售房协议书范本范文范本.docx

《售房协议书范本范文范本.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《售房协议书范本范文范本.docx（9页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、售房协议书范本范文售房协议书范本范文1 出卖人(甲方)：身份证号码： 买受人(乙方)：身份证号码： 甲、乙双方就房屋买卖事项经过友好协商，一样同意订立合同条款如下，以资共同遵守。 一、甲方愿将其拥有完全产权的位于北京市_城区 _的房屋(房屋全部权证编号：_，建筑面积_平方米)以人民币_仟_佰_拾_万_仟_佰_拾_元整(￥_元)的价款出售给乙方。 二、本合同签定前，该房屋如有应缴纳的一切税费，概由甲方负担。本合同发生的契税，土地出让金等由乙方负担。其他税费按有关法律规定各自负担。 三、在甲方交房时，由乙方一次性将全款付给甲方。 四、违约责任 1、甲方如不按合同规定的日期交付房屋，每期逾期1天按房

2、价总额千分之，计算违约金缎带与乙方。逾期超过_个月时，乙方有权解除本合同。解约时，甲方除将已收的房价款全部退还乙方外，并应赔偿乙方经济损失人民币_元。 2、乙方全部或部分不履行本合同规定的付款日期及方式的。其逾期部分乙方应加付按日_计算的违约金给甲方。逾期超过_个月时，甲方有权解除合同。解约时，乙方已付房价款的_作为甲方的损失赔偿金。 3、假如甲方出售的房屋存在他项权利设定或其他产权纠纷以致影响到乙方权利的行使，一切责任由甲方担当，并应赔偿乙方的损失。 七、本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决;协商不成的按下述第_种方式解决。 1、提交_仲裁委员会仲裁。 2、依法向人民法院起诉。

3、 八、其他约定 九、本合同自双方签字或盖章之日起生效。本合同未尽事宜双方可以签定补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。 十、本合同一式2份，甲乙方各执一份。 甲方：乙方： 售房协议书范本范文2 卖方(甲方)： (身份证号码：) 买方(乙方)： (身份证号码：) 依据中华人民共和国有关法律、法规和有关规定，甲、乙双方遵循自愿、公允和诚恳信用的原则，订立本合同，以资共同遵守。 第一条、甲方将自己的房屋及房屋占用范围内的土地运用权转让给乙方。房屋详细状况如下： 甲方愿将其位于_的房屋，房屋建筑面积_平方米，出售给乙方。 其次条、甲、乙双方经协商达成一样，同意上述房地产转让价格为人民币(大写)：

4、 元整。甲、乙双方同意，自本合同签订之日起，乙方一次性付清房款人民币(大写) 元整付给甲方。 第三条、税费分担 经甲乙双方协商一样同意，此房屋的房屋修理基金由乙方负责缴纳，甲方主动协调办理过户手续，办理房地产过户手续费所需缴纳的税费、手续费及各种费用均由甲乙双方根据50%的比例共同担当。 第四条、甲方应结清房屋交接前的取暖费、水费、电费等费用。 第五条、合同发生争议的解决方式：在履约过程中发生的争议，双方可通过协商、诉讼方式解决。 第六条、上述房地产风险责任自本合同签订之日起转移给乙方。 第七条、本合同自双方签字或盖章之日起生效。本合同未尽事宜双方可以签定补充协议，补充协议与本合同具有同等法律

5、效力。 第八条、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。 甲方：(签章)乙方：(签章) _年_月_日 售房协议书范本范文3 甲方(卖房人)： 身份证号码： 乙方(买房人)： 身份证号码： 甲方将沭阳县沭河家园 栋 单元 室的房屋及车库 出售给乙方，经甲乙双方协商，达成一样看法如下： 一、房屋建筑面积 平方左右，车库 平方左右，总售价 元整(￥： )。 二、协议签订后，乙方先付定金 (￥： )。甲方于20_年 月 日之前乙方与甲方(原房主夫妻双方)签订售房协议。同时甲方在付售房时乙方付清余欠的售房款，在5年之内，甲方无条件帮助乙方办理相关手续，过户按有关部门规定，甲乙双方各付其责，过户到谁的名下由乙

6、方确定。 三、甲方保证对此房有处理权。 四、过户时甲方要保证原房主夫妻双方到场签字，一切过户费用由乙方负责与甲方无关。假如因安置办结帐方面产生费用由甲方负责。 五、乙方付清全款的同时沭河家园 栋 单元 室的房屋全部权归属乙方。 六、甲乙双方签订协议后，双方不得违约，如有一方违约，违约方赔偿另一方房屋总售价价10%的违约金。 七、此房售前有关债权、债务由甲方负责，与乙方无关。 八、本协议一式两份，甲乙双方各执一份，签字后生效。 甲方： 电话： 乙方： 电话： 证明人： 年 月 日 售房协议书范本范文4 出卖人：，身份证号 ，住址 出卖人：，身份证号 ，住址 买受人：，身份证号 ，住址 甲、乙双方

7、本着同等自愿、诚恳守信的原则，经协商一样，就预售房权益转让事宜，签订本协议，以资共同遵守。 一、该房屋权属状况如下： 1、甲方于_年_月_日与_房地产开发有限公司(以下称开发商)订立商品房买卖合同(合同编号： )，该合同约定：甲方以人民币_元整的总价款购买位于 的房屋一套(以下称该房屋)： 房屋相关信息见商品房买卖合同(合同编号： )。 上述合同已由 登记备案，由于 甲方尚未取得该房屋的房地产权证。乙方已全面了解该房屋的上述状况。 2、甲方保证其与开发商签署的上述合同内容属实，并且甲方保证该房屋无任何其他权利限制，甲方愿担当由此产生的一切责任。 二、甲、乙双方经协商一样同意，乙方以总房款人民币

8、_元整买卖该房屋，甲、乙双方间的实际付款方式如下： 1、 乙方于签约后_日内以_方式，支付甲方房款人民币_元整; 2、乙方于甲、乙双方至房屋管理部门将房产转移全部手续办理完毕前_日，支付甲方其余房款_元; 3、双方同意，因房屋转移产生的税金及其他全部手续费用由_担当。 三、甲方的义务为： 1、甲方负责获得开发商同意，进行房屋的权益转让; 2、甲方应在_年_月_日之前帮助乙方在国家房地产管理部门办妥该房屋权益转让手续; 3、甲方应于乙方付清全部房款当日将该房屋有关资料交付给乙方，待开发商交房时干脆将该房屋交付给乙方; 四、乙方的义务： 1、乙方负责支付该房屋的水、电、煤气、有线电视等相关进户费用

9、; 2、该房屋的修理基金由乙方担当; 3、乙方应在_年_月_日之前和甲方一起在国家房地产管理部门办妥该房屋权益转让手续; 五、若甲方在甲、乙双方办理该房屋的权益转让手续期间，反悔不出售该房地产给乙方，则乙方有权单方面终止本协议，同时甲方应根据本协议约定的总房款的10%向乙方支付违约金，并且甲方应返还乙方支付的全部房款; 六、若乙方在甲、乙双方办理该房屋的权益转让手续期间，乙方反悔不购买上述房地产，则甲方有权单方面终止本协议，同时乙方应根据本协议约定的总房款的10%向甲方支付违约金; 七、若乙方未按本协议时间交付甲方房款，每逾期一日，应支付甲方违约金(违约金为乙方未付款的万分之三)。逾期超过三十

10、天，甲方有权单方面解除本协议，乙方应支付甲方本协议约定的总房款的10%作为违约金; 八、甲、乙双方约定，如因开发商缘由导致双方不能办理该房屋的权益转让事宜。则双方应在获知本状况后，七日内依本协议总房款及其他条款约定另行签订房地产买卖合同。任何一方不得以任何理由拒绝签订房地产买卖合同的，逾期达15日，则视为违约，同时违约方应根据本协议约定的总房款的10%向守约方支付违约金。 九、本协议一式两份，甲、乙双方各执壹份。 甲方(签字)：乙方(签字)： 时间： 时间： 售房协议书范本范文5 甲方(卖方)： 乙方(买方)： 甲、乙双方就房屋买卖事项，经协商一样，达成以下协议条款： 一、甲方自愿将坐落在东尧村槐树岭堂房五间及院出卖给乙方，并将与所出卖该房产的相关的土地运用权同时出卖给乙方。 二、双方议定上述堂房及院总价款为人民币大写陆万捌仟元整( 元)。 三、乙方在签订本协议时，一次支付房款。 四、甲方保证该房产合法、权属清晰、有合法的土地运用权(土地运用审批手续)。 五、办理房产证过户手续所产生的有关费用由乙方担当,甲方供应有关资料。 六、本协议一式叁份，具有同等法律效力，自双方签字之日生效。甲方(卖方)：身份证号： 乙方(买方)：身份证号： 证明人:身份证号： 20_年月日