2022屋面防水施工合同优质.docx

《2022屋面防水施工合同优质.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022屋面防水施工合同优质.docx（45页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2022屋面防水施工合同屋面防水施工合同 在人们越来越信任法律的社会中，合同的运用频率呈上升趋势，在达成看法一样时，制定合同可以享有肯定的自由。那么大家知道合同的格式吗？下面是我为大家收集的屋面防水施工合同，希望能够帮助到大家。 屋面防水施工合同1甲方：乙方：经甲乙双方共同协商确定，由乙方负责甲方指定位置房产的屋面防水作业施工。详细约定如下：一、施工期限：自年日起至年月日止。逾期、日罚金￥如遇降雨或因甲方的缘由而停工的，需经甲乙双方共同认定并签字后，工期予以顺延。二、施工方式：乙方包工、包料。三、结算方式：乙方进场后，甲方按乙方的施工进度，分批次预付工程款。完工后，甲方按乙方实际施工的平方数，

2、阅历收合格，赐予支付全部工程款。四、质量责任：因乙方在材料质量、施工质量等方面的缘由，造成屋面防水工程完成后出现漏水，乙方负责无偿赐予甲方进行补修。因漏水而损坏室内墙面，乙方负责无偿进行修复粉刷。五、甲方责任：非乙方施工的缘由，甲方应协作乙方做好施工协调工作。六、乙方责任：1.乙方施工人员必需持证上岗。2.因乙方施工不当，造成返工而出现的材料奢侈或误工损失，由乙方担当。非乙方的缘由造成的返工或材料损失，由乙方与甲方主动协商解决。3.乙方在施工现场出现的平安事故或由于乙方在施工现场违规操作，造成的一切后果、损失均由乙方自己担当。甲方不担当连带责任。七、质保要求：乙方应保证运用材料的质量(附产品材

3、质书)属实。乙方应保证施工质量达到优良。八、未尽事宜，双方协商解决。九、本合同一式两份，甲乙双方各执一份。十一、本合同自签订之日起生效。甲方(公章)：_ 乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_ 法定代表人(签字)：_年_月_日 _年_月_日屋面防水施工合同2发包方：承包方：依据中华人民共和国劳动法及中华人民共和国合同法等有关法律法规规定，本着对双方负责的看法，甲乙双方公允、公正、互惠互利的原则，共同拟定本项目合同，并严格仔细负责执行。内容如下：一、发包方式：技术指导及包工包料;价格见施工方案报价清单。二、发包范围：屋面伸缩缝处理，屋面、阴阳角处理及爱护层。三、工程总造价(约34108。00元，

4、大写：叁万肆仟壹佰零捌圆)：以现场实际方量为准;四、付款方式：1、乙方进场施工 个工作日由甲方付给乙方 元材料款。2、本工程完工验收合格甲方付乙方工程总款的92%;3、本工程总款项预留8%为此工程质量保证金，一年期满甲方如数拨付给乙方。五、工程质量与施工平安1、乙方必需按本工程屋面防水修理施工方案，保质保量完成该工程施工;施工时应无条件接受甲方施工代表和质量监督负责人监督，否则造成的返工损失由乙方负责。2、乙方在施工中必需做到平安生产，文明施工，并敬重当地群众的民族风情，由此引发的工伤事故及纠纷由乙方负责。3、若在工程验收过程中发觉质量问题，应由承包方负责返工修理，并担当一切返工修理费用，若因

5、此造成经济损失的，承包方应负责赔偿。六、竣工验收：乙方完善施工过程中图片或文字资料，及验收清单，归类存档并移交甲方。七、双方责任1、甲方负责协调项目所在地的一切事项。2、甲方保证该项目施工所具备的的水通，电通，路通。3、甲方为乙方负责生产生活供应便利，费用由乙方自行担当。4、乙方在施工中发觉施工方案有变更，需取得甲方同意方可实施。5、乙方在施工前必需将编制的技术设计施工方案报甲方备案，并向甲方供应施工大事记，施工记录。6、工程施工期间，甲方可以随时派员对工程进度，经费运用进行检查，监督，乙方应按月向甲方报送工程进度和经费运用状况，甲方视其工程完工状况按进度拨款。7、工程完工后3个工作日内，乙方

6、应向甲方提交申请验收报告和竣工资料，甲方组织有关部门参与验收，验收合格后移交甲方管理运用。八、合同期限：年 月 日始 年 月 日此。九、本工程人为或不行抗拒因素造成的质量问题，乙方概不担当任何责任。如甲方须要乙方接着修理，乙方有权另取费用。十、争议与解决若甲、乙双方在合同执行中出现争议，应本着对工程实施有利原则协商解决，或到工程所在地仲裁委员会申请仲裁，或通过司法程序解决。十一、本合同为尽事宜，双方另行商定。十二、本协议书经双方法定代表人或其托付代理人签名并分别盖本单位公章后生效。本协议一式2份，双方各持1份，具有同等效力。发 包 人：承 包 人：年月日：屋面防水施工合同3甲方：乙方：为了防止

7、公司综合楼漏水依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规,经双方洽谈和协商，就甲方确定托付乙方进行综合楼楼楼顶及厕所防水一事达成协议，内容如下。第一条：工程概况1.工程地址：湖北_县_区2.工程项目：公司综合楼楼面厕所地面防水。3.施工内容：甲方要求乙方，防止楼顶.厕所地面漏水，漏雨的目的。4.承包方式：包工不包料、包工期、包质量、包平安。其次条：工程价格：1.屋面B每平米8元(含燃气)2.厕所丙纶布每平米 元第三条:质量要求1.施工中甲方如有特别施工项目或特别质量要求，双方应协商解决。2.工程质量除符合国家或行业的质量检验评定标准外，还应当达到甲方要求的质量标准：

8、施工后，楼顶整体平面平整，无鼓包，接口坚固，密封好，排水口流水通畅，室内外各处无任何漏水痕迹。第四条：工程工期1. 工程时间：自_年_月_日开工，至_年_月_日竣工。2. 假如因乙方缘由而延迟完工，每日罚款500元。第五条：付款方式1.工程完工后付工程款70%， 甲方保留5%工程款作为工程修理押金，2.工程保修期_年，在工程交工后_年内，工程质量出现任何问题，均由乙方无偿修理，保修期满后由甲方将工程款的5%(工程修理押金)拨付乙方。第六条：施工平安：乙方必需保持施工现场整齐，并遵守甲方公司平安管理的有关规定，对 施工人员人为造成的担心全后果负全责。2.施工结束后，由公司派人对施工布局、施工质量

9、进行验收，凡是没有达 到要求的不符合标准的地方，重新施工，返工全部费用由乙方自行担当。第七条：合同生效 :本合同双方盖章、签字后生效。.本合同一式两份，双方各执一份，具有同等的法律效力 .甲方:乙方：_年_月_日屋面防水施工合同4甲方：乙方：就甲方的三栋生活住宅楼房顶防水及其它修理事宜达成如下修理协议：1、 乙方按甲方预先敲定的修理方案进行，所需材料按甲方已选定的材料由乙方负责选购，材料选购到位后由甲方的质量监督人员负责验收，不得中途降低材料质量标准，严格根据甲方的质量要求施工。（后附各栋楼的修理方案）2、 修理费用按双方依据工程量试先商定的预算价格，付款方式按房产局规定的程序由乙方干脆与房产

10、局进行结算，甲方协作完善各种必要的手续。3、 在施工前乙方先向甲方预交（ ）万元质保金，质保期满后，无质量问题，甲方全部退还质保金。4、 在施工过程中，应当把平安责任放在第一位，乙方负责全部的施工平安责任。由施工所造成的全部平安事故，甲方不担当任何责任。5、 在施工过程中，乙方负责阁楼住户在楼顶放置太阳能等设施移位的协调及平安事宜。6、 修理质量的监督：在修理期间，甲方定期必需派人在现场予以质量监督，修理完工后，由各楼的修理质量监督人员验收签字。7、 房屋修理期间所产生的垃圾由乙方刚好清理干净。不的影响甲方住户的正常生活。8、 修理之后的房屋质量的验收和审核：由双方按房产局规定的标准为验收标准

11、。9、 质保期间：自修理结束之日验收完毕起算，保持期限为一周年。在质保期内，修理没有达到预期的修复效果，再次出现漏水等质量问题，则乙方必需担当再次修理的责任，再次发生的修理费用由乙方全部负责。10、 本协议一式两份，双方各持一份。11、 其他未尽事宜，双方友好协商解决。甲方：经办人（签名）：乙方：经办人（签名）：20xx年 月 日屋面防水施工合同5甲方：合同号：乙方：甲方将成都酒翁酒业有限公司白酒生产基地一期工程的屋面防水(天沟、卫生间等)分项工程承包给乙方。依照中华人民共和国合同法及其相关的法律、行政法规，并遵循自愿公正、诚恳信用的原则，经甲、乙双方共同协商，达成如下协议。一、工程名称：成都

12、酒翁酒业有限公司白酒生产基地建设项目防水工程二、工程地点：邛崃市卧龙镇酒源大道30、32号三、承包施工范围：屋面防水分项工程(包工完成整体工程)，按双方预先测量确认屋面施工面积进行施工。四、工程内容、施工单价及金额、工程款的支付：1、工程内容：清扫基层;刷冷底子油;细部处理;烧熔化满粘贴卷材;蓄水试验无渗漏等内容。2、工程价格及金额：(1)施工费、辅料费(不含冷底子油)及管理费按?元/计算(按实际施工面积计算);(2)一期工程施工面积约4万，折算金额约?万元。3、工程量以实施工面积计算.4、工程款的支付：按工程进度每月结算一次，甲方每月按实际施工量的80 %支付工程进度款;工程结束经甲方验收合

13、格后，甲方支付到总工程款的95 % ;剩余5 %的工程款作为质量保证金，质保期限达到后无任何质量问题即支付质保金。5、如需乙方开据建安发票，税率按%计算。五、施工期限：按一般防水施工进度进行正常施工，进度由甲乙双方依据现场实六、防水卷材质量和施工质量要求：1、防水卷材质量要求：由甲方供应卷材及冷底子油，并有出厂合格证、出厂检验报告，符合国家现行标准抽检合格。2、施工质量要求：屋面防水要求达到GB50207-20_规范要求，地下防水达到GB50208-20规范要求，必需严格按屋面卷材防水施工操作程序要求施工。泛水部分(包括排水、排气、女儿墙根部等)处理的卷材必需上翻足够尺寸(见施工图纸要求)。卷

14、材铺设搭接宽度要足够、严密、满意国家防水施工规范要求;火烤熔化恰当，不得有漏烤和烧焦现象出现。防水层必需满粘、并粘接坚固，接缝密实，四周及管道、下水口等四周应密封严实，在24小时蓄水条件下无渗漏现象出现。乙方在施工过程中严格根据国家规范的搭接率不低于10%，搭接和损耗率不得超过15%，超出部分材料消耗由乙方担当。3、质保期限：根据国家规定的保修年限(五年)担当保修责任。在保修期内因乙方施工质量出现问题由乙方免费保修，若非施工质量因素(如甲方在防水层上安装、打洞、接管等)出现渗漏，乙方不担当保修责任，但可帮助甲方处理，费用由甲方担当。在保修期间，发生任何质量问题，乙方必需在接到甲方电话通知24小

15、时内进行修理，否则甲方有权自行修复，所产生的费用(费用金额无需乙方同意，以甲方确认的为准)甲方有权干脆在乙方工程质保金中扣除，不足部分可向乙方追索。七、平安文明施工：1、甲、乙双方仔细的遵守国家有关平安生产、文明施工法律、法规及建设部、成都市政府、市建委颁发的有关规定。2、对乙方运用的各类机械、脚手架及防护措施，双方由指定的负责人做好交接工作，并做好记录工作。3、施工平安由乙方负责，甲方代乙方购买建安意外损害险。4、派驻现场代表：甲方：，乙方：八、施工留意事项：1、乙方施工人员在本工程施工过程中，要严格遵守平安生产施工操作程序;严禁高空抛物，严禁违章作业;严禁在高空女儿墙压顶部位上打跳、翻坐、

16、骑坐、走动;若因违反平安生产操作程序、违章作业和违反施工现场相关规定等缘由所造成的人身损害(包括伤、残、亡事故)及财产损失，均由乙方自行处理并担当全部经济和法律责任。2、乙方须听从甲方的现场统一管理,用水用电及材料堆放等听从甲方的支配。乙方应文明施工，规范管理，听从甲方的工作区域管理，不擅自进入甲方车间、办公、住宿等非施工区域;爱惜公物，不毁损盗窃甲方财物。施工期间发生违纪行为，由乙方担当相应责任。3、乙方在施工过程中，对环境或第三人造成损害时，应当担当损害赔偿责任，与甲方无关。4、竣工验收前乙方退场时，必需清理现场，否则，甲方有权托付其它单位清理，由此产生的费用由乙方担当。九、甲方责任：1、

17、负责供应图纸或设计变更材料一份;2、负责供应符合规范要求的防水施工基面，如局部基面须要处理，供应基面处理材料(水泥、砂等);3、负责供应场地或库房、施工照明、电、水等配套设施，甲方不得收取乙方任何费用;4、负责施工支配、进度限制、质量检查、组织竣工验收;5、协作乙方对排水施工完成的工作面进行爱护;6、乙方工人进驻甲方施工现场后，甲方参加乙方对其职工进行遵纪遵守法律、平安消防、社会治安及企业内部管理制度等方面的传达，并进行监督、检查;7、在施工过程中因为甲方施工缘由或人为破坏等因素所造成的防水质量隐患需修复的，甲方应支付乙方所修复的全部人工、材料费用。十、乙方责任：1、遵守甲方现场的各项规章制度

18、，做到平安施工，文明施工;2、严格按设计图纸规范要求和施工方案以及合同规定组织人员进行施工和交工;3、施工方案由乙方供应给甲方有关单位审批;4、供应甲方所需材料的相关资料;5、做好对防水施工完成的工作面的爱护;6、做好蓄水试验及验收工作。7、负责保管甲方供应的防水材料，如有丢失由乙方负责赔偿。十一、违约责任：1、任何一方因违反合同给另一方造成的损失，应赐予赔偿;2、甲方未按合同的要求支付工程进度款，须向乙方赔偿合同总金额?%的违约金，乙方有权停工，因而造成的经济损失及延误工期均由甲方负责;3、乙方不按“施工方案”和甲方要求的施工进度，造成工期延误的一切损失由乙方担当并向甲方赔偿合同总金额?%的

19、违约金。十二、合同争议：1、出现本协议规定的不行抗力事务而给工程本身造成损失，乙方应担当自身责任范围内的一切经济损失。2、本合同在履行过程中若发生争议，由双方当事人友好协商解决，协商不成时，可向工程所在地人民法院提起诉讼。十三、本合同一式陆份，甲、乙双方各执叁份，具有同等法律效力。本合同经甲、乙双方详细经办人代表签字盖章之日起生效。本合同账款结清及合同所约定的条款完成(保修期满)后，本合同终止作废。甲方(章)：代理人(签字)：联系电话：乙方(章)：代理人(签字)：_年_月_日：屋面防水施工合同6甲方：乙方：身份证号码：.电话：甲方将对宾馆贵宾楼屋面全部防水工程须要进行修理，经双方协商，由乙方负

20、责承包施工，并签订协议如下：一、工程承包形式由乙方负责包工包料二、工程价格：屋面修理工程在包工包料的状况下，以每平方米43元的价格完成后以实际修理面积进行结算。三、施工材料及工程质量要求屋面工程所需修理材料全部采纳金姆指防水卷材。施工中需严格根据施工规范进行施工，全部的交接缝全部按长边8cm，短边10cm进行压缝。四、施工中的平安责任乙方需加强对其施工人员的施工平安防范教化，严格实行各种平安措施，如乙方措施不力，发生人身、财产平安事故，其一切责任和后果均由乙方负责。五、付款方式工程完工后，甲方先行支付经双方共同测量确定的价格总工程款数的50%,剩余50%的工程款待屋面经过两次大雨后，经双方确认

21、无任何渗漏再行支付45%，剩余5%等一年后全部付清。六、工程保修期限屋面防水保修期限为5年，(从该屋面竣工之日计算)五年内如乙方施工的防水工程有渗漏现象，乙方无条件按合同书要求的时间负责修理，其工时费、材料费等全部由乙方负责，如漏水甲方通知须要修理乙方不修损失公共财产由乙方全部负责。甲方不担当任何费用。七、本协议所涉及的各种税费均由乙方向有关部门负责缴纳。八、开工日期自20xx年三月十二日起至本月二十日止。九、本协议一式叁份，甲乙双方各持一份，报有关部门一份。甲方(公章)：_ 乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_ 法定代表人(签字)：_年_月_日 _年_月_日屋面防水施工合同7托付方甲方：神

22、府经济开发区医院承建方乙方：依据中华人民共和国经济合同法与建筑安装工程承包条例规定，经甲乙双方同意，签署下列合同。此合同受法律爱护，双方代表必需履行合同签订的义务，中途一方不得擅自更改或解除，望双方共同执行。1、 工程名称：神府经济开发区医院楼顶防水2、 工 程：房顶新做防水层、围墙翻修，四周加排气。3、 承建方式：由乙方包工包料。4、 保修方法：免费保修期为 5年，自 年 月 日至年 月 日，保修期内确属施工质量问题渗漏，乙方应免费修理，乙方接到保修通知后，三天之内组织人力物力赶赴现场，乙方不得以任何理由推托。5、乙方在施工中发觉与甲方有关的问题刚好通知甲方、如造成甲方经济损失由乙方全部担当

23、。乙方工伤事故自负，施工期间乙方做好防护工作、若造成甲方设施、设备及电路、电线、损害、落石导致人员受伤乙方担当全部责任。6、验收方式：甲方负责组织工程质量验收7付款方式：完工付总款60%，三个月无质量问题付20%，剩余20%保证金两年后付清。8、此合同一式二份，甲方一份、乙方一份。甲 方乙 方20xx 年4月日 ：神府经济开发区医院 ：屋面防水施工合同8甲方：(以下简称甲方)乙方：(以下简称乙方)根据中华人民共和国合同法的原则，结合当前有关规定，和本程的详细状况，遵循同等、自愿、公允诚恳信用的原则，经双方协商订立本合同。一、工程地点：二、工程名称：三、工程内容：1、按甲方图纸要求屋面防水热溶满

24、铺二层三厚SBS防水卷材、卫生间、天沟聚胺脂防水涂膜。2、卫生间天沟、聚胺脂防水涂料、沿墙上翻250mm高。四、工程量计算及工程造价1、按设计图纸和实际发生的工程量计算面积(大约3000)。2、屋面防水二层SBS，按每平方米43元结算。3、卫生间天沟按20元/结算。五、付款方式：屋面防水施工完毕，经甲方验收合格，通过天下大雨检验没有漏水渗水，甲方付工程总价90%，一年后如没有质量问题，没有漏水现象，甲方付工程尾款10%，与乙方结清工程款。六、甲方义务：1、供应乙方用于本工程的有关图纸。2、地屋面的找平层、坡度及卫生间天沟必需平整光滑，无裂纹、起砂、空鼓现象，转角处泛水、天沟要做成光滑的圆弧，并

25、经监理验收交给乙方。七、乙方负责：1、必需根据施工图纸及施工方案施工。2、并供应所用的材质报告、验收报告、质量合格证，以便工程竣工资料的整理完善交予甲方归档。3、防水保修期为3年，如屋面有漏水现象，由乙方免费修理。八、其他：1、本协议未尽事宜，甲、乙双方协商解决。2、本协议一式3份，甲、乙双方各执一份。甲方(公章)：_ 乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_ 法定代表人(签字)：_年_月_日 _年_月_日屋面防水施工合同9甲方：武威六中家属院业主委员会负责人： ，业主委员会主任。乙方全称：宏达防水公司承办人： ，系山东省郓城县彭楼镇前刘亥行政村233号人，身份证号： 电话：依据中华人民共和国合

26、同法、中华人民共和国建筑法的相关规定，甲乙双方经友好协商，本着同等、互利、守信的原则，就甲方屋顶的防水、防潮、防漏工程事宜达成并签订本合同以资遵照执行。一、工程名称及地址：武威六中家属院二号楼、三号楼（部分）屋顶防水、防潮、防漏工程。二，承包方式：乙方在必需运用甲方指定的材料对屋顶进行防水处理前提下，包工包料。三、工程计量：屋顶面积约1100平方米，若有出入，以竣工验收实际测量的面积为准。四、工程价款：屋顶防水工程，每平方米单价为 39元；五、工程工期：在甲方通知进场之日起起先计算，工期为 天，如遇风、雨、雪天气或其它不行抗力，乙方未经甲方同意不得施工，工期顺延。六、工程要求：1，防水材料、产

27、品名称：2，乙方必需平安、文明施工，工完料净、场地清。3，乙方应保证严格遵守建筑法规，严格根据国家建筑质量规范及屋面工程、防水工程施工规范合理施工，采纳符合国家标准的材料，确保工程质量，乙方承诺对修理后的屋面防水质量保修五年，五年内出现渗漏水问题，乙方负责修复，因顶层屋面渗漏水造成的装修损坏或其它问题均由乙方负责无偿、刚好修复。如在保修期内，甲方通知乙方后，乙方在三个工作日内不予修复或甲方无法通知乙方，乙方有权另行聘请他人修理，全部费用由乙方担当。4，工程施工中，乙方应遵守甲方物业管理规定，避开对物业正常运用的影响，工程施工中平安问题由乙方自行解决，甲方不对因本工程所产生的任何干脆或间接平安事

28、故负任何责任。5，乙方施工需拆除、移动屋顶太阳能热水器时，因主动与业主联系协作，在业主监督协作下拆除、移动，不能损坏业主财产，甲方赐予必要的帮助，否则，由此导致的一切责任，概由乙方担当。6，乙方施工时，必需将屋顶沙石垃圾清理干净，不得损坏原有防水基础。七，结算方式：1，乙方料进现场预付工程款 %工程款，为 元。2，乙方施工完毕，验收合格后付 %工程款，为 元。3，房屋竣工验收交付运用后 日内付 %，为 元。4，剩余5%工程款，作为工程保证金，待工程交付运用一年无质量问题状况下，支付给乙方。八、本合同一式两份，双方各执一份，自双方签字之日起生效。甲方全称： 乙方全称：（签章）负责人： 经办人：

29、经办人20xx年 月 日 20xx年 月 日屋面防水施工合同10甲方： (以下简称甲方)乙方：(以下简称乙方)根据中华人民共和国合同法的原则，结合当前有关规定，和本程的详细状况，遵循同等、自愿、公允诚恳信用的原则，经双方协商订立本合同。一、工程地点：二、工程名称：三、工程内容：1、按甲方图纸要求屋面防水热溶满铺二层三厚B防水卷材、卫生间、天沟聚胺脂防水涂膜。2、卫生间天沟、聚胺脂防水涂料、沿墙上翻250高。四、工程量计算及工程造价1、按设计图纸和实际发生的工程量计算面积(大约3000)。2、屋面防水二层B，按每平方米43元结算。3、卫生间天沟按20元结算。五、付款方式：屋面防水施工完毕，经甲方

30、验收合格，通过天下大雨检验没有漏水渗水，甲方付工程总价90%，_年后如没有质量问题，没有漏水现象，甲方付工程尾款10%，与乙方结清工程款。六、甲方义务：1、供应乙方用于本工程的有关图纸。2、地屋面的找平层、坡度及卫生间天沟必需平整光滑，无裂纹、起砂、空鼓现象，转角处泛水、天沟要做成光滑的圆弧，并经监理验收交给乙方。七、乙方负责：1、必需根据施工图纸及施工方案施工。2、并供应所用的材质报告、验收报告、质量合格证，以便工程竣工资料的整理完善交予甲方归档。3、防水保修期为_年，如屋面有漏水现象，由乙方修理。八、其他：1、本协议未尽事宜，甲、乙双方协商解决。2、本协议一式3份，甲、乙双方各执一份。甲方

31、(盖章)： 乙方(盖章)：_年_月_日：屋面防水施工合同11建设单位：_省省直属机关事务管理局(以下简称为甲方) 承包单位：(以下简称为乙方)为保障甲乙双方合法权益，依据中华人民共和国合同法及相关法律，经双方协商同意，按下列条款订立本合同：一、工程概况：1、工程名称：_省法制办屋面防水改造工程。2、工程地点：督院街。3、工程内容：A、屋面：结构层上重新找坡(兼保温层)、找平层、新做B防水卷材、爱护层、屋面刚性防水层。B、墙面：、找平层、新做B防水卷材、爱护层压光。C、详细做法详见施工图。二、工期和质保期：1、按甲方要求，遇雨顺延。2、防水工程质量保修期_年。三、承包方式：1、乙方包工、包料、包

32、质量、包管理、包进度、包平安，结算时按实际施工面积为准。2、乙方应确保公司屋面防水工程达到优良标准，严格参照新规范施工及甲方要求施工，防水工程保证不起皮、不露点、不分层、不漏水，平整匀称与基层有肯定粘结力，满意房屋综合验收的要求。四、甲方责任：1、非乙方施工的缘由，甲方应协作乙方做好施工协调工作。五、乙方责任：1.因乙方施工不当，造成返工而出现的材料奢侈或误工损失，由乙方担当。非乙方的.缘由造成的返工或材料损失，由乙方与甲方主动协商解决。2.乙方在施工现场出现的平安事故或由于乙方在施工现场违规操作，造成的一切后果、损失均由乙方自己担当。甲方不担当连带责任。六、合同价：合同价暂定：18.5万元(

33、大写：壹拾捌万伍仟元整)，最终以审计审定金额为准。本工程计价方式采纳建设工程工程量清单计价规范(GB50500-)及其配套文件和_年_省建设工程工程量清单计价定额及其配套文件作为计价方式。平安文明施工费按满额计取。材料单价按施工同期的_市建设工程造价信息所列的单价(包括厂商报价)执行。七、付款方式：合同签定乙方进场后，按工程总造价的 30 %工程款支付预付款，工程完工并验收合格后支付到总工程款的97%，剩余总造价的3%在工程竣工_年以后支付。八、违约责任：甲、乙双方任何一方违约所造成的损失由违约方负责。九、本合同一式四份，甲、乙双方各执贰份，具同等法律效力，未尽事宜，双方共同协商解决。甲方：甲

34、方代表签字(盖章)：乙方： 乙方代表签字(盖章)：_年_月_日屋面防水施工合同12甲方：乙方：甲方将对宾馆贵宾楼屋面全部防水工程须要进行修理，经双方协商，由乙方负责承包施工，并签订协议如下：一、 工程承包形式由乙方负责包工包料二、 工程价格：屋面修理工程在包工包料的状况下，以每平方米43元的价格完成后以实际修理面积进行结算。三、 施工材料及工程质量要求屋面工程所需修理材料全部采纳金姆指防水卷材。施工中需严格根据施工规范进行施工，全部的交接缝全部按长边8c，短边10c进行压缝。四、 施工中的平安责任乙方需加强对其施工人员的施工平安防范教化，严格实行各种平安措施，如乙方措施不力，发生人身、财产平安

35、事故，其一切责任和后果均由乙方负责。五、 付款方式工程完工后，甲方先行支付经双方共同测量确定的价格总工程款数的50%,剩余50%的工程款待屋面经过两次大雨后，经双方确认无任何渗漏再行支付45%，剩余5%等_年后全部付清。六、 工程保修期限屋面防水保修期限为_年，(从该屋面竣工之日计算)_年内如乙方施工的防水工程有渗漏现象，乙方无条件按合同书要求的时间负责修理，其工时费、材料费等全部由乙方负责，如漏水甲方通知须要修理乙方不修损失公共财产由乙方全部负责。甲方不担当任何费用。七、 本协议所涉及的各种税费均由乙方向有关部门负责缴 纳。八、 开工日期自_年_月_日起至本月_日止。九、 本协议一式叁份，甲

36、乙双方各持一份，报有关部门一 份。甲 方：xx有限公司代表人：乙 方：_年_月_日屋面防水施工合同13（简称甲方）（简称乙方）本着友好磋商、相互协作、互恵、互利的原则、甲方同意将办事处屋面防水修理工程承包给乙方施工、为了明确双方的职责、确保无密码防水修理工程按质期完成、依据中华人民共和国经济合同法和建筑安装工程承包合同条例的原则，仔细协商应共同遵守，严格履行以下条款：一、工程概况：1、工程地点：文三西路2号古荡街道办事处2、工程名称：屋面防水修理工程3、工程内容：进行平台平改坡和铺设SBS防水卷材4、承包方式：包工、包料5、承包价格：28200元二、乙方职责：1、本工程开工之日起，听从甲方支配

37、、听从甲方指挥，不允许穿拖鞋、不允许喝酒上高空作业，要带平安帽，屋面防水修理工程要在甲方规定的时间完成2、在屋面防水修理过程中，乙方要严格遵守文明平安规章制度，如有违反平安规章制度所造成的平安事故，由乙方自己担当3、质量保证，乙方所施工的屋面防水修理工程，在一年之内发觉渗漏，乙方无条件免费保修（如自然灾难、人为破坏不在保修之列）三、甲方职责：1、甲方免费为乙方供应三通：路通、水通、电通2、帮助乙方搞好平安设施，协作乙方进行施工，确保补漏工程顺当进行四、付款方法：屋面防水修理工程开工后，甲方应支付工人生活费40%、待屋面防水修理工程完工后，通过关水48小时测试不漏水，甲方应在五天之内一次性付清工

38、程款（不包括任何税金）五、法律责任：1、合同签订之日起，任何一方不得擅自终止合同，违者按总造价的10%赔偿给对方作为违约金2、合同依法成立，具有法律约束力，合同发生纠纷时，甲乙双方应本着实事求是的精神，刚好协商解决，如协商不成，任何一方可以向管理机关申请调解和仲裁，及向人民法院提起诉讼3、本合同未尽事宜，由甲乙双方共同协商解决，以上条款望双方共同遵守，此合同一式两份，甲乙双方各执一份，由甲乙双方签字盖章生效、甲方（公章）：_乙方（公章）：_法定代表人（签字）：_法定代表人（签字）：_年_月_日_年_月_日屋面防水施工合同14甲方：乙方：依据中华人民共和国合同法a；a；、中华人民共和国建筑法a；

39、a；及其它有关法律、法规，遵循同等、自愿、诚恳守信。双方就湖北XX新型材料有限公司10配电房屋面防水施工事项协商一样，订立本合同，供双方共同遵守。一、 工程概况：处理湖北XX新型材料有限公司10配电房防水屋面约330平方米1、工程地点：_市_区下马槽宜化循环经济工业园区2、工程名称：湖北XX新型材料有限公司10配电房防水屋面处理3、工程内容：新做一层B改性沥青防水卷材施工(卷材为聚酯胎3厚，-15a；de)，包含细部处理，底部基层处理剂的施工，附加层的施工。二、 承包范围及方式：包工、包料、包质量、包平安、包进度、包文明施工。三、 主材选用及工程价款等：1、 选用材质：3B 防水卷材，乙方在施

40、工前必需供应材料的合格证书、材料检验证书、材料样板及乙方施工资格证书。材料经检测中心检测合格后方可进场开工2、 本合同价格包括材料现场转运、垃圾的清运、清除(运离施工现场)3、 施工厚度要求：采纳外3厚 B防水卷材4、全部包工包料，单价为 27元平方。6、面积：按甲方确认的实做面积结算，此价格为含税人民币价格。四、 工期：按甲方项目部所支配的进度施工。五、 工程质量：1、工程质量标准：合格工程质量标准。2、承包人施工质量必需达到国家现行规范、标准、图集和设计图纸的规定。并符合发包人的要求。工程施工质量必需符合弹性体改性沥青防水卷材(GB18242-)，防水施工所用的材料必需有产品合格证书和性能

41、检测报告。并经发包人、监理、承包人共同见证取样，送法定检测部门检测合格，材料的品种、规格、性能符合现行国家标准和设计要求。不合格的严禁运用。工程质量保修期从竣工验收通过之日起计为_年。六、合同价款与支付方式按承包人实际完成的、且达到质量标准的工程量，每平方米铺贴面积 27元，该铺贴面积仅指铺贴完成的外表面积，其它如细部处理、底部基层处理剂的施工、附加层的施工处理等均不再计算工程量，不再另计任何费用。在承包人承包的防水工程范围内的一切检测费(材料等)均有承包人担当，不再另计任何费用。达不到质量标准时，由承包人返工，因返工给发包人造成损失的，应赔偿发包人的损失；承包人拒绝返工的、或工期严峻滞后时，

42、由发包人另外组织施工单位进行施工，承包人已经施工的工程量，发包人可拒付任何费用，承包人对此无任何异议。七、工程款支付方法：1、当屋面防水施工完毕经甲方验收后办理工程结算按工程量90%计量，余下10%作质保金。2、承包人剩余10%的工程款转作保修金，在保修期满后的_日内，由发包人无息退还给承包人。保修期间出现保修事务时，保修金不足部分由承包人交付。八、承包人向发包人承诺根据合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内担当工程质量保修责任。自行解决民工食宿。九、发包人向承包人承诺根据合同约定的期限和方式支付合同价款。十、平安施工 文明施工平安生产，文明施工由承包人负责并担当其费用；施工起先前，发包人为施工场地内的自有人员及第三人人员办理人身意外损害保险，承包人施工人员发生工伤事故者，医疗费用由保险公司理赔，由发包人和承包人共同负责联系保险公司，由保险公司赔付。实际费用与理赔金额的差额由承包人担当。一旦发生重伤事故或伤亡事故者，发包人最终一次性赔付当事人的最高赔偿金以保险公司理赔的数额为最高封顶数额，其余由承包人担当。十一、工程转包和分包本工程严禁分包和转包；一经发觉，发包人可马上与承包人解除合同，工程款不予支付。十二、保险承包人应为其工地全部施工人员以及进入工地人员办理人身意外损害保险、承包人的财物保险等。十三、工程