二级建造师考试_工程法规_练习题及答案_2022_共200题_第17套.pdf

《二级建造师考试_工程法规_练习题及答案_2022_共200题_第17套.pdf》由会员分享，可在线阅读，更多相关《二级建造师考试_工程法规_练习题及答案_2022_共200题_第17套.pdf（70页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、二级建造师考试_工程法规_练习题及答案_2022_共 200 题_第 17 套单选题1.下列关于联合体承包工程，表述正确的是( )。A)联合体组成独立法人B)联合体中标的，应资质高的一方与招标人签订合同C)联合体中各单位资质等级不同时，应以资质等级高的单位的业务许可范围承包工程D)联合体各方对承包合同的履行承担连带责任答案:D解析:由两个以上具备承包资格的单位可共同组成非法人的联合体。 建筑法规定，两个以上不同资质等级的单位实行联合共同承包的，应当按照资质等级低的单位的业务许可范围承揽工程。 招标投标法规定，联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。 建

2、筑法也规定，共同承包的各方对承包合同的履行承担连带责任。故选项 D 正确。单选题2.甲公司委托乙方购买 325#水泥，并预付给乙方部分货款，但乙方买回的水泥标号为 425#，则()。A)甲方无权拒绝接收，并应当支付全部货款B)甲方无权拒绝接收，但有权要求退还部分货款C)甲方有权拒绝接收，但无权要求返还预付款D)甲方有权拒绝接收，并要求返还预付款答案:D解析:单选题3.建设工程安全生产管理条例规定，工程()应当审查施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案是否符合工程建设强制性标准。A)设计单位B)监理单位C)勘察单位D)施工单位答案:B解析:本题考核的是工程监理单位的安全责任。 建设工程安全

3、生产管理条例规定，工程监理单位应当审查施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案是否符合工程建设强制性标准。单选题4.施工单位偷工减料，降低工程质量标准，导致整栋建筑倒塌，12 名工人被砸死。该行为涉嫌触犯()。A)重大责任事故罪B)重大劳动安全事故罪C)工程重大安全事故罪D)以其他方式危害公共安全罪答案:C解析:违反国家规定，降低工程质量标准，造成重大安全事故，触犯工程重大安全事故罪。单选题5. 建设单位于 2018 年 1 月 15 日申请领取了施工许可证，但因受政策风险影响，工程于 2019 年 1月 22 日才决定开工，则建设单位（ ） 。A)向发证机关报告后即可开工B)应向发证机关

4、申请施工许可证延期C)应当报发证机关重新核验施工许可证D)应向发证机关重新申请领取施工许可证答案:D解析:建设单位应当自申领施工许可证之日起 3 个月内开工。 因故不能按期开工的，应当向发证机关申请延期；延期以两次为限，每次不超过 3 个月。既不开工又不申请延期或者超过延期时限的，施工许可证自行废止。本题中，超过 9 个月，因此决定开工后，应当重新办理施工许可证。本题中根本不存在中止施工和恢复施工的问题， 而是施工单位申领施工许可证后法定开工期限。单选题6.下列关于建筑业企业资质申请的表述中，正确的是( )。A)首次申请建筑业企业资质，不考核企业工程业绩，其资质等级按最低资质等级核定B)增项申

5、请建筑业企业资质，考核原有资质范围内已有的工程业绩C)已取得工程设计资质的企业首次申请同类别建筑业企业资质，其所申请的资质等级可高于现有的工程设计资质等级D)刚注册设立的建筑业企业，在资质等级未定的情况下，可先挂靠一家同类企业承包工程答案:A解析:A、B、C、D 选项表述了企业资质申请中常见的四种情况，其中 A 选项符合规定，即首次申请时不考核工程业绩，但以最低等级核定，因此，B 选项显然错误。C 选项错在高于二字上，应为不得超过现有工程设计资质等级。D 选项错在挂靠二字上。单选题7.下列行为中， 不必将建筑物及其占有范围内的建设用地使用权一并处分的是()。A)转让B)抵押C)出资入股D)投保

6、火灾险答案:D解析:本题考查的是与土地相关的物权。建设用地使用权转让、互换、出资、赠与或者抵押，应当满足三个条件：(1)当事人应采用书面形式订立合同，期限不得超过建设用地使用权的剩余年限;(2)应向登记机关申请变更登记;(3)附着其上的建筑物等一并处分。单选题8.根据环境噪声污染防治法的规定，在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内，不能在夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业的是()作业。A)抢工期B)抢险C)抢修D)生产工艺要求必须连续答案:A解析:本题考核的是禁止夜间进行产生环境噪声污染施工作业的规定。 环境噪声污染防治法规定，在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内，禁止夜间进行产生环境噪声污染的

7、建筑施工作业，但抢修、抢险作业和因生产工艺上要求或者特殊需要必须连续作业的除外。因特殊需要必须连续作业的，必须有县级以上人民政府或者其有关主管部门的证明。以上规定的夜间作业，必须公告附近居民。单选题9.某项目分期开工建设， 开发商二期工程 3、 4 号楼仍然复制使用一期工程的施工图纸。 施工时施工单位发现该图纸使用的 02 标准图集现已废止， 施工单位的正确做法是( )。A)继续按图施工B)按现行图集套改后继续施工C)及时向相关单位提出修改建议D)由施工单位技术人员修改图纸答案:C解析:根据建设工程质量管理条例的规定：施工单位必须按照工程设计图纸和施工技术标准施工，不得擅自修改工程设计，不得偷

8、工减料。施工单位在施工过程中发现设计文件和图纸有差错的，应当及时提出意见和建议。故选项 C 正确。单选题10.建筑企业对一审判决不服，则( )。A)不可以再上诉B)应当在判决书送达之日起 10 日内上诉C)应当在判决书送达之日起 15 日内上诉D)行政处罚机构也可以根据一审判决或行政复议结果申请人民法院强制执行答案:C解析:我国实行二审终审制。 当事人不服人民法院第一审判决的， 有权在判决书送达之日起 15 日内提起上诉;不服人民法院第一审裁定的，有权在裁定书送达之日起 10 日内提起上诉。单选题11.甲用人单位自用工之日至今 6 个月的时间里仍未与劳动者孙某订立书面劳动合同， 其中劳动者孙某

9、的月薪为 4000 元。 则用人单位应当向劳动者每月支付()元的工资。A)6000B)8000C)10000D)12000答案:B解析:用人单位自用工之日起超过 1 个月不满 1 年未与劳动者订立书面劳动合同的，应当向劳动者每月支付 2 倍的工资。单选题12.孙某与甲公司签订了为期 2 年的劳动合同，月工资 2000 元。期满终止合同时，甲公司未向孙某提出以不低于原工资标准续订劳动合同，甲公司应向孙某支付的经济补偿金额为()元。A)1000B)2000C)3000D)4000答案:D解析:本题考查终止劳动合同后的经济补偿。 经济补偿按劳动者在本单位工作的年限，每满 1 年支付 1 个月工资的标

10、准向劳动者支付。6 个月以上不满 1 年的，按 1年计算，不满 6 个月的，向劳动者支付半个月工资标准的经济补偿，本题中孙某工作满 2 年，应支付 2 个月的工资作为补偿。即经济补偿金=20002=4000(元)。单选题13.部门规章的制订主体是()。A)全国人民代表大会B)全国人民代表大会常务委员会C)国务院D)国务院各部委答案:D解析:国务院各部、委员会、中国人民银行、审计署和具有行政管理职能的直属机构，可以制订规章。单选题14.按照建设工程合约约定， 某建设单位应于工程验收合格交付后两个月内付清工程款。2013 年 9 月 1 日，该工程经验收合格交付使用，但建设单位迟迟不予支付工程款。

11、施工单位经过内部商量后决定要通过诉讼的方式解决纠纷，下列情形会使诉讼时效中止的是( )。A)2014 年 8 月，施工单位所在地发生强烈地震，一个月后恢复生产B)2015 年 6 月，施工单位所在地发生强烈地震，一个月后恢复生产C)2015 年 7 月，施工单位法定代表人生病住院，一个月后痊愈出院D)2014 年 7 月，建设单位付清了所有的工程款答案:B解析:诉讼时效最后 6 个月， 因不可抗力或其他障碍不得行使请求权的， 时效中止。本题时效从知道自身利益受损时开始，即 2013 年 11 月 1 日起算，A 事件发生在时效前 18 个月， 不适用中止， B 正确， C 事件不属于“其他障碍

12、不能行使请求权”，D 事件属于中断。单选题15.按照工程建设项目招标范围和规模标准规定的规定，关于必须招标范围内的工程，达到下列规模必须招标的是()。A)施工单项合同估算价 150 万元B)工程监理单项合同估算价 60 万元C)工程设计单项合同估算价 40 万元D)重要材料采购单项合同估算价 50 万元答案:B解析:本题考核的是建设工程必须招标的规模标准。 按照 工程建设项目招标范围和规模标准规定 ，必须招标范围内的各类工程建设项目，达到下列标准之一的，必须进行招标： (1)施工单项合同估算价在人民币 200 万元以上的;(2)重要设备、 材料等货物的采购，单项合同估算价在人民币 100 万元

13、以上的;(3)勘察、设计、监理等服务的采购， 单项合同估算价在人民币 50 万元以上的;(4)单项合同估算价低于第(1)，(2)、(3)项规定的标准，但项目总投资额在人民币 3000 万元以上的。单选题16.招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改的时间是()。A)提交投标文件截止时间前B)自招标文件开始发售之日起至投标人提交投标文件截止之日止， 最短不得少于 20日C)提交投标文件截止时间至少 15 日前D)停止出售招标丈件之日起，最短不得少于 5 个工作日答案:C解析:本题考查招标文件的澄清或者修改。 招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改的， 应当在招标文件要求提交投标文件

14、截止时间至少 15 日前， 以书面形式通知所有招标文件收受人，C 正确。单选题17.工伤职工的下列情形，不停止享受工伤保险待遇的是()。A)丧失享受待遇条件的B)拒不接受劳动能力鉴定的C)拒绝治疗的D)拒绝上班的答案:D解析:本题考查工伤保险待遇。 工伤职工有下列情形之一的， 停止享受工伤保险待遇：(1)丧失享受待遇条件的;(2)拒不接受劳动能力鉴定的;(3)拒绝治疗的。单选题18.以下属于建造师不予注册情形的是( )。A)张某于 2011 年 6 月被吊销注册证书，2014 年 3 月份申请注册B)范某申请注册时，已年满 62 周岁C)何某因故意伤害，判处 1 年半有期徒刑，现正在缓刑期间D

15、)齐某同时受聘于两个建筑企业答案:C解析:注册建造师管理规定中规定，申请人有下列情形之一的，不予注册：(1)不具有完全民事行为能力的;(2)申请在两个或者两个以上单位注册的;(3)未达到注册建造师继续教育要求的;(4)受到刑事处罚，刑事处罚尚未执行完毕的;(5)因执业活动受到刑事处罚，自刑事处罚执行完毕之日起至申请注册之日止不满 5 年的;(6)因前项规定以外的原因受到刑事处罚，自处罚决定之日起至申请注册之日止不满 3 年的;(7)被吊销注册证书，自处罚决定之日起至申请注册之日止不满 2 年的;(8)在申请注册之日前 3 年内担任项目经理期间，所负责项目发生过重大质量和安全事故的;(9)申请人

16、的聘用单位不符合注册单位要求的;(10)年龄超过 65 周岁的;(11)法律、法规规定不予注册的其他情形。单选题19.某地方建设行政管理部门于 2014 年 10 月 10 日针对某建筑设计单位不按照建筑工程质量进行设计做出给予其吊销资质证书的处罚决定，建筑公司于 2014 年 10 月15 日收到该处罚通知，建筑公司对此不服的话最迟应于( )前提起行政复议。A)2014 年 10 月 23 日B)2014 年 11 月 15 日C)2014 年 12 月 15 日D)2014 年 12 月 14 日答案:D解析:行政复议法第 9 条规定，公民、法人或者其他组织认为具体行政行为侵犯其合法权益的

17、，可以自知道该具体行政行为之日起 60 日内提出行政复议申请;但是法律规定的申请期限超过 60 日的除外。单选题20.甲公司向乙公司购买 100t 水泥。后甲通知乙需要更改购买数量，但一直未明确具体数量。交货期届至，乙将 1OOt 水泥交付给甲，甲拒绝接受，理由是已告知要变更合同。关于双方合同关系的说法，正确的是()。A)甲可根据实际情况部分接收B)乙承担损失C)甲拒绝接受，应承担违约责任D)双方合同已变更，乙送货构成违约答案:C解析:本题考核的是对合同变更内容约定不明确的推定。 合同变更的内容必须明确约定。如果当事人对于合同变更的内容约定不明确，则将被推定为未变更。任何一方不得要求对方履行约

18、定不明确的变更内容。单选题21.合同法强调合同自愿，充分尊重当事人意愿，但下列事项不享有自愿选择自由的是()。A)约定违约责任的未担B)选择合同相对人C)任意约定定金数额D)决定合同的主要内容答案:C解析:定金是指当事人双方为了担保债务的履行， 约定由当事人一方先行支付给对方一定数额的货币作为担保。定金的数额由当事人约定，但不得超过主合同标的额的 20%。单选题22.关于建设工程质量管理条例规定的正常使用条件下建设工程最低保修期限，下列表述正确的是( )。A)供热与供冷系统为 2 年B)给排水管道为 5 年C)房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程为 50 年D)外墙面的防渗漏为 5 年答案:D

19、解析:建设工程质量管理条例规定，在正常使用条件下，建设工程的最低保修期限为：(1)基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限;(2)屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为 5 年;(3)供热与供冷系统，为 2 个采暖期、供冷期;(4)电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，为 2 年。其他项目的保修期限由发包方与承包方约定。单选题23.根据民用建筑节能条例第 16 条的规定，未经()签字，墙体材料、保温材料、门窗、釆暖制冷系统和照明设备不得在建筑上使用或者安装，施工单位不得进行下一道工序的施工。A)施工单位的主要负责人B)施工

20、单位的项目负责人C)监理工程师D)总监理工程师答案:C解析:墙体、 屋面的保温工程施工时， 监理工程师应当按照工程监理规范的要求，釆取旁站、巡视和平行检验等形式实施监理。未经监理工程师签字，墙体材料、保温材料、门窗、釆暖制冷系统和照明设备不得在建筑上使用或者安装，施工单位不得进行下一道工序的施工。单选题24.某建筑设计单位未按照建筑工程质量、 安全标准进行设计的， 受到当地建设行政主管部门的处罚。在对其的处罚项目中，不属于行政处罚的是( )。A)处 10 万元以上 30 万元以下的罚款B)责令停业整顿C)降低资质等级D)构成犯罪的，依法追究刑事责任答案:D解析:常见的行政处罚为警告、罚款、没收

21、违法所得、取消投标资格、责令停止施工、责令停业整顿、降低资质等级、吊销资质证书等。依法追究刑事责任不属于行政处罚的范畴。故选项 D 正确。单选题25.建设工程施工合同发包人的主要义务不包括（ ） 。A)及时验收工程B)支付工程价款C)及时检查隐蔽工程D)不得转包答案:D解析:发包人的主要义务包括： （1）不得违法发包。 合同法规定，发包人不得将应当由一个承包人完成的建设工程肢解成若干部分发包给几个承包人。 （2）提供必要施工条件。发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并有权要求赔偿停工、窝工等损失。 （3）及时检查隐蔽工程。隐蔽工程在隐蔽

22、以前，承包人应当通知发包人检查。发包人没有及时检查的，承包人可以顺延工程日期，并有权要求赔偿停工、窝工等损失。（4）及时验收工程。建设工程竣工后，发包人应当根据施工图纸及说明书、国家颁发的施工验收规范和质量检验标准及时进行验收。 （5）支付工程价款。发包人应当按照合同约定的时间、地点和方式等，向承包人支付工程价款。单选题26.某施工承包商与设备租赁公司签订了施工机械租赁合同， 则承包商应要求该设备租赁公司提供下列选项中除( )之外的文件。A)生产厂家的制作许可证B)出厂的产品合格证明C)机械燃油消耗定额证明D)具有资质检验检测机构出具的安全性能检测合格证明答案:C解析:建设工程安全生产管理条例

23、 规定， 出租的机械设备和施工机具及配件，应当具有生产(制造)许可证、产品合格证。出租单位应当对出租的机械设备和施工机具及配件的安全性能进行检测，在签订租赁协议时，应当出具检测合格证明。禁止出租检测不合格的机械设备和施工机具及配件。单选题27. 根据行政复议法 ，当事人认为具体行政行为侵犯其合法权益的，可以自知道该具体行政行为之日起()日内提出行政复议申请。A)10B)15C)30D)60答案:D解析:行政复议法第九条规定，公民、法人或者其他组织认为具体行政行为侵犯其合法权益的，可以自知道该具体行政行为之日起 60 日内提出行政复议申请;但是法律规定的申请期限超过 60 日的除外。 因不可抗力

24、或者其他正当理由耽误法定申请期限的，申请期限自障碍消除之日起继续计算。单选题28.关于货运合同法律特征的表述中，不正确定的是()。A)货运合同是有偿合同B)货运合同的标的是运输行为C)货运合同是实践合同D)货运合同当事人的特殊性答案:C解析:本题考核的是货运合同的法律特征。货运合同具有以下法律特征：(1)货运合同是双务、有偿合同;(2)货运合同的标的是运输行为;(3)货运合同是诺成合同;(4)货运合同当事人的特殊性。单选题29.施工企业购买材料设备后交付承运人运输， 未按约定给付承运费用时， 承运人有权扣留足以清偿其所欠运费的货物，承运人行使的是()。A)抵押权B)质权C)留置权D)所有权答案

25、:C解析:本题考查的是留置权。留置权是基于保管合同、仓储合同、运输合同、加工承揽合同发生的债权。单选题30.行政责任的承担方式包括行政处罚和( )。A)行政复议B)行政处分C)行政赔偿D)行政许可答案:B解析:行政责任是指违反有关行政管理的法律法规规定，但尚未构成犯罪的行为，依法应承担的行政法律后果，包括行政处罚和行政处分。单选题31.关于民事诉讼上诉的说法，正确的是( )。(2016.29)A)上诉期为 10 日B)上诉时应当递交上诉书C)上诉状应当向第二审人民法院提出D)当事人向原审人民法院上诉的，原审法院应当受理答案:B解析:A、D 选项错误，当事人不服地方人民法院第一审判决的，有权在判

26、决书送达之日起 15 日内向上一级人民法院提起上诉;不服地方人民法院第一审裁定的，有权在裁定书送达之日起 10 日内向上一级人民法院提起上诉。B 选项正确，当事人提起上诉，应当递交上诉状。C 选项错误，上诉状应当通过原审法院提出，并按照对方当事人的人数提出副本。当事人直接向第二审人民法院上诉的，第二审人民法院应 当在 5 日内将上诉状移交原审人民法院。单选题32. 根据劳动合同法 ，下列关于劳动合同变更的说法中，错误的是()A)劳动合同变更需经过用人单位与劳动者协商一致B)必须在劳动合同依法订立后，合同没有履行或尚未履行完毕之前的有效时间内进行劳动合同变更C)变更后的劳动合同文本由用人单位和劳

27、动者各执一份D)劳动合同变更一般采用书面形式答案:D解析:劳动合同法第三十五条规定，用人单位与劳动者协商一致，可以变更劳动合同约定的内容。变更劳动合同，应当采用书面形式。变更后的劳动合同文本由用人单位和劳动者各执一份。 变更劳动合同时应当注意： (1)必须在劳动合同依法订立之后，在合同没有履行或者尚未履行完毕之前的有效时间内进行;(2)必须坚持平等自愿、协商一致的原则，即须经用人单位和劳动者双方当事人的同意;(3)不得违反法律法规的强制性规定;(4)劳动合同的变更须采用书面形式。单选题33.甲某与某建筑施工企业签订了劳动合同， 其劳动合同期限为 6 个月， 则甲的试用期应在()的期间范围内确定

28、。A)15 日B)1 个月C)2 个月D)3 个月答案:B解析:单选题34.下列关于承揽合同法律特征的表述中，正确的是( )。A)承揽合同的标的包括加工、定作、修理、复制、测试、检验等工作及其成果B)承揽人和定作人的权利义务没有对应关系C)为确保标的物的质量，定作人必须管理承揽人的工作过程D)在确保标的物质量的前提下，承揽人有权将承揽的工作交由第三人完成答案:A解析:合同法规定，承揽合同是承揽人按照定作人的要求完成工作，交付工作成果，定作人给付报酬的合同。承揽包括加工、定作、修理、复制、测试、检验等工作。单选题35. 根据文物保护法实施条例 ，承担文物保护单位的修缮、迁移、重建工程的单位，应当

29、取得()A)建设行政主管部门发给的建设工程规划许可证和文物行政主管部门发给的相应等级的文物保护工程资质证书B)建设行政主管部门发给的施工许可证和文物行政主管部门发给的文物保护工程资质证书C)文物行政主管部门发给的相应等级的文物保护工程资质证书和环境保护行政主管部门批准的环境影响评价报告书D)文物行政主管部门发给的相应等级的文物保护工程资质证书和建设行政主管部门发给的相应等级的资质证书答案:D解析:文物保护法实施条例 第十五条规定， 承担文物保护单位的修缮、 迁移、重建工程的单位，应当同时取得文物行政主管部门发给的相应等级的文物保护工程资质证书和建设行政主管部门发给的相应等级的资质证书。其中，不

30、涉及建筑活动的文物保护单位的修缮、迁移、重建，应当由取得文物行政主管部门发给的相应等级的文物保护工程资质证书的单位承担。单选题36.建筑工程施工许可管理办法规定，工程投资额在()万元以下或者建筑面积在 300m2 以下的建筑工程，可以不申请办理施工许可证。A)30B)80C)50D)100答案:A解析:本题考核的是限额以下的小型工程。 建筑工程施工许可管理办法 规定，工程投资额在 30 万元以下或者建筑面积在 300 平方米以下的建筑工程， 可以不申请办理施工许可证。单选题37.某工程公司法定代表人授权其合约部经理李某签订某工程设计合同， 该行为属于（ ） 。A)法定代理B)委托代理C)表见代

31、理D)特别代理答案:B解析:委托代理按照被代理人的委托行使代理权。 因委托代理中， 被代理人是以意思表示的方法将代理权授予代理人的，故又称“意定代理”或“任意代理”。单选题38.关于建设单位的质量责任和义务，下列行为不符合建设工程质量管理条例规定的是()。A)应当依法将施工图送审B)不得任意压缩合同工期C)进行装修时不得变动建筑主体和承重结构D)不得将建设工程肢解发包答案:C解析:本题考查建设单位的质量责任和义务。根据建设工程质量管理条例 ，建设单位的质量责任和义务主要包括： 依法对工程进行发包的责任;依法对材料设备进行招标的责任;提供原始资料的责任;不得干预投标人的责任;送审施工图的责任;委

32、托监理的责任;确保提供的物资符合要求的责任;不得擅自改变主体和承重结构进行装修的责任;依法组织竣工验收的责任。综上，本题选 C，因为建设单位并不是不能改变主体和承重结构进行装修，而是要依法进行，具体是指：涉及建筑主体和承重结构变动的装修工程，建设单位应当在施工前委托原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出设计方案;没有设计方案的，不得施工。单选题39.招标人可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。 澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，招标人应当在投标截止时间至少()日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。A)3B)5C)10D)15答案:D解析:单选题40.某招标单位

33、于 2015 年 5 月 1 日向中标人发出了中标通知书，双方于 2015 年 5月 15 日签订了施工合同。根据法律规定，招标人应当在( )前退还其他投标人的投标保证金。A) 2015 年 5 月 5 日B) 2015 年 5 月 20 日C) 2015 年 5 月 25 日D) 2015 年 6 月 1 日答案:B解析:招标人最迟应当在书面合同签订后 5 日内向中标人和未中标的投标人退还投标保证金及银行同期存款利息。单选题41.对于应当招标的工程建设项目，经批准可以不采用招标发包的情形是( )。A)拟公开招标的费用与项目价值相比，不值得B)当地投标企业较少C)施工主要技术采用特定专利或者专

34、用技术D)受自然地域限制的答案:C解析:招标投标法实施条例还规定，除招标投标法规定可以不进行招标的特殊情况外，有下列情形之一的，可以不进行招标：(1)需要采用不可替代的专利或者专有技术;(2)采购人依法能够自行建设、生产或者提供;(3)已通过招标方式选定的特许经营项目投资人依法能够自行建设、生产或者提供;(4)需要向原中标人采购工程、货物或者服务，否则将影响施工或者功能配套要求;(5)国家规定的其他特殊情形。单选题42.施工企业因下列情形提起行政诉讼，人民法院不予受理的是()。A)对吊销其资质证书不服的B)对查封其财产不服的C)认为行政机关侵犯其中标权利的D)认为某省人民政府制定的规章违法的答

35、案:D解析:本题考核的是行政诉讼受案范围。 行政诉讼法规定，人民法院受理公民、法人和其他组织对下列具体行政行为不服提起的诉讼：(1)对拘留、罚款、吊销许可证和执照、 责令停产停业、 没收财物等行政处罚不服的;(2)对限制人身自由(如强制隔离、强制约束)或者对财产的查封、扣押、冻结等行政强制措施不服的;(3)认为行政机关侵犯法律规定的经营自主权的;(4)认为符合法定条件申请行政机关颁发许可证和执照， 行政机关拒绝颁发或者不予答复的;(5)申请行政机关履行保护人身权、 财产权的法定职责， 行政机关拒绝履行或者不予答复的;(6)认为行政机关没有依法发给抚恤金的(如伤残抚恤金、 遗属抚恤金、 福利金、

36、救济金等);(7)认为行政机关违法要求履行义务的(如财产义务、行为义务，典型表现为乱收费、乱摊派);(8)认为行政机关侵犯其他人身权、 财产权的;(9)法律、 法规规定可以提起行政诉讼的其他行政案件。但是，人民法院不受理公民、法人或者其他组织对下列事项提起的诉讼：(1)国防、外交等国家行为;(2)行政法规、规章或者行政机关制定、发布的具有普遍约束力的决定、命令;(3)行政机关对行政机关工作人员的奖惩、任免等决定;(4)法律规定由行政机关最终裁决的具体行政行为。单选题43.关于施工现场带班制度，错误的有()。A)施工企业负责人要定期带班检查，每月检查时间不少于其工作日的 20%B)施工企业负责人

37、要定期带班检查，并在企业和工程项目存档备查C)对于有分公司的集团，集团负责人可书面委托工程所在地分公司负责人带班检查D)工程项目出现险情时，企业负责人应到现场监督项目进行整改，及时消除险情和隐患答案:A解析:建筑施工企业负责人要定期带班检查，每月检查时间不少于其工作日的25%：带班制度属于新增内容。单选题44.一般情况下，勘察设计文件都是勘察设计单位接受建设单位委托创作的委托作品。如果勘察设计单位与建设单位未就该委托作品著作权的归属做出约定，则该委托作品的著作权属于()。A)勘察设计单位B)建设单位C)勘察设计单位与建设单位共有D)由双方重新约定答案:A解析:受委托创作的作品， 著作权的归属由

38、委托人和受托人通过合同约定， 未做明确约定或者没有订立合同的，著作权属于受托人。单选题45.根据环境噪声污染防治法的规定，在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内，不能在夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业的是()作业。A)抢工期B)抢险C)抢修D)生产工艺要求必须连续答案:A解析:本题考核的是禁止夜间进行产生环境噪声污染施工作业的规定。 环境噪声污染防治法规定，在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内，禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业，但抢修、抢险作业和因生产工艺上要求或者特殊需要必须连续作业的除外。因特殊需要必须连续作业的，必须有县级以上人民政府或者其有关主管部门的证明。以上规定的夜间作业

39、，必须公告附近居民。单选题46.某建筑工程在城市住宅区内， 主体结构施工阶段建筑公司拟进行混凝土浇筑， 使用的机械设备可能产生噪声污染， 建筑公司必须在浇筑施工( )日以前向工程所在地县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门申报该工程的相关情况。A) 3B) 5C) 10D) 15答案:D解析:单选题47.根据我国合同法的规定，下列情形中，权利人不享有法定解除权的是()。A)运输建材的货车途中遭遇洪水，货物全部变质B)施工过程中，承包人不满工程师的指令，将全部工人和施工机械撤离现场C)发包人拒不支付工程款，双方又不能达成延期付款协议D)施工单位夜间施工扰民，被行政主管部门责令停工，致使工期延误

40、答案:D解析:本题考核的是法定解除合同。 合同法规定，有下列情形之一的，当事人可以解除合同：(1)因不可抗力致使不能实现合同目的;(2)在履行期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务;(3)当事人一方延迟履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行;(4)当事人一方延迟履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的;(5)法律规定的其他情形。单选题48.甲建筑材料公司聘请王某担任推销员，双方签切劳动合同，约定劳动试用期 6个月，6 个月后再根据王某工作情况，确定劳动合同期限，下列选项中表述正确的是()。A)甲建筑材料公司与王某订立的劳动合同属于无固定期限合同B)王某的工

41、作不满一年，试用期不得超过 1 个月C)劳动合同的试用期不得超过 6 个月，所以王某的试用期是成立的D)试用期是不成立的，6 个月应为劳动合同期限答案:D解析:根据劳动合同法第 19 条的规定：“劳动合同期限 3 个月以上不满 1年的， 试用期不得超过 1 个月;劳动合同期限 1 年以上不满 3 年的， 试用期不得超过2 个月;3 年以上固定期限和无固定期限的劳动合同，试用期不得超过 6 个月。试用期包含在劳动合同期限内。劳动合同仅约，定试用期的，试用期不成立，该期限为劳动合同期限。”选项 D 符合劳动合同法 。单选题49.下列关于投标文件提交的说法中，正确的是（ ） 。A)不按要求密封的投标

42、文件，招标人检查无误后可以签收B)招标人收到投标文件后，应检查投标文件的组成内容是否符合要求C)招标人收到的有效投标文件少于 5 份的，应当重新招标D)投标人不按招标文件要求提交投标保证金的，其投标文件应被否决答案:D解析:A 选项错误：未通过资格预审的申请人提交的投标文件，以及逾期送达或者不按照招标文件要求密封的投标文件，招标人应当拒收。B 选项错误：招标人收到投标文件后，应当签收保存，不得开启。C 选项错误：投标人少于 3 个的，招标人应当依法重新招标。单选题50.根据建筑业企业资质管理规定 ，不属于建筑业企业资质序列的是()。A)施工总承包B)专业分包C)专业承包D)劳务分包答案:B解析

43、:本题考查的是施工企业的资质序列、类别和等级。建筑业企业资质序列：施工总承包资质、专业承包资质、施工劳务资质。单选题51.下列关于仲裁与诉讼特点的表述，错误的有（ ） 。A)仲裁的程序相对灵活，诉讼的程序较严格B)仲裁以不公开审理为原则，诉讼则以不公开审理为例外C)仲裁实行一裁终局制，诉讼实行两审终审制D)仲裁机构由双方协商确定，管辖人民法院则不能由双方约定答案:D解析:合同的当事人可以在书面合同中协议选择被告住所地、 合同履行地、 合同签订地、原告住所地、 标 的物所在地等与争议有实际联系的地点的人民法院管辖， 但不得违反本法对级别管辖和专属管辖的规定。 “与争议 有实际联系的地点”还包括侵

44、犯物权或者知识产权等财产权益的行为发生地等。单选题52.按照建筑法的规定，()可以规定实行强制监理的建筑工程的范围。A)国务院B)省级建设行政主管部门C)省级环境保护主管部门D)国家安全生产监督管理行政主管部门答案:A解析:本题考核的是强制监理的建筑工程的范围。按照建筑法的规定，国务院可以规定实行强制监理的建筑工程的范围。单选题53.根据劳动法 ，用人单位应当对其进行定期健康检查的是()。A)年满 16 周岁未满 18 周岁的劳动者B)年满 10 周岁未满 16 周岁的劳动者C)女工D)在校学生进行勤工俭学者答案:A解析:劳动法规定，对于未成年工要定期进行健康检查，未成年工指的是满 16 周岁

45、未满 18 周岁的劳动者。单选题54.施工企业因下列情形提起行政诉讼，人民法院不予受理的是()。A)对吊销其资质证书不服的B)对查封其财产不服的C)认为行政机关侵犯其中标权利的D)认为某省人民政府制定的规章违法的答案:D解析:本题考核的是行政诉讼受案范围。 行政诉讼法规定，人民法院受理公民、法人和其他组织对下列具体行政行为不服提起的诉讼：(1)对拘留、罚款、吊销许可证和执照、 责令停产停业、 没收财物等行政处罚不服的;(2)对限制人身自由(如强制隔离、强制约束)或者对财产的查封、扣押、冻结等行政强制措施不服的;(3)认为行政机关侵犯法律规定的经营自主权的;(4)认为符合法定条件申请行政机关颁发

46、许可证和执照， 行政机关拒绝颁发或者不予答复的;(5)申请行政机关履行保护人身权、 财产权的法定职责， 行政机关拒绝履行或者不予答复的;(6)认为行政机关没有依法发给抚恤金的(如伤残抚恤金、 遗属抚恤金、 福利金、救济金等);(7)认为行政机关违法要求履行义务的(如财产义务、行为义务，典型表现为乱收费、乱摊派);(8)认为行政机关侵犯其他人身权、 财产权的;(9)法律、 法规规定可以提起行政诉讼的其他行政案件。但是，人民法院不受理公民、法人或者其他组织对下列事项提起的诉讼：(1)国防、外交等国家行为;(2)行政法规、规章或者行政机关制定、发布的具有普遍约束力的决定、命令;(3)行政机关对行政机

47、关工作人员的奖惩、任免等决定;(4)法律规定由行政机关最终裁决的具体行政行为。单选题55.关于留置的说法，正确的是()。A)留置的标的是不动产B)不转移对物的占有是留置与质押的显著区别C)留置权人负有妥善保管留置财产的义务D)置物留置期间债权人不能与债务人协议处理留置物答案:C解析:本题考查的是留置权。留置是指债权人按照合同约定占有债务人的动产，债务人不按照合同约定的期限履行债务的，债权人有权以该财产折价或者以变卖、拍卖该财产的价款优先受偿的担保方式。单选题56. 下列关于施工总承包单位和分包单位安全生产责任的说法中，错误的是()A)建设工程实行施工总承包的，由总承包单位对施工现场的安全生产负

48、总责B)总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的，分包合同中应当明确各自的安全生产方面的权利、义务C)总承包单位和分包单位对分包工程的安全生产承担连带责任.D)分包单位不服从总承包单位的安全生产管理导致生产安全事故的，总承包单位不承担责任答案:D解析:建设工程安全生产管理条例第二十四条规定，建设工程实行施工总承包的，由总承包单位对施工现场的安全生产负总责。总承包单位应当自行完成建设工程主体结构的施工。总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的，分包合同中应当明确各自的安全生产方面的权利、义务。总承包单位和分包单位对分包工程的安全生产承担连带责任。分包单位应当服从总承包单位的安全生产管理，分包单位

49、不服从管理导致生产安全事故的，由分包单位承担主要责任。记忆难度：容易(0)一般(1)难(0) 笔 记：单选题57.下列关于仲裁程序的表述，与我国仲裁法规定不一致的是()。A)仲裁应当开庭进行，当事人可以约定不开庭B)仲裁不公开进行，但如不涉及国家秘密，当事人也可以约定公开进行C)对仲裁庭的组成，当事人可以约定由 3 名仲裁员组成仲裁庭D)在仲裁过程中，双方和解的，可以要求仲裁机构制作调解书答案:D解析:本题考查仲裁程序。 仲裁法规定，当事人申请仲裁后，可以自行和解，当事人达成和解协议的，可以请求仲裁庭根据和解协议做出裁决书，也可以撤回仲裁申请，D 错误。仲裁开庭审理不公开进行，当事人协议公开的

50、，可以公开进行，但涉及国家秘密的除外，A、B 均正确。故选 D。单选题58.按照全国建筑市场各方主体不良行为记录认定标准 ，下列选项中属于施工单位承揽业务不良行为的是（ ） 。A)串通投标B)偷工减料C)未取得资质证书承揽工程D)出借、转让资质证书答案:A解析:按照全国建筑市场各方主体不良行为记录认定标准 ，偷工减料属于工程质量不良行为；出借、转让资质证书属于资质不良行为；恶意拖欠或克扣劳动者工资属于拖欠工程款或工人工资不良行为。故 BCD 选项不符合本题题意。本题只有 A 选项正确。单选题59. 下列关于未成年工劳动保护的说法中，错误的是()A)用人单位应当对未成年工定期进行健康检查B)用人