施工内部承包合同范文3篇精选.docx

《施工内部承包合同范文3篇精选.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《施工内部承包合同范文3篇精选.docx（16页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、施工内部承包合同范文3篇施工内部承包合同范文1 发包人： (以下简称甲方) 承包人： (以下简称乙方) 身份证号： 为了完善企业内部承包经济责任制，加强工程施工管理，明确双方享有权利和担当的民事责任义务。确保本工程甲方与建设单位签订的施工合同中各条款的履行和全面完成，依据公司对承包经营责任制实施精神，结合工程的详细状况。甲方将合同下述工程的施工任务下达承包给乙方，经双方协商同意达成下列条款，共同遵守执行： 一.建设单位：三都县大塘国际城4.5.6.7号楼。 二.工程名称：大塘国际城 三.工程地点：三都县大塘 四. 承包范围：按图纸施工 五.工程造价：按造价每平米900元计价(不含税收)，甲方按

2、此作为乙方承包计算依据，最终以竣工结算数量为准。 六. 施工工期：300天(按日历计算)以开工令为准 七. 工程质量等级：达到国家现行验收规范标准。 八. 承包方式：包工包料。 九.承包价款及支付方法：按主体第一层完成后60%支付，以此类推。 十.除第五，九条以外，全部条款都以总合同执行。 1.乙方独立核算，自负盈亏，自担风险，并按本工程结算总价向甲方交纳管理费。全部费用由乙方自行交纳。(公司挂靠费1%由甲方担当0.5%，乙方担当0.5%)。 2.甲方预留乙方工程合同总造价3%作为平安责任费，质量目标保证费以及会计资料档案费。工程竣工交验合格，未发生平安质量事故，质量体系运作资料，会计资料，竣

3、工资料完善齐全，并按工程部规定格式装订成册交给工程部后，甲方方能将预留的工程款项全部返还乙方。 3.建设单位拨付的工程款必需进入甲方账户，甲方扣除乙方应交纳的费用及预留款后支付乙方。乙方全额承包，并负责担当工程全部费用开支，保修款项按建设单位约定扣除。 4.甲方与建设单位签订的工程施工合同中有关质量平安，工期，保修，违约等相关条款均适用于乙方，其造成的责任和损失全部由乙方担当。 5.乙方必需按时将工程发生的成本费用提交甲方财务部门作为本核算。 十一.工程管理： 1.乙方必需在本承包合同签订后五日内到甲方工程部办理开工报告及项目机构组建等相关手续。 2.乙方必需在本承包合同签订后五日内将施工组织

4、设计或施工方案递交甲方工程部，并按规定程序进行方案审批，图纸会审，技术交底，直到工程完工时交工资料的整理，移交等。 3.乙方在施工过程中和相关管理人员及雇工需甲方备报案。 十二.工程平安及质量管理： 1.乙方对本工程的平安文明施工必需按JGJ56-99标准执行并做好资料。 2.乙方必需在本承包合同签订五日内到甲方工程部签订平安合同，消防合同，乙方承诺不因本合同的效力如何，都对由自己产生的平安，消防，质量等责任事故，担当最终完全赔偿责任。 3.乙方对本工程的质量管理必需按甲方及相关规定的质量管理体系运作并做好相关资料。 十三.甲方责任： 1.负责与建设单位完善工程施工合同，帮助乙方办理进场施工相

5、关手续。 2.办理承包工程的财务经济往来，监督建设单位支付的工程款进入甲方指定账户，依据工程进度及质量状况审核后拨付乙方。 3.审核施工图预算书，结算书及施工组织设计和施工方案。 4.甲方代表监督乙方施工进程中的进度，质量，平安刚好对合同各项条款的履行状况。若发觉问题，有权制止乙方并改正，直至责令停止施工或更换施工队伍。 5.本合同签订之前期纠纷与乙方无关，如因前期纠纷造成的损失由甲方负责。 十四.乙方责任： 1.执行甲方与建设单位签订的工程施工合同及本内部承包合同条款要求，若发生违约责任及经济损失全部由乙方担当。 2.负责编制施工图预算，结算书及相关组织设计和施工方案，整理完善工程交工资料，

6、质量体系进行资料办理工程结算及保修，回访等工作一切费用由乙方自行担当。 3.严格根据施工技术，质量要求和国家验收规范标准施工，按操作规程平安，文明作业。施工中若乙方责任发生的人身伤亡事故及机械设备事故，均由乙方担当经济责任及法律责任。 4.听从甲方管理，按本承包合同条款规定刚好到工程部，财务部及相关部门办理有关工程承包手续，施工人员及特种作业人员必需持证上岗。 5.每月25日向甲方工程部报送当月进度统计报表及下月进度安排。 6.乙方应严格审查所雇用民工身份及相关证件(如身份证，外出务工证，暂住证等)，没有上述证件者不宜雇用，并刚好与雇用民工签订劳动合同，并送劳动鉴定部门鉴定后将合同书刚好向公司

7、相关部门备案。否则由此引起的一切责任后果由甲方担当。 7.乙方应刚好支付所雇民工工资，并且保证每月按时足额发放。若有拖欠状况发生，甲方将责令停止支付工程进度款，甲方有权以工程进度款优先支付民工工资。 8.乙方工地聘用甲方职工的应刚好向甲方相关部门办理手续，并从聘用当日起足额上缴所聘人员社保基金。 十五.违约责任： 1.由违约方担当因违约所造成的全部经济损失和法律责任。 2.乙方承诺不因本合同的效力如何，由乙方在施工中造成的刑事民事赔偿责任，由乙方全部赔偿。 3.假如乙方在施工过程中不听从甲方管理及乙方内部问题，造成资金链断裂造成该工程停工三天，甲方有权将该工程收回。前期乙方所做的工程量不予计算

8、，计价乙方无条件退场。 十六.本工程施工内部承包合同一式两份，由甲乙双方各执一份。双方签字盖章后生效。 (其他未尽事宜双方协商解决) 甲方： 乙方： 年 月 日期： 日 施工内部承包合同范文2 发包人：郴建集团三公司 承包人：彭礼德 依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建设法、建设工程质量管理条例、建设工程平安管理条例等有关法律法规及集团公司颁发的项目管理方法和公司有关规定，遵循同等、自愿、公开和诚恳信用原则，双方就本工程各事项协商一样签订本合同。 一、 工程概况： 1.1工程名称：康定园附属工程 1.2工程地点：青年大道康定园A区院内 1.3工程内容：康定园A区内道路，污水、雨水系统配套

9、的下水管，检修井以及水电消防井盖板、水表井。土建部分：片石挡土墙、室外楼梯、休闲广场、A6、A7栋中间刚性防水及道路以及发包人支配的其它附属项目。 二、承包方式：包工包料 三、工程工期： 20_年元月3日20_年5月30日 四、工程质量和检查验收： 4.1本工程质量达到国家合格工程验收标准 4.2施工期间承包人严格根据施工图纸、技术交底、变更通知单及国家有关规范规程和标准进行施工。接受发包人监督检查，发生工程量由发包人派出代表现场核实签证。 五、其他事项： 5.1发包方协商各栋号及周边关系，供应施工用水源及用电源。 5.2承包方严格根据国家有关规范规程和集团公司有关工程那个技术质量平安文明。机

10、械设备等管理方法组织施工，遵守执行公司的各项管理制度及规定。 5.3小区内排水设施，道路等配套工程为二年进行保修，并预留3%的保修金。保修期内，承包人接到发包人的通知三天内派人修理，逾期不到，发包人另请修理，去费用由承包人支付。 5.4保修费返回方法：保修费一年期满返回1.5%，两年期满全部返还。 六、其他未尽事宜，双方协商处理，合同签字后生效。 发包人： 承包人： 代表： 代表： 合同签订日期： 施工内部承包合同范文3 经甲、乙双方商定，甲方将“ 的 厂房及宿舍楼约5万平方米”工程按职责承包给乙方施工。本着互惠互利的原则，参照合同法及建筑安装承包合同条例之规定，结合甲方与开放商所签订的合同条

11、款，双方达成如下协议： 一、 工程名称 二、 工程地点 三、 承包内容及形式 1、 承包内容：土建工程、装修装饰工程、消防、防雷、水电等图纸内容内的工程。 2、 承包方式：甲方以职责考核形式承包给乙方，即包工、包料、包工期、包质量、包平安、包现场文明施工(含符合广西区五建的CI形象达标)和包项目经济独立核算并自负盈亏等一切内容。 四、 开竣工时间 签订建设工程施工合同中规定的工期为准。 工程实际开工日期以开发商(建设方)的开工通知书为准。 五、 工程质量标准 质量等级为合格。 六、 工程价款 合同价款及调整 1、 工程结算方式： 工程依据施工图纸、设计变更、现场签证和实际完成工程总量计算造价，

12、造价依据工程计价依据计算，经双方充分核对认同，结算价按总造价计取。 2、 工程计价依据： (1)、建设工程工程量清单计价规范GB5050020_; (2)、<建设工程工程量清单计价规范GB5050020_广西壮族自治区实施细则; (3)、20_年广西壮族自治区建筑工程消耗量定额、广西壮族自治区装饰装修工程消耗量定额、广西壮族自治区建筑装饰装修安装园林绿化工程费用定额; (4)、20_年全国统一安装工程预算定额广西壮族自治区估价表; (5)、本工程的施工图纸、设计变更、现场签证; (6)现行的有关配套文件、国家、自治区及南宁市政策性调整有关费用标准的文件规定执行。 3、费率：按广西壮族自治

13、区建筑装饰装修安装园林绿化工程费用定额中值取费。 4、材料价格：按工程实际施工期间南宁市建设管理部门发布的建设工程造价信息相应材料价格平均值进行计算，无信息价的由发包人、承包人依据市场价格协商确定。 5、合同价款的其他调整因素： 6、结算审定：承包人在竣工验收合格后30内将结算书及全部结算资料一式两份送发包人审核，发包人自收到结算书及结算资料后30日内审定，如双方对结算有异议，可请有审计资质的单位审定，审计费用由双方协商解决，审定时间为30天。自发包人收到结算书及结算资料30日后，如发包人不审核业不予答复，视同认可承包人提交的结算书。 七、甲方职责 总则是有义务履行宏观协调、过程监督、工程手续

14、但不担当详细的工程质量、平安、工期和经济成本责任。简要分述如下： 1、 负责协商乙方与开发商、监理和政府各部门等之间的关系、保证工程顺当进行的施工环境。 2、 由工地项目经理代表甲方组成项目部，帮助乙方搞好全面施工管理，并帮助乙方审核与开发商(含设计院)之间经济、技术和管理等方面的书面资料。 3、 根据乙方每月的工程进度安排，现场检查落实并督促整改;对工程质量进行监督，对现场场容平安文明施工进行全面监控。对不整改或整改不利的，有权向乙方提出强行整改乃至停工整顿的要求，乙方应予保障。 4、 帮助乙方办理竣工结算及竣工资料。 代为乙方交纳相关的工程税金。 八、乙方职责 总则是在甲方对外宏观协调并履

15、行工程手续、对内过程监督之下，根据甲方与开发商(建设方)所签订的施工合同、协议(含其他合同补充协议)，全面详细的由与常务副经理为首的项目部组织实施并同时自行担当责任权利及保证对甲方管理费的上缴。简要分述如下： 1、 自行编制进度安排一式两份报送甲方，每月25日报送当月完成统计报表一式两份。乙方应严格按合同工期要求，落实工程进度管理措施，确保施工进度。如无故延期，自负违约责任。 2、 搞好现场规划布局，做到文明施工，达标管理。现场布置应参照CI规范执行。严格现场施工平安管理，落实平安防范措施，保障平安无事故。如有事故发生，自行担当事故的一切干脆损失和间接损失。 3、 应严格管理，保障工程质量。所

16、用原材料、成品半成品必需具有合格证和材料证明，不合格材料不得用于工程;按规取样送检，因工程质量问题而造成返工或罚款或影响交竣工的损失，自认自负。 4、 因该工程为总承包形式，为工程而发生的一切费用均由乙方自理，(详细细则可另行约定)。 5、 依据甲方与开发商(建设方)签订的施工合同及协议，乙方按规自行编制竣工结算书由甲方报开发商审定后，作为结算依据。 6、 教化职工要听从甲方的管理，一切工程管理活动均应以甲方名义出现，否则所造成的不良后果由乙方自负。 7、 乙方施工主要资源如主材、劳务、分包商等第三方须要签订的合作协议以甲方项目部明细签订，乙方承诺如有发生经济纠纷，与甲方无关，由乙方独立担当完

17、全责任。 工程日常管理过程中，以甲方名义与开发商、监理、设计和政府相关部分等发生的书面文件，乙方均予以认可并视为对自己的约束，同时享有其利益并担当义务。 九、结算与付款方式 1、该工程甲方与开发商所签订的施工合同、协议和补充条款，乙方必需全面认可并严格执行，决算以开发商最终审定的结算为依据。 2、开发商(建设方)每次拨付的工程款进入账户，甲方扣除总承包管理费、国家税费等相关规费，余额安排安排，报经甲方平衡审批后拨付给乙方。甲方有权监督乙方根据第三方(材料供应商、分包商、居间方、劳务队等)的协议条款刚好付清余欠的各种费用，以免发生不必要的纠纷。 3、依据甲方与开放商(建设方)签订的建设工程施工合

18、同，其利益与风险由乙方独立享有和担当。 4、甲方应收取的相关费用见本协议十五条规定。 5、甲方不得以任何理由扣付乙方的各项工程进度款 6、本项目依据甲方和业主签订的合同条款，为前期由乙方垫资到第一层顶板完成后业主起先按完成量的80%支付工程进度款;当完成到主体封顶时再支付完成量的80%给乙方。装修工程每月工程进度款80%，工程竣工支付90%，竣工验收后十五天内支付到97%，留3%保修金。 十、保修期及保修范围 按建设部现行规定以及开发商合同要求执行。保修期间凡接到要求保修通知，乙方应刚好派人修理。 十一、奖罚 工程奖罚条款执行开发商合同。如发生重大质量、平安事故按当地建设主管部门规定执行，其他

19、参照甲方公司有关规定执行处理。 十二、违约责任 1、 违约造成的经济损失概由违约方担当。任何一方在对方未违反正式合同的状况下要求毁约时，除了须担当对方全部经济损失外，尚必需向对方支付损失额度10%的违约金。 2、 乙方在施工中如发生重大质量、平安事故或进度严峻拖期等重大问题时，乙方必需彻底整改，整改不力，甲方有权考虑其他必要的措施，以期改善。 3、 当发生一般质量、平安或工期问题时，乙方应快速实行有效措施订正，如因订正不力而遇开发商惩罚，则责任自负。 十三、争议的解决程序 乙方可向甲方上级诉求协调 向人民法院起诉。 十四、平安施工 1、 乙方按平安施工有关规定，制定严格的平安防护措施，以确保施

20、工操作者和第三者的人身平安，担当由于平安措施不力造成的事故责任和由此发生的一切费用。 2、 若发生重大质量和平安事故，乙方应马上向甲方报告并通知相关部分，甲方应主动帮助乙方处理，发生的费用由乙方担当。 3、 施工中乙方应留意搞好周边关系并加强现成治安保卫工作，应设专职平安员和保卫人员，如发生事故自行担当一切后果。 十五、工程管理及费用结算 1、 本工程造价按甲方总承包合同和补充合同所规定的原则计算，乙方上缴甲方工程管理费及税金按工程造价的7%缴纳(税后)且按建设方每期拨款的数额支付给乙方。 2、 乙方提出项目垫金运作方案，并分步实施中不断修正完善。该方案切实可行，甲方有监督权和认可权，乙方方案

21、未获认可时，甲方有权拒绝乙方接着运用项目章对外签约及一甲方名义对外赊欠费用。 3、 乙方充分理解本工程的前期垫资条款，乙方保证以自身实力筹措资金完成垫资施工额度，施工期间不以任何理由或借口推辞，保证按总承包合同和补充合同要连续施工。在甲方与开发商(建设方)所签订的本工程承包合同及相关补充条款的基础上，若因乙方缘由出现无力接着施工，工程进度形象严峻拖后时，乙方愿无条件退场，而且无条件接收甲方或其托付的司法部门对现场周转材料(钢管、模板)、机械设备(塔吊、砼泵等)等一切物资的就地封存变卖方式，用以处理所发生的民工工资，欠款等债务。 4、 乙方保证加强现场质量管理，质量上创优质工程，质量奖惩甲方与开

22、发商签订的合同执行。 5、 乙方保证加强现场文明施工管理，争创南宁市级文明工地称号，文明工地奖惩按甲方与开发商签订的合同执行。乙方保证最终并维护中广西区五建形象，争创广西区五建CI形象达标，如获通过，则由甲方按有关规定嘉奖乙方，如80%方在工地文明施工、平安管理中出现问题受到政府相关部门的惩罚，乙方除自行担当一切责任和由此发生的费用。 6、 现场施工管理人员由乙方做好工程现场管理工作以及与开发商的协调工作。 十六、其他 1、本合同未尽事宜，按甲方与开发商所签合同，协议和补充协议执行 2、甲方刻制项目印章壹枚，用以与开发商函件往来运用。全部对外函件由乙方起草，甲乙双方现场经理协商修改后由甲方项目经理签发。乙方确认函件的有效性并视为对自己的约束而独享其职责权利。项目印章由甲方负责保管并监督运用。 3、本合同在履行过程中发生争议，由双方协商解决，协商不成提交工程所在地向合同签订地的人民法院起诉。 4、本合同一式肆份，双方各执两份，具有同样效力。本合同附件与本合同同具效力。 附件一：本工程总承包合同 附件二：工程内部承包合同 甲方 法人代表(负责人)： 乙方法人代表(负责人)： 合同签订日期： 年 月 日 施工内部承包合同范文3篇