工程劳务用人合同范本范例.docx

《工程劳务用人合同范本范例.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《工程劳务用人合同范本范例.docx（19页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、工程劳务用人合同范本工程劳务用人合同范本1 申请人：_ 设计有限公司 居处： 法定代表人： 被申请人：_ 房地产开发有限公司 居处： 法定代表人： 恳求事项 1、裁决被申请人马上向申请人支付设计费 万元，工程设计合同仲裁申请书范本。 2、裁决被申请人按每日发生的违约金为欠款总额的千分之二向申请人支付逾期付款违约金，暂计至 为 元，违约金总额从逾期付款之日计至实际付款日。 3、裁决被申请人担当全部仲裁费用。 事实和理由 申请人与被申请人于年月 日签订了建设工程设计合同(一)(下称“原合同”，见证据2)，约定：被申请人托付申请人担当 安置用房项目的工程设计。原合同对设计内容、收费标准、双方权利义务

2、做出了规定，并规定了违约责任及违约金的计算方法(即原合同第7。2款：“每逾期一天，应担当支付金额千分之二的逾期违约金。”)。原合同第8。7款还约定：本合同发生争议，双方当事人同意由_仲裁委员会仲裁。 原合同签订后，申请人依约履行了设计义务并将工程方案及工程施工图交付予被申请人，工程方案及工程施工图经相关主管部门及审查所审查合格，合同范本工程设计合同仲裁申请书范本。(见证据3) 年月 日，申请人与被申请人签订了工程设计补充协议书(下称“补充协议”，见证据7)。补充协议表明：由于规划调整，主管机关将 项目地块东面的用地划拨给被申请人，依据主管机关有关文件的要求及被申请人的看法，对新增用地设计的同时

3、，需对原项目设计进行修改。补充协议规定： 1、设计取费：新增用地建筑面积 平方米套用原合同收费标准，需增补设计费万元;本次设计需对原一期设计作重大调整，调整的工作量占原设计工作量的 %，需增补设计费 万元;补充协议修改及新增部分的总设计费合计万元;原合同仍按原约定履行。(见补充协议第一条) 2、付款进度：补充协议签订后7日内，支付该协议总设计费的10%即万元作为定金;本次修改及新增部分(部分)的方案批复后7日内，支付总设计费的20%即 万元;本次修改及新增部分的施工图提交后7日内，支付总设计费的65%即 万元;本次修改及新增部分的工程竣工验收后7日内，支付总设计费的5%即 万元。(见补充协议第

4、三条) 3、补充协议签字或盖章后生效，未尽事宜参照设计合同执行。(见补充协议第四条) 补充协议签订前，申请人即已依据被申请人的要求进行补充协议所规定的改扩建设计工作，包括：改扩建工程的设计方案已完成、交付被申请人并已经主管部门批复通过(见证据4)，起先了施工图设计。申请人与被申请人之间补充协议的签订，是对被申请人的托付设计内容、申请人已完成和应完成的改扩建设计工作、设计收费以及双方相关权利义务进行的书面补充和确认。补充协议签订后，申请人依约完成了补充协议规定的施工图并交付予被申请人，该工程施工图亦经_市建设工程施工图审查所审查合格。(见证据6、证据8) 依据补充协议第三条，就申请人已完成的全部

5、设计工作，被申请人应向申请人支付设计费累计万元，为此，申请人于20_年月 日开具了两张总额为 万元的设计费发票(见证据9)提交被申请人以催讨欠款。 迄今为止，虽经申请人多次催讨，但被申请人并未依约支付全部到期应付的设计费及其相关逾期付款违约金(见证据10)。 综上，被申请人拒不履行补充协议规定的付款义务，其行为已严峻违约、损害了申请人的利益，应接着履行补充协议规定的付款义务并担当逾期付款的违约责任。 基于以上事实和理由，申请人依法恳求仲裁庭爱护申请人的合法权益，裁如所请。 此致 _仲裁委员会 申请人：_ 设计有限公司 年月日 工程劳务用人合同范本2 勘察是指依据建设工程的要求，查明、分析、评价

6、建设场地的地质地理环境特征和岩土工程条件，编制建设工程勘察文件的活动。因此打算一份具体精确的建设工程勘察合同协议是特别有必要的。 工程名称：_ 工程地点：_ 合同编号：_ 勘察证书等级：_ 发包人：_ 勘察人：_ 签订日期：_ 发包人：_ 勘察人：_ 发包人托付勘察人担当_任务。 依据中华人民共和国合同法、建设工程勘察设计管理条例、建设工程勘察设计市场管理规定、深圳经济特区建设工程质量管理条例及国家有关法规规定，结合本工程的详细状况，为明确责任，协作协作，确保工程勘察质量，经发包人、勘察人协商一样，签订本合同，共同遵守。 第一条 工程概况 1.1 工程名称：_ 1.2 工程建设地点：_ 1.3

7、 工程规模、特征：_ 1.4 工程勘察任务托付文号、日期：_ 1.5 工程勘察任务(内容)与技术要求：_ 1.6 承接方式：_ 1.7 预料勘察工作量：_ 其次条 发包人应刚好向勘察人供应下列文件资料，并对其精确性、牢靠性负责。 2.1 供应本工程批准文件(复印件)，以及用地(附红线范)、施工、勘察许可等批件(复印件)。 2.2 供应工程勘察任务托付书、技术要求和工作范的地形图、建筑总平面布置图。 2.3 供应勘察工作范已有的技术资料及工程所需的坐标与标高资料。 2.4 供应勘察工作范地下己有埋藏物的资料(如电力、电讯电缆、各种管道、人防设施、洞室等)及详细置分布图。 2.5 发包人不能供应上

8、述资料，由勘察人收集的，发包人需向勘察人支付相应费用。 第三条 勘察人向发包人提交勘察成果资料并对其质量负责。 勘察人负责向发包人提交勘察成果资料四份，发包人要求增加的份数另行收费。 第四条 开工及提交勘察成果资料的时间和收费标准及付费方式。 4.1 开工及提交勘察成果资料的时间。 4.1.1 本工程的勘察工作定于_年_月_日开工，_年_月_日提交勘察成果资料，由于发包人或勘察人的缘由能按期开工或提交成果资料时，按本合同第六条规定办理。 4.1.2 勘察工作有效期限以发包人下达的开工通知书或合同规定的时间为准，如遇特别状况(设计变更、工作量改变、不行抗力影响以及非勘察人缘由造成的停、窝工等)时

9、，工期顺延。 4.2 收费标准及付费方式。 4.2.1 本工程勘察按国家规定的现行收费标准_计取费用;或以“预算包干”、“价加签证”、“实际完成工作量结算”等方式计取收费。国家规定的收费标准中有规定的收费项目，由发包人、勘察人另行议定。 4.2.2 本工程勘察费预算为_元(大写_)，合同生效后3天内，发包人应向勘察人支付预算勘察费的20%作为，计_元(本合同履行后，定金抵作勘察费);勘察规模大、工期长的大型勘察工程，发包人还应按实际完成工程进度_%时，向勘察人支付预算勘察费的_%的工程进度款，计_元;勘察工作外业结束后_天内，发包人向勘察人支付预算勘察费的_%，计_元;提交勘察成果资料后10天

10、内，发包人应一次付清全部工程费用。 第五条 发包人、勘察人责任 5.1 发包人责任 5.1.1 发包人托付任务时，必需以书面形式向勘察人明确勘察任务及技术要求，并按其次条规定供应文件资料。 5.1.2 在勘察工作范内，有资料、图纸的地区(段)，发包人应负责查清地下埋藏物，若因供应上述资料、图纸，或供应的资料图纸不行靠、地下埋藏物不清，致使勘察人在勘察工作过程中发生人身损害或造成经济损失时，由发包人担当民事责任。 5.1.3 发包人应刚好为勘察人供应并解决勘察现场的工作条件和出现的问题(如：落实土地征用、青苗树木赔偿、拆除地上地下障碍物、处理施工扰民及影响施工正常进行的有关问题、平整施工现场、修

11、好通行道、接通电源水源、挖好排水沟渠以及水上作业用船等)，并担当其费用。 5.1.4 若勘察现场须要看管，特殊是在有毒、有害等险现场作业时，发包人应派人负责平安保卫工作，按国家有关规定，对从事险作业的现场人员进行保健防护，并担当费用。 5.1.5 工程勘察前，若发包人负责供应材料的，应依据勘察人提出的工程用料安排，按时供应各种材料及其产品合格证明，并担当费用和运到现场，派人与勘察人的人员一起验收。 5.1.6 勘察过程中的任何变更，经办理正式变更手续后，发包人应按实际发生的工作量支付勘察费。 5.1.7 为勘察人的工作人员供应必要的生产、生活条件，并担当费用;如不能供应时，应一次性付给勘察人临

12、时设施费_元。 5.1.8 由于发包人缘由造成勘察人停、窝工，除工期顺延外。发包人应支付停、窝工费(计算方法见6.1);发包人若要求在合同规定时间内提前完工(或提交勘察成果资料)时，发包人应按提前一天向勘察人支付_元计算加班费。 5.1.9 发包人应爱护勘察人的投标书、勘察方案、报告书、文件、资料图纸、数据、特别工艺(方法)、专利技术和合理化建议，经勘察人同意，发包人不得复制、不得泄、不得擅自修改、传送或向第三人转让或用于本合同外的项目;如发生上述状况，发包人应负法律责任，勘察人有权索赔。 5.1.10 本合同有关条款规定和补充协议中发包人应负的其它责任。 5.2 勘察人贡任 5.2.1 勘察

13、人应按国家技术规范、标准、规程和发包人的任务托付书及技术要求进行工程勘察，按本合同规定的时间提交质量合格的勘察成果资料，并对其负责。 5.2.2 出于勘察人供应的勘察成果资料质量不合格，勘察人应负责无偿赐予补充完善使其达到质量合格;若勘察人无力补充完善，需另托付其他单时，勘察人应担当全部勘察费用;或因勘察质量造成重大经济损失或工程事故时，勘察人除应负法律责任和免收干脆受损失部分的勘察费外，并依据损失程度向发包人支付赔偿金，赔偿金由发包人、勘察人商定为实际损失的_%。 5.2.3 在工程勘察前，提出勘察纲要或勘察组织设计，派人与发包人的人员一起验收发包人供应的材料。 5.2.4 勘察过程中，依据

14、工程的岩土工程条件(或工作现场地形地、地质和水文地质条件)及技术规范要求，向发包人提出增减工作量或修改勘察工作的看法，并办理正式变更手续。 5.2.5 在现场工作的勘察人的人员，应遵守发包人的平安保卫及其它有关的规章制度，担当其有关资料保密义务。 5.2.6 本合同有关条款规定和补充协议中勘察人应负的其它责任。 第六条 约责任 6.1 由于发包人给勘察人供应必要的工作生活条件而造成停、窝工或来回进出场地，发包人除应付给勘察人停、窝工费(金额按预算的平均工日产值计算)，工期按实际工日顺延外，还应付给勘察人来回进出场费和调遣费。 6.2 由于勘察人缘由造成勘察成果资料质量不合格，不能满意技术要求时

15、，其运工勘察费用由勘察人担当。 6.3 合同履行期间，由于工程停建而终止合同或发包人要求解除合同时，勘察人进行勘察工作的，不退还发包人己付定金;己进行勘察工作的;完成的工作量在50%以内时，发包人应向勘察人支付预算额50%的勘察费计_元;完成的工作量超过50%时，则应向勘察人支付预算额100%的勘察费。 6.4 发包人按合同规定时间(日期)拨付勘察费，超过一日，应偿付支付勘察费的千分之一逾期约金。 6.5 由于勘察人缘由按合同规定时间(日期)提交勘察成果资料，超过一日，应减收勘察费千分之一。 6.6 本合同签订后，发包人不履行合同时，无权要求退还定金;勘察人不履行合同时，双倍返还定金。 第七条

16、 本合同尽事宜，经发包人与勘察人协商一样，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。 第八条 其它约定事项：_ 第九条 本合同发生争议，发包人、勘察人应刚好协商解决，协商或不成的，可以由_仲裁委员会仲裁。 第十条 本合同自发包人、勘察人签字盖章后生效;按规定向市规划与国土资源局及派出机构备案。发包人、勘察人履行完合同规定的义务后，本合同终止。 本合同一式_份，发包人_份、勘察人_份。 发包人名称： 勘察人名称： (盖章) (盖章) 法定代表人：(签字) 法定代表人：(签字) 托付代理人：(签字) 托付代理人：(签字) 住 所： 住 所： 邮政编码： 邮政编码： 电 话： 电 话： 传 真：

17、传 真： 开户银行： 开户银行： 银行帐号： 银行帐号： 建设行政主管部门备案： 鉴证看法： (盖章) (盖章) 备案号： 经办人： 备案日期： 年 月 日 鉴证日期： 年 月 日 工程劳务用人合同范本3 第一条 甲方：乙方： 签订时间： 年 月 日 其次条 质量标准：执行国标 第三条 交(提)货方式、地点及期限：由乙方用汽车运输到甲方指定地点，兴和中心站，收货人俞庆东，20_年9月28日送货 第四条 运输方式及到达站(港)和费用负担：汽车运输、装车、途中运费及一切费用由乙方担当，平安准入由乙方担当甲方概不担当;卸车及其费用由甲方担当 第五条 检验标准、方法：按质量标准检验，乙方供应产品合格证

18、，货到现场进行验收，如需进一步质量检验，在验收前对货物不得动用，不合格产品甲方拒收，其退费由乙方负担。 第六条 付款方式：货到甲方指定的地点并经甲方验收合格后，方可付款，转账结算，乙方供应发票。 第七条 违约责任：发生纠纷后，按合同法解决。 第八条 合同争议的解决方式：本合同在履行过程中如发生争议，由双方当事人协商解决。协商不成由甲方所在地铁路运输法院仲裁。 第九条 本合同自签订之日起生效。 甲方(公章)：_ 乙方(公章)：_ 法定代表人(签字)：_ 法定代表人(签字)：_ _年_月_日 _年_月_日 工程劳务用人合同范本4 发包人(全称)：_ 承包人(全称)：_ 依据中华人民共和国合同法、中

19、华人民共和国建筑法及有关法律规定，遵循同等、自愿、公允和诚恳信用的原则，双方就 工程施工及有关事项协商一样，共同达成如下协议： 一、工程概况 1、工程名称：_，建设工程施工承包合同范本。 2、工程地点：_。 3、工程立项批准文号：_。 4、资金来源：_。 5、工程内容：_。 群体工程应附承包人承揽工程项目一览表(附件1)。 6、工程承包范围： _。 二、合同工期 安排开工日期：_年_月_日。 安排竣工日期：_年_月_日。 工期总日历天数：_天。工期总日历天数与依据前述安排开竣工日期计算的工期天数不一样的，以工期总日历天数为准。 三、质量标准 工程质量符合_标准。 四、签约合同价与合同价格形式

20、1、签约合同价为： 人民币(大写_) (￥_元); 其中： (1)平安文明施工费： 人民币(大写_) (￥_元); (2)材料和工程设备暂估价金额： 人民币(大写_) (￥_元); (3)专业工程暂估价金额： 人民币(大写_) (￥_元); (4)暂列金额： 人民币(大写_) (￥_元); 2、合同价格形式：_。 五、项目经理 承包人项目经理：_。 六、合同文件构成 本协议书与下列文件一起构成合同文件： (1)中标通知书(假如有); (2)投标函及其附录(假如有); (3)专用合同条款及其附件; (4)通用合同条款; (5)技术标准和要求; (6)图纸; (7)已标价工程量清单或预算书; (8

21、)其他合同文件，合同范本建设工程施工承包合同范本。 在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。 上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。 七、承诺 1、发包人承诺根据法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并根据合同约定的期限和方式支付合同价款。 2、承包人承诺根据法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和平安，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内担当相应的工程修理责任。 3、发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同

22、一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。 八、词语含义 本协议书中词语含义与其次部分通用合同条款中给予的含义相同。 九、签订时间 本合同于_年_月_日签订。 十、签订地点 本合同在_签订。 十一、补充协议 合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。 十二、合同生效 本合同自_生效。 十三、合同份数 本合同一式_份，均具有同等法律效力，发包人执_份，承包人执_份。 发包人：_(公章) 承包人：_(公章) 法定代表人或其托付代理人： 法定代表人或其托付代理人： _(签字) _(签字) 组织机构代码：_ 组织机构代码：_ 地 址：_ 地 址：_ 邮政编码：_ 邮政编码：

23、_ 法定代表人：_ 法定代表人：_ 托付代理人：_ 托付代理人：_ 电 话：_ 电 话：_ 传 真：_ 传 真：_ 电子信箱：_ 电子信箱：_ 开户银行：_ 开户银行：_ 账 号：_ 账 号：_ 工程劳务用人合同范本5 发包方(甲方) 地址： 电话： 法定代表人： 承包方(乙方)： 地址： 电话 为明确甲乙双方在施工过程中的权利义务，促使双方相互创建条件，搞好协作协作，按时保质保量地完成工程任务，经甲乙双方充分协商，特签订本合同(一式两份)，以便共同遵守。 一、总则 1、 工程名称及地点： 2、 工程范围：本合同的建筑施工总面积_平方米(详见图纸) 3、 工程单价(预算定额)：砌砖每块_元，抹

24、墙每平米_元，开槽每米_元，圈梁每米_元，地面砖每平米_元，墙面砖每平米_元 等乙方负责以上定额的全部人工费用。 4、 工程结算方法：按包工不包料，依照预算定额方法结算。 二、工程技术质量要求及工期 乙方进场后，要听从甲方管理人员的现场指挥，遵守“平安生产、文明施工”条例。作业时，严格根据本工程方案施工杜绝奢侈，做到人走地清。本工程自_年_月_日进行施工，竣工时间截至_年_月_日对施工质量要求达到，水平误差不大于_MM，砌砖平整度误差不大于_墙面抹墙平整度不大于_地面砖误差不大于_砌砖灰浆饱满度应达到_。 三、平安生产，文明施工 1、甲方对乙方承包的工程项目做到平安交底，提出明确的平安要求，乙方必需贯彻执行甲方的要求及有关平安施工的规章制度，严格遵守平安操作规程，作业时，务必确保施工平安，甲方不负责乙方工伤事故等。 2、乙方机械进场必需停放有序，不得损坏甲方场内的建筑物轴线限制桩和标高限制桩，以及甲方场内电缆、电线、电箱等一切相关物品。 四、工程款结算和付款及合同有效期： 1、本工程全部完成，经甲方验收合格后，分付清。 2、合同有效期：工程款付清后合同自行失效。本合同一式两份，双方签字或者盖章生效。甲乙双方各执一份。 五、甲乙双方确认签字： 甲 方 乙 方 年 月 日 年 月 日 工程劳务用人合同范本