2022小户型家庭装饰工程施工合同.docx

《2022小户型家庭装饰工程施工合同.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022小户型家庭装饰工程施工合同.docx（15页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2022小户型家庭装饰工程施工合同小户型家庭装饰工程施工合同范本 随着人们法律观念的日益增加，越来越多的场景和场合须要用到合同，签订合同也是特别有必要的行为。那么制定合同书有什么须要留意的呢？下面是我为大家整理的小户型家庭装饰工程施工合同范本，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。 小户型家庭装饰工程施工合同范本篇1发包方（甲方）：_承包方（乙方）：_根据中华人民共和国合同法建设部建筑装饰装修管理规定和XX市政府XX市家庭居室装饰管理现定，结合本工程详细状况，双方达成如下协议。第1条工程概况1.1、工程名称：1.2、工程地点：1.3、承包范围：1.4、承包方式：1.5、工期：_天，本工程自_

2、年_月_日开工，于_年_月_日竣工。1.6、工程质量：1.7、合同价款（人民币大写）：_第2条甲方工作2.1、开工前_天，向乙方供应经确认的施工图纸或作法说明份，并向乙方进行现场交底。全部腾空或部分腾空房屋，消退影响施工的障碍物。对只能部分腾空的房屋中所滞留的家具、陈设等实行爱护措施。向乙方供应施工所需的水、电、气及电讯等设备，并说明运用留意事项。办理施了所涉及的各种申请、批件等手续。2.2、指派_为甲方驻工地代表，负责合同履行。对工程质量、进度进行监督检查，办理验收、变更、登记手续和其他事宜。2.3、托付监理公司进行工程监理，监理公司任命为监理工程师。其职责在监理合同中应明确，并将合同副本交

3、乙方_份。2.4、负责爱护好四周建筑物及装修、设备管线、古树名木、绿地等不受损坏，并担当相应费用。2.5、如的确须要拆改原建筑物结构或设备管线，负责到有关部问办理相应审批手续。2.6、协调有关部门做好现场保卫、消防、垃圾处理等工作，并担当相应费用。第3条乙方工作3.1、参与甲方组织的施工图纸或作法说明的现场交底，拟定施工方案和进度安排，交甲方审定。3.2、指派为乙方驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决有乙方负责的各项事宜。3.3、严格执行施工规范、平安操作规程、防火平安规定、环境爱护规定。严格根据图纸或作法说明进行施工，做好各项质量检查记录。参与竣工验收

4、，编制工程结算。3.4、遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，妥当爱护好施工现场四周建筑物、设备管线等不受损坏。做好施工现场保卫和垃圾清运等工作，处理好由于施工带来的扰民问题及与四周单位（住户）的关系。3.5、施工中未经甲方同意或有关部门批准，不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。3.6、工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行爱护。第4条关于工期的约定4.1、甲方要求比合同约定的工期提前竣工时，应征得乙方同意，并支付乙方因赶工实行的措施费用。4.2、因甲方未按约定完成工作，影响工期，工期顺延。4.3、因乙方责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期不顺延

5、。4.4、因设计变更或非乙方缘由造成的停电、停水、停气及不行抗力因素影响，导致停工8小时以上（一周内累计计算）。工期相应顺延。第5条关于工程质量及验收的约定5.1、本工程以施工图纸、作法说明、设计变更和建筑装饰工程施工及验收规范（jgj7391）、建筑安装工程质量检验评定统一标准（gbj3088）等国家制定的施工及验收现范为质量评定验收标准。5.2、本工程质量应达到国家质量评定_标准。5.3、甲、乙双方应刚好办理隐藏工程和中间工程的检查与验收手续。甲方不按时参与隐藏工程和中间工程验收，乙方可自行验收，甲方应予承认。若甲方要求复验时，乙方应按要求办理复验。若复验合格，甲方应担当复验费用，由此造成

6、停工，工期顺延；若复验不合格，其复验及返工费用由乙方担当，但工期也予顺延。5.4、由于甲方供应的材料、设备质量不合格而影响工程质量，其返工费用由甲方担当，工期顺延。5.5、由于乙方缘由造成质量事故，其返工费用由乙方担当，工期不顺延。5.6、工程竣工后，乙方应通知甲方验收，甲方自接到验收通知_日内组织验收，并办理验收、移交手续。如甲方在规定时间内未能组织验收，需刚好通知乙方，另定验收日期。第6条关于工程价款及结算的约定6.1、双方商定本合同价款采纳第_种：（1）固定价格。（2）固定价格加_包干风险系数计算。包干风险包括_内容。（3）以可调价格：根据XX市有关工程计价规定计算造价，并按有关规定进行

7、调整和竣工结算。6.2、本合同生效后，甲方分_次，按下表约定支付工程款，尾款竣工结算时一次结清。拨款分_次进行，拨款_金额。6.3、工程竣工验收后，乙方提出工程结算并将有关资料送交甲方。甲方自接到上述资料_天内审查完毕，到期未提出异议，视为同意。并在_天内，结清尾款。第7条关于材料供应的约定7.1、本工程甲方负责选购供应的材料、设备（见附表一），应为符合设计要求的合格产品，并应按时供应到现场。凡约定由乙方提货的，甲方应将提货手续移交给乙方，由乙方担当运输费用。由甲方供应的材料、设备发生了质量问题或规格差异，对工程造成损失，责任由甲方担当。甲方供应的材料，经乙方验收后，由乙方负责保管，甲方应支付

8、材料价值的保管费。由于乙方保管不当造成损失，由乙方负责赔偿。7.2、凡由乙方选购的村料、设备，如不符合质量要求或规格有差异，应禁止运用。若已运用，对工程造成的损失由乙方负责。第8条有关平安生产和防火的约定8.l、甲方供应的施工图纸或作法说明，应符合中华人民共和国消防条例和有关防火设计规范。8.2、乙方在施工期间应严格遵守建筑安装工程平安技术规程、建筑安装工人平安操作规程、中华人民共和国消防条例和其它相关的法规、规范。8.3、由于甲方确认的图纸或作法说明，违反有关平安操作规程、消防条例和防火设计规范，导致发生平安或火灾事故，甲方应担当由此产生的一切经济损失。8.4、由于乙方在施工生产过程中违反有

9、关平安操作规程，消防条例，导致发生平安或火灾事故，乙方应担当由此引发的一切经济损失。第9条嘉奖和违约责任9.1、由于甲方缘由导致延期开工或中途停工，甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失。每停工或窝工一天，甲方支付乙方_元。甲方不按合同的约定拨付款，每拖期一大，按付款额的_支付滞纳金。9.2由于乙方缘由，逾期竣工，每逾期一天，乙方支付甲方元违约金。甲方要求提前竣工，除支付赶工措施费外，每提前一天，甲方支付乙方_元，作为嘉奖。9.3、乙方根据甲方要求，全部或部分工程项目达到优良标准时，除按本合同5.2款增加优质价款外，甲方支付乙方_元，作为嘉奖。9.4、乙方应妥当爱护甲方供应的设备及现场堆放的家

10、具、陈设和工程成品，如造成损失，应照价赔偿。9.5、甲方未办理装修的任何手续，擅自同意拆改原有建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故（包括罚款），由甲方负责并担当损失。9.6、未经甲方同意，乙方擅自拆改原建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故（包括罚款），由乙方负责并担当损失。9.7、因一方缘由，合同无法接着履行时，应通知对方，办理合同终止协议，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。第10条争议或纠纷处理10.1、本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方可实行协商解决或请消费者委员会进行调解。10.2、当事人不情愿通过协商、调解解决或者协商调解不成时，双方可选择

11、下列一种方式解决：（1）向深圳仲裁委员会申请仲裁；（2）向人民法院起诉。第11条其它约定第12条附则12.1、本工程自工程验收合格之日起，保修期限为一年。12.2、本合同正本两份，双方各执一份。副本_份，甲方执_份，乙方执_份。建设主管部门、建设工程造价管理站各一份，均具同等效力。12.3、附件（1）施工图纸或作法说明（2）工程项目一览表（3）工程预算书（4）甲方供应货物清单（5）会议纪要（6）设计变更（7）其他甲方（盖章）：乙方（盖章）：法定代表人：法定代表人：代理人：代理人：单位地址：单位地址：电话：电话：传真：传真：邮码：邮码：开户银行：开户银行：户名：户名：帐号：帐号小户型家庭装饰工程

12、施工合同范本篇2托付方（甲方）：_姓名：_身份证号码：_居处地址：_邮政编码：_联系电话：_被托付方（乙方）：_企业名称：_法人代表：_企业所在地址：_证书编号：_邮政编码：_联系电话：_依据国家及当地政府有关规定，经双方协商，签订本合同，以共同遵守。第一条 工程概况1工程地址：_2居室规格_室_厅3施工面积_室_平方米_厅_平方米厨房_平方米卫生间_平方米。4施工内容（附施工单或施工图）5托付方式_6开工日期_年_月_日7竣工日期_年_月_日8施工总价_元（附工程预算书）其中：材料款_元人工费_元其他费用_元其次条 质量要求1运用材料品种、规格、名称（附清单）2工艺标准双方同意参照中国轻工总

13、会制定的家庭装饰工程质量规范。3施工质量检查监督部门_4施工过程中如有特别质量要求，双方应达成一样看法，签订补充合同。5质量保修期自工程验收后起为_年，保修费用由现任方负担。第三条 价款支付1包工包料者合同签约后预付_价款，余款竣工验收后一周内付清，如拖延付款，每拖延一日罚所欠款项的_。2包清工者付款方式为_.3在施工过程如有项目增减，双方应签补充条款增减价款。第四条 违约责任1乙方如不能如约保证质量，应返工，费用自负。2因乙方缘由不能按期完工，每拖延一日应由乙方支付损失费_元。3因甲方缘由不能按期完工，每拖延一日应由甲方支付误工费_元。4在施工过程中，甲方未经与乙方代表协商私自更改施工内容，

14、所引起的质量问题，责任自负。5合同生效后，履行期届满前，擅自解除合同的一方，应按合同价款的_支付违约金；因擅自解除合同，已给对方造成的损失超过违约金的，还应进行赔偿，补偿违约金不足的部分。6由于一方要求解除合同，造成对方经济损失的，按实际造成的损失赔偿。第五条 争议处理1合同履行中发生的争议，双方可以通过协商解决。协商不成时，采纳下列方式解决：（1）向当地室内装饰行业主管部门申请调解解决。（2）通过仲裁解决。（3）通过诉讼解决。第六条 合同变更1双方已达成协议，如有一方要求变更内容，需征得另一方同意并履行签约手续。2合同自签订之日起生效；保修期内有关保修条款生效，其余条款终止；保修期满后全部条款终止。第七条 补充条款第八条 合同文本本合同正本两份，甲乙方各执一份，副本视须要送有关部门。甲方：_乙方：_年_月_日签订本文来源：网络收集与整理，如有侵权，请联系作者删除，谢谢！第15页 共15页第 15 页 共 15 页第 15 页 共 15 页第 15 页 共 15 页第 15 页 共 15 页第 15 页 共 15 页第 15 页 共 15 页第 15 页 共 15 页第 15 页 共 15 页第 15 页 共 15 页第 15 页 共 15 页