩哪些工作的持续时间所增加的直接费最少列表说明方案优化过程。12.某房产公司拟建一大型商场，某监理公司承担安装设备监理，包括智能化系统的设备监理，业主请了国内某著名设计公司设计，现有3种方案A、B、C进行选择，经测算分别为385万、412万、373万。对以上3个设计方案确定了Z1、Z2、Z3、Z4、Z5五项指标，这5项功能的重要性程度之比为F1:F2:F3

21、:F4:F53:2:2:1:2，由业主、设计、监理组成的专家按5项功能为3个方案打分(见表7-1)。 表7-1 功能及功能项打分功能方案ABCZ11089Z27910Z38109Z4997Z56810 1用环比分析法确定各功能项权重。 2运用价值工程法选出最优方案。 13.某设备监理公司承揽了某设备安装工程的全过程监理任务。由于该工程结构复杂，试制周期长，而且又是一次性生产的设备，所以监理单位高度重视开发设计过程的质量监理，采取了各种有效的质量监理手段和方法，努力提高开发设计的质量水平。问题1设备的开发设计包括哪几个阶段2监理工程师对设备设计质量监理的主要根据是什么3监理工程师对设备设计质量监

22、理的主要依据有哪些4绘出设备设计过程质量监理的工作程序。某设备监理公司承揽了某设备安装工程的全过程监理任务。由于该工程结构复杂，试制周期长，而且又是一次性生产的设备，所以监理单位高度重视开发设计过程的质量监理，采取了各种有效的质量监理手段和方法，努力提高开发设计的质量水平。问题1设备的开发设计包括哪几个阶段2监理工程师对设备设计质量监理的主要根据是什么3监理工程师对设备设计质量监理的主要依据有哪些4绘出设备设计过程质量监理的工作程序。14.某网络图有AM共13项工作，其中的工作K是J的前一时段的紧后工作，K又是H后一时段的紧前工作。根据逻辑关系绘出双代号网络图（见图5-2）。其中，节点编号是正

23、确的。问题1逐条列出并说明网络中的错误。2绘出正确的网络图（工作项目不能少，逻辑关系不改变）。某网络图有AM共13项工作，其中的工作K是J的前一时段的紧后工作，K又是H后一时段的紧前工作。根据逻辑关系绘出双代号网络图（见图5-2）。其中，节点编号是正确的。问题1逐条列出并说明网络中的错误。2绘出正确的网络图（工作项目不能少，逻辑关系不改变）。15.业主与某监理单位签订了某钢筋混凝土办公楼项目施工阶段的监理合同，监理部设总监理工程师一人和专业监理工程师若干人，专业监理工程师例行在现场检查、旁站实施工作。在监理过程中，发现以下一些问题： 1某层钢筋混凝土墙体，由于绑扎钢筋困难无法施工，施工单位未通

24、报监理工程师就把墙体钢筋门洞移动了位置。 2某层一钢筋混凝土柱，钢筋绑扎已检查、签证，模板经过预检验收，浇筑混凝土过程中及时发现模板胀模。 3某层钢筋混凝土墙体，钢筋绑扎后未经检查验收，即擅自合模封闭，正准备浇筑混凝土。 4某段供气地下管道工程，管道铺设完毕后，施工单位通知监理工程师进行检查，但在合同规定时间内，监理工程师未能到现场检查，又未通知施工单位延期检查。施工单位将管沟回填覆盖了将近一半时，监理工程师发现后认为该隐蔽工程未经检查认可即行覆盖，质量无保证。 5施工单位把地下室内防水工程分包给一专业防水施工单位施工，该分包单位未经资质验证认可即进场施工，并已进行了200m2的防水工程。 6

25、某层钢筋骨架正在进行焊接中，监理工程师检查发现有2人未经技术资质审查认可。 7某楼层一间办公室的钢门框经检查符合设计要求，日后检查发现门销已经焊接，门窗已经安装，门扇反向，经检查施工符合设计图纸要求。 问题 以上各项问题监理工程师应如何处理 16.某工程项目，业主与监理单位签订了施工阶段监理合同，与承包方签订了工程施工合同。施工合同规定：设备由业主供应，其他建筑材料由承包方采购。 施工过程是，承包方未经监理工程师事先同意，订购了一批钢材，钢材运抵施工现场后，监理工程师进行了检验，检验中发现承包方未能提交该批材料的产品合格证书、质量合格证书和材质化验单，且这些材料外观质量不好。 业主经与设计单位

26、商定，对主要装饰石料指定了材质、颜色和样品中，并向承包方推荐了厂家，承包方与生产厂家签订了购货合同，厂家将石料按合同采购量送达现场。进场时，经检查该批材料颜色有部分不符合要求，监理工程师通知承包方该批材料不得使用，承包方要求厂家将不符合要求的石料退换，厂家要求承包方支付退货运费，承包方不同意支付，厂家要求业主在应付承包方工程款中扣除上述费用。问题 1对上述钢材质量问题监理：工程师应如何处理为什么 2业主指定石料材质、颜色和样品是否合理 3监理工程师进行现场检查，对不符合要求的石料通知不许使用是否合理为什么 4承包方要求退换不符合要求的石料是否合理为什么 5厂家要求承包方支付退货运费，业主代扣退

27、货运费款是否合理为什么 6石料退货的经济损失应由谁负担为什么 17.某监理公司受业主委托，对某项目中的柴油机机体、缸盖、主轴承盖三大零件的流水自动线、组合机床、数控设备、物流设备等，进行从原材料采购把关到零件制造及装配调试、负荷、试车，以及外观包装质量直到进厂开箱、安装调试，实行全面的跟踪监理验收，以满足业主提出的质量目标要求。问题 1如何进行加工设备能力及状态的监理 2请说明质量监理控制点的类型及应如何应用。 3对特殊过程的监理要点是什么 4设备监理应如何实施设备的出厂验收 18.某政府投资兴建的国际会议中心工程项目，位于该市环境幽雅、风景优美的地区。该工程在项目已通过招标确定由某承包公司进

28、行施工总承包，并签订了施工合同，还与某监理公司签订了委托监理合同。监理机构在该工程项目实施中遇到了以下几种情况： 1该地区地质情况不良，且极为复杂多变，施工可能十分困难，为了保证工程质量，总承包商决定将基础工程施工分包给一个专业基础工程公司。 2整个工程质量标准要求极高，建设单位要求监理机构把住所使用的主要材料、设备进场的质量关。 3建设单位还要求监理机构对主要的工程施工，无论是钢筋混凝土主体结构，还是精美的装饰工程，都严格把好每一道工序施工的质量关，要达到合同规定的高标准和高质量的保证率。 4建设单位要求必须确保所使用的混凝土拌和料、砂浆材料和钢筋混凝土承重结构及承重焊缝的强度达到质量要求的

29、标准。 5在修建沟通该会议中心与该市市区和主干高速公路相衔接的高速公路支线的初期，监理工程师发现，分包该路基工程的施工队填筑中期的质量没有达到规定的质量要求。监理工程师指令暂停施工，并要求返工重做，但是承包方对此拖延，拒不进行返工，并通过有关方面“劝说”监理方同意不进行返工，双方僵局持续很久，影响了工程正常进展。 6在进行某层钢筋混凝土楼板浇筑混凝土施工过程中，土建监理工程师获悉该层楼板钢筋施工虽已经过监理工程师检查认可签证，但其中设计预埋的电气暗管却来通知电气监理工程师检查签证，此时混凝土已浇筑了全部工程量的五分之一。问题 1监理工程师进行施工过程质量控制的手段主要有哪几方面 2针对上述几种

30、情况，你认为监理工程师应当分别运用什么手段以保证质量请依次作出回答。 3为了保证作业质量，在出现什么情况下，总监理工程师有权行使质量控制权，下达停工令，及时进行质量控制 19.某监理单位承担了一工业项目的施工监理工作。经过招标，建设单位选择了甲、乙施工单位分别承担A、B标段工程的施工，并按照建设工程施工合同（示范文本）分别和甲、乙施工单位签订了施工合同。建设单位与乙施工单位在合同中约定，B标段所需的部分设备由建设单位负责采购。乙施工单位按照正常的程序将B标段的安装工程分包给丙施工单位。在施工过程中，发生了如下事件：事件一：建设单位在采购B标段的锅炉设备时，设备生产厂商提出由自己的施工队伍进行安

31、装更能保证质量，建设单位便与设备生产厂商签订了供货和安装合同，并通知了监理单位和乙施工单位。事件二：总监理工程师根据现场反馈信息及质量记录分析，对A标段某部位隐蔽工程的质量有怀疑，随即指令甲施工单位暂停施工，并要求剥离检验。甲施工单位称：该部位隐蔽工程已经专业监理工程师验收，若剥离检验，监理单位需赔偿由此造成的损失，并相应延长工期。事件三：专业监理工程师对B标段进场的配电设备进行检验时，发现由建设单位采购的某设备不合格，建设单位对该设备进行了更换，从而导致丙施工单位停工。因此，丙施工单位致函监理单位，要求补偿其被迫停工所遭受的损失，并延长工期。问题1请画出建设单位开始设备采购之前该项目各主体之

32、间的合同关系图。2在事件一中，建设单位将设备交由厂商安装的做法是否正确为什么3在事件一中，若乙施工单位同意由该设备生产厂商的施工队伍安装该设备，监理单位应该如何处理4在事件二中，总监理工程师的做法是否正确为什么试分析剥离检验的可能结果及总监理工程师相应的处理方法。5在事件三中，丙施工单位的索赔要求是否应该向监理单位提出为什么对该索赔事件应如何处理某监理单位承担了一工业项目的施工监理工作。经过招标，建设单位选择了甲、乙施工单位分别承担A、B标段工程的施工，并按照建设工程施工合同（示范文本）分别和甲、乙施工单位签订了施工合同。建设单位与乙施工单位在合同中约定，B标段所需的部分设备由建设单位负责采购

33、。乙施工单位按照正常的程序将B标段的安装工程分包给丙施工单位。在施工过程中，发生了如下事件：事件一：建设单位在采购B标段的锅炉设备时，设备生产厂商提出由自己的施工队伍进行安装更能保证质量，建设单位便与设备生产厂商签订了供货和安装合同，并通知了监理单位和乙施工单位。事件二：总监理工程师根据现场反馈信息及质量记录分析，对A标段某部位隐蔽工程的质量有怀疑，随即指令甲施工单位暂停施工，并要求剥离检验。甲施工单位称：该部位隐蔽工程已经专业监理工程师验收，若剥离检验，监理单位需赔偿由此造成的损失，并相应延长工期。事件三：专业监理工程师对B标段进场的配电设备进行检验时，发现由建设单位采购的某设备不合格，建设

34、单位对该设备进行了更换，从而导致丙施工单位停工。因此，丙施工单位致函监理单位，要求补偿其被迫停工所遭受的损失，并延长工期。问题1请画出建设单位开始设备采购之前该项目各主体之间的合同关系图。2在事件一中，建设单位将设备交由厂商安装的做法是否正确为什么3在事件一中，若乙施工单位同意由该设备生产厂商的施工队伍安装该设备，监理单位应该如何处理4在事件二中，总监理工程师的做法是否正确为什么试分析剥离检验的可能结果及总监理工程师相应的处理方法。5在事件三中，丙施工单位的索赔要求是否应该向监理单位提出为什么对该索赔事件应如何处理20.某施工单位通过投标，承揽了某建设单位项目的施工任务，由某监理单位对该工程实

35、行工程监理。该工程基础类型为墙下钢筋混凝土条形基础，局部筏形基础，结构形式为现浇剪力墙结构，楼板采用无黏结预应力混凝土。该施工单位缺乏预应力混凝土的施工经验，对该楼板无黏结预应力施工无把握。屋面防水应采用SBS改性沥青防水卷材，外墙面喷涂，内墙面和顶棚刮腻子喷大白，屋面保温采用憎水珍珠岩，外墙保温采用聚苯保温板。问题 1什么是质量控制点质量控制点设置的原则是什么如何对质量控制点进行质量控制该工程无黏结预应力混凝土是否应作为质量控制点为什么 2承包商对进场材料如何向监理报验 3为了保证该工程质量达到设计和规范要求，承包商对进场材料应采取哪些质量控制方法 4工程建设单位、设计单位、施工单位、监理单

36、位在施工阶段的质量控制目标是什么 5工程施工质量控制过程中，谁是自控主体谁是监控主体 21.某化工设备安装工程采用项目总承包模式进行建设，并由某设备监理公司承担监理任务，建设单位分别与设备安装工程公司和设备监理公司签订了工程合同。该设备监理公司在施工单位进行材料采购时，配备4名设备监理工程师实施现场监理。问题 1简要说明设备采购计划的内容。 2设备采购过程质量监理的任务是什么 3设备监理工程师在设备采购制造中注意的问题是什么 4在设备制造过程中应如何加强对不合格品的控制 22.某设备监理单位经过投标获得了某设备安装调试工程的监理任务，与雇主签订了设备监理委托合同，设备监理单位按照安装和调试的工

37、作顺序和质量形成时间，派出设备监理工程师对设备安装和调试的准备、过程和验收质量实施了监理。问题 1设备监理工程师在设备安装调试阶段应审核哪些方面 2在安装调试过程中，设备监理工程师应对每一个关键零件、部件、单机设备和成套设备的安装调试质量如何进行监控 3在设备安装调试验收过程，设备监理单位应负责哪些工作 23.试根据上述情况用流程图法对该工程承包进行风险识别，将有关的时间维、目标维和因素维的内容填于图1所示的三维分解图中。2对所列的各风险因素进行原因分析与说明。3针对上述风险说明应采取何种对策为宜试根据上述情况用流程图法对该工程承包进行风险识别，将有关的时间维、目标维和因素维的内容填于图1所示的三维分解图中。2对所列的各风险因素进行原因分析与说明。3针对上述风险说明应采取何种对策为宜24.试绘制排列图，并找出造成质量不合格的主要原因。 25.如果工作B、C、H要由一个专业调试组顺序调试，在不改变原调试进度计划总工期和工作关系的前提下，如何安排三项工作最合理此时该专业凋试组最少的工作间断时间为多少第27页 共27页第 27 页 共 27 页第 27 页 共 27 页第 27 页 共 27 页第 27 页 共 27 页第 27 页 共 27 页第 27 页 共 27 页第 27 页 共 27 页第 27 页 共 27 页第 27 页 共 27 页第 27 页 共 27 页