安装工程承包合同范本汇编.docx

《安装工程承包合同范本汇编.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《安装工程承包合同范本汇编.docx（32页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、安装工程承包合同范本安装工程承包合同范本1 发包方(以下简称甲方)： 地址： 承包方(以下简称乙方)： 地址： 依据中华人民共和国经济合同法和建筑安装工程承包合同条例及有关规定，结合本工程的详细状况，经双方协商一样，签订本合同，以资共同遵守。 一、工程概况 1、工程名称： 2、工程地点： 3、工程范围： 4、工程内容： 二、工程期限 1、本工程合同总工期为_天(日历天)。 2、本工程开工日期_年_月_日，竣工日期_年_月_日。 3、工期顺延 (1)甲方在合同规定开工日期前_天，不能交乙方施工场地、进场道路、施工用水，或电源未按规定接通，影响乙方进场施工者。 (2)明确由甲方负责供应的材料、设备

2、、成品或半成品等未能按双方认定的时间进场，或进场的材料、设备、成品或半成品等向乙方交验时发觉有缺陷，须要修配、更换而耽搁施工进度者。 (3)不属包干系数范围内的重大设计变更;供应的工程地质资料不准，使基础超深;施工方法与设计规定不符而增加工程量影响进度者。 (4)在施工中因停水、停电连续影响8小时以上者。 (5)未按合同规定拨付预付款、工程进度款、代购材料价差款而影响施工进度者。 (6)因遇人力不行抗拒的自然灾难(如台风、水灾、自然缘由发生的火灾、地震等)而影响工程进度的。 三、工程总价 1、本工程合同总价为人民币_元。 2、如遇下列状况，合同总价作相应调整： (2)在合同工期内因政策性调整所

3、发生的材料差价、工资、费率及其他费用的改变; (3)重大设计发生变更; (4)基础超过设计深度; (5)在施工中新增加了工程项目。 四、材料、设备供应 1、本工程所需的全部建筑材料、构配件、设备等物资全部由甲方供应。 2、材料、设备供应范围的划分和检验： (1)成套设备和专用设备，由甲方负责招标、定货、供应和商品检验后交付乙方。对提前到货的设备应由甲方设库保存，安装时交付乙方妥当保管，不得挪用，丢失或损坏。 (2)全部材料设备、成品、半成品均应附有合格证，都要检验验收，具备物资验收合格单方可进场，已进场的物资未经甲方许可签署出场证书，不得运出场外。 五、工程质量和检查验收 1、乙方必需严格按施

4、工图纸、说明文件和国家颁发的有关规范、规程进行施工，并接受甲方现场监理工程师或工程师代表的监督检查。 2、乙方应按工程进度，刚好供应关于工程质量的技术资料，如材料、设备合格证、试验、试压、测试、报告等的影印件。材料代用必需经过设计单位和甲方同意并签证后，方可运用。 3、工程竣工后，乙方按规定整理供应完整的技术档案资料，并发出竣工通知书，经双方协商确定验收时间，由甲方组织有关单位进行竣工验收。 4、已竣工未验收工程，在交工前由乙方负责保管，甲方不得动用，若甲方已经运用，即视同交验。由于乙方缘由，应交工验收而不交不验的工程，除按拖延工期条款处理外，并赔偿因此而造成的经济损失。 5、工程交工验收后，

5、工程保修期为_年，采暖工程为_个采暖期，水电保修期为_年。保修证书在交工验收后由乙方填写交给甲方。 6、由施工造成的工程质量问题，甲方应书面通知乙方并约定时间进行修理。在保修期内乙方拒不修理时，甲方可动用预留保修款请人修理，超支部分应由乙方负担。 六、施工设计变更 1、甲方交付的设计图纸、说明和有关技术资料，均为施工的有效依据，甲、乙双方均不得擅自修改。 2、施工图的重大修变更更，必需经原批准、设计单位同意，并于修改前_天办理设计修改议定单。设计修改议定单经甲方签证后，乙方才予实施。议定单和修改图纸发出份数与施工图份数相同，并作为合同的补充文件。 3、在工程施工中发生下列各项事实之一时，乙方必

6、需马上以书面通知甲方，要求确认： (1)设计图纸和说明文件与工程现场状况不一样，如地质、地下水状况等，设计文件所标明的施工条件与实际不符; (2)设计图纸和设计文件表示不明确或有错误及遗漏，图纸与说明书不符; (3)设计图纸和说明文件中未标明的施工条件发生了预料不到的特别困难等。 确认的事实必需在限期内解决，不得如期解决而造成停工的，工期损失由甲方担当。 七、双方工作 1、甲方工作 (1)依据施工地区供水、供电、水压、电压状况，实行措施满意施工用水、用电的须要; (2)合同签订后_天内向乙方供应完整的建筑安装施工技术资料_套; (3)派驻施工现场的监理工程师或工程师代表，对工程进度、工程质量、

7、隐藏工程和合同执行进行监督检查，负责设计图纸问题的处理，设计变更的签证，工程中间验收、工程进度拨款签证和其他必需的签证; (4)组织对工程的竣工验收，并按合同规定日期协作乙方办好决算工作，刚好了结工程财务和工程尾款。 2、乙方工作 (1)严格根据施工图与说明书进行施工，确保工程质量，按合同规定的时间如期完工和交付; (2)已完工的房屋、构筑物和安装的设备，在交工前应负责保管，并清理好场地; (3)供应竣工验收技术资料，办理工程竣工结算，参与竣工验收; (4)在合同规定的保修期内，对属于乙方责任的工作质量问题，负责无偿修理。 八、工程价款的支付与结算 1、本合同签订后_日内，甲方支付不少于合同总

8、价的_%的预付款，计人民币_万元。 2、甲方收到乙方的工程进度月报后，必需在_日内按核实的工程进度支付工程进度款，工程进度款支付达到总合同总价的_%时，逐步按比例起先扣回预付款。 3、工程进度款支付达到合同总价款的_%时，不再按进度付款。办完交工验收后_天内支付_%的价款，留_%的价款作为质保金，待保修期满后连本息一次支付给乙方。 4、确因甲方拖欠工程款、代购材料差款而影响工程进度、造成乙方的停、窝工损失的，应由甲方担当。 九、违约责任 1、乙方的责任 (1)工程质量不符合合同规定的，负责无偿修理或返工。由于修理返工造成逾期交付的，按合同总价的_%偿付逾期违约金。 (2)工程交付时间超期，按合

9、同总价的_%偿付逾期违约金。 2、甲方的责任 (1)未能根据承包合同的规定履行自己应负的责任，除竣工日期得以顺延外，还应赔偿乙方因此发生的实际损失。 (2)工程中途停建、缓建或由于设计变更以及设计错误造成的停工，应实行措施弥补或削减损失，同时，赔偿乙方由此而造成的停工、窝工、返工、倒运、人员和机械设备调迁、材料和构件积压的实际损失。 (3)工程未阅历收，甲方提前运用或擅自动用，由此而发生的质量或其他问题，由甲方担当责任。 (4)超过合同规定日期验收，按合同总价的_%偿付逾期违约金。 十、争议解决方式 合同执行过程中如发生争议，双方应刚好协商解决。协商不成时，任何一方均可向工程所在地人民法院起诉

10、。 十一、附则 1、本合同条款如未尽事宜，双方协商解决。 2、本合同经双方签字盖章后生效，至合同工程竣工交验，结清工程尾款，保修期满后自然失效。 3、本合同一式_份，其中甲方执_份，乙方执_份。 甲方： 代表人： 合同履行地： 联系电话： 签订时间：_年_月_日 乙方： 责任人： 合同履行地： 联系电话： 签订时间：_年_月_日 安装工程承包合同范本2 甲方： 乙方： 根据中华人民共和国合同法和建筑安装工程承包合同条例的原则，结合工程详细状况，经双方协商，达成如下协议： 1、甲方将地处都江堰成都至都江堰客运铁路支线拆迁重建区地块1工程的水电安装部分承包给乙方施工修建。 2、开工日期：20_年6

11、月 日 竣工日期：20_年 月 日 总日历日期： 天 乙方必需按此日历天数完成工程施工任务，逾期造成的损失由乙方负责。 3、施工内容：按建设方提的安装部分工程量清单完成其工程量。 4、施工质量：乙方在施工过程中水电安装、调试、运行符合合格质量标准。质量验收由甲方负责，乙方负责帮助完成。 5、工程承包总价：工程承包总价暂按投标总价，即：4967817.00元(大写：肆佰玖拾陆万柒仟捌佰壹拾柒元) 6、工程结算： 6.1、按安装部分工程量清单的固定综合单价结算。 6.2、甲方根据工程总造价的12.00%(百分之十二)收取乙方项目承包管理费(其中：空调设备单价不收取承包管理费)，上缴方式在建设单位拨

12、付工程款时，按此比例收取。 6.3、甲方按国家规定的税率代扣代缴税金。(综合税率为3.84%) 7、付款方式：建设方将工程款拨付到甲方账户后，甲方分六次支付工程款给乙方： 7.1、第一次：基础完成之后，按合同工程总额的10%支付。 7.2、其次次：一层浇筑楼板砼浇筑完成后，按合同工程总额的10%支付。 7.3、第三次：工程主体完成后，按合同工程总额的30%支付。 7.4、第四次：进入水电管道安装，按合同工程总额的20%支付。 7.5、第五次：工程完工后，按合同工程总额的10%支付。 7.6、第六次：工程经过竣工验收后，按合同工程总额的10%支付。余下5%，作为工程质量保证金，一年后退还。 8、

13、合同份数：一式三份，其中甲方一份，乙方二份，双方签字盖章后生效。待工程验收合格结清工程款后自然失效。 甲方(公章)：_ 乙方(公章)：_ 法定代表人(签字)：_ 法定代表人(签字)：_ _年_月_日 _年_月_日 安装工程承包合同范本3 合同编号：_ 工程名称：_ 工程编号：_ 发包方：_ 承包方：_ 签订时间：_ 签订地点：_ 依据中华人民共和国建筑法、中华人民共和国合同法和建筑安装工程质量管理条例及有关规定，为明确双方在施工过程中的权利、义务和责任，经双方责任，经比方协商同意签订本合同。 第一条 工程项目 一、工程名称：_ 二、工程地点：_ 三、工程项目批准单位：_ 批准文号：_(指此工程

14、立项有权批准机关的文号) 项目主管单位：_ 四、承包范围和内容：(详见工工附件一：程项目一览表);工程建筑面积_(平方米);其它：_。 五、工程造价：_(万元)，其中土建：_(万元)，安装：_(万元) 其次条 施工打算 一、发包方： 1._月_日前做好建筑红线以外的三通，负责红线外进场道路的修理。 2._月_日前，负责接通施工现场总的施工用水源、电源、变压器(包括水表、配电板)，应满意施工用水、用电量的须要。做好红线以内场地平整，拆迁障碍物的资料。 3.本合同签订后 _天内提交建筑许可证。 4.合同签订后_天内(以收签最终一张图纸为准)供应完整的建筑安装施工图_份，施工技术资料(包括地质及水准

15、点座标限制点)_份。 5.组织承、发包双方和设计单位及有关部门参与施工图交底会审，并做好三方签署的交底会审纪要，在_天内分送有关单位，_天内供应会审纪要和修改施工图_份。 二、承包方： 1.负责施工区域的临时道路、临时设施、水电管线的铺设、管理、运用和修理工作; 2.组织施工管理人员和材料、施工机械进场; 3.编制施工组织设计或施工方案、施工预算、施工总进度安排，材料设备、成品、半成品等进场安排(包括月安排)，用水、用电安排，送发包方。 第三条 工程期限 一、依据国家工期定额和运用须要，商定工程总工期为_天(日历天)，自_年_月_日开工至_年_月_日竣工验收(附各单位工程开竣工日期，见附表一)

16、。 二、开工前_天，承包方向发包方发出开工通知书。 三、如遇下列状况，经发包方现场代表签证后，工期相应顺延： 1.按施工打算规定，不能供应施工场地、水、电源道路未能接通，障碍物未能清除，影响进场施工; 2.凡发包方负责供应的材料、设备、成品或半成品未能保证施工须要或因交验时发觉缺陷须要修、配、代、换而影响进度; 3.不属包干系数范围内的重大设计变更，供应的工程地质资料不准，致使设计方案变更或由于施工无法进行的缘由而影响进度; 4.在施工中如因停电、停水8小时以上或连续间歇性停水、停电3天以上(每次连续4小时以上)，影响正常施工; 5.非承包方缘由而监理签证不刚好而影响下一道工序施工; 6.未按

17、合同规定拨付预付款、工程进度款或代购材料差价款而影响施工; 7.人力不行抗拒的因素而延误工期。 第四条 工程质量 一、本工程质量经双方探讨要求达到：_ 二、承包方必需严格根据施工图纸、说明文件和国家颁发的建筑工程规范、规程和标准进行施工，并接受发包方派驻代表的监督。 三、承包方在施工过程中必需遵守下列规定： 1.由承包方供应的主要原材料、设备、构配件、半成品必需按有关规定供应质量合格证，或进行检验合格后方可用于工程; 2.由发包方供应的主要原材料、设备、构配件、半成品也必需有质量合格证方可用于工程。对材料变更或代用必需经原设计单位同意并发正式书面通知和发包方派驻代表签证后，方可用于工程; 3.

18、隐藏工程必需经发包方派驻代表检查、验收签章后，方可进行下一道工序; 4.承包方应按质量验评标准对工程进行分项、分部和单位工程质量进行评定，并刚好将单位工程质量评定结果送发包方和质量监督站。单位工程结构完工时，应会同发包方、质量监督站进行结构中间验收; 5.承包方在施工中发生质量事故，应刚好报告发包方派驻代表和当地建筑工程质量监督站。一般质量事故的处理结果应送发包方和质量监督站备案;重大质量事故的处理方案，应经设计单位、质量监督站、发包方等单位共同探讨，并经设计建设单位签证后实施; 第五条 建筑材料、设备的供应、验收和差价处理 一、由发包方供应以下材料、设备的实物或指标(详见附表二); 二、除发

19、包方供应以外的其他材料、设备由承包方选购; 三、发包方供应、承包方选购的材料、设备，必需附有产品合格证才能用于工程，任何一方认为对方供应的材料须要复验的，应允许复验。经复验符合质量要求的，方可用于工程，其复验费由要求复验方担当;不符合质量要求的，应按有关规定处理，其复验费由供应材料、设备方担当。 四、本工程材料和设备差价的处理方法：_ 第六条 工程价款的支付与结算 工程价款的支付和结算，应依据中国人民建设银行制定的基本建设工程价款结算方法执行。 一、本合同签订后_日内，发包方支付不少于合同总价(或当年投资额)的_%备料款，计人民币_万元;临时设施费，按土建工程合同总造价的_%计人民币_万元，安

20、装工程按人工费的_%计人民币_万元;材料设备差价_万元，分_次支付，每次支付时间、金额。 二、发包方收到承包方的工程进度月报后必需在_日内按核实的工程进度支付进度款，工程进度款支付达到合同总价的_%时，按规定比例逐步起先扣回备料款。 三、工程价款支付达到合同总价款的95%时，不再按进度付款，办完交工验收后，待保修期满连本息(财政拨款不计息)一次支付给承包方。 四、如发包方拖欠工程进度款或尾款，应向承包方支付拖欠金额日万分之_的违约金。 五、确因发包方拖欠工程款、代购材料价差款而影响工程进度，造成承包方的停、窝工损失的，应由发包方担当。 六、本合同造价结算方式：_ 七、承包方在单项工程竣工验收后

21、_天内，将竣工结算文件送交发包方和经 办的银行审查，发包方在接到结算文件_天内审查完毕，如到期未提出书面异议，承包方可恳求经 办的银行审定后拨款。 第七条 施工与设计变更 一、发包方交付的设计图纸、说明和有关技术资料，作为施工的有效依据，开工前由发包方组织设计交底和三方会审作出会审纪要，作为施工的补充依据，承、发包双方均不得擅自修改。 二、施工中如发觉设计有错误或严峻不合理的地方，承包方刚好以书面形式通知发包方，由发包方刚好会同设计等有关单位探讨确定修改看法或变更设计文件，承包方按修改或变更的设计文件进行施工。若发生增加费用(包括返工损失、停工、窝工、人员和机械设备调迁、材料构配件积压的实际损

22、失)由发包方负责，并调整合同造价。 三、承包方在保证工程质量和不降低设计标准的前提下，提出修改设计、修改工艺的合理化建议，经发包方、设计单位或有关技术部门同意后实行实施，其节约的价值按国家规定安排。 四、发包方如需设计变更，必需由原设计单位作出正式修改通知书和修改图纸，承包方才予实施。重大修改或增加造价时，必需另行协商，在取得投资落实证明，技术资料设计图纸齐全时，承包方才予实施。 第八条 工程验收 一、竣工工程验收，以国家颁发的关于基本建设项目竣工验收暂行规定、工程施工及验收规范、建筑安装工程质量检验评定标准和国务院有关部门制订的竣工验收规定及施工图纸及说明书、施工技术文件为依据。 二、工程施

23、工中地下工程、结构工程必需具有隐藏验收签证、试压、试水、抗渗等记录。工程竣工质量经当地质量监督部门检验合格后，发包方须刚好办理验收签证手续。 三、工程竣工验收后，发包方方可运用。 第九条 质量保修 一、承包方应按中华人民共和国建筑法、建设工程质量管理条例和建设部房屋建筑工程质量保修方法的有关规定，对交付发包方运用的工程在质量保修期内担当质量保修责任。 二、承包方应在工程竣工验收之前，与发包方签订质量保修书，作为本合同附件(见附件三)。 三、质量保修书的主要内容包括： 1.质量保修项目内容及范围; 2.质量保修期(质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算); 3.质量保修责任; 4.保修费用。 第

24、十条 违约责任 承包方的责任： 一、因施工造成工程质量不符合合同规定的，负责无偿修理或返工。由于修理或返工造成逾期交付的，偿付逾期违约金。 二、工程不能按合同规定的工期交付运用的，偿付逾期违约金，造成损失的，还要赔偿损失。 发包方的责任： 一、未能根据合同的规定履行自己应负的责任，除竣工日期得以顺延外，还应赔偿承包方由此造成的实际损失。 二、工程中途停建、缓建或由于设计变更以及设计错误造成的返工，应实行措施弥补或削减损失。同时，赔偿承包方由此造成的停工、窝工、返工、倒运、人员和机械设备调迁、材料和构件积压的实际损失。 三、工程未阅历收，发包方提前运用或擅自动用，由此而发生的质量或其他问题，由发

25、包方担当责任。 四、承包方验收通知书送达_日后不进行验收的，按规定偿付逾期违约金。 五、不按合同规定拨付工程款，按银行有关逾期付款方法的规定偿付承包方赔偿金。 第十一条 合同争议的解决方法 本合同在履行过程中发生的争议，由当事人双方协商解决。协商不成的，按下列第_种方式解决： 1.提交_仲裁委员会仲裁; 2.依法向人民法院起诉。 第十二条 附则 一、本合同一式_份，合同附件_份。甲乙双方各执正本一份，其余副本由发包方报送经 办的银行、当地工商行政管理机关、建设主管部门备案。按规定必需办理鉴(公)证的合同，送建筑物所在地工商、公证部门办理鉴(公)证。 二、本合同自双方代表签字，加盖双方公章或合同

26、专用章即生效，需办理鉴(公)证的，自办毕鉴(公)证之日起生效;工程竣工验收符合要求，结清工程款后终止。 三、本合同签订后，承、发包双方如须要提出修改时，经双方协商一样后，可以签订补充协议，作为本合同的补充合同 安装工程承包合同范本4 合同编号：_ 发包方：_ 地址：_ 邮码：_ 电话：_ 法定代表人：_ 职务：_ 承包方：_ 地址：_ 邮码：_ 电话：_ 法定代表人：_ 职务：_ 依据中华人民共和国合同法及有关规定，为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，经双方协商同意签订本合同。 第一条工程项目 1、工程名称：_ 2、工程地点：_ 3、工程项目批准单位：_批准文号_(指对此工程立项有权

27、批准机关的文号) 4、项目主管单位：_ 5、承包范围和内容(详见工程项目一览表);工程建筑面积_(平方米);其他_ 6、工程造价_(万元)，其中土建：_(万元)，安装：_(万元) 其次条施工打算 1、(发包方) (1)_月_日前做好建筑红线以外的“三通”，负责红线外进场道路修理。 (2)_月_日前，负责接通施工现场总的施工用水源、电源、变压器(包括水表、配电板)，以满意施工用水、用电量的须要。做好红线以内场地平整，拆迁清除全部障碍物(包括架空的、隐藏的)，并供应有关隐藏障碍物的资料。 (3)本合同签订后_天内提交建筑许可证。 (4)合同签订后_天内(以收签最终一张图纸为准)供应完整的建筑安装施

28、工图_份，施工技术资料(包括地质及水准点坐标限制点)_份。 (5)组织承、发包双方和设计单位及有关部门参与施工图交底会审，并做好三方签署的交底会审纪要，在_天内分送有关单位，_天内供应会审纪要和修改施工图_份。 2、承包方： (1)负责施工区域的临时道路、临时设施、水电管线的铺设、管理、运用和修理工作; (2)组织施工管理人员和材料、施工机械进场; (3)编制施工管理人员的材料、施工机械进场; 第三条 工程期限 1、依据国家工期定额和运用须要，商定工程总工期为_天(日历天)，自_年_月_日竣工验收(附各单位工程开竣工日期，见附表一)。 2、开工前_天，承包方向发包现场代表签证后，工期相应顺延：

29、 (1)按施工打算规定，不能供应施工场地、水、电源、道路未能畅通，障碍物未能清除，影响进场施工。 (2)凡发包方负责供应的材料、设备、成品或半成品未能保证施工须要或因交验时发觉缺陷须要修、配、代、换而影响进度; (3)在施工中如因停电、停水8小时以上或连续间歇性停水、停电3天以上(每次连续4小时以上)，影响正常施工; (4)非承包方缘由而监理签证不刚好而影响下一道工序施工。 (5)未按合同规定拨付预付款、工程进度款或代购材料差价款而影响施工; (6)人力不行抗拒的因素而延误工期。 第四条 工程质量 1、本工程质量经双方探讨要求达到：_ 2、承包方必需严格根据施工图纸、说明文件和国家颁发的建筑工

30、程规范、规格和标准进行施工，并接受发包方派驻代表的监督。 3、承包方在施工过程中必需遵守下列规定： (1)由承包方供应的主要原材料、设备、构配件、半成品必需按有关规定供应质量合格证，或进行检验合格后方可用于工程; (2)由承包方供应的主要原材料、设备、构配件、半成品必需有质量合格证方可用于工程。对材料变更或借用必需经原设计单位同意并发正式书面通知和发包方派驻代表签证后，方可用于工程; (3)隐藏工程必需经发包方派驻代表检查、验收签章后，方可进行下一道工序; (4)承包方应按质量验评标准对工程进行 分项、分部和单位工程质量进行评定，并刚好将单位工程质量评定结果送发包方和质量监督站。单位工程结构完

31、工时，应会同发包方、质量监督站进行结构中间验收; (5)承包方在施工中发生质量事故，应刚好报告发包方派驻代表和当地建筑工程质量监督站，一般质量事故的处理结果应送发包方和质量监督站备案;重大质量事故的处理方案，应经设计单位、质量监督站、发包方等单位共同探讨，并经设计建设单位签证后实施; (6)工程竣工后，承包方按规定对工程实行保修，保修时间自通过竣工验收之日算起。 第五条 建筑材料、设备的供应、验收和差价处理 1、由发包方供应以下材料、设备的实物或指标：_ 2、除发包方供应以外的其他材料、设备由承包方选购; 3、发包方供应、承包方选购的材料、设备，必需附有产品合格证才能用于工程，任何一方认为对方

32、供应材料须要复验的，应允许复验。经复验符合质量要求的，方可用于工程其复验方担当;不符合质量要求的，应按有关规定处理，其复验费由要求复验方担当;不符合质量要求的，应按有关规定处理，其复验费由供应材料、设备方担当。 4、本工程材料和设备差价的处理方法：_ 第六条 工程价款的支付和结算 工程价款的支付和结算，应依据中国人民建设银行制定的基本建设工程价款结算方法执行。 1、本合同签订后_日内，发包方支付不少于合同总价(或当年投资额)的_%备料款，计人民币_万元;临时设施费，按土建工程合同总造价的_%，计人民币_万元，安装工程按人工费的_%，计人民币_万元;材料设备差价_万元，分_次支付，每次支付时间为

33、_，金额_。 2、发包方收到承包方的工程进度月报后必需在_日内按核实的工程进度支付进度款，工程进度款支付达到合同总价的_ %时，按规定比例逐步起先扣回备料款。 3、工程价款支付达到合同总价款的95%时，不再按进度付款，办完交工验收后，待保修期满连本息(财政拨款不计息)一次支付给承包方。 4、如发包方拖欠工程进度款或尾款，应向承包方支付拖欠金额日万分之_的违约金。 5、确因发包方拖欠工程款、代购材料价差款而影响工程进度，造成承包方的停、窝工损失的应由发包方担当。 6、本合同造价结算方式： 7、承包方在单项工程竣工验收后_天内，将竣工结算文件送交发包方和经办的银行审查，发包方在接到结算文件_天内审

34、查完毕，如到期未提出书面异议，承包方可请示经办的银行审定后拨款。 第七条 施工与设计变更 1、发包方交付的设计图纸、说明和有关技术资料，作为施工的有效依据，开工前由发包方组织设计交底和三方会审作出会审纪要，作为施工的补充依据，承、发包双方均不得擅自修改。 2、施工中如发觉设计有错误或严峻不合理的地方，承包方刚好以书面形式通知发包方，由发包方刚好会同设计等有关单位探讨确定修改看法或变更设计文件，承包方按修改或变更的设计文件进行施工。若发生增加费用(包括返工损失、停工、窝工、人员和机械设备调迁、材料构配件积压的实际损失)由发包方负责，并调整合同造价。 3、承包方在保证工程质量和不降低设计标准的前提

35、下，提出修改设计、修改工艺的合理化建议，经发包方、设计单位或有关技术部门同意后实行实施，其节约的价值按国家规定安排。 4、发包方如需设计变更，必需由原设计单位作出正式修改通知书和修改图纸，承包方才予以实施。重大修改或增加造价时，必需另行协商，在取得投资落实证明，技术资料设计图纸齐全，承包方才予以实施。 第八条 工程验收 1、竣工工程验收，以国家颁发的关于基本建设项目竣工验收暂行规定、工程施工及验收规范、建筑安装工程质量检验评定标准和国务院有关部门制订的竣工验收规定及施工图纸及说明书、施工技术文件为依据。 2、工程施工地下工程、结构工程必需具有隐藏验收签证、试压、试水、抗渗等记录。工程竣工质量经

36、当地质量监督部门检验合格后，发包方须刚好办理验收签证手续。 3、工程竣工验收后，发包方方可运用。 在规定的保修期内，凡因施工造成的质量事故和质量缺陷应由承包方无偿保修。其保修条件、范围和期限按建设部有关规定执行。 第九条 违约责任 承包方的责任： 1、工程质量不符合合同规定的，负责无偿修理或返工。由于修理或返工造成逾期交付的，偿付逾期违约金。 2、工程不能按合同规定的工期交付运用的，按本合同关于建设 工期提前或拖后的奖罚规定偿付逾期罚款。 发包方的责任： 1、未能根据合同的规定履行自己应负的责任，除竣工日期得以顺延外，还应赔偿承包方由此造成的实际损失。 2、工程中途停建、缓建或由于设计变更以及

37、设计错误造成的返工，应实行措施弥补或削减损失。同时，赔偿承包方由此造成的停工、窝工、返工、倒运、人员和机械设备调迁、材料和构件积压的实际损失。 3、工程未阅历收，发包方提前运用或擅自动用，因此而发生的质量或其他问题由发包方担当责任。 4、承包方验收通知书送达_日后不进行验收的，按规定偿付逾期违约金。 5、不按合同规定拨付工程款，按银行有关逾期付款方法的规定延付金额每日万分之三偿付承包方赔偿金。 第十条 纠纷解决方法 任何一方违反合同规定，双方协商不成，按以下第( )项方式解决： 1、向经济合同仲裁机关申请仲裁; 2、向人民法院起诉。 第十一条 附则 1、本合同一式_份，合同附件_份。甲、乙双方

38、各执正本一份。其余副本由发包方报送经办的银行、当地工商行政管理机关、建设主管部门备案。 2、本合同自双方代表签字，加盖双方公章即生效，需办理鉴(公)证的，自办毕鉴(公)证之日直生效;工程竣工验收符合要求，结清工程款后终止。 3、本合同签订后，承、发包方如须要提出修改时，经双方协商一样后，可以签订补充协议，作为本合同的补充合同。 发包方(盖章)：_ 法定代表人：_ 托付代理人：_ _年_月_日 承包方(盖章)：_ 法定代表人：_ 托付代理人：_ _年_月_日 安装工程承包合同范本5 建设单位：_(以下简称发包方) 施工单位：_(以下简称承包方) 双方经充分协商，达成如下协议： 第一条工程名称 _