混凝土购销合同范本最新.docx

《混凝土购销合同范本最新.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《混凝土购销合同范本最新.docx（19页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、混凝土购销合同范本混凝土购销合同1 需 方：_ 供 方：_ 为规范商品混凝土购销行为，爱护双方的合法权益，明确双方技术经济责任，保证工程建设正常进行。依照中华人民共和国合同法预拌混凝土(GB/T14902-2003)及有关法律、法规，遵循同等、自愿、公允和诚恳信用的原则，供需双方就购销商品混凝土事项协商一样，订立本合同。 一、工程名称：_ 二、工程地点：_ 三、供应混凝土量_m3(结算时按实际数量结算) 四、供货期 由_年_月_日至_年_月_日 五、需方托付供方供应预拌混凝土，经双方议定产品名称、强度等级、坍落度、数量、单价 备注：_ (特种要求) C15混凝土8-12 C20混凝土8-12

2、C30混凝土8-12 C40混凝土8-12 C50混凝土8-12 合计金额(人民币) 补充说明：1、以上单价已含税; 2、以上单价不否含泵送费; 3、其它：以上单价包已含运输费; 六、供货量的确认 1、商品混凝土的供货量以成型砼量为准，需方应指定其合法代表人签认供方的混凝土随车发货单，该发货单作为供方实际供应混凝土数量的结算依据。 2、需方可对供方供应的混凝土量进行随机抽验，抽验费用由需方担当。犹如一批次抽验的数量不少于2车，且平均欠量大于2%时，供方应按该次抽验的总欠量的2倍数额赔偿并负责该批次抽验费用。 七、商品混凝土质量标准要求 供方所供应的混凝土及运用的原材料，其质量应符合国家标准_预

3、拌混凝土及其所引用的相关技术标准。 八、需方的基本权利和义务 1、需方应在浇筑混凝土的1天前，以提交订货单或其他有效方式将所需混凝土的强度等级、数量、坍落度、浇筑部位、浇筑方式、交货地点及其他有关要求通知供方; 如遇需方不行预见的状况造成混凝土浇筑时间临时变更的，需方应刚好通知供方。 2、需方应在建筑工地为商品混凝土的运输、运用供应必备的条件，保证施工现场道路畅通，有必要的供水、照明等设施和停车场地，并支配专人在现场负责调度指挥，保证车辆和随车人员顺当进出工地。 3、混凝土搅拌车到达工地后，需方应在 30 分钟内办完查验交接手续，并支配在90分钟内卸料完毕。 4、若供方供应的混凝土质量性能指标

4、不符合国家标准或有关约定，需方有权拒收。 5、需方不得对混凝土加水或其他未经约定的掺合料。 九、供方的基本权利和义务 1、供应商应建立健全质量保证体系，严格按国家标准和规范组织生产，依据合同和需方通知要求，保质、保量、按时完成混凝土生产供应任务。水泥采纳蒙西水泥，其它材料需方检验合格。协作比经需方验证后，不行随意调整，调整应提前8 天通知需方。 2、供方负责按国家规范设计商品混凝土的协作比，同一部位的混凝土必需运用同一配比并采纳同一品种规格的原材料。供方应刚好按不同混凝土品种等级向需方供应商品混凝土出厂质量证明书和产品运用说明书，需方付清货款时应供应全部有关技术资料。 3、供方运输车辆和随车人

5、员进入现场后，必需听从需方负责人员的调度指挥，供应优质服务 4、供方应主动协作需方对混凝土质量和供应量的抽查，出现争议时，供方应刚好派员进行协商处理。如因供应方缘由造成需方出现质量问题，供应方应当担当赔偿责任。 5、供方不得拒绝供应小批量商品混凝土。 6、如需方有不按合同约定支付货款等违约行为，供方应主动进行协商。如协商未果，可在提前15天书面通知需方的状况下，停止向需方供应混凝土。 十、结算和付款方式 1、结算方式： 供方依据需方签认的发货单每月一次编制结算表，并供应给需方，由需方在结算表上盖章确认数量及金额。如有异议，需方应在10 天内提出，否则视为认可。 2、支付方式：货款当年支付75%

6、，其余部分次年付清。 十一、违约责任 1、需方违反合同约定逾期支付商品混凝土货款时，应依据同期中国人民银行规定的贷款利率，向供方支付所欠货款的利息，同时担当违约责任。 2、一方违约后，另一方要求违约方接着履行合同时，违约方担当上述违约责任后仍应接着履行合同。 十二、不行抗力 1、 不行抗力包括因斗争、动乱、大规模流行疾病、空中飞行物体坠落或其他非发包人承包人责任造成的爆炸、火灾，以及风、雨、洪、震等严峻自然灾难。 2、因不行抗力事务导致的费用及延误的供货期由双方按以下方法分别担当： 全部人员伤亡和设备等财产损失由本方负责。 按需方通知已运至施工场地的混凝土，其损失由需方担当。 延误的供货期相应

7、顺延。 因合同一方拖延履行合同后发生不行抗力的，不能免除拖延履行方的相应责任。 十三、合同的解除 1、有下列情形之一的，供需双方可以解除合同： (1)因不行抗力致使合同无法履行; (2)因一方违约(包括因工程停建或缓建、混凝土生产运输设备严峻故障)致使合同无法履行; (3)法律规定的其他情形。 2、 一方要求解除合同的，应以书面形式向对方发出解除合同的通知，并在发出通知前 10 天告知对方，通知到达对方时合同解除。 3、 合同解除后，有过错的一方应当赔偿因合同解除给对方造成的损失。 4、 合同解除后，不影响双方在合同中约定的结算和清理条款的效力。 十四、解决争议方式 本合同在履行过程中如有争议

8、，双方应进行友好协商，协商无效时，按下列途径进行解决： 1、提请 当地仲裁委员会 仲裁; 2、假如经当地仲裁委员会仲裁无效，再向人民法院起诉。 十五、其他事项 1、供货期间价格不宜调整，如需调整双方可协商调整混凝土供应价格，签订补充协议。 2、本合同一式叁份，需方执贰份、供方壹份。 3、本合同如有未尽事宜，应另订立书面补充合同。补充合同与本合同具有同等法律效力。补充合同未达成之前，依本合同执行，任何一方均无权自行更改合同内容。 4、本合同自供需双方签字盖章之日起生效。 需方：_(盖章) 供方：_(盖章) _年_月_日 混凝土购销合同2 购方：_(以下简称甲方) 供方：_(以下简称乙方) 依照中

9、华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规，遵循同等、自愿、公允和诚恳信用的原则，经甲乙双方共同协商，对商品混凝土购销事宜达成一样看法，签订如下条款，以资双方共同遵守执行。 一、材料的名称、单价和数量：共计￥_ (_仟_佰_整)。 二、乙方供应试验材料必需满意： 1. 乙方供应的混凝土及运用的原材料，其质量应符合国际标准GB14902-2003预拌混凝土及其所引用的相关技术标准。 2. 乙方应根据甲方所须要的规格和数量刚好供应。 3. 乙方加强质量限制，为甲方供应优质合格产品。 三、供货时间、运输 1. 甲方应提前三天将供货安排通知乙方，乙方得到安排后应在甲方安排三天内供

10、货。 2. 由乙方负责混凝土的装车运输，并运至指定地点;到达指定地点后，甲方刚好派收料员对混凝土的数量进行验收，并在送货单上签字确认，作为双方结算的最终依据。(结算以实际送货数量为准。) 四、货款支付方式和时间 货到指定地点后15个工作日内付清此次货款。 五、甲方的违约责任 1. 甲方中途退货，应向乙方偿付退货货款1%的违约金。 2. 甲方逾期付款的，应按中国人民银行有关延期付款的规定向乙方偿付逾期付款的违约金。 3. 甲方违反合同规定拒绝接货的，应当担当由此造成的损失和运输部门的罚款。 六、乙方的违约责任 1. 乙方不能交货的，应向甲方偿付不能交货部分货款的2%的违约金。 2. 乙方所交产品

11、品种、规格、质量不符合规定的，假如甲方同意利用，应当按质论价;假如甲方不能利用的，应依据产品的详细状况，由乙方负责包换并担当退货而支付的实际费用。 3. 乙方逾期交货的，应比照中国人民银行有关延期付款的规定，按逾期交货部分货款计算，向甲方偿付逾期交货的违约金，并担当甲方因此所受的损失费用。 七、不行抗力 甲乙双方的任何一方由于不行抗力的缘由不能履行合同时，应刚好向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，均应提前10天通知对方。终止本合同时，双方办理结算手续。 八、本合同一式二份，供方一份，需方一份。本合同双方签字或盖章后生效，货款结清后此合同终止。 甲方(公章)：_ 乙方(公章)：_ 法定代表人

12、(签字)：_ 法定代表人(签字)：_ _年_月_日 _年_月_日 混凝土购销合同3 买方(简称甲方)：_ 卖方(简称乙方)：_ 依据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法、建设工程质量管理条例等相关法律法规的规定，甲乙双方在自愿、同等、公允、诚恳信用的基础上订立本合同。 风险提示：标的物信息 买卖合同中应依据标的物的类型，在合同中将其特定化。防止因产品约定不清，而产生纠纷。 数量、价款要明确，包括数额的计量单位，大多数事项应由双方协定，同时须要标出标的物的单价、总价，币种、支付方式及程序等，各项须明确填写，不得模糊。 第一条：工程名称、地点 1、工程名称：_ 2、工程地点：_ 其次条：合同

13、供应量及合同金额 1、混凝土供应量估计_m; 2、估计金额_万元。 第三条：质量标准和技术要求 1、质量必需符合预拌混凝土的要求。 2、强度试验结果评定以混凝土强度检验评定标准为准。 3、原材料、添加剂符合国家及行业相关标准要求。 风险提示：履行期限、地点和方式 履行期限、地点和方式要明确，履行方式是送货还是自行提货这不仅涉及运输费用的担当，而且还将涉及货物在运输途中发生毁损、灭失风险的担当问题;履行期限约定不明将会严峻影响到合同内容的顺当履行、实施，产生逾期交货等纠纷。同样的合同履行地点不明也会简单引发争议。 如：有的合同对履行期限作出模糊约定，如“一个月内履行完毕”，但从何时起算一个月没有

14、约定，这就简单使双方产生歧义，都作出对自己有利的说明;假如将期限明确化，约定在“某年某月某日前履行完毕”则就避开了歧义的产生。 第四条：订货、送货 1、甲方每次要求乙方供货时，必需提前一天将书面订单给乙方，明确浇筑时间、混凝土强度等级、塌落度、数量、浇筑部位、浇筑方式，当要求供应特别要求的产品时，应提前_天书面通知乙方。 2、乙方发货单要求精确填写车号、车次、混凝土强度等级、数量、浇筑部位和发货时间。 第五条：验收 1、假如甲方或者监理、业主检验水泥砼试块不合格，或者路面钻芯取样后检验不合格，解除不属于施工缘由造成的之外，则由乙方担当一切后果，给甲方造成的损失由乙方全部负责。 2、乙方供货到施

15、工现场的混凝土经甲方表观检验后有质量异样现象的，甲方应马上通知乙方进行核实，经核实后甲方有权退货处理。 3、甲方对浇筑到工程部位的混凝土发觉有质量异样现象的，应书面通知乙方进行核实，如有争议，双方应会同工程监理、建设工程质量监督管理部门共同确认责任，并提出书面责任处理看法。属于甲方浇筑不刚好或振捣、养护不当缘由的，责任由甲方担当;属于产品质量责任的，责任由乙方担当。 4、乙方供货到施工现场的混凝土，甲方应刚好组织支配浇筑到工程施工部位，因甲方责任致使运到施工现场的混凝土停留时间超过2小时(以进入施工现场时间为准)，造成坍落度损失或产品失效报废的以及出现质量问题的，乙方不担当任何责任，同时甲方应

16、担当由此给乙方造成的全部损失。 第六条：数量计量结算 1、连续配筋水泥砼面板工程按现场实际浇筑方量结算，乙方不需出具数量单据按双方现场量测予以签认。 2、换板工程及其它零星工程以甲方现场收货人签收后的送料单中所记载的立方米之和来计算。甲方有权采纳随机抽选的方法，对乙方送货量进行过抽样检查(随机抽查三车以上，按算术平均值计算)，抽样费用由甲方担当。如发觉乙方送货量与送货单数量超过偏差_%以上，以抽样结果确认的数量为各批次混凝土结算数量。 3、结算时间约定：每月的_日。 4、当乙方把每一次的结算书送达甲方后，甲方会同乙方应于_天内完成当次供货量的结算手续。 第七条：预付款、货款结算及支付 风险提示

17、：价款支付 在实务中，有的买卖合同只是简洁地约定合同款项的金额，对于款项的支付时间和支付方式却未作出约定。这一漏洞将为支付方无限期不支付或拖延支付找到借口。 另外，需方应尽量实行银行转账方式来履行支付货款。明确付款的详细期限及条件，尽量要简洁、明确易实施，避开催款方因为无法举证付款条件成就而不能主见货款的风险。设定明确的逾期付款的违约责任，有效督促或威慑合同付款方。 1、本合同无预付货款。 2、其它货款支付方式：每_m结算一次，付清该批次砼款90%，余款在砼浇灌完毕30日内付清全款。 3、本合同约定的工程因非乙方缘由中途停工等缘由致使甲方停止运用乙方的混凝土达30日时，甲、乙双方应另行补充协议

18、，相互协商解决。 4、双方约定每月_日为结算日，结算后10天内支付货款。甲方如拖延、拒绝结算或者未按本合同约定如期如数支付货款的，乙方有权选择以下_项权利： (1)暂停供应混凝土; (2)保留应向甲方供应的技术质量数据，直到甲方违约行为消退时止; (3)解除合同。 5、合同解除或双方合作期满后，甲方应在合同解除之日或者砼供应结束之日起60日内结算支付清结乙方货款及相关费用。 6、甲方连续逾期2期或累计3期上未支付货款的，乙方可以要求甲方一次性支付全部到期货款，并可以解除合同。 第八条：双方义务 (一)甲方义务 1、如甲方以项目部名义签订合同，甲方必需供应加盖项目部所属公司法人章的公司营业执照复

19、印件和法定代表人的身份证明书，此即视为项目部已经获得了所属公司关于签订和履行本合同的全部授权。如中途变更，须刚好书面通知乙方并另行书面授权。 2、应保证现场场地平整、坚实、畅通，有足够的调车场地及泵车的平安作业环境，同时支配专人负责调度指挥，保证乙方车辆及人员顺当进出现场，以及车辆驶出现场达到环保要求。 3、应负责供应施工现场占道、作业用水及照明环境，作业现场由于未办占道手续导致车辆被扣(扣证)，混凝土运输搅拌、泵送及浇筑等缘由所引起的扰民或民扰问题，由甲方负责协调解决，并担当相关损失。 4、应指派专人(提前将名单书面通知乙方，并供应书面授权)，负责对运输到施工现场的混凝土发货单载明的内容进行

20、验收签认。 5、乙方送泵送管道进入施工现场后，由甲方负责安装、就位及拆卸等工作。 (二)乙方义务 1、乙方必需依据按甲方砼供应量、供应时间(2个月内)，配备满意砼生产、运输实力的设备(2台120m/h砼拌和站、35台砼运输罐车)及试验人员，储备足够数量的材料(水泥、中粗砂、碎石)，若因乙方缘由造成砼供应不刚好或不足，引起甲方停工怠料，影响甲方工程进度，则由乙方赔偿给甲方造成的相应损失。 2、乙方必需建设好砼试验室，并配备试验人员3人，杂工若干，满意业主对砼试验室仪器设备、人员、标养室等各项要求。试验主要设备包括：水泥抗折试验机、水泥砼抗折、抗压试验机、标准养护箱、养护室、水泥及主材等原材料试验

21、设备、水泥砼试模(抗压、抗折)等。 3、乙方必需保证生产场地每天有足够的原材料，其中碎石_万m，砂子_万m，水泥_T。乙方不得以任何理由削减每日库存量。 4、乙方应负责做水泥砼试块(抗折和抗压)，试块同期养护，水泥及碎石、砂子等原材料试验及其它现场试验，全部试验资料由乙方负责。 5、乙方人员必需协作甲方及监理、业主的一切内业和外业检查，如发觉须要整改的(包括生产形象、平安等)应刚好予以改正。 6、供货前应到施工现场实地勘察并进行技术交底。 7、乙方车辆及人员进入现场后，必需听从甲方负责人员的统一调度指挥，并主动协作甲方供应优质服务。 8、乙方必需配备足够的砼运输车，保证甲方多个工作面能够进行2

22、4小时不间断施工，乙方免费供应甲方派驻搅拌站试验人员房屋2间(办公、食宿)，监督乙方严格根据甲方申请的混凝土浇筑安排，保质、保量、刚好供应混凝土。 9、浇筑混凝土前后，应按甲方要求向甲方供应整套与混凝土浇筑相关的技术质量数据。 10、在混凝土供应结束后40日内按国家现行施工及相关规范要求的规定向甲方移交预拌混凝土技术数据。 11、乙方必需保证每月能够_小时不间断正常生产_天。 风险提示： 违约责任 违约责任要条款化，在出现违约情形时，能有效执行，避开纠纷。许多合同对违约责任没作约定或约定太过模糊，不具可操作性。比如有的合同约定“违反合同约定，支付违约金10万元”，这个约定就太过笼统，实务中很难

23、操作。 详细应明确，违反合同的哪条约定，应担当何种违约责任，如：质量不符、数量不符、未按时足额付款、未刚好交货等等，不同违约状况应制定相应的违约责任，另外，违约金的数额要详细化、数字化，以便于向违约方主见。 第九条：双方的责任 1、平安责任：乙方的任何平安问题或风险自行担当后果，甲方概不负责。乙方应按国家相关部门要求为生产人员、车辆等购买保险，并遵守相关操作规程，不论在任何地点、任何时间、乙方发生的任何平安问题由乙方自行负责，自行担当一切后果。 2、乙方拌和站的建设征地、拆迁协调及产生的费用自行负责，运输占道、运输车辆清洗等产生的费用自行负责，与当地政府和村民、社会关系等协调乙方自行负责。 3

24、、对混凝土质量现场检验结果有异议时，可向权威检测机构申请鉴定，鉴定费用由责任方担当;甲方不得以任何质量问题为由拒绝或拖延结算以及拒付货款。 4、因甲方缘由不按规范施工和养护或不遵守有关标准或未参照技术交底导致现场运输、浇筑、养护混凝土出现质量事故的，相关损失由甲方担当，出厂混凝土质量不合格所造成的经济损失由乙方担当。 5、混凝土按规定运输到工地后，由于甲方的缘由(如停电、进场困难、设备故障、定货数量过多等)不能在2小时内(自出厂时间起算)卸完，造成质量事故及损失由甲方负责。 6、假如乙方不能应甲方要求按时、按量、按指定地点送到现场，给甲方造成的损失由乙方赔偿，赔偿费用包括误工费、机械费及项目管

25、理费等。 7、因一方违约而发生的与本合同有关的评估费、鉴定费、诉讼费、律师代理费等费用均由违约方担当。 8、如甲方的实际购买量低于本合同其次条总量的_%，甲方应按合同最低总金额的_%向乙方计付违约金。 风险提示：争议解决方式 合同双方一旦发生争议，协商不成的只能求助于仲裁机构或法院。那么详细选择哪一种方式，则须要当事人双方约定，假如选择仲裁机构就肯定要明确是哪个仲裁委员会，否则就会因约定不明而致约定条款无效。 当然双方也可以约定管辖的法院，而约定法院则只能在被告所在地法院、原告所在地法院、合同履行地法院、合同签订地法院、标的物所在地法院中选择其一，而不能随意选择，否则该条款无效。 第十条：争议

26、解决方式 本合同项下发生的任何争议，双方应协商解决，协商不成，可向所在地人民法院提起诉讼。 第十一条：其它约定事项 1、在合同履行过程中，因需变更合同或行使抗辩权而中止合同的应提前5个工作日内书面通知对方。 2、本合同内容均为双方的真实意思表示，如需对本合同内容变更的，应在变更处加盖双方当事人的签章，否则不发生法律效力。 3、凡甲方支付给乙方的货款，必需支付到乙方公司账号，如特别状况需用现金或支票支付的，收款人或收票人必需有乙方出具的书面特殊授权托付书，否则乙方不予认可。 4、本合同乙方托付代理人需持乙方受权托付书方能进行处理调价、质量、财产损害等其它处理的问题。 第十二条：未尽事宜。经双方协商一样可补充约定，补充约定与附件均为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。 第十三条：本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。本合同一式_份，甲方_份，乙方_份，具有同等法律效力。 风险提示：证据保留 留意保留和收集合同及附件以及合同履行过程中形成的补充协议、送货单、购销凭证、发票签收记录、双方的来往函件、备忘录、会议纪要、传真件，交通票据、运输单、电话记录、电子邮件等等书面、视频、录音资料，一旦发生纠纷，这些证据都将有可能成为有力的事实证据。 甲方：_ _年_月_日 乙方：_ _年_月_日