起重机械设备租赁合同范例.docx

《起重机械设备租赁合同范例.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《起重机械设备租赁合同范例.docx（25页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、起重机械设备租赁合同起重机械设备租赁合同1 出租单位(简称甲方)： 承租单位(简称乙方)： 依据中华人民共和国平安生产法建设工程平安生产管理条例中华人民共和国合同法特种设备平安监察条例建筑起重机械平安监督管理规定的有关规定，根据诚恳信用、同等互利的原则，为明确出租人与承租人的权利义务，经双方协商一样，签订本合同。 一、乙方因建设工程施工须要，租用甲方的钢管、扣件、起重机械设备、各种脚手架配件等建筑设备，经甲方同意有偿出租给乙方运用。 二、租赁物种类、数量、租金及损坏租赁物的赔偿标准： 特殊说明：以上租赁物的种类、具体的规格、数量以乙方签字确认的提货单为准。押金、租金及赔偿金以甲方出具的收据为准

2、。 三、租赁物的用途和运用方法： 乙方应将租赁的工具、设备应用于在建工程的主体工程，并保证根据国家规定的施工规范、操作规程进行正确运用。乙方不得超负荷运用和违规、违反操作规程运用租赁设备。 四、甲方设备出库前依据建设工程平安生产管理条例国务院393号令，第三章第十六条之规定，建筑起重机械平安监督管理规定国务院166号文，第四、第五、第六条规定，为建设工程供应机械设备和配件的单位，应当根据平安施工的要求配备齐全有效的保险、限位等平安设施和装置。禁止出租检测不合格的机械设备和施工机具及配件，必需保障具备产品的制造许可证、产品许可证、制造监督证明，达到机械设备完好率，否则不予出场，并负责将设备重点修

3、理、防护部位易损、易耗机件向对方讲解清晰，双方委培人员按发放清单检查、出库、装车，经签字办理交接手续。 五、租金应按月支付，乙方应在每月10日之前向甲方提交上一月的租费清单，并付清该月的全部租金。甲方收到租金后应向乙方出具收据。 六、经双方协商，乙方应向甲方肯定限额押金，甲方收到租金后应向乙方出具押金收据。乙方交纳押金后办理提货手续，租赁期间不得以押金抵作租金，租赁期满乙方返还的租赁物资阅历收未发生缺损状况的，押金退还乙方(不计利息)。 七、乙方在甲方指定的地点提货，提货时双方当场清点数量并验收质量，乙方指派提货人，提货后乙方应向甲方出具提货单，乙方提货人在提货单上的签字或者盖章行为视为租赁物

4、已验收且质量合格、完好无损。乙方提货后对租赁物的数量、质量负责，发生任何意外事故均与甲方无关。 八、租赁物的提货与返还时的运输由乙方负责，运费、装卸费由乙方担当。 九、承租人乙方将设备运抵施工现场后应依据建设工程平安生产管理条例国务院393号令第26条、第34条、第35条、施工单位选购的平安防护用具、机械设备、施工机具及配件必需由专人管理，定期进行检查、修理和保养，建立相应的资料档案。由总承包单位、分包单位、出租和安装单位共同进行验收，验收合格后的方可运用，同时不允许出租(甲方)参加施工单位租赁设备的管理与运用。因工程须要延长 租赁期限的，应在本合同届满前15日内，重新订立租赁合同。 十、租赁

5、期间，租赁物资的修理由乙方负责，费用由乙方担当。 十一、在租赁期间，承租人未经出租人同意，不得将租赁物资转让、转租给第三人运用，也不得变卖或作抵押品。 十二、乙方对租赁物资要妥当保管、正确运用。租赁期间届满，乙方应当返还全部的租赁物，按时将租赁物运至甲方指定的地点并整理堆放。租赁物资返还时，双方检查验收，如因保管不善、运用不当造成租赁物资损坏、丢失、转让、变卖抵押的，应当根据物质实际价值标准由乙方向甲方支付赔偿金;重者追究其法律责任。 十三、违约责任： 乙方不按时交纳月租金的，应向甲方偿付所欠租金每日千分之三的违约金。 乙方逾期不返还租赁物资的，除接着担当本合同规定的租金外，每天应向甲方偿付逾

6、期租金总额千分之三的违约金。 乙方如有转让、转租或将租赁物资变卖、抵押等行为，甲方有权解除合同，乙方应马上返还租赁物，否则根据本条款的规定担当违约责任。 十四、本合同未作规定的，根据中华人民共和国合同法的规定执行。 十五、本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决;协商不成的向甲方居处人民法院起诉。 十六、本合同一式 份，甲、乙双方各执 份。 十七、本合同自甲、乙双方签字盖章后生效。 本合同签订时间： 年 月 日。 本合同签订地点： 。 甲方(盖章)：_ 乙方：_ 代表人(签字)：_ 身份证号码：_ _年_月_日 _年_月_日 起重机械设备租赁合同2 出租方： (以下简称甲方) 承租方

7、： (以下简称乙方) 依据中华人民共和国合同法有关规定，为明确租赁双方的权利和义务关系，经双方协商一样签订本合同： 一、租赁设备 二、租赁用途和期限 1、本租赁设备用于乙方施工; 2、本设备租赁期限自约为个月。 三、租赁费用 1、押金：乙方在租赁设备进工地前应缴纳押金 赁设备运用完毕结算后，扣除租金及其他费用后，余额退还乙方; 2、租费：从设备检测合格后起先计算至乙方通知甲方拆卸之日止 ，不足一个月的按天数计算。出租费在每月 30 日前付清，否则甲方有权将设备拆卸归还。拆卸费、运费等一切费用由乙方担当; 3、本租赁设备的安装、拆卸、运输、进退场费每台人民币计整(其中安装、拆卸包括汽吊16吨以内

8、，特别环境条件塔拆超出部分差价按实际算，运费含设备标准独立高度以内，超出部分按实计算)，均由乙方负责，设备进场后付清; 4、设备基础预埋件费每台人民币计由乙方负责; 四、设备运用及修理 1、设备必需由甲、乙双方验收合格并经甲方同意后方可运用， 若乙方擅自运用，由此产生的相关责任由乙方担当; 2、本租赁设备驾驶员必需持有相关部门颁发的上岗证。驾驶员由 乙方聘请，其酬劳由乙方支付，对聘用的驾驶员的日常工作由乙方负 责管理，现场指挥人员及协助人员由乙方配备(指挥人员须要协作 格人员担当); 3、乙方托付甲方维护保养，养护费用每台每月元。 4、租赁结束十天内付清全部租赁、保养、修理、配件的费用。 五、

9、双方责任 1、设备基础乙方依据甲方供应的设备技术数据进行设计并施工，必需保证质量，因设备基础下沉、塌方所造成设备事故，其责任由乙方负责; 2、因指挥人员指挥失误所造成的一切事故由乙方负责; 3、因工地现场及场地人员条件因数所造成的事故由乙方负责; 4、设备在运用过程中，因机械设备本身质量问题所造成的平安 事故由甲方负责; 六、违约责任 乙方不按时交纳租金及修理、配件、保养等费用的，应向甲方偿付 违约金，以每日按欠费的千分之三计算。 七、其他事项 1、未尽事宜协调补充，另见附件; 2、如有争议协调不成，由甲方所在的法院管辖; 3、合同自双方签字之日起生效，租赁完毕付清自行失效; 4、合同一式两份

10、，甲、乙双方各执一份。 甲方(盖章)：_ 乙方：_ 代表人(签字)：_ 身份证号码：_ _年_月_日 _年_月_日 起重机械设备租赁合同3 出租单位：淮安市荣华建筑设备租赁有限公司(简称甲方) 承租单位：江苏宏信建设工程有限公司(简称乙方) 依据中华人民共和国合同法及有关规定，为明确出租方与承租方的权利和义务。经双方协商一样签订本合同。 第一条工程名称：施工地点： 其次条租赁期限 进场时间：月起用时间：年日合同期限：月 第三条租金计费方法及交纳期限 1、塔机租赁合同签定后，在机械进场钱乙方需缴纳甲方押金(中途不抵冲租金)。 2、塔机在进场安装前，乙方必需向甲方支付塔机进出场费税前价格，如需甲方

11、开具发票，乙方需另付税金)。 3、塔机基础预埋件由乙方供应，或甲方供应，费用由乙方担当支付 4、塔机租金按日历天数连续计算，租金超出两月按实计天数计算，(本租金为税前价格，如需甲方开具发票，乙方需另付税金)。 5、塔机租金从塔机安装调试完毕后起先计算，1个月后，乙方支付甲方第1个月租金，以后每月结算一次，租金不受自然条件、社会因素的影响(包括节假日、放假、乙方生产支配不当造成停工待料或被质量检查、劳动爱护等部门停工等因故停机)，乙方必需在合同日期5日内结账付清，否则甲方有权停止塔机作业，造成损失均由乙方负责，乙方拖欠甲方租金超过10日，应向甲方按所欠租金总额每日3支付利息，塔机退场前需一次性结

12、清全部费用。 6、塔机报停时，乙方需提前一周以书面形式通知甲方，详细停机时间由甲乙双方到现场共同确定，如因乙方未能结清塔机费用或现场不具备拆除条件造成甲方塔机不能退场，乙方需接着支付租金。 第四条塔机租赁期间甲、乙双方的责任 一、甲方责任 1、负责供应合格完好的机械设备和所需的各种资料，符合有关部门的检验标准，供应基础图; 2、对塔机进行平安检查，遇有乙方不能解决的重大故障，在接到乙方通知后应做到在最短时间内到现场解除。 3、甲方在乙方整个运用周期中供应新主钢丝绳一根，再次更换由乙方负责。 二、乙方责任 1、负责制作塔机基础，塔机进出场前应具备拆装运输条件，如“三通一平”接通电源，配备塔机专用

13、配电箱，供应能满意25吨吊车施工作业的安装场地，如场地不能满意25吨吊车，由此造成的吊车费差价由乙方负责。 2、负责施工现场勘测，保证基础土质符合本机承重要求，并担当因基础问题回填土及地下障碍不明等缘由造成的一切责任事故(包括机械、人身平安事故)及全部经济损失的赔偿。 3、遇有各级主管部门检查塔机须主动协作，自觉遵守几点设备运用必需听从的平安原则，杜绝违反操作规程运用设备。对违反规定造成的塔机损害及平安事故由乙方担当完全责任。 4、配备合格的机组人员，供应机组人员食宿，负责下班后和节假日的平安保卫工作，如塔机及附件发生被盗和破坏，由乙方负责赔偿。乙方施工人员未经同意，严禁上塔私自操作，由此产生

14、的后果均由乙方负责，负责支付因违章运用造成设备损坏而检修的一切费用。 5、配备合格的有证信号工，了解本塔机的起重性能和起重特点，严格遵守本塔机的有关运用规定，塔机运用过程中，钩头以下全部专用吊头由项目部支配专人常常检查，如违反操作规程造成损失由乙方负责。 第五条平安责任：开机工由工地负责支配与租赁单位无关，机械安装经有关单位检测合格后交由乙方到主管部门办理运用证后方可运用，运用期内一切责任由乙方负责。 第六条争议的解决 1、凡因履行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议，甲、乙双方应通过友好协商解决，假如协商不能解决，可通过原告方人民法院解决。 2、本合同未尽事宜双方协商解决，此合同一式贰份，

15、双方各执壹份，自签订之日起生效，双方应严格履行。 第七条补充条款 出租方(甲方盖章)： 承租单位(乙方盖章)： 托付代理人： 托付代理人： 电话： 电话： 日期： 日期： 起重机械设备租赁合同4 承租人(甲方): (单位全称) 出租人(乙方): (单位全称) 行业确认证书号: 依照中华人民共和国合同法及相关法律、法规和建筑起重机械平安监督管理规定(原建设部令第166号)的规定，遵循同等、自愿、公允和诚恳信用的原则，经双方协商，就租赁建筑起重机械设备的相关事宜达成协议如下: 第一条 机械设备租赁及租金计算与支付 1.机械设备租赁及租金计算明细表 表一、机械设备租赁及租金计算表(如不够用可另附表格

16、) 机械名称 数量 规格/型号 生产厂商 租赁期限/起止时间 租金标准(元/月台) 租金小计(元) 合 计 表二、机械设备操作人员工资计算表 工种类别 人数 月工资 工作期限/起止时间 工资小计(元) 备注 塔机司机 塔机指挥工 施工升降机司机 合 计 2.租金计算。机械设备租金每月合计 元(见表一)。按合同约定，若是乙方指派操作人员则租金包括工资(见表二)，租金每月共计 元。不足月的尾数日租金按月租金除以30天乘以实际运用天数计算。租金从机械设备启用日起计算。在租赁期内，若非乙方缘由造成机械设备停机或停止运用，甲方应按租金标准照常支付租赁费。 3.支付方式: 。 4.支付时间: 。 其次条

17、项目名称、运用地点 项目名称: 。 运用地点: 。 第三条 租赁期限 1.因工程须要延长租期，双方应在租赁期满前 日内，续签合同。 2.租赁期满，甲方接着运用机械，乙方没有提出异议的，原租赁合同接着有效;甲方承诺租赁期不少于 个月，则按实际租赁时间结算;少于 个月，按 个月结算租赁费。 3.本合同签定之日起 日内，设备进场安装。机械设备进场安装完毕，经安装单位自检、检验检测机构检验合格并由甲方组织有关单位验收合格之日为启用日;甲方通知乙方机械设备停止运用，并拆卸完毕具备机械设备退场条件之日为停用日。停用日须经双方书面确认。 4.由于甲方的缘由(如现场施工条件不具备、高压线防护措施不到位等)，造

18、成机械设备验收合格后停机待用或造成验收不合格，机械设备启用日为验收合格时间或组织验收时间。 5.机械设备自启用日起至停用日止为双方确定的租赁期限。 第四条 保证金 1.合同签订后甲方向乙方支付 元作为本合同的履约保证金。 2.甲方应在机械设备进场前 日内支付保证金。租赁期满，保证金扣除应付的机械设备毁损、灭失赔偿金后，余额退还甲方。 3.其他约定: 。 第五条 机械设备操作、维护与修理 1.双方约定机械设备由 方负责操作、由 方负责维护。 2.因故障造成机械设备无法正常作业的，按合同约定由乙方负责维护时,乙方应当自接到甲方通知时起 小时内到达现场修理。乙方自接到修理通知起 小时/日内未能修复的

19、，自故障发生第 日起免收租金直至机械设备复原正常作业日止。但机械设备故障系因甲方违章指挥、违章作业造成的，甲方仍应支付停工期间的租金。 3.双方约定机械设备正常维护保养时间为 小时/月，详细时间支配为: 。 第六条 双方权利义务 一、甲方权利义务 1.有权要求乙方根据合同约定供应符合要求的机械设备。 2.有权要求乙方根据合同约定供应机械设备的操作和修理保养服务。若因乙方缘由导致机械设备毁损、灭失或者出现故障无法运用的，甲方有权解除合同或要求乙方更换同等型号、性能的机械设备，并要求乙方赔偿损失。 3.根据合同约定的时间、方式和金额支付租金和其他费用。 4.为机械设备供应进出场作业、维护保养作业的

20、便利和平安作业环境，负责机械设备及其附件(如电缆等)在施工现场的爱护保管工作，爱护机械设备的平安。如因甲方缘由造成机械设备毁损、灭失的，应赔偿乙方损失。 5.负责司机、指挥工的日常平安教化和进场平安技术交底，并签定平安生产责任状。 6.甲方应在机械设备进场安装完毕之日起 日内，组织租赁、安拆、监理单位对其进行验收，刚好办理运用登记;并负责配备相应的机械设备管理人员，督促做好机械设备日常维护、保养和检查工作。 7.负责按三相五线制配置机械设备专用开关箱，以及工地配电箱至专用开关箱的电缆线;负责配备运用中所需对讲机以及各种配套吊运材料的吊具，负责供应工地宿舍，作为机械设备常用配件仓库及司机休息场所

21、。 8.按机械设备操作规程和合同约定管理运用机械设备，不得违章或超负荷作业。由甲方指派的操作人员必需持证上岗。 9.未经乙方书面同意，甲方不得转租机械设备，不得对机械设备进行改造或增设他物。 二、乙方权利义务 1.有权根据合同约定按月收取租金。 2.机械设备进场前，应仔细地进行修理和保养，保证进场机械设备的完好性。 3.负责供应的内业技术资料包括机械设备备案证、制造许可证、产品合格证、制造监督检验证明、运用说明书、进场前修理保养记录、定期检查、维护和保养记录，特种作业人员资格证书、特种作业人员进场前的平安教化和技术交底记录、交接班和运转记录，行业确认证书和营业执照(复印件)等。 4.负责供应机

22、械设备司机 名/台，指挥工 名/台。进场前，负责与上岗人员签订劳动合同并进行平安教化，上岗人员须持证上岗。在租赁期间，司机、指挥工应严格遵守甲、乙双方有关的劳动纪律，严格遵守平安操作规程，听从甲方项目部正常的施工支配，为甲方项目部供应优质服务，同时有权拒绝甲方提出的违章指挥和违章作业。若出现司机、指挥工违反或不能满意上述要求，甲方有权要求退回，乙方应刚好协调处理直至更换。 5.按合同约定负责机械设备在租赁期间的每月定期检查、日常维护和保养工作、不定期进行机械设备检修、巡修，并刚好将结果书面反馈甲方。 6.负责机械设备在各种检查中发觉的问题和隐患的整改，并担当应由乙方担当的惩罚及相关费用。 7.

23、机械设备安装前，负责供应符合要求的基础预埋件;机械设备附着顶升前，负责供应符合要求的附着预埋件、附墙装置(含撑杆)。 8.租赁期满后 日内，保证金扣除应付的机械设备毁损、灭失赔偿金后，乙方应将保证金余额刚好返还甲方。 第七条 双方平安责任 一、甲方平安责任 1.甲方负责制定机械设备生产平安事故应急救援预案。 2.施工现场有多台机械设备交叉作业时，甲方负责组织制定并实施防止机械设备相互碰撞的平安措施。 3.甲方负责做好机械设备周边的高压线、障碍物的防护工作。 4.甲方负责在机械设备活动范围内设置明显的平安警示标记，对集中作业区做好平安防护。 二、乙方平安责任 1.负责机械设备的平安爱护装置的日常

24、检查和维护，对机械设备的平安牢靠性负责。 2.在对机械设备进行检修、检查、维护保养作业过程中，乙方对机械设备及相关作业人员的平安负责。 3.当机械设备出现故障或者发生异样状况时，司机应刚好通知甲乙双方相关人员，机械设备应马上停止运用，乙方应组织人员刚好解除故障之后方可重新投入运用。 三、双方共同平安责任 1.本着“谁违章谁担当责任”的原则，甲、乙双方均应遵守机械设备平安操作规程，严禁违章指挥、违章操作。严禁强令工人违章冒险作业，严禁机械设备带病运转。 2.机械设备在运用过程中，甲乙双方均应对司机、指挥工进行日常平安教化和技术交底，督促上述人员遵守平安操作规程，规范作业方式，确保不超载，且货物放

25、置、绑扎符合平安要求。 第八条 违约责任 一、甲方违约责任: 1.甲方未按合同约定支付租金的，按每逾期一日 元的标准向乙方支付延期违约金。租金逾期满 日未支付的，乙方有权解除合同并要求甲方支付违约金。 2.按合同约定的进场时间，若因甲方缘由影响机械设备进场安装超过 日，乙方有权终止合同并向甲方收取违约金 元。 3.甲方未按有关法律、法规规定或合同约定的方法运用机械设备，致使机械设备受到严峻损坏的，乙方有权解除合同并要求甲方赔偿损失。 4.其他约定: 。 二、乙方违约责任: 1.乙方无法供应合同约定的机械设备或供应的机械设备型号和规格与合同不符，导致合同无法履行的，甲方有权解除合同并要求乙方支付

26、违约金 元。 2.乙方未按合同约定日期供应机械设备的，应根据每逾期一日每台次 元的标准向甲方支付违约金。累计逾期满 日的，甲方有权解除合同并要求乙方支付违约金 元。 3.在合同期间因乙方缘由(包括乙方指派的操作、维护人员的行为，但乙方根据合同约定对机械设备进行修理保养的时间除外)导致机械设备停工的，每停工一天，甲方除扣减相应的租金外，可要求乙方支付每台次 元/日的违约金。累计停工超过 日的，甲方有权解除合同并要求乙方赔偿损失。 4.乙方未按合同约定期刚好返还保证金，应根据每逾期一日 元的标准向甲方支付违约金。 5.其他约定: 。 第九条 不行抗力 当事人一方因不行抗力不能根据合同约定履行本合同

27、的，依据不行抗力的影响，可部分或全部免除责任;当事人一方因不行抗力不能履行合同的，应当刚好告知对方，并自不行抗力结束之日起 日内向对方当事人供应证明。 第十条 争议解决 本合同项下发生的争议，由双方协商解决，也可由行业主管部门调解，协商或者调解不成的，按下列第 种方式解决。 1.向 人民法院提起诉讼; 2.向 仲裁委员会申请仲裁。 第十一条 其他条款 1.本合同自双方签字并盖章之日起生效。本合同及附件共 页，一式 份，具有同等法律效力，其中甲方 份，乙方 份。 2.本合同附件以及合同履行过程中形成的各种书面文件，经双方签署确认后为本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。 3.本合同未尽事宜

28、，双方可协商签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。 4. 合同签订地: 。 5.其他约定: 。 承租 人:(甲方签章) 出租人:(乙方签章) 居处: 居处: 法定代表人: 法定代表人: 托付代理人: 托付代理人: 电话: 电话: 传真: 传真: 开户银行: 开户银行: 帐号: 帐号: 邮政编码: 邮政编码: 年 月 日 年 月 日 起重机械设备租赁合同5 承租方： (以下简称乙方) 出租方： (以下简称甲方) 依据中华人民共和国合同法及其他法律法规，根据同等互利原则，为明确甲、乙双方的权利和责任，经双方友好协商签订本合同，以便共同遵守。 一、 设备及租赁期限 1.1 设备概况 1.2

29、 租用时间：自 年 月 日至 年 月 日止。因工程须要提前退场或延长运用，以乙方书面通知时间为准。 二、 租金及其他费用： 2.1 设备进退场费合计按人民币 元整，包含以下费用： 安装拆卸费 检测费 运输费 基础预埋螺杆。 乙方在机械进场前先向甲方预付 元，余款待设备退场前付清。甲方应在 年 月 日前将租赁设备运到乙方指定地点。 2.2 机械租金按以下第 种方式计算(不含操作工工资) 按台班计算，每台班租赁费 元/台。 按月计算，每月租赁费 元/台。 计算期限从运用之日起至乙方书面通知退场并具备退场条件为止，不足一个月的按每月30天折算。 2.3 机械租赁费按月结算，乙方每月10日前支付上个月

30、的租赁费。 2.4 超过首次约定安装高度，如须要顶升或加高及制作附着架，每顶升或加高一次(高度为 米)收取乙方费用 元整。 2.5 机械押金 万元，在设备进场前由乙方支付给甲方，该款项不能作为租金冲抵款，于机械退场前由甲方返还给乙方。 2.6 电费由乙方担当。 2.7 乙方工地停工期间及法定节假日期间的租金计算按2.2条约定。 三、乙方权利和义务 3.1 乙方依据甲方供应的技术资料，确定基础施工方案并负责基础制作，并将相关资料如隐藏记录、砼试验报告、接地电阻测试记录等交付安装单位验收。 3.2 乙方负责平整清理安装拆除场地，架好输电线路，按甲方要求及用电规范安装专用配电箱，负责接通电源，保证设

31、备进出场道路畅通和作业便利。 3.3 乙方负责派有证指挥人员、司索工指挥作业，严禁违章指挥，因违章指挥造成的事故，由乙方负全部责任。 3.4 设备安装完毕，由乙方会同甲方组织安装单位、监理单位进行联合验收，合格后方可投入运用，并在30日内到建设主管部门办理运用登记。 3.5 乙方应当按合同约定向甲方支付租金和相关费用。 3.6 对不遵守工地管理制度，无故刁难乙方施工人员的机组人员，乙方有权向甲方提出更换要求。 3.7 乙方的设备管理人员、专职平安生产管理人员有权对现场机械的运用监督检查，设备出现故障或发觉异样时，应马上停止运用，消退故障和事故隐患后方可接着投入运用。 3.8 在租赁期间，设备保

32、管的责任由乙方担当，由于保管不当造成的设备损坏和配件丢失由乙方担当赔偿责任，乙方不得将甲方设备转让、转租给第三方运用，也不得变卖或作抵押，合同所列租赁机械的全部权属甲方。 四、甲方的权利和义务 4.1 甲方应在2.1条约定的交付时间15天以前向乙方供应精确的基础制作图纸和技术要求，并指派专业人员帮助乙方做好预埋件的预埋工作。 4.2 甲方应向乙方供应其营业执照、租赁资质，设备登记备案证明等资料，保证供应的租赁设备经检测合格，技术性能良好。 4.3 甲方必需将安装单位的资质证书、平安生产许可证、特种作业人员操作证、安拆方案等相关资料及安装平安协议送乙方及监理单位审核。 4.4 甲方负责派 名有证

33、操作工随机操作，操作工应遵守操作规程，不违章作业，听从乙方的工作支配，保证乙方施工运用须要。操作工的工资每人每月 元， 由乙方支付。 4.5 甲方负责租赁设备的日常修理、保养服务，若无安装修理资质，甲方可托付有相关资质的单位履行修理保养义务，租赁期间的一切修理保养费用均由甲方担当。 4.6 甲方对机械的修理和保养应符合平安文明施工要求，出现故障刚好抢修。每月修理时间累计不超过三天(含三天)，超过则按 元/天从台班费中扣除。 4.7 甲方应保证设备修理保养制度的落实，对在用机械设备的平安爱护装臵、吊具、索具等定期检查修理，使设备处于良好的运行状态，做好设备的日常检查和月检，并将检查和修理记录送乙

34、方存档。 4.8 因甲方缘由造成的事故，甲方负全部责任。由于乙方擅自派人操作或修理、违章指挥等缘由而造成的机械损坏或事故，由乙方担当全部赔偿责任。 五、合同解除与违约责任 5.1 甲方未能按约定时间将租赁设备检测验收合格并投入运用，乙方有权拒付租金或解除合同，并要求甲方退还已预付的费用同时向乙方支付违约金。 5.2 甲方无正值理由停止租赁设备作业或因其缘由造成租赁设备停止作业的(正常修理保养除外)，甲方赔偿乙方一切相关损失。 5.3 乙方不按合同条款支付租金，每逾一日按所欠租金的2向甲方支付违约金，乙方逾期支付租金超过 天，甲方则有权停止设备作业解除合同。 5.4 因不行抗力导致设备损失和机租人员伤亡的赔偿责任由甲方担当。 5.5 甲乙双方应本着诚恳守信的原则共同履行本合同，未尽事宜双方友好协商解决。若有争议则向当地法院起诉。 5.6 本合同一式四份，甲、乙双方各执二份，由双方代表签字盖章生效，合同期 满结清帐务自然失效。 乙方单位(盖章)： 甲方单位(盖章)： 托付代理人： 托付代理人： 开户行： 开户行： 账 号： 年 月 日 账号： 年 月 日 设备租赁合同