简单施工合同经典范本5篇精选.docx

《简单施工合同经典范本5篇精选.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《简单施工合同经典范本5篇精选.docx（21页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、简单施工合同经典范本5篇简洁施工合同经典范本1 甲方：_马路局 乙方：_马路局机修厂 为确保工程项目顺当完工，经甲乙双方充分协商，并在此基础上达成如下协议内容： 1、工程项目：s207线吉河桥便道抢修工程。工程内容包括：环境协调、路基土石方、简易路面、钢便桥、道路平安标记、后期养护及旧桥的交通管制等一切工作。 2、工程总价：元(大写元)。 3、工程工期：自_年1月13日至_年1月29日，工期17天。 4、工程质量：乙方必需根据马路工程相关项目的技术规范、规程要求施工，仔细选择施工方案及施工工艺，对关键工序的施工方法和工艺，必需报经甲方或甲方代表审查同意后方可实施。工程质量乙方负全部责任。 5、

2、工程平安及法规制度 、合同签订后由甲方平安、生产负责人对施工现场进行移交，乙方应对全部施工现场作业和施工方法的适应性、稳定性和平安性负责，甲方不担当责任。 、乙方在合同执行期间，应对工程中的全部结构、材料、设备、临时工程等进行主动爱护，如因管理不善造成的经济损失，由乙方全部自理和担当相关责任。 、乙方应加强平安生产管理，并做到平安生产、文明施工，由于管理不善或民工的过失，或第三者缘由造成自身或第三方的人身伤亡，机械设备及其它财产损失事故等，均由乙方自行负责处理并将事故处理结果向建设单位书面汇报，甲方不负任何责任，也不支付任何费用。 、爆破人员必需持有机关核发的爆破证，选购的火工器材要有运输证、

3、存放证，存放要分类，建帐，严格实行领发制度，肯定不能流向其它工地或他人。 、合同执行期间，乙方应自觉遵守国家、地方政府及有关部门颁布的法律、法规和制度，否则产生的一切后果由乙方担当，乙方应按国家和地方政府的有关规定刚好上缴应担当的各种税费。 、乙方在施工期间所发生的外部环境由乙方自行处理，必要时甲方予以帮助，所发生的一切费用由乙方担当。 6、工程结算及支付 、工程中期借款额度以上月实际进度并检验合格工程价款的60%。 、工程完工后一个月内办理工程价款结算手续。 7、其它： 、本协议为总价合同，合同执行期间单价不予变更。 、本协议一式四份，甲方、乙方各二份。 、本协议自签字之日生效，止于新建桥梁

4、施工单位进场交付后完毕。 、其它未尽事宜双方另行协商解决，并订立补充条款为准。 8、附件：施工图纸及及材料供应。 8.1、合同签字后，由建设单位供应图纸壹份，未经同意不得将图纸交第三方。 8.2、完成本合同工程所需的材料均由乙方负责选购、验收，全部材料运输和保管，甲方不担当任何费用，对进场的材料应根据规范要求分批抽检，合格后方可运用。对于不合格材料乙方应刚好清除施工现场。材料试验由施工员现场取样，所发生的一切费用由乙方自理。 甲方：_马路管理局 法定代表： 乙方：_马路局机修厂 法定代表： 简洁施工合同经典范本2 依据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律法规，遵循同等自愿、

5、公正和诚恳信用的原则，双方就建设工程劳务合作事项协商一样，订立本合同。 第一条工程概况及承包工作内容 其次条作业人员 第三条合同工期 开工日期_年_月_日，完工日期_年_月_日，工期为_天。 第四条合同价款 41合同价款为：_元(人民币)?大写：_元? 42合同价款的确定原则(在确认的方式前划)： 经过招投标确定或虽未经招投标程序，由承、发包双方协商一样，确认： 421本合同价款为固定价格，在约定的风险范围内合同价款不再调整。 422以()年施工预算或()年施工概算定额为依据：? 423定额工以外发生的零星用工单价_元/工日;(以实际发生，书面签证资料为准)? 第五条合同价款的结算和支付 51

6、结算、决算资料： 511发包人向承包人供应工程施工图或工程量清单，承包人依据上述书面资料按本合同条款编制的施工预算书。 512承包人依据发包人下达的施工任务书或现场负责人的指令，支配作业人员完成作业内容，并取得有效的书面签证单据编制人工结算书。 513有效的月度工作量结算资料及书面洽商变更、现场签认资料等。 52合同价款的结算和决算： 521发包人应于每月_日对承包人完成的工程量赐予核实、确认并共同履行书面结算手续。 522工程交工后28日内，承包人向发包人递交完整的决算资料，发包人在收到决算资料后28日内进行核实，赐予确认并办理分包工程决算手续。 53合同价款的支付： 531合同价款分期支付

7、：在_年_月_日付款_元，在_年_月_日付款_元。 第六条平安施工、重大伤亡及其他平安事故处理 61平安施工：发包人、承包人必需贯彻、执行国家和政府、行业主管部门颁布实施的有关平安生产的法律法规及各项规定，严格按平安标准组织施工。 62重大伤亡及其他平安事故处理： 621发生重大伤亡及其他平安事故，承发包双方应实行紧急措施防止事态扩大并全力组织抢救伤者，爱护事故现场，如因抢救伤者必需移动现场设备，须作出书面记录或拍照。 622根据有关规定，发包人承包人应分清责任，由事故责任方担当相应的责任。发包人承包人对事故责任有争议时，应按政府有关部门的认定处理。 第七条工程质量、验收与保修 71工程质量应

8、达到设计图纸要求及约定标准和质量目标。如图纸、发包人指令和国家及当地政府施工验收规范、标准之间有差异或不一样，承包人应在取得发包人书面认可后，以质量要求较高者为施工依据。 72承包人必需根据国家规定的质量检验标准、施工验收规范和施工图组织施工。在施工中发觉设计有误，须马上向发包人提出，取得文字变更洽商手续后方可接着施工。因发包人缘由造成窝工的，由发包人予以经济补偿，因承包人缘由造成窝工的，工期不顺延，发生的费用由承包人担当。 73分包工程验收以国家颁发的施工验收规范、质量检验标准及施工图为依据，自分包工程施工完毕后28日内由发包人、承包人共同办理书面验收手续，逾期未办理验收，发包人又交后序施工

9、的或投入运用的，视为符合合同要求，工程交工。 第八条工期延误 81对于以下缘由造成完工日期推迟的，经发包人施工代表确认，工期相应顺延。 82承包人应在上述状况发生后7日内，就延误内容和因此产生的经济支出向发包人施工代表提出书面报告，发包人应于7日内就延长完工日期和赔偿经济损失赐予书面答复。承包人逾期未提出书面报告的，视为其放弃此项权利;发包人逾期未答复也不提出修改看法，视为其承认此事实。 83非因上述缘由造成未按合同工期(包括合同约定可顺延的工期)交工的，双方约定： 第九条文明施工 91发包人、承包人应严格执行北京市人民政府颁发的“施工现场管理暂行规定”，加强科学管理，坚持文明施工。 92发包

10、人应向承包人供应符合标准的施工条件，如发包人不能供应现场食宿条件或双方约定由承包人自行解决食宿的，由发包人根据标准予以补偿。 第十条材料机具供应 101由承包人自备的工具须其自带入现场，由发包人供应的机械设备、防护用具由发包人选购并供应到施工现场(400米内)。 102承包人应遵守和执行发包人材料机具领用规定，对领用的材料、机具要与发包人共同清点，履行书面领、还手续，对借用的发包人的机具，要严格按操作规程运用，加强修理保养。 第十一条发包人的权利及义务 111负责供应场地、道路、水电等具备施工条件的工程施工现场，负责工程施工的组织与协调及技术、质量、平安、场容等方面的交底。 112负责于_年_

11、月_日供应施工图纸_套，供应必要技术资料和办理施工洽商。 113负责组织施工检查、验收，监督承包人的工程进度、工程质量、平安生产及按图施工状况，材料领用状况及行政管理事务。 114负责解决施工中存在或发生的技术问题。 第十二条承包人的权利和义务 121承包人对与其确定劳动关系的作业工人必需仔细审查，保证人员的政治素养、身体素养和技术水平，工人年龄不得低于18周岁，不得超过60周岁。 122承包人需将其作业人员登记造册(须写明姓名、性别、年龄、籍贯、工种、级别、工作证号码及身份证号码)，作为本合同附件。 123在施工生产过程中，承包人必需保证人员相对稳定，不能随意变更备案人员，人员变动率小于_%

12、，听从发包人的统筹支配，统一调动。 124当发包人因故不能保证连续生产时，承包人在不影响发包人生产任务的前提下，可将队伍进行临时调整，对所调整人员应向发包人出具书面通知，并办理变更手续。 第十三条违约责任 131发包人违约责任 1311由于发包人缘由造成停工、窝工时应按实际发生状况向承包人赔偿损失。停工、窝工应办理书面洽商，方作为决算依据。发包人任务不足或因故不能接着履行合同时，双方协商后可提前终止合同。 1312由于发包人施工人员指挥错误造成的工程质量问题，其经济损失及有关责任由发包人担当。 1313发包人超过约定的支付时间不支付劳务费或决算价余款的，承包人可向发包人发出要求付款通知，发包人

13、收到承包人通知后仍不能按要求付款，可与承包人协商签订延期付款协议，经承包人同意后可延期支付发包人不按合同约定支付劳务费或决算价余款，双方又未达成延期付款协议，承包人有权书面告知发包人理由，撤走其人员，并依法追索拖欠款及损失赔偿费。 132承包人违约责任 1321因承包人缘由造成发包人工期延误或工程质量严峻不符合要求时，发包人可以终止合同，并要求承包人在_日内退出施工现场，承包人应当退出施工现场，但发包人应在要求承包人退出施工现场的时限内，与承包人就结算事宜达成书面协议或由监理公司、发包人、承包人共同对己完成的工程量进行签认。 1322承包人未按发包人选定的施工队伍进场，发包人有权要求承包人进行

14、更换、调整，承包人无法调整时，发包人有权暂担心排施工任务(窝工损失承包人自负)，并书面通知承包人，直至终止合同。 1323因承包人责任造成质量事故和延误工期，其工料损失概由承包人担当。 第十四条合同争议的解决 在履行合同过程中发生争议，双方首先进行协商，协商不成可向有关部门申请调解。当事人不愿和解、调解或和解、调解不成的，可约定以下方式解决争议(在选定的方式前划“”)： 1、向北京仲裁委员会申请仲裁。 2、向_人民法院起诉。 第十五条合同的生效与终止 本合同经双方法定代表人或托付代理人签字盖章后生效。法定代表人应出示身份证明，托付代理人应出示托付证明。 本合同在完成分包工作内容、结清工程决算尾

15、款后，即宣告终止。 第十六条 本合同正本一式三份，具有同等法律效力，双方各执一份，备案留存一份，副本_份。 简洁施工合同经典范本3 建设单位：(以下简称甲方)施工单位：(以下简称乙方)依据中华人民共和国经济合同法建筑安装工程承包合同条例及有关规定，经甲乙双方协商一样，甲方愿把改造工程承包给乙方施工，为明确双方责任，确保工程顺当完成，特订立如下合同条款，以致共同遵守： 一、工程项目 1、工程名称： 2、工程地址： 3、工程范围： 4、承包方式：包工包料。 5、承包造价：元(大写：)。 二、工程期限 依据本工程，经甲乙双方协商一样，总工期天。(雨天及人力不行抗拒特别状况需经甲方代表签证后，工期相应

16、顺延) 开工日期为20_年月日至20_年月日，总工期天。 三、本工程竣工质量为一次性合格工程 1、乙方必需严格根据国家颁发的建筑工程规范、规程施工和标准进行施工; 四、工程价款支付及结算 本工程按进度付款，详细金额由双方协商为准。 五、其它约定 1：甲方担当的平安责任、权利 (一)甲方负责制订施工现场的平安生产规章制度和操作规程; (二)甲方有权要求乙方必需严格遵守平安生产法律、法规、标准、平安生产规章制度和操作规程，娴熟驾驭事故防范措施和事故应急处理预案; (三)甲方管理人员有权制止乙方人员违章作业，并按规定赐予惩罚; (四)甲方有权对平安意识差、不听平安生产指挥的乙方人员责令退场。 2：乙

17、方的责任、权利 (一)乙方施工时是平安生产的干脆责任人，必需严格执行甲方的有关平安生产的规定、制度; (二)乙方负责为全部乙方安装施工人员办理医疗及工伤社会保险，并依据须要为从事高度危急工作的人员购买适当的人身意外损害保险，在施工过程中如发生的违章作业而造成的人身伤亡事故，由乙方担当全部负责; (三)乙方应对现场安装施工的行为完全负责，乙方安装施工人员不得违章作业，不得冒险作业，不能疲惫作业，并按规定做好防护工作; (四)乙方在施工现场人员必需有配备齐全的平安防护用品，不能满意平安施工须要时，人员不得进入施工现场。 六、其它未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。 甲方

18、：乙方： 代表人：代表人： 身份证号：身份证号： 公章公章 年月日年月日 简洁施工合同经典范本4 合同编号： 发包方：_ 承包方：_ 签约时间： 签约地点： 为了保证_施工质量，如期完成施工任务，达到双方互惠互利的目的，依据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他法律法规，双方友好协商，就本工程施工项目协商一样，订立本合同。 一、工程名称：_ 二、建筑面积(工程形式)：_ 三、施工地点：_ 四、工期： 1、开工：_年_月_日; 2、竣工：_年_月_日; 3、合同工期总共历时_天。 五、承包形式：_ 六、工程质量标准：_ 七、工程价款：共计人民币元。 八、付款方式：本合同生效后支付合同款

19、项的_%，计_元;工程竣工且验收合格后，支付工程价款的_%，计_元;质保金_元，质保期满后支付。 九、质保期：_年。 十、双方的责任义务 1、发包方的责任义务 为承包方供应良好施工场地、道路、水、电源，满意开工条件。解决施工中须要发包方协调解决的四邻关系及纠纷; 监督管理施工过程中的工程质量、材料质量、督促工程进度;给承包方供应施工图纸、坐标点、标高点;按时给承包方拨付款项和进行验收、结算; 2、承包方的责任义务 按发包方要求及图纸要求进行施工; 如期完成施工任务; 接受发包方的技术指导和质量标准要求; 负责发包方供应料物及设备的爱护; 教化施工人员爱惜甲方的材物，不得偷窃和损坏; 担当施工中

20、的一切平安事故责任及费用; 十一、其他 1、本合同自双方签字盖章后生效，有效期至保修期满。 2、本合同未尽事宜，可由双方协商解决并签署书面补充协议，补充协议与本合同享有同等法律效力。协商未果，提交山东曹县人民法院提起诉讼。 3、合同附件为本合同条款的组成部分，本合同连同附件一式贰份，双方各执壹份，具有同等效力。 发包方：承包方： 托付代理人：托付代理人： 简洁施工合同经典范本5 总包方(甲方)：_ 地址：_邮码_电话_ 法定代表人：_职务_ 分包方(乙方)：_ 地址：_邮码_电话_ 法定代表人：_职务_ 依照中华人民共和国合同法、建设部建筑安装工程总分包实施方法和市人民政府号文件的有关规定，经

21、双方协商一样，签订本合同，并肃穆履行。 第一条工程项目 一、工程名称：_ 二、工程地点：_ 三、工程编号：_施工许可证号：_营业执照号：_ 四、分包工程范围及工程量(附预算书) 五、分包工程期限_年_月_日开工，_年_月_日竣工。 六、分包工程人工费用_元。 七、乙方投入工种及人数_人。 其次条工程结算 按分包工程项目，第一个月预支生活费，按合同人数每人_计算，下月结算时扣回，在工程施工进行中按当月完成的验收合格工程量预结(幅度不得超过已完成量的80%)工程竣工后经甲乙双方共同验收合格，予以结算。 第三条工程质量 甲方依据国家质量验收规范和评定标准进行技术交底和组织验收，乙方根据施工图纸和说明

22、书要求，细心组织施工，保证工程质量，如质量不合标准，必需返工修理，其工料费损失，由乙方担当;如工程质量低劣又无法挽救的，应由乙方负责赔偿全部工料损失。 第四条平安生产 一、甲方对乙方担当的工程要做平安交底，提出明确的平安要求，并进行监督检查，乙方必需仔细贯彻有关平安施工的规章制度，严格遵守平安操作规程，对甲方供应的平安生产设施，乙方经检查合格方可运用，施工中如因违反上述规定而发生伤亡事故，其损失由乙方负责。 二、劳动爱护用品及施工中属个人运用的带电操作具如绝缘手套、胶靴等由乙方自行解决，如乙方确有困难，可提出需用安排，甲方帮助解决。 三、在施工过程中，乙方因违反消防条例和法规造成的火灾事故，由

23、乙方负责。 第五条生活管理 一、乙方工人进场后，食宿问题由甲方供应住宿条件及主要炊事用具(大锅、笼屉、吹风机、大面板)由乙方保管，如有损坏丢失照价赔偿。小型零星用具乙方自备，生活用煤由甲方按定量供应。 二、生活需用之粮食、油类，由乙方自理，甲方应在医疗、卫生等方面供应便利，乙方工人如有疾病，经其负责人签字同意，可在甲方就医，医疗费用由乙方负责按月付清。 第六条分包工程人工费单价 一、单位工程分包，每预算工日为_元。实行单方平方米人工费包干，每平方米_元。 二、内檐抹灰分包，达到优质的每预算工日为_元。达到合格的每预算工日为_元。实行分项人工费包干每平米_元。 三、单项分包石、土方工程的每预算工

24、日为_元。 四、清工每工日为_元。 五、全日停工、待料、停水、停电、清工工日为_元。 六、水、电、暖、卫工程，每预算工日(按幢号分包为)_元。 七、冬季施工期间(12月1日到2月底)降低工效10%的工日。其工日单价为_元。 八、分包工程费用明细表(一七项均可列表) 第七条材料供应管理 乙方设专人向甲方办理水泥、钢材、商品构件、五金、油毡、沥青及水、电、暖、卫等专项用料的限额领料手续。乙方应严格根据甲方供应的质量要求和材料协作以施工。乙方施工中用料奢侈及不合理的超出限额部分，由乙方负担。乙方在施工中按垛(堆)运用材料，做到日用日清，活完料净，保持现场整齐。 第八条施工机具 一、大型工具由甲方负责

25、，保证运用须要。 二、手工操作工具，由乙方负责。 三、对甲方负责供应的机具，乙方应仔细保管爱惜，如有丢失损坏，乙方负责赔偿。 四、施工需用的中、小型机械，由甲方按施工方案配备，一台机械应配备一名司机，保证乙方正常施工，乙方不准擅自操作设备(自带机械按有关规定处理)。 第九条现场管理 一、甲、乙方人员要严格遵守现场各项管理制度，在甲方现场负责人统一领导下组织施工，有关安排、进度、材料供应等工作双方应亲密协作，保证施工顺当进行。 二、乙方应对施工人员进行遵纪遵守法律和平安生产、爱惜财产的教化，并指定专人负责现场保卫工作，严禁偷拿现场用料，如有违反现场管理制度的不法行为，甲方有权实行必要措施，乙方应

26、担当法律责任，并负责赔偿经济损失。 三、分包人员要保持相对稳定，出入施工现场要佩戴工作标记，不准合同外人员出入现场和住宿。 第十条违约责任 一、乙方分包的工程项目，不得再行分包。在施工过程中经检验达不到国家验收规范规定，不能保证工程质量，甲方有权终止合同，造成返工的损失，乙方应予赔偿。 二、合同签订后，不经双方协商同意，任何一方不得随意变更或解除。如乙方不经甲方同意，单方解除合同时，应由乙方赔偿甲方因影响施工安排造成的经济损失;如甲方中途解除合同，应赔偿乙方因此造成的经济损失。 三、乙方必需按合同规定的工期及质量要求完成，否则每逾期一天，应偿付给甲方按分包工程人工费_%的逾期违约金。 四、甲乙

27、双方不得借故拖欠各种应付款项，如拖欠不付，按银行短期贷款利率，偿付给对方逾期付款违约金。 第十一条附则 一、本合同发生纠纷时，当事人双方应刚好协商，协商不成时。解决不了的，可按以下第()项解决： (1)向建筑物所在地经济合同仲裁委员会申请仲裁， (2)向人民法院起诉。 二、本合同一式_份，甲乙双方各执正本一份。其余副本，报送_备案。 三、要求鉴证(公证)的，可到建筑物所在地的区、县工商行政管理局进行鉴证或公证处公证。 四、双方商定的其他条款： 1. 2. 第十二条合同附件及有效期 一、合同附件： 1.工程预算书; 2. 二、本合同自双方盖章之日起生效，至工程全部竣工并结算完毕后失效。 总包单位：_ 法定代表人：_ 分包单位：_ 法定代表人：_ _年_月_日 简洁施工合同经典范本5篇