2021关于商品房的购房合同范本最新.docx

《2021关于商品房的购房合同范本最新.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2021关于商品房的购房合同范本最新.docx（15页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2021关于商品房的购房合同范本2021关于商品房的购房合同1 卖方：_(简称甲方) 身份证号码：_ 买方：_(简称乙方) 身份证号码：_ 依据中华人民共和国经济合同法、中华人民共和国城市房地产管理法及其他有关法律、法规之规定，甲、乙双方在同等、自愿、协商一样的基础上，就乙方向甲方购买房产签订本合同，以资共同信守执行。 第一条 乙方同意购买甲方拥有的座落在_市_区_拥有的房产(别墅、写字楼、公寓、住宅、厂房、店面)，建筑面积为_平方米。(详见土地房屋权证第_号)。 其次条 上述房产的交易价格为：单价：人民币_元/平方米，总价：人民币_元整(大写：_佰_拾_万_仟_佰_拾_元整)。本合同签定之日

2、，乙方向甲方支付人民币 _元整，作为购房定金。 第三条 付款时间与方法： 1、甲乙双方同意以银行按揭方式付款，并约定在房地产交易中心缴交税费当日支付 首付款(含定金)人民币_拾_万_仟_佰_拾_元整给甲方，剩余房款人 民币_元整申请银行按揭(如银行实际审批数额不足前述申请额度，乙方应在 缴交税费当日将差额一并支付给甲方)，并于银行放款当日付给甲方。 2、甲乙双方同意以一次性付款方式付款，并约定在房地产交易中心缴交税费当日支 付首付款(含定金)人民币_拾_万_仟_佰_拾_元整给甲方，剩余房款 人民币_元整于产权交割完毕当日付给甲方。 第四条 甲方应于收到乙方全额房款之日起_天内将交易的房产全部交

3、付给乙方运用，并应在交房当日将_等费用结清。 第五条 税费分担 甲乙双方应遵守国家房地产政策、法规，并按规定缴纳办理房地产过户手续所需缴纳的税费。经双方协商，交易税费由_方担当，中介费及代办产权过户手续费由_方担当。 第六条 违约责任 甲、乙双方合同签定后，若乙方中途违约，应书面通知甲方，甲方应在_日内将乙方的已付款不记利息)返还给乙方，但购房定金归甲方全部。若甲方中途违约，应书面通知乙方，并自违约之日起_日内应以乙方所付定金的双倍及已付款返还给乙方。 第七条 本合同主体 1.甲方是_共_人，托付代理人_即甲方代表人。 2.乙方是_，代表人是_。 第八条 本合同如需办理公证，经国家公证机关_

4、公证处公证。 第九条 本合同一式 份。甲方产权人一份，甲方托付代理人一份，乙方一份, 房地产交易中心一份、_ 公证处各一份。 第十条 本合同发生争议的解决方式：在履约过程中发生的争议，双方可通过协商、诉讼方式解决。 第十一条 本合同未尽事宜，甲乙双方可另行约定，其补充约定经双方签章与本合同同具法律效力。 第十二条 双方约定的其他事项： 出卖方(甲方)：_ 购买方(乙方)：_ 身份证号码： _身份证号码： _ 地址：_地址：_ 邮编：_ 邮编：_ 电话：_电话：_ 代理人(甲方)：_ 代理人(乙方)： _ 身份证号码: _身份证号码： _ 见 证 方： 鉴证机关： 地址： 邮编： 电话： 法人代

5、表： 代表：经 办 人： 日期：年月日 鉴证日期：_年_月_日 2021关于商品房的购房合同2 甲方： 身份证号： 乙方： 身份证号： 丙方： 身份证号： 甲乙丙三方经协商一样，就共同出资购买房产及出租房产等相关事宜达成如下协议，以资共同遵守： 一、甲乙丙三方共同出资购买位于_套，面积_。该房产总价共_元，甲方出资_元，乙方出资_元，丙方出资_元。 二、该房产为甲乙丙三方按份共有，甲方占_%，乙方占_ %，丙方_%各方均同意将该房产产权办理在丙方名下。 三、甲乙丙三方一样同意将该房产出租，出租租金及出租年限三方另行协商确定。 四、协议期间，房产的全部收益、债权等由三方平均安排，房产的全部费用、

6、债务由三方平均分担。偿还债务超过一方应当担当份额的，该方有权向其他方追偿。 五、甲乙丙三方一样同意由 方作为该房产的详细管理人，每年的管理费为 元，经三方签字确认后从房产收益中支出。管理人的详细职责为： 1、妥当保管房屋产权证、房屋租赁合同及其他相关条据; 2、负责管理因该房产发生的收入、支出，包括收取租金、房屋修缮等其他费用。 3、每年按期向其他方汇报管理状况、组织安排房产收益，详细时间三方另行约定。 4、其他： 六、甲乙丙三方一样同意，各自的房产份额均可作为遗产继承。各方继承人如下： 甲方继承人： 乙方继承人： 丙方继承人： 七、协议期间对房产进行处分或重大修缮，必需经二方以上的共有人同意

7、。甲乙丙三方，任何一方转让其享有的房产份额，其他有权以市场价优先购买。其他方拒绝购买权的，转让方有权向第三人出售其份额。 八、因发生继承或转让，各方份额发生改变，该房产的收益支出、债权、债务等根据新的份额比例由各方担当。 九、本协议经三方签字后生效。 十、本协议一式三份，三方各持一份，具有同等的法律效力。 甲方： 乙方： 丙方： _年_月_日 _年_月_日 _年_月_日 2021关于商品房的购房合同3 卖方：(以下简称甲方)身份证号： 买方：(以下简称乙方)身份证号： 依据中华人民共和国合同法及其他有关法律、法规之规定，甲、乙双方在同等、自愿、协商一样的基础上，就乙方向甲方购买合法全部的住房，

8、达成如下协议，以兹共同遵守： 第一条：甲方所售房屋权证号及座落位置、结构、层次、面积、附属设施及承诺：甲方承诺对该房产拥有合法的全部权，并已经全额支付取得该房产合法全部权的购房款项。甲方确认该房产属夫妻共同财产，甲方夫妻双方均同意出售该房产给乙方。(后附甲方购买该房屋的合法付款证明、居民身份证、结婚证) 1、甲方所售房屋权属证明或购房收据号码为：。 2、甲方所售房屋位于室。 3、甲方所售房屋建筑面积平方米; 4、甲方所售房屋的附属设施：地下室建筑面积平方米。 其次条：房屋及附属设施总价格： 经甲、乙双方协商，甲方所售上述房屋及附属设施总金额为人民币大写：。 第三条：付款方式： 本合同签订之日后

9、，乙方首先支付甲方定金元(大写)。余款元(大写)于年月日支付完毕。 乙方支付价款后，甲方给乙方出具收款收条。同时甲方将其原始收款收据及购房合同到原购房单位办理权属变更手续，并将变更后的原始收据及原始购房合同转交乙方。 第四条：房屋交付： 甲方收到乙方全额购房款项当日，将房屋清理完毕并交付乙方。甲乙双方确认，甲方收到乙方购房款当日，甲方所售房屋的全部权即归属乙方全部。 第五条：甲方保证在交接时该房屋没有产权纠纷和财务纠纷，如交接后发生该房屋交接前即存在的产权纠纷和财务纠纷，由甲方担当全部责任，包括给甲方造成的经济损失。 第六条：甲乙双方确认该房产目前尚无法办理房屋产权登记手续，在办理乙方房屋产权

10、登记证书时，甲方应赐予帮助。 第七条：甲乙双方应秉承诚恳信用，仔细履行协议。任何一方违约，应向守约方返还价款(或房产)和损失并支付合同价款每日百分之一的违约金。 第八条：本合同未尽事宜，由甲、乙双方另行议定，并签订补充协议，补充协议与本合同具同等法律效力。 第九条：本合同在履行中发生争议，由甲、乙双方协商解决。协商不成的，甲、乙双方可依法向该房屋所在地人民法院起诉。 第十条：本合同自甲、乙双方签字之日起生效。 第十一条：本合同一式份，甲、乙双方各执份。 甲方(签章)：乙方(签章) 住址：住址： 联系电话：联系电话： 签订时间：年月日 2021关于商品房的购房合同4 甲方：身份证号码： 身份证号

11、码： 乙方：身份证号码： 鉴于甲方已经于 年 月 日与_有限公司签订编号为 的商品房买卖合同，该合同约定标的房屋为海口市海口市_北侧_A3栋住宅楼A3-504房，建筑面积为91.61平方米，按建筑面积计算，单价为人民币元，总价为人民币 元。 经双方友好协商，甲方情愿偿还完标的房屋的按揭贷款后将前述编号为 商品房买卖合同中买方(既本协议中的甲方)的权利义务概括转让给乙方。为明确双方权利义务，特做以下约定，由双方遵守。 一、转让价款、支付方式 1、编号为 商品房买卖合同中买方的权利义务概括转让价格为人民币63万元; 2、签订本协议之日起3个工作日内，甲乙双方去银行 支行设立共管账户; 3、乙方在设

12、立共管账户之日起三个工作日内将人民币 20万转让甲乙双方设立的共管账户; 4、甲方偿还完毕标的房屋银行贷款，并办理完结与解除与_有限公司签订的编号为 商品房买卖合同，并撤销基于该合同产生的商品房合同备案及房屋预报登记手续刚好短信通知乙方，乙方收到甲方短信通知之日起2个工作日向甲乙双方共管账户中转让人民币43万元; 5、乙方与开发商_有限公司签订商品房买卖合同(该合同与编号为 的商品房买卖合同相比除编号及买方由甲方变为乙方外，其他条款完全一样)，并取得由开发商_有限公司出具正式的与该商品房买卖合同匹配的正式不动产发票后三个工作日内短信通知甲方，甲方收到乙方通知后提前三天短信通知乙方详细时间协作甲

13、方向银行 支行申请解付甲乙共管账户中共计人民币63万元给甲方。 二、双方保证与承诺 1、甲方保证在本协议签订后20个工作日内，偿还完毕标的房屋银行贷款后，并办理完结与解除与_有限公司签订的编号为 商品房买卖合同，并撤销基于该合同产生的商品房合同备案及房屋预报登记手续; 2、甲方保证在签订本协议后30个工作日内，乙方可以与开发商_有限公司签订商品房买卖合同(该合同与编号为 的商品房买卖合同相比除买方由甲方变为 乙方外，其他条款完全一样)，并取得与该商品房买卖合同匹配的正式不动产发票; 3、乙方保证根据本协议规定的时间向甲乙双方的共管账户转账。 三、违约责任 1、乙方违反本协议第一条第3款约定的，

14、按逾期时间，每日按应转金额日万分之一担当违约金，逾期超过一个月的，甲方有权解除合同; 2、乙方违反本协议第一条第4款约定的，按逾期时间，每日按应转金额日万分之一担当违约金，逾期超过一个月的，甲方有权解除合同，并要求乙方担当违约金人民币20万元; 3、乙方违反本协议第一条第5款约定，逾期通知的，按本协议总价款的的日万分之一担当违约金，收到甲方通知后不帮助办理解付款手续的，每次担当违约金人民币1万元; 4、甲方逾期办理本协议其次条第1、2款的，按逾期时间，每日按本协议总价款的日万分之一担当违约金，逾期超过一个月的，甲方有权解除合同，并要求甲方担当违约金人民币20万元; 5、甲方办完全部应办手续后，

15、因乙方自身缘由不与开发商_有限公司签订商品房买卖合同的，则乙方须赔偿甲方违约金人民币20万元; 6、开发商_有限公司供应给乙方签订的商品房买卖合同与编号为 的商品房买卖合同除编号及买方由甲方变为乙方外，其他条款不一样的，乙方可以选择拒绝签订该买卖合同，不属于本协议第三条第4款约定的情形，且甲方须赔偿乙方违约金人民币20万元。 四、争议处理 1、履行本协议过程中，如有争议双方因协商解决，协商无果的双方一样同意交由海南仲裁委员会仲裁解决。 五、其他 1、无论双方任何一方依据本协议约定单方解除合同、或双方协议解除合同的，都必需以书面形式通知对方或者双方形成书面约定，乙方可以凭借书面通知及书面约定单方

16、解付甲乙双方在银行 支行共管的资金 2、双方法定联系方式为以下列明，致函、短信、电邮以下联系地址均视为已经履行完毕通知义务。 甲方：联系人，地址： 电话：电邮： 乙方：联系人，地址： 电话：电邮： 3、本协议一式四份，双方各执两份，双方签名后生效。 4、甲方于 年 月 日与_有限公司签订编号为 的商品房买卖合同为本协议书附件。 甲方： 乙方： 时间： 地点： 2021关于商品房的购房合同5 甲方： (以下简称甲方) 乙方： (以下简称乙方) 一、购买商品房 1、乙方自愿向甲方购买位于 厅房屋套，建筑面积发的房屋产权证面积为准)。 2、购买杂屋建筑面积为平方米，不计入产权证和运用证面积，不发两证

17、。 二、售房依据 甲方销售的商品房是经有关部门审核后的新建商品房。 三、房屋价款 1、乙方所购的商品房面积为每平方米单价元，计人民币大写 拾 万 仟 佰 拾 元整。 2、杂屋面积平方米，每平方米单价元，计人民币大写 拾 四、付款方式： 签订购房合同后，分 次交款，第一次签订合同时乙方向甲方付款 拾 万 仟 佰 拾 元整。其次期为交钥匙时付款 拾 仟佰万元在甲方向乙方交房屋产权证和土地运用证时付清。 五、双方责任 甲方 1、交付前经澧县建设局工程质量监督管理部门检验合格的商品房，详细是屋内四周墙面为压白，地面是毛水泥地面，进户门为防盗门，其他门留洞子，前后窗户为铝合金门窗，立面按设计方案图施工。

18、阳台铝合金窗由乙方自负。 2、水、电部分保修六个月，土建部分保修一年。 乙方： 1、乙方按期交付购房合同约定的价款并刚好结算，不得拖延。 2、水电立户由乙方自行办理，甲方也可以代办，但其费用由乙方负责。 3、乙方装修时不得随意改动房屋的主体结构，否则，所造成的一切事故和经济损失概由乙方负责。 六、违约责任 1、签订本合同之后，甲、乙双方必需遵照执行，若乙方不能根据本合同第四条付款方式交清房款，甲方有权解除合同，只退已交房款的80%，房屋另行出售。 2、甲方房屋竣工后通知乙方，乙方接到通知后，超过两个月内不来办理手续，即为违约，根据违约责任第1条执行处理。 3、甲方交给乙方的商品房在保修期内出现问题，乙方通知甲方，甲方刚好派员解决修复，假如乙方自行乱撤乱动造成的损坏，甲方不赐予保修。 七、调解和仲裁 在执行本合同过程中，如发生纠纷，先协商解决，协商不成，任何一方均有权向主管机关申请调解和仲裁，同时也可向法院起诉。 八、合同变更与解除 在执行本合同过程中，如发生中华人民共和国合同法中有变更或解除合怜悯况时，经双方共同协商确定是否变更或解除合同。 九、未尽事宜，可另外增补条款，但不能相互冲突，以增补条款为准。 此合同一式二份，甲、乙双方各执一份。 此合同从签字之日起生效。 甲方： 乙方： 电话： 电话： 年 月 日 2021关于商品房的购房合同范本