钢结构工程承包合同范本汇编.docx

《钢结构工程承包合同范本汇编.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《钢结构工程承包合同范本汇编.docx（21页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、钢结构工程承包合同范本钢结构工程承包合同范本1 总承包单位： 分包单位： 根据中华人民共和国经济合同法和建筑安装工程承包合同条例的原则，结合本工程详细状况，甲、乙双方协商签定本施工合同并一样确认以下条款内容： 第1条 工程概况 1.1 工程名称： 1.2 工程地点： 1.3 工程面积：钢结构部分 平方米 1.4 工程内容：钢结构及维护和保温工程 1.5 承包范围：全部钢结构主体、维护工程、基础土建工程等内容 开工日期： 竣工日期： 总日历日期： 日历天 质量等级：合格 合同价款： 万元 乙方以包工包料的方式对本工程钢结构进行制作安装。 本工程价款的计算按工程总造价一次确定，如设计图纸变更则相应

2、调整变更部分造价。平安措施、技术措施由乙方供应技术方案，经有关专家评审，甲方批准认可。 第2条 合同文件及说明依次 本工程合同由以下文件组成： 1、工程承包合同; 2、工程补充合同; 3、工程设计变更; 4、工程联系单; 5、工程签证 第3条 合同文件运用的标准适用法律 适用法律状况：国家及上海市有关建设工程的法规均适用于本合同文件，国家(包括部、委)与上海市对同一问题均有规定时，以上海市的规定为准;上海市无规定的，以国家的规定为准。 适用标准、规范：本工程应执行的规范如下： 钢结构工程施工及验收规范及其它政府的规定 第4条 图纸 甲方在满意工程总进度安排前提下，按质按量供应建安配套施工图纸。

3、 图纸供应套数：甲方应供应全套施工图5套，其中二套施工图作为竣工图资料在竣工后返还甲方。 第5条 甲方驻工地代表 甲方委派 同志为驻工地代表 上述甲方代表行使甲方的全部权力和职责;乙方必需接受其指令。凡甲方代表及其委派人员在本工程施工中，在其职责范围内所发出的书面指令和签证，均应视为甲方看法的有效表达。 第6条 乙方驻工地代表 乙方委派 同志为驻工地代表 乙方委派 负责现场施工 上述乙方行使乙方的全部权力和职责，凡乙方代表及其委派人员在工程施工中，在其职责范围内所发出的书面资料均应视为乙方看法的有效表达。 第7条 甲方工作 甲方应在开工前清理好现场，做到三通一平(水电路通、施工场地平整完毕)以

4、保证乙方顺当开工。 甲方应在开工前将水电头子接到施工现场双方商定的位置。 甲方负责协调乙方与业主及监理的关系。 甲方负责进行脚手架的协作工作。 甲方负责供应乙方人员的生活、生产用地。 甲方负责按合同支付工程款。 第8条 乙方工作 乙方应在分阶段施工前5天向甲方供应分阶段施工进度安排，以后每月1日和15日向甲方供应下部的施工进度安排。每月末向甲方供应当月完成实物量的施工月报，竣工前15天向甲方供应竣工通知书。对甲方的供应材料、设备的要料安排，另见双方签定的补充合同乙方应做好对工地内的材料、设备、设施等的防火、防盗工作，并明确地下管线的爱护工作。 乙方在工程交付甲方之前，对房屋、各种构筑物，各类设

5、施均应做好成品爱护工作，如有损坏，应予修复后方可交付甲方。 乙方应文明施工，按施工组织设计支配现场的机械、材料、设施，使施工现场达到文明施工的要求。对施工垃圾的处理应符合市容管理的要求，工程交工前应清理好建筑物和施工现场。 第9条 进度安排 乙方应在图纸出齐7天后，向甲方供应施工组织设计，如甲方分阶段供应施工图纸，乙方应在下阶段工程施工前5天后供应施工方案。 甲方代表应在乙方供应施工组织设计后2天，以书面形式批准上述文件或提出修改看法，逾期视为确认。 第10条 工期提前和延误 本工程甲方标书要求总工期为 天。 本工程乙方如按75天完成，甲方赐予 万元人民币的嘉奖。 如乙方不能在75天内完工，则

6、赐予 万元人民币的惩罚(付款方法及细则另见合同补充) 工期延误是指： (1) 外界因素对施工进度造成的影响，如一周内停电水造成等工累计超过8小时甲方予以顺延。 (2)因甲方缘由对施工进度造成影响。如不能刚好办理有关手续，不能刚好供应施工图纸，设计变更而引起甲方返工，变更手续办理不刚好，造成乙方等工及因违反本合同条款造成的其他影响等，乙方在这类状况发生后5天内，就延误的内容和由此发生的经济支出、工期延误天数，向甲方代表提出报告，甲方应在5天内赐予答复，逾期可视为确认。 (3) 非乙方缘由造成的工期延误，由甲方代表在5天内签证认可，工期相应顺延。逾期视作认可。 第11条 检查和返工 在工程竣工前1

7、0天，乙方应通知甲方对乙方施工的项目进行检查，如发生有遗漏项目施工质量等问题，甲方应马上通知乙方进行返工。 乙方在接到甲方的整改或返工通知后，应刚好予以实施，待全部完成后，方可作为正式竣工。 第12条 工程质量等级 本工程施工质量的评定以质量监督站为准。 第13条 隐藏工作验收 隐藏工程验收按上海市有关规定执行，需验收的部位按验收规范确定。 第14条 合同价款及调整 本工程包干价为 万元人民币。图纸变更则相应调整。 第15条 工程预付款、工程款支付及结算 本工程工程款支付及结算方法依据工程进度，分段付款。 工程款支付，工程款分四阶段支付 (1) 工程开工前，支付备料款 万元 (2) 工程量完成

8、至钢结构进场安装后5天内支付总价的20% (3) 工程量完成至钢结构主体后5天内支付到总价的60%; (4) 工程量完成至钢结构维护、保温安装结束后5天内支付到总价的80%; (5) 竣工后30天内支付到总价的95%，其余作为预留保修金。 (6) 预留保修金在保修期后无息返还。 第16条 材料供应 本工程大材料由乙方以包工包料方式供应(除甲方供应设备外)，乙方选购的主要成品及半成品须先征得甲方认可，方可定货选购。甲方供应的设备材料参见补充合同。 第17条 竣工验收 工程竣工时，乙方应向甲方提交符合市建管局要求的全套竣工资料一套 乙方应提前15天通知甲方进行竣工验收，甲方应召集各有关方面人员参与

9、验收。 工程竣工后，乙方应向甲方提交二套竣工图。竣工图编制的要求按上海市建设工程档案管理方法执行。 第18条 保修 保修内容、范围：乙方承包范围内的全部工程内容，和其它确属乙方施工质量问题的均属乙方保修范围。 保修期限：自竣工验收通过之日起一年。 在保修期限内，乙方对施工质量问题免费修理，在保修期限之外或非因乙方责任造成的修理由甲方支付费用。 有关保修细则，双方另定协议。 第19条 争议 双方应严格执行合同条款，并本着友好合作的精神，处理合同期间的各类问题，尽量避开争议或纠纷。假如发生争议，按下列 原则处理： 1、双方发生争议，首先由双方的上级主管部门调解。在一方提出调解要求后的10天内，双方

10、应保证合同的接着执行。 2、双方接受调解结果，应在调解作出后2天内执行。对调解的结果不能接受，或由于一方不执行调解结果使调解结果无法执行，任何一方可在调解作出7天后提请本工程所在地工商行政管理机关进行仲裁。 如任何一方不接受仲裁，可要求法院判决。 第20条 违约 如有违约，应按经济合同法的原则，由违约一方担当违约责任并向对方支付违约金。 第21条 平安施工和文明施工 乙方应严格执行上级有关部门的平安生产规定，因施工造成工伤事故由乙方负责。 乙方应依据本工程的员工作好平安、文明施工教化。 乙方应严格执行上级有关部门的文明施工规定，否则发生的一切费用及造成的损失由乙方负责。 第22条 不行抗力 因

11、不行抗力，工程造成工期延误和工程破坏，双方另行协商处理。 第23条 合同的生效和终止 本合同自双方盖章之日起生效，至保修期满后终止。 甲方(盖章)地址：法定代表人日期 乙方(盖章) 地址： 法定代表人 日期 钢结构工程承包合同范本2 甲方： 乙方： 一、承包工程概况 1、工程名称： 2、项目地址：_路交叉口 3、承包方式：人机费、材料 4、工程承包范围：建施、结施、水电、消防、平安爱护措施，文明施工等内容。 二、工程期限 依据甲方要求自 年 月 日开工至 年 月 日竣工(达到主管部门验收标准)总工期为 日历天。 1、乙方应在本合同签订后5日内按合同及附件的要求编制具体的工程进度安排，报甲方审批

12、。 2、乙方必需按甲方批准的工作进度安排按时完成全部的工作内容。 3、在合同执行期间，乙方应根据甲方安排统筹支配，均衡施工，留意各工序之间的连接，加强工程综合进度管理。 4、乙方在合同履行期间，应坚持与甲方现场代表的周会制度，以检查和协调工作进度，处理工作中出现的各种问题，保证工期。 三、材料设备供应安排及管理 1、工程所需建筑材料均由已方供应，材料进场后由甲方验收，乙方方可运用。 2、本工程所用材料、机械设备均由乙方自行支配，所用设备均应满意工程须要，设备安排应报经甲方审批同意，设备机具应处于良好状态，并持有必要的证书。设备支配有专业修理管理人员，以免设备运行时出现故障影响进度。 3、现场材

13、料堆放整齐，做到文明施工。 四、施工质量保证 1、总体质量目标：单位工程合格率达100%，优良率达90%以上，工程建设质量达全优工程，创濮阳县优质工程。 2、乙方应严格遵照施工技术，标准规范，并遵循良好的工程施工惯例进行施工，遵守和执行本合同规定的管理方式。 3、若因乙方工作执行不当，工程质量受到损害或可能会受到损害时，甲方在不减轻乙方责任的状况下，有权强制实施必要的订正措施来弥补，以满意工程质量上的要求，由此发生的一切费用均由乙方担当。 五、平安文明施工 乙方在施工中应遵循平安第一，预防为主的指导方针，全员重视，确保工程顺当进行，要对员工进行宣扬教化和培训，不断增加员工平安意识，提高防护意识

14、和技能，实现平安生产无事故。 1、乙方应按要求向甲方平安管理人员提交平安管理程序，甲方赐予审查。平安管理程序应描述与施工作业有关的潜在危急的识别方法以及为削减或避开这些危急提出的建议和方法。描述在建设过程中的平安管理方法和不行能完全消退的危急限制方法，乙方应保证平安管理程序涉及到全部的施工现场和完成的工作。施工现场的保安工作也应列入该平安管理程序中。 2、乙方在收到违反平安程序和平安条例的通知后，应马上订正错误，教化 3、施工中如出现平安事故由乙方负责。 六、付款与支付方法 1、按建筑面积_平方米，单价_元/平方米，总价款：_元， 付款方法： 基础完成后，拨付10%; 钢架到场后，拨付20%;

15、 钢架柱、梁安装后，拨付30 %; 墙体、顶板安装完成后，拨付20%; 地面浇筑完成后，拨付10 %; 竣工验收后拨付9%; 剩余1%为质保金，半年后付清。 七、甲乙双方工作范围及责任 1、甲方负责“三通一平”。 2、甲方负责处理好地方关系，为工程顺当进行供应条件，保证施工正常运转及人员设备进退场。 3、甲方向乙方供应建筑定位坐标。 4、甲方供应施工图纸。 5、乙方制定周密的施工方案和自检措施，严格根据施工技术规范施工，听从甲方管理及质量主管部门监督。 6、乙方应听从甲方现场管理，按图纸的要求组织施工，刚好上报周安排、月安排、年安排，确保按时完成工期。 八、其他 1、合同未尽事宜，甲乙双方可通

16、过协商，达成一样，订立书面协议加以明确。 2、本合同一式两份，甲乙双方各执一份。 甲方(签章) 乙方(签章) 年 月 日 年 月 日 钢结构工程承包合同范本3 发包方：(以下简称甲方) 承包方：(以下简称乙方) 依据中华人民共和国合同法、建筑工程承包合同条例和建筑工程施工合同的有关规定，结合本工程详细状况，经甲、乙双方协商一样，签订本合同，共同遵守执行。 一、工程名称： 二、工程地点： 工程内容及主要技术参数 1、工程内容： 2、面积：_(以实际验收面积为准)。 3、技术要求： 4、其它要求： 三、质量、工期 1、工程质量要求：合格工程。 2、工程工期：甲方具备乙方进场条件时，通知乙方，乙方在

17、3天内进厂后个自然天生产、安装完毕，乙方在施工期间，如遇到工程量改变和设计变更、雨天等不行抗力因素影响，工期相应顺延。 四、工程造价及付款方式 1、工程造价 本工程单平米造价为人民币_元/平方米。总造价以验收的总面积为依据。 2、付款方式 (1)主钢构件进场，甲方应支付乙方工程款_%，累计支付工程款。 (2)工程安装完毕后，经甲方验收。验收合格后，交付甲方运用。剩余工程款_%即人民币_元。预留工程款的_%作为质保金(六个月内结清)。 五、甲乙双方负责事项 (一)甲方负责事项 1、负责供应钢构件堆放场地，施工用电电源、电费由甲方担当。 2、甲方供应合格的支撑面，并做好协作乙方的工作。 3、负责施

18、工场地质量监督和组织验收，解除一切外来因素干扰，供应良好的平安施工环境。 4、按合同约定，按期付款。 (二)乙方负责事项 1、严格按门式钢架轻型房屋钢架结构技术规程和钢结构工程施工及验收规范的有关规定和甲方确定的施工图施工，确保工程质量。 2、按合同约定，按期完工。 3、严格执行甲方各项规章制度，平安生产、文明施工，杜绝一切平安事故及违法事务的发生。如发生人生、平安赔偿事故，由乙担当。 4、工程完工时，主动协作甲方的验收。 六、工程验收 1、工程竣工后，乙方通知甲方验收，甲方应在接到通知后_日内组织验收。 2、甲方_日内未组织验收或者干脆投入运用，即示甲方认可此工程为合格工程。 3、工程未阅历

19、收，甲方不得运用，由此造成的一切质量事故及损失由甲方担当。 七、违约责任 1、甲方若不按合同约定支付工程款，按合同额的日_%偿付乙方逾期付款违约金，由此造成的工程延误由甲方负责。 2、乙方工程逾期交付，按_元/天赔偿甲方损失。 八、附则 1、本合同一式_份，双方各执_份，具有同等法律效力。 2、本合同自甲方预付款到位后生效，工程款全部结清终止。 3、甲乙双方因履行合同发生争议，因本着友好协商的原则，可进行调解、和解，无法解决的，任何一方均可向有管辖权的法院提起诉讼。 4、本合同未尽事宜，双方协商解决。 甲方： 住址： 代表人： 联系方式： _年_月_日 乙方： 住址： 责任人： 联系方式： _

20、年_月_日 钢结构工程承包合同范本4 建设单位(甲方)： 施工单位(乙方)： 依据中华人民共和国合同法、建筑安装工程承包合同条例规定，结合本工程实际状况，经双方友好协商，达成以下协议： 一、工程名称： 二、工程地点： 三、工程内容：0.000以上钢结构工程、彩钢板工程，不包括任何土建、水、电、暖、门、窗、消防及防火涂料工程。 四、承包方式：包工包料 五、合同总价款： 大写： 元整;小写： ￥： 元整。 六、付款方式 1、甲方在合同签订后大写： 万元，小写： ￥： 元整; 2、主钢构进入工地日内，甲方付乙方工程进度款，大写： 万元整，小写：￥： 元整; 3、钢构安装完毕、屋面板或墙面板进入工地付

21、乙方工程进度款：大写： 万元整，小写：￥： 元整; 4、工程竣工验收后日内，甲方付乙方工程验收款：大写： 万元整，小写：￥： 元整。 七、工期与质量 1、工期：甲方预付工程款到乙方账上起工期天，制作工期天，进入现场安装天(有效工作日)内安装完毕，不行抗力或遇四级以上风及雨雪天气工期顺延。 2、工程质量按国家现行钢构施工验收规范及设计要求执行，钢板、型钢及彩钢板正负公差在规范许可范围内。 3、乙方对所施工的工程自双方验收合格壹年内免费保修，发生费用由乙方担当，保修期满后乙方对该工程负责终身维护，基本材料费用及人工费由甲方负责。 八、双方工作 1、甲方派驻工地代表一位，并为乙方供应便利的施工条件;

22、负责施工现场的“三通一平”、乙方施工人员食宿地方、协调地方关系等;甲方所在地各行政部门的不合理收费或当地群众无理取费，均由甲方负责处理并担当其全部费用。 2、乙方派驻工地代表一位，负责与土建方沟通并与甲方代表一同对本工程施工质量进行全程监控，直至本工程通过竣工验收。 3、在施工过程中，如甲方工程变更，必需以甲方、乙方代表共同签字为依据，最终以实际增减工程量决算。 九、违约责任 1、甲方不按合同约定日期和金额付款即视为违约，乙方有权停工，除工期顺延外，甲方担当乙方停工损失，甲方按合同总金额的1%支付日违约金，乙方不能按期竣工即视为违约，乙方支付合同总金额的1%做为日违约金;以上违约金累计计算。

23、2、乙方施工完毕后即通知甲方进行验收(时间自乙方正式通知甲方七日内)，甲方如不协作或有意拖延验收、擅自动用或提前运用本工程均视为本工程已验收为合格工程，由此发生的质量或其它问题均由甲方负责。 3、本合同自签订之日起生效。任何一方擅自解除或终止本合同即视为违约，违约方除全额赔偿守约方实际损失外，另支付守约方合同总金额的5%作为补偿。 十、争议解决方式：双方发生争议后，协商解决，协商未果，由守约方所在地人民法院诉讼解决或仲裁委员会仲裁解决。 十一、其它约定事项 1、双方会审认可后图纸、签证、变更及来往函件均视为本合同的有效组成部分，前后抵触时以日期在后为准。 2、本合同双方法定代表签字、盖章后生效

24、，双方将合同条款履行完毕后自行终止。 3、本合同不含配套费，即钢构承建方与土建方互不支付费用。 十二、本合同一式两份，甲乙双方各执一份。 十三、补充条款 1、地脚锚栓由甲方托付土建施工方预埋并由其担当材料费、安装费、措施费，乙方免费派技术人员现场指导; 2、乙方施工期间现场施工人员听从甲方管理，遵守甲方规章制度; 5、本工程成交价为不含税价，如工程所在地税务机关追究应由甲方出面协凋处理，乙方不担当任何费用; 6、乙方免费为甲方设计钢构图纸，并供应施工图两套。 甲方：乙方： 居处：居处: 法人代表：法人代表： 托付代理：托付代理： 电话：电话： 传真：传真： 开户银行：开户银行： 账号：账号：

25、年月日年月日 钢结构工程承包合同范本5 甲方： 乙方： 签约地点： 工程地点： 依据中华人民共和国合同法、中华人民共和国劳动法和建筑工程承包合同条例规定及相关法律、行政法规、遵循同等、自愿、公允和诚恳信用的原则下，双方达成以下协议： 一、工程内容：钢结构屋架和屋面的制作安装等。 二、计算方式和价格：甲方总工程约200，乙方承包以屋面滴水面积计算，每平方85元/起(不含税价。) 三、双方责任： 甲方供应施工图纸，如有变更刚好赐予解答，甲方供应原材料堆放场地，供应电源、水力，伙食等并协调工地人员交叉作业等施工中出现的问题。 四、付款方式： 1、甲乙双方协商日期开工，待工程完毕全部结清工程款。 2、

26、若因甲方拖欠乙方工程款，影响工程进度造成乙方停工，窝工而带来的各种损失，应由甲方担当。 五、平安施工 乙方工人进入工地必需遵守工地的平安规范，统一支配。 六、开工及延期开工 甲、乙双方协商开工，如甲方因缘由造成开工延期，甲方必需通知乙方，推迟开工，并相应顺延工期，如甲方未提前通知乙方 ，给乙方造成损失，由甲方担当。 七、工程质量 工程质量保修期为一年，如有工程质量，乙方应刚好修理。 八、争议 本合同在履行过程中如发生争议，双方应协商解决，协商不成的， 1 可向工程所在地仲裁委员会仲裁或干脆向各自所在地人民法院捍诉讼。 本合同一式四份，甲乙双方各持两份，工程结算完毕，付清工程款后，合同自动失效。 甲方：(签章) 乙方：(签章) 身份证：电话：年 月日 身份证： 电话： 年 月日 钢结构工程承包合同范本