2022屋面防水施工合同汇编.docx

《2022屋面防水施工合同汇编.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022屋面防水施工合同汇编.docx（45页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2022屋面防水施工合同屋面防水施工合同15篇 在人民愈发重视法律的社会中，关于合同的利益纠纷越来越多，它也是实现专业化合作的纽带。信任大家又在为写合同犯愁了吧，以下是我帮大家整理的屋面防水施工合同，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。 屋面防水施工合同1甲方：(以下简称甲方)乙方：(以下简称乙方)根据中华人民共和国合同法的原则，结合当前有关规定，和本程的详细状况，遵循同等、自愿、公允诚恳信用的原则，经双方协商订立本合同。一、工程地点：二、工程名称：三、工程内容：1、按甲方图纸要求屋面防水热溶满铺二层三厚SBS防水卷材、卫生间、天沟聚胺脂防水涂膜。2、卫生间天沟、聚胺脂防水涂料、沿墙上翻2

2、50mm高。四、工程量计算及工程造价1、按设计图纸和实际发生的工程量计算面积(大约3000)。2、屋面防水二层SBS，按每平方米43元结算。3、卫生间天沟按20元/结算。五、付款方式：屋面防水施工完毕，经甲方验收合格，通过天下大雨检验没有漏水渗水，甲方付工程总价90%，一年后如没有质量问题，没有漏水现象，甲方付工程尾款10%，与乙方结清工程款。六、甲方义务：1、供应乙方用于本工程的有关图纸。2、地屋面的找平层、坡度及卫生间天沟必需平整光滑，无裂纹、起砂、空鼓现象，转角处泛水、天沟要做成光滑的圆弧，并经监理验收交给乙方。七、乙方负责：1、必需根据施工图纸及施工方案施工。2、并供应所用的材质报告、

3、验收报告、质量合格证，以便工程竣工资料的整理完善交予甲方归档。3、防水保修期为3年，如屋面有漏水现象，由乙方免费修理。八、其他：1、本协议未尽事宜，甲、乙双方协商解决。2、本协议一式3份，甲、乙双方各执一份。甲方(公章)：_ 乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_ 法定代表人(签字)：_年_月_日_年_月_日屋面防水施工合同2甲方：乙方：身份证号码：电话：甲方将对宾馆贵宾楼屋面全部防水工程须要进行修理，经双方协商，由乙方负责承包施工，并签订协议如下：一、工程承包形式由乙方负责包工包料二、工程价格：屋面修理工程在包工包料的状况下，以每平方米43元的价格完成后以实际修理面积进行结算。三、施工材料及

4、工程质量要求屋面工程所需修理材料全部采纳金姆指防水卷材。施工中需严格根据施工规范进行施工，全部的交接缝全部按长边8cm，短边10cm进行压缝。四、施工中的平安责任乙方需加强对其施工人员的施工平安防范教化，严格实行各种平安措施，如乙方措施不力，发生人身、财产平安事故，其一切责任和后果均由乙方负责。五、付款方式工程完工后，甲方先行支付经双方共同测量确定的价格总工程款数的50%,剩余50%的工程款待屋面经过两次大雨后，经双方确认无任何渗漏再行支付45%，剩余5%等一年后全部付清。六、工程保修期限屋面防水保修期限为5年，(从该屋面竣工之日计算)五年内如乙方施工的防水工程有渗漏现象，乙方无条件按合同书要

5、求的时间负责修理，其工时费、材料费等全部由乙方负责，如漏水甲方通知须要修理乙方不修损失公共财产由乙方全部负责。甲方不担当任何费用。七、其他本协议所涉及的各种税费均由乙方向有关部门负责缴纳。开工日期：自_年_月_日起至_年_月_日止。本协议一式叁份，甲乙双方各持一份，报有关部门一份。甲方(公章)：_ 乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_ 法定代表人(签字)：_年_月_日_年_月_日屋面防水施工合同3甲方：乙方：甲方将对宾馆贵宾楼屋面全部防水工程须要进行修理，经双方协商，由乙方负责承包施工，并签订协议如下：一、 工程承包形式由乙方负责包工包料二、 工程价格：屋面修理工程在包工包料的状况下，以每平

6、方米43元的价格完成后以实际修理面积进行结算。三、 施工材料及工程质量要求屋面工程所需修理材料全部采纳金姆指防水卷材。施工中需严格根据施工规范进行施工，全部的交接缝全部按长边8c，短边10c进行压缝。四、 施工中的平安责任乙方需加强对其施工人员的施工平安防范教化，严格实行各种平安措施，如乙方措施不力，发生人身、财产平安事故，其一切责任和后果均由乙方负责。五、 付款方式工程完工后，甲方先行支付经双方共同测量确定的价格总工程款数的50%,剩余50%的工程款待屋面经过两次大雨后，经双方确认无任何渗漏再行支付45%，剩余5%等_年后全部付清。六、 工程保修期限屋面防水保修期限为_年，(从该屋面竣工之日

7、计算)_年内如乙方施工的防水工程有渗漏现象，乙方无条件按合同书要求的时间负责修理，其工时费、材料费等全部由乙方负责，如漏水甲方通知须要修理乙方不修损失公共财产由乙方全部负责。甲方不担当任何费用。七、 本协议所涉及的各种税费均由乙方向有关部门负责缴 纳。八、 开工日期自_年_月_日起至本月_日止。九、 本协议一式叁份，甲乙双方各持一份，报有关部门一 份。甲 方：xx有限公司代表人：乙 方：_年_月_日屋面防水施工合同4甲方：合同号：乙方：甲方将成都酒翁酒业有限公司白酒生产基地一期工程的屋面防水(天沟、卫生间等)分项工程承包给乙方。依照中华人民共和国合同法及其相关的法律、行政法规，并遵循自愿公正、

8、诚恳信用的原则，经甲、乙双方共同协商，达成如下协议。一、工程名称：成都酒翁酒业有限公司白酒生产基地建设项目防水工程二、工程地点：邛崃市卧龙镇酒源大道30、32号三、承包施工范围：屋面防水分项工程(包工完成整体工程)，按双方预先测量确认屋面施工面积进行施工。四、工程内容、施工单价及金额、工程款的支付：1、工程内容：清扫基层;刷冷底子油;细部处理;烧熔化满粘贴卷材;蓄水试验无渗漏等内容。2、工程价格及金额：(1)施工费、辅料费(不含冷底子油)及管理费按?元/计算(按实际施工面积计算);(2)一期工程施工面积约4万，折算金额约?万元。3、工程量以实施工面积计算.4、工程款的支付：按工程进度每月结算一

9、次，甲方每月按实际施工量的80 %支付工程进度款;工程结束经甲方验收合格后，甲方支付到总工程款的95 % ;剩余5 %的工程款作为质量保证金，质保期限达到后无任何质量问题即支付质保金。5、如需乙方开据建安发票，税率按%计算。五、施工期限：按一般防水施工进度进行正常施工，进度由甲乙双方依据现场实六、防水卷材质量和施工质量要求：1、防水卷材质量要求：由甲方供应卷材及冷底子油，并有出厂合格证、出厂检验报告，符合国家现行标准抽检合格。2、施工质量要求：屋面防水要求达到GB50207-20_规范要求，地下防水达到GB50208-20规范要求，必需严格按屋面卷材防水施工操作程序要求施工。泛水部分(包括排水

10、、排气、女儿墙根部等)处理的卷材必需上翻足够尺寸(见施工图纸要求)。卷材铺设搭接宽度要足够、严密、满意国家防水施工规范要求;火烤熔化恰当，不得有漏烤和烧焦现象出现。防水层必需满粘、并粘接坚固，接缝密实，四周及管道、下水口等四周应密封严实，在24小时蓄水条件下无渗漏现象出现。乙方在施工过程中严格根据国家规范的搭接率不低于10%，搭接和损耗率不得超过15%，超出部分材料消耗由乙方担当。3、质保期限：根据国家规定的保修年限(五年)担当保修责任。在保修期内因乙方施工质量出现问题由乙方免费保修，若非施工质量因素(如甲方在防水层上安装、打洞、接管等)出现渗漏，乙方不担当保修责任，但可帮助甲方处理，费用由甲

11、方担当。在保修期间，发生任何质量问题，乙方必需在接到甲方电话通知24小时内进行修理，否则甲方有权自行修复，所产生的费用(费用金额无需乙方同意，以甲方确认的为准)甲方有权干脆在乙方工程质保金中扣除，不足部分可向乙方追索。七、平安文明施工：1、甲、乙双方仔细的遵守国家有关平安生产、文明施工法律、法规及建设部、成都市政府、市建委颁发的有关规定。2、对乙方运用的各类机械、脚手架及防护措施，双方由指定的负责人做好交接工作，并做好记录工作。3、施工平安由乙方负责，甲方代乙方购买建安意外损害险。4、派驻现场代表：甲方：，乙方：八、施工留意事项：1、乙方施工人员在本工程施工过程中，要严格遵守平安生产施工操作程

12、序;严禁高空抛物，严禁违章作业;严禁在高空女儿墙压顶部位上打跳、翻坐、骑坐、走动;若因违反平安生产操作程序、违章作业和违反施工现场相关规定等缘由所造成的人身损害(包括伤、残、亡事故)及财产损失，均由乙方自行处理并担当全部经济和法律责任。2、乙方须听从甲方的现场统一管理,用水用电及材料堆放等听从甲方的支配。乙方应文明施工，规范管理，听从甲方的工作区域管理，不擅自进入甲方车间、办公、住宿等非施工区域;爱惜公物，不毁损盗窃甲方财物。施工期间发生违纪行为，由乙方担当相应责任。3、乙方在施工过程中，对环境或第三人造成损害时，应当担当损害赔偿责任，与甲方无关。4、竣工验收前乙方退场时，必需清理现场，否则，

13、甲方有权托付其它单位清理，由此产生的费用由乙方担当。九、甲方责任：1、负责供应图纸或设计变更材料一份;2、负责供应符合规范要求的防水施工基面，如局部基面须要处理，供应基面处理材料(水泥、砂等);3、负责供应场地或库房、施工照明、电、水等配套设施，甲方不得收取乙方任何费用;4、负责施工支配、进度限制、质量检查、组织竣工验收;5、协作乙方对排水施工完成的工作面进行爱护;6、乙方工人进驻甲方施工现场后，甲方参加乙方对其职工进行遵纪遵守法律、平安消防、社会治安及企业内部管理制度等方面的传达，并进行监督、检查;7、在施工过程中因为甲方施工缘由或人为破坏等因素所造成的防水质量隐患需修复的，甲方应支付乙方所

14、修复的全部人工、材料费用。十、乙方责任：1、遵守甲方现场的各项规章制度，做到平安施工，文明施工;2、严格按设计图纸规范要求和施工方案以及合同规定组织人员进行施工和交工;3、施工方案由乙方供应给甲方有关单位审批;4、供应甲方所需材料的相关资料;5、做好对防水施工完成的工作面的爱护;6、做好蓄水试验及验收工作。7、负责保管甲方供应的防水材料，如有丢失由乙方负责赔偿。十一、违约责任：1、任何一方因违反合同给另一方造成的损失，应赐予赔偿;2、甲方未按合同的要求支付工程进度款，须向乙方赔偿合同总金额?%的违约金，乙方有权停工，因而造成的经济损失及延误工期均由甲方负责;3、乙方不按“施工方案”和甲方要求的

15、施工进度，造成工期延误的一切损失由乙方担当并向甲方赔偿合同总金额?%的违约金。十二、合同争议：1、出现本协议规定的不行抗力事务而给工程本身造成损失，乙方应担当自身责任范围内的一切经济损失。2、本合同在履行过程中若发生争议，由双方当事人友好协商解决，协商不成时，可向工程所在地人民法院提起诉讼。十三、本合同一式陆份，甲、乙双方各执叁份，具有同等法律效力。本合同经甲、乙双方详细经办人代表签字盖章之日起生效。本合同账款结清及合同所约定的条款完成(保修期满)后，本合同终止作废。甲方(章)：代理人(签字)：联系电话：乙方(章)：代理人(签字)：_年_月_日：屋面防水施工合同5发包方：承包方：依据中华人民共

16、和国劳动法及中华人民共和国合同法等有关法律法规规定，本着对双方负责的看法，甲乙双方公允、公正、互惠互利的原则，共同拟定本项目合同，并严格仔细负责执行。内容如下：一、发包方式：技术指导及包工包料;价格见施工方案报价清单。二、发包范围：屋面伸缩缝处理，屋面、阴阳角处理及爱护层。三、工程总造价(约34108。00元，大写：叁万肆仟壹佰零捌圆)：以现场实际方量为准;四、付款方式：1、乙方进场施工 个工作日由甲方付给乙方 元材料款。2、本工程完工验收合格甲方付乙方工程总款的92%;3、本工程总款项预留8%为此工程质量保证金，一年期满甲方如数拨付给乙方。五、工程质量与施工平安1、乙方必需按本工程屋面防水修

17、理施工方案，保质保量完成该工程施工;施工时应无条件接受甲方施工代表和质量监督负责人监督，否则造成的返工损失由乙方负责。2、乙方在施工中必需做到平安生产，文明施工，并敬重当地群众的民族风情，由此引发的工伤事故及纠纷由乙方负责。3、若在工程验收过程中发觉质量问题，应由承包方负责返工修理，并担当一切返工修理费用，若因此造成经济损失的，承包方应负责赔偿。六、竣工验收：乙方完善施工过程中图片或文字资料，及验收清单，归类存档并移交甲方。七、双方责任1、甲方负责协调项目所在地的一切事项。2、甲方保证该项目施工所具备的的水通，电通，路通。3、甲方为乙方负责生产生活供应便利，费用由乙方自行担当。4、乙方在施工中

18、发觉施工方案有变更，需取得甲方同意方可实施。5、乙方在施工前必需将编制的技术设计施工方案报甲方备案，并向甲方供应施工大事记，施工记录。6、工程施工期间，甲方可以随时派员对工程进度，经费运用进行检查，监督，乙方应按月向甲方报送工程进度和经费运用状况，甲方视其工程完工状况按进度拨款。7、工程完工后3个工作日内，乙方应向甲方提交申请验收报告和竣工资料，甲方组织有关部门参与验收，验收合格后移交甲方管理运用。八、合同期限：年 月 日始 年 月 日此。九、本工程人为或不行抗拒因素造成的质量问题，乙方概不担当任何责任。如甲方须要乙方接着修理，乙方有权另取费用。十、争议与解决若甲、乙双方在合同执行中出现争议，

19、应本着对工程实施有利原则协商解决，或到工程所在地仲裁委员会申请仲裁，或通过司法程序解决。十一、本合同为尽事宜，双方另行商定。十二、本协议书经双方法定代表人或其托付代理人签名并分别盖本单位公章后生效。本协议一式2份，双方各持1份，具有同等效力。发 包 人：承 包 人：年月日：屋面防水施工合同6一、工程概况施工范围：屋面防水施工施工主要内容：1、铲除局部起泡和脱落的老化防水层；2、安装排气孔；3、做改性沥青防水卷材；4、女儿墙做聚氨脂防水涂料。二、编制说明：编制依据：按甲方意图。建筑乙方质量管理条例XX版按国家gt19250XX标准建设工程项目管理规范g/t50326XX建筑工程施工质量检验评定统

20、一标准cg30188各规平安规范、规定。三、施工部署：（一）施工打算（1）项目负责人，五大员等组成骨干施工量，该专项屋面防水人员进场具有丰富的各项防水施工技能与实践阅历，对详细技术及作范围相当熟识，具有较强的现代管理意识和法律观念，能以甲方项目经理为核心，细心施工，达到优质、快速、平安的目的。（2）制定严密的管理体制：施工力气打算，根据项目管理层组劳务作出层分别的原则，我公司对该工程指派有丰富施工管理阅历的管理人员，从公司抽调作技能过硬的技术工人，组成能打硬仗的施工作业班组，签定劳动合同明确双方责、权、利；提倡一专多能，一岗多职，确保工程施工顺当进行。（3）材料打算：工程开工前，我公司打算符合

21、质量环境、职业健康平安要求的正规厂家合格产品。（4）劳动力进场打算：1）施工动员及交底，我们充分利用开工前的前期打算时间，对本项防水工程施工人员、管理人员及施工作人员进行施工前动员及技术交底工作，经过动员及交底使施工人员了解施工的基本状况，清晰施工特点，以及留意事项，做好心中有数，提高思想相识，振作工作精神，保证按质按量完成任务。2）劳动的落实，保证措施依据施工方案、实施要求，提前落实支配和组织劳动力进场，并建立相应的组织领导体系和管理保证制度。在做好上述需求安排落实之后，应另行做好施工劳动力支配预备安排，以备在必要时能随时召集调用，作为确保合同工期一项必要措施。对施工人员的生活和后勤条件做充

22、分考虑支配，包括住地、通讯、饮食、起居、卫生季节改变适应等方面，保证他们全力投入工作之中，确保施工进度和管理的须要。（二）施工依次及处理：铲除局部起泡，脱落的防水层 修补屋面炸裂处以及人为破坏处 安装排气孔 清扫屋面 刷基层处理剂一遍做改性沥青防水卷材女儿墙做聚氨脂防水涂料。（三）屋面防水工程质量的检查及验收：防水层施工完毕，要进行检查，不得有鼓包、皱折、胶落和大的起壳现象，做到面层美观好用才能起到良好的防水效果，保证工程应有的防水寿命。四、成品爱护：（1）施工人员要仔细的爱护好已完成的防水层，严防施工机具和建筑材料损坏防水层。（2）不允许有尘土、杂物堵塞大小管口，排水部位，以保证排水畅通无阻

23、。五、质量保证措施：（1）对屋面防水层须要多次检查有无破坏和刺漏，特殊留意的是：一旦被破坏，必需依据破损程序进行更换或修补，决不留下隐患。（2）要强化作人员成品爱护意识和技能，在施工当中，每时每刻都应留意成品爱护。（3）施工现场要备足消防设施，消防道路畅通。六、工期：屋面防水为15天，从甲方项目通知具备有条件施工即日起计算。七、工程质量：确保合格，争创优良。屋面防水施工合同7发包人（全称）：（以下简称甲方）承包人（全称）：（以下简称乙方）依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规、遵循同等、自愿、公允和诚恳信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一样，订立本合同、一

24、、工程概况工程名称：工程地点：工程内容：旧泵房、水池降标高，旧配电室门房拆除，新做泵房配电室，主楼地下室新做泵房、室外做地沟，后院做门房，及其他零星修理改造工程（包括以上全部工程的土建、电气、安装工程）二、工程承包范围承包范围：屋面防水工程三、合同工期：开工日期：竣工日期：四、质量标准工程质量标准：合格五、结算方式依据图纸和工程量签证单计算工程量，依据20xx年相关计价定额、费用定额及施工单位经审核的规费证进行结算，人工单价的调整执行晋建标字（20xx）89号文件、六、付款方式竣工后付到95%，质保期（质保期为五年）满后全部付清、七、工程保修承包人向发包人承诺根据合同约定进行施工，竣工后并在质

25、量保修期内担当工程质量保修责任、双方依据建设工程质量管理条例及有关规定，约定本工程的质量保修期如下：1、地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理运用年限；2、防水工程为年；3、装修工程为年；4、电气管线、给排水管道、设备安装工程为年；5、供热与供冷系统为6、给排水设施、道路等配套工程为保修费用由造成质量缺陷的责任方担当、双方约定的其他工程质量保修事项：本工程质保金为工程总价的5%，工程保质期满五年后，甲方将质保金返还乙方，在保修期发生的工程质量修理费由乙方担当、七、发包人向承包人承诺根据合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项、八、合同生效合同订立时间：20xx年6月日

26、合同订立地点：本合同双方约定签字盖章后生效甲方（公章）：_乙方（公章）：_法定代表人（签字）：_法定代表人（签字）：_年_月_日_年_月_日屋面防水施工合同8甲方：乙方：甲、乙双方在同等、自愿、协商一样的基础上，就漏水修补承包给乙方修补一事，达成如下协议：一、费用及付款方式：甲方托付乙方修补，乙方以包干价的形式承包，包干费用元，大写，待乙方修补完工后，由甲方委派工作人员验收合格为准。付款方式：。二、施工责任：乙方自行负责工程所需材料费（注：主材为防水材料）和人工费和运输费及转运费，并全权负责施工现场工作人员的施工平安，保证在施工期间不影响小区业主的正常生活秩序，并担当违规施工所产生的一切民事法

27、律责任。三、工期及保质期：自本合同签订之日起_日内，乙方需支配施工人员进场施工，工程施工期限为日。修补完工后在质保期以内有任何质量问题均由乙方负责修补，并担当因质量问题而产生的各种费用，质保期为年。四、人员管理：乙方人员必需遵守甲方小区内的规章制度，听从甲方管理人员的支配，无条件协作甲方对小区进行管理，乙方人员不得损坏小区内公共设施设备，若有损害则须按市场价照价赔偿给甲方；五、施工垃圾：施工过程中所产生的施工垃圾，均由乙方负责清理，并堆放在甲方指定的堆放点，乙方在施工完工后负责清理运走。六、违约责任：甲乙双方中若有一方违反上述约定则视其违约，违约方将向守约方支付元的违约金，并赔偿因违约造成的一

28、切经济损失。七、本协议一式两份，甲乙双方各执一份，甲乙双方签字盖章后生效，均具有同等法律效力。甲方（盖章）：乙方（盖章）：甲方代表：甲方代表：联系电话：联系电话：住址：签字日期：_年_月_日屋面防水施工合同9（简称甲方）（简称乙方）本着友好磋商、相互协作、互恵、互利的原则、甲方同意将办事处屋面防水修理工程承包给乙方施工、为了明确双方的职责、确保无密码防水修理工程按质期完成、依据中华人民共和国经济合同法和建筑安装工程承包合同条例的原则，仔细协商应共同遵守，严格履行以下条款：一、工程概况：1、工程地点：文三西路2号古荡街道办事处2、工程名称：屋面防水修理工程3、工程内容：进行平台平改坡和铺设SBS

29、防水卷材4、承包方式：包工、包料5、承包价格：28200元二、乙方职责：1、本工程开工之日起，听从甲方支配、听从甲方指挥，不允许穿拖鞋、不允许喝酒上高空作业，要带平安帽，屋面防水修理工程要在甲方规定的时间完成2、在屋面防水修理过程中，乙方要严格遵守文明平安规章制度，如有违反平安规章制度所造成的平安事故，由乙方自己担当3、质量保证，乙方所施工的屋面防水修理工程，在一年之内发觉渗漏，乙方无条件免费保修（如自然灾难、人为破坏不在保修之列）三、甲方职责：1、甲方免费为乙方供应三通：路通、水通、电通2、帮助乙方搞好平安设施，协作乙方进行施工，确保补漏工程顺当进行四、付款方法：屋面防水修理工程开工后，甲方

30、应支付工人生活费40%、待屋面防水修理工程完工后，通过关水48小时测试不漏水，甲方应在五天之内一次性付清工程款（不包括任何税金）五、法律责任：1、合同签订之日起，任何一方不得擅自终止合同，违者按总造价的10%赔偿给对方作为违约金2、合同依法成立，具有法律约束力，合同发生纠纷时，甲乙双方应本着实事求是的精神，刚好协商解决，如协商不成，任何一方可以向管理机关申请调解和仲裁，及向人民法院提起诉讼3、本合同未尽事宜，由甲乙双方共同协商解决，以上条款望双方共同遵守，此合同一式两份，甲乙双方各执一份，由甲乙双方签字盖章生效、甲方（公章）：_乙方（公章）：_法定代表人（签字）：_法定代表人（签字）：_年_月

31、_日_年_月_日屋面防水施工合同10甲方： (以下简称甲方)乙方：(以下简称乙方)根据中华人民共和国合同法的原则，结合当前有关规定，和本程的详细状况，遵循同等、自愿、公允诚恳信用的原则，经双方协商订立本合同。一、工程地点：二、工程名称：三、工程内容：1、按甲方图纸要求屋面防水热溶满铺二层三厚B防水卷材、卫生间、天沟聚胺脂防水涂膜。2、卫生间天沟、聚胺脂防水涂料、沿墙上翻250高。四、工程量计算及工程造价1、按设计图纸和实际发生的工程量计算面积(大约3000)。2、屋面防水二层B，按每平方米43元结算。3、卫生间天沟按20元结算。五、付款方式：屋面防水施工完毕，经甲方验收合格，通过天下大雨检验没

32、有漏水渗水，甲方付工程总价90%，_年后如没有质量问题，没有漏水现象，甲方付工程尾款10%，与乙方结清工程款。六、甲方义务：1、供应乙方用于本工程的有关图纸。2、地屋面的找平层、坡度及卫生间天沟必需平整光滑，无裂纹、起砂、空鼓现象，转角处泛水、天沟要做成光滑的圆弧，并经监理验收交给乙方。七、乙方负责：1、必需根据施工图纸及施工方案施工。2、并供应所用的材质报告、验收报告、质量合格证，以便工程竣工资料的整理完善交予甲方归档。3、防水保修期为_年，如屋面有漏水现象，由乙方修理。八、其他：1、本协议未尽事宜，甲、乙双方协商解决。2、本协议一式3份，甲、乙双方各执一份。甲方(盖章)： 乙方(盖章)：_

33、年_月_日：屋面防水施工合同11甲方：乙方：就甲方的三栋生活住宅楼房顶防水及其它修理事宜达成如下修理协议：1、 乙方按甲方预先敲定的修理方案进行，所需材料按甲方已选定的材料由乙方负责选购，材料选购到位后由甲方的质量监督人员负责验收，不得中途降低材料质量标准，严格根据甲方的质量要求施工。（后附各栋楼的修理方案）2、 修理费用按双方依据工程量试先商定的预算价格，付款方式按房产局规定的程序由乙方干脆与房产局进行结算，甲方协作完善各种必要的手续。3、 在施工前乙方先向甲方预交（ ）万元质保金，质保期满后，无质量问题，甲方全部退还质保金。4、 在施工过程中，应当把平安责任放在第一位，乙方负责全部的施工平

34、安责任。由施工所造成的全部平安事故，甲方不担当任何责任。5、 在施工过程中，乙方负责阁楼住户在楼顶放置太阳能等设施移位的协调及平安事宜。6、 修理质量的监督：在修理期间，甲方定期必需派人在现场予以质量监督，修理完工后，由各楼的修理质量监督人员验收签字。7、 房屋修理期间所产生的垃圾由乙方刚好清理干净。不的影响甲方住户的正常生活。8、 修理之后的房屋质量的验收和审核：由双方按房产局规定的标准为验收标准。9、 质保期间：自修理结束之日验收完毕起算，保持期限为一周年。在质保期内，修理没有达到预期的修复效果，再次出现漏水等质量问题，则乙方必需担当再次修理的责任，再次发生的修理费用由乙方全部负责。10、

35、 本协议一式两份，双方各持一份。11、 其他未尽事宜，双方友好协商解决。甲方：经办人（签名）：乙方：经办人（签名）：20xx年 月 日屋面防水施工合同12甲方：乙方：依据中华人民共和国合同法a；a；、中华人民共和国建筑法a；a；及其它有关法律、法规，遵循同等、自愿、诚恳守信。双方就湖北XX新型材料有限公司10配电房屋面防水施工事项协商一样，订立本合同，供双方共同遵守。一、 工程概况：处理湖北XX新型材料有限公司10配电房防水屋面约330平方米1、工程地点：_市_区下马槽宜化循环经济工业园区2、工程名称：湖北XX新型材料有限公司10配电房防水屋面处理3、工程内容：新做一层B改性沥青防水卷材施工(

36、卷材为聚酯胎3厚，-15a；de)，包含细部处理，底部基层处理剂的施工，附加层的施工。二、 承包范围及方式：包工、包料、包质量、包平安、包进度、包文明施工。三、 主材选用及工程价款等：1、 选用材质：3B 防水卷材，乙方在施工前必需供应材料的合格证书、材料检验证书、材料样板及乙方施工资格证书。材料经检测中心检测合格后方可进场开工2、 本合同价格包括材料现场转运、垃圾的清运、清除(运离施工现场)3、 施工厚度要求：采纳外3厚 B防水卷材4、全部包工包料，单价为 27元平方。6、面积：按甲方确认的实做面积结算，此价格为含税人民币价格。四、 工期：按甲方项目部所支配的进度施工。五、 工程质量：1、工

37、程质量标准：合格工程质量标准。2、承包人施工质量必需达到国家现行规范、标准、图集和设计图纸的规定。并符合发包人的要求。工程施工质量必需符合弹性体改性沥青防水卷材(GB18242-)，防水施工所用的材料必需有产品合格证书和性能检测报告。并经发包人、监理、承包人共同见证取样，送法定检测部门检测合格，材料的品种、规格、性能符合现行国家标准和设计要求。不合格的严禁运用。工程质量保修期从竣工验收通过之日起计为_年。六、合同价款与支付方式按承包人实际完成的、且达到质量标准的工程量，每平方米铺贴面积 27元，该铺贴面积仅指铺贴完成的外表面积，其它如细部处理、底部基层处理剂的施工、附加层的施工处理等均不再计算

38、工程量，不再另计任何费用。在承包人承包的防水工程范围内的一切检测费(材料等)均有承包人担当，不再另计任何费用。达不到质量标准时，由承包人返工，因返工给发包人造成损失的，应赔偿发包人的损失；承包人拒绝返工的、或工期严峻滞后时，由发包人另外组织施工单位进行施工，承包人已经施工的工程量，发包人可拒付任何费用，承包人对此无任何异议。七、工程款支付方法：1、当屋面防水施工完毕经甲方验收后办理工程结算按工程量90%计量，余下10%作质保金。2、承包人剩余10%的工程款转作保修金，在保修期满后的_日内，由发包人无息退还给承包人。保修期间出现保修事务时，保修金不足部分由承包人交付。八、承包人向发包人承诺根据合

39、同约定进行施工、竣工并在质量保修期内担当工程质量保修责任。自行解决民工食宿。九、发包人向承包人承诺根据合同约定的期限和方式支付合同价款。十、平安施工 文明施工平安生产，文明施工由承包人负责并担当其费用；施工起先前，发包人为施工场地内的自有人员及第三人人员办理人身意外损害保险，承包人施工人员发生工伤事故者，医疗费用由保险公司理赔，由发包人和承包人共同负责联系保险公司，由保险公司赔付。实际费用与理赔金额的差额由承包人担当。一旦发生重伤事故或伤亡事故者，发包人最终一次性赔付当事人的最高赔偿金以保险公司理赔的数额为最高封顶数额，其余由承包人担当。十一、工程转包和分包本工程严禁分包和转包；一经发觉，发包

40、人可马上与承包人解除合同，工程款不予支付。十二、保险承包人应为其工地全部施工人员以及进入工地人员办理人身意外损害保险、承包人的财物保险等。十三、工程质量保修本防水工程的保修期为_年；承包人在质量保修期内，根据有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，担当本工程质量保修责任；属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起3天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以托付他人修理；发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当马上到达事故现场抢修；质量保修完成后，由发包人组织验收。十四、违约责任：1、 在施工过程中，乙方必需做好做足一切平安措失，如发生任何平安事故均由乙方担

41、当一切责任。2、 乙方所供应的产品必需符合合同所规定且必需达到国家规范要求，否则一经发觉所造成的损失由乙方担当，甲方可单方面解除合同且不需支付乙方工程款，乙方必需向甲方支付合同总款20%的违约金。3、 乙方必需根据合同的品牌及项目部所要求的施工工序及材料厚度严格施工，不得偷工减料。否则，一经发觉，甲方可拒付乙方工程款并可单方面解除合同，且乙方必需向甲方支付合同总价款2倍的违约金。4、 合同一经签订，乙方不得单方面解除合同或中途停工，否则必需向甲方支付合同总款20%的违约金。5、 在乙方施工期间，乙方工人必需听从甲方项目部的管理，不得有任何偷盗行为或损坏现场成品德为，否则一经发觉，所造成的损失由

42、乙方担当，所损失的金额以甲方确认的为准，且此款甲方有权干脆在乙方工程款中扣除。6、 在保修期间(保修期为_年)，如发生任何质量问题，乙方必需在接甲方电话通知24小时进行修理。否则甲方有权自行修复，所发生的费用(费用金额无须乙方同意以甲方确认的为准)甲方有权干脆在乙方工程质保金中扣除，不足部份可向乙方追索。7、 在全部完工后，乙方必需向甲方供应验收所需具备的一切资料，否则甲方有权不予验收，所造成的损失由乙方自行负责。8、 工程全部完工后，乙方必需做到场地干净整齐、无任何垃圾，否则甲方有权不予验收并有权自行处理，所造成的损失由乙方自行担当，所发生的费用甲方有权干脆在乙方工程款中扣除，所损失的金额以

43、甲方确认的为准。十五、其他事项：1、 在执行合同中发生争议，双方应通过友好协商解决。如协商无效，向甲方所在地人民法院申请仲裁。2、 本合同一式贰份，经双方签字盖章后即生效。甲方(盖章)： 乙方(盖章)：甲方负责人签字： 乙方负责人签字： 签约日期： 签约日期：屋面防水施工合同13托付方甲方：神府经济开发区医院承建方乙方：依据中华人民共和国经济合同法与建筑安装工程承包条例规定，经甲乙双方同意，签署下列合同。此合同受法律爱护，双方代表必需履行合同签订的义务，中途一方不得擅自更改或解除，望双方共同执行。1、 工程名称：神府经济开发区医院楼顶防水2、 工 程：房顶新做防水层、围墙翻修，四周加排气。3、 承建方式：由乙方包工包料。4、 保修方法：免费保修期为 5年，自 年 月 日至年 月 日，保修期内确属施工