2022弱电施工合同范文.docx

《2022弱电施工合同范文.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022弱电施工合同范文.docx（76页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2022弱电施工合同弱电施工合同 在人们的法律意识不断增加的社会，合同出现的次数越来越多，合同的签订是对双方之间权利义务的最好规范。那么大家知道合法的合同书怎么写吗？下面是我细心整理的弱电施工合同，希望能够帮助到大家。 弱电施工合同1合同编号：_甲 方：_地 址：_电 话：_联系人：_传 真：_邮 编：_乙 方：_地 址：_电 话：_联系人：_传 真：_邮 编：_甲乙双方为_（地点名称）弱电综合布线系统签订合同如下：一、工程概况1、工程名称：_（地点名称）弱电综合布线系统2、工程地址：_3、工程概况：金属桥架安装、信息点管路安装、信息点布线及安装；机房光缆布线信息点布线及安装；帮助安装防雷、消

2、防系统产品。二、甲乙双方的责任和义务1、甲方负责协调处理工地现场有关问题，保证现场正常施工的必要条件。2、乙方应按合同规定的时间施工、完工，在保证工程质量和工程进度的前提下完成如下工作：1）完成_（地点名称）弱电综合布线系统（工程量为：约400米金属桥架安装；约_米的管路铺设；约_个信息点布线安装；约_个机房信息点布线安装；约_条室内光缆布线；及帮助安装防雷系统产品、消防系统产品）2）提交信息点平面标识图、配线架标识表、线缆标签、及相关对应文档资料。3、乙方保证统一着装（工作服）在现场施工及项目班组长每天到场。4、乙方保证该项目工程开通正常运行一年的维护工作。5、甲方应刚好将工程材料运到现场，

3、并存放在平安的仓库。三、工程进度支配1、在甲乙双方协商下，安排在_年_月_日前全部完工。2、若遇甲方无法供应施工条件，甲乙双方另行协商。四、工程验收时间工程完工后一月内，甲方应组织验收。无正值理由在一月内不组织验收视为工程合格。五、合同预算金额本合同预算总金额为：（人民币）_元整（000.00）六、结算方式工程量进行到50%时甲方向乙方支付合同总额_%的预付款。工程验收合格后一周内付_%；余款_%一年内付清。乙方向甲方开据_省_市建筑安装专用发票。七、人力不行抗拒事故如因斗争、火灾、水灾、台风、地震和其它人力不行抗力事故导致工期延误，则工期顺延，责任不在乙方。但乙方应马上通知甲方，并有实行一切

4、必要措施从速完成施工。八、违约责任甲方不按本合同第六条的规定支付工程款，应担当每天千分之五的违约金。乙方中途舍弃工程安装，合同金额不予支付处理；乙方不遵守保密约定应担当合同金额的百分之五十的扣款。九、解决争议的方式本合同发生纠纷，双方应协商解决，协商未成，交乙方所在地人民法院管辖。十一、合同生效及其它1、本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份，签字盖章即生效。2、本合同所属的附件与本合同具有同等效力。3、本合同执行过程中，签订的补充协议属合同的组成部分。4、若有未尽事宜，双方友好协商解决。甲方（签章）：_ 乙方（签章）：_法定代表或其托付人：_ 法定代表或其托付人：_地 址：_ 地 址：_开户行

5、：_ 开户行：_帐 号：_ 帐 号：_签约时间：_年_月_日 签约地点：_弱电施工合同2甲方(发包方)：乙方(承包方)：经甲乙双方同等协商，现甲方将xxx科技有限公司网络及布线工程托付乙方负责施工。为明确双方权利和责任，特签订本合同，以资双方信守执行。一、工程名称：xxx科技有限公司网络及布线工程二、工程地点：xxx工业制造城三、工程内容:网络及布线工程、弱电桥架安装及室外光缆布放、网络设备安装调试、标签识别。四、网络及布线工程量清单见附件1，技术方案见附件2。五、合同工期合同总工期为：60个工作日。六、合同总价1、工程总价(含税)：人民币217175.00元(大写贰拾壹万柒仟壹佰柒拾伍元整)

6、2、本工程总价包干，工程造价不因国家政策、市场因素、商业风险等缘由引起的人工、材料、机械设备价格变动而调整。七、承包方式：乙方按工程造价以包工、包工期、包质量、包平安、包设备安装调试以及标签识别的方式承包。八、工程款项支付时间和方式1、在双方签订合同之日3个工作日内日，甲方预付合同总价的30%即65152.5元(大写陆万伍仟壹佰伍拾贰元伍角整)。2.乙方开工后3个工作日内，甲方预付合同总价的35%即76011.25元(大写柒万陆仟零壹拾壹元贰角伍分整)。3、乙方施工完毕后，甲方组织验收;工程验收合格之日起3个工作日内，且在乙方开出正式发票后，甲方付合同总价的30%即65152.5元(大写陆万伍

7、仟壹佰伍拾贰元伍角整)。4、余款即合同总价的5%即10858.75元(大写壹万零捌佰伍拾捌元柒角伍分整)作为工程的质量保证金(不计利息，自验收合格之日起);一年质量保证期内工程无质量问题，且乙方全面、适当履行质保义务，期满后支付乙方。5.付款账号：公司名称：xxx科技有限公司开户银行：中国民生银行深圳xx支行银行帐号：xxxxxx地址：深圳市福田区xxx。九、双方责任1.甲方责任1)负责检查工程进度、质量，刚好根据相关规范组织工程验收工作。2)协作现场协调工作。3)根据合同约定支付工程款项。2.乙方责任1)乙方应根据施工图纸/要求编制施工安排、施工质量检验安排，经审定盖章后，送甲方审核，做好各

8、项施工打算工作，施工期间严格根据各项安排进行施工。2)施工过程中，乙方不得随意变更施工图纸/要求及说明书，如对设计图纸/要求有异议须变更时，应取得甲方及设计单位的同意，取得甲方书面认可后，方可进行施工。3)乙方在施工期间，如有技术问题或需甲方解决的问题时，必需书面上报甲方，否则，甲方不予答复。4)乙方在施工期间，必需加强施工管理。落实一切平安措施，确保平安施工，在施工过程中，如发生设备、人身事故及非因甲方责任引起的第三方的人身、设备事故，均由乙方负责。如乙方没有按规定落实各项平安措施，甲方有权责令停止工程的进行。十、验收1、工程验收网络及布线工程安装完毕、设备安装调试完毕试运营后，技术方案中的

9、工程、设备安装要求确立的标准进行验收。隐藏性工程在施工过程中，甲方按技术方案标准验收。十一、质保与修理1、从工程验收合格之日起算，工程的质保期期为1年，从工程验收合格之日起算。在质量保证期内，因工程质量所产生的问题，乙方应免费修复。2、乙方服务响应时间：紧急维护恳求2个工作日内上门响应;非紧急维护恳求，乙方维护人员必需在维护恳求发出后的5个工作日内上门响应。3、乙方应向甲方供应技术支持，并依据甲方的须要对甲方工作人员进行免费培训。4、质保期满后，甲方有权要求乙方接着担此工程维护工作，乙方仅收取材料费用。十二、违约责任1、乙方未按约定的时间完工的，每延期一天应向甲方支付工程总价万分之五的违约金。

10、拖延超过30个工作日的，甲方有权解除合同。如因甲方缘由造成工期延误的，总工期将往后顺延。2、甲方延期付款超过7个工作日的，每延期一天应向乙方支付当期应付款项万分之五的违约金。如因乙方缘由造成付款延误的，付款时间将往后顺延。3、因一方违约导致合同解除的，违约方应支付合同总价20%的违约金，违约金不足以弥补损失的，违约方仍应担当损失赔偿责任。十三、不行抗力当事人一方因不行抗力不能履行合同时，应当刚好通知对方，并在合理期限内供应有关机构出具的证明，可以全部或部分免除该方当事人的责任。十四、法律适用及争议解决本合同及其附件，均是本合同不行分割的部分，具有同等效力，均适用中华人民共和国法律。双方因本合同

11、发生争议，应协商解决，协商不成，任何一方可向深圳市南山区人民法院提起诉讼。十五、合同生效本合同一式四份，甲方执三份，乙方执一份，自双方签字盖章之日起生效。十六、其他约定条款1、甲方指派专人作为本合同的执行者，由其负责本合同履行的行为。2、乙方指派xxx作为本合同的执行者，指派xxx作为本合同工程施工的执行者。甲方(公章)：_ 乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_ 法定代表人(签字)：_年_月_日 _年_月_日弱电施工合同3甲方： 乙方：依照中华人民共和国合同法等相关法律法规，经双方友好协商达成一样，确定签订本合同,并自愿共同遵守执行。第一条 合同总则工程名称： 工程地点：合同内容：乙方负责向

12、甲方供应本合同所列设备，进行系统工程设计、技术服务、安装调试、修理维护及人员培训其次条 合同价款及合同清单合同总价：人民币 元整(￥ )(该总价已包含与本合同工程有关的设备材料供应，以及系统工程设计、技术服务、安装调试、修理维护、人员培训等费用。)(1)、合同签订后甲方支付合同总额的计人民币 元(2)、乙方施工队伍进场施工完成，甲方支付乙方合同总价的 %，计人民币 元;备注：_;第三条 工程期限1、经双方商定，本系统的工程施工日期_年_月_日，本工程施工周期为施工日期之日起后_天的时间。2、若乙方未能在本合同文件指定的竣工日期或任何允许延长竣工工期期限内竣工，则乙方应向甲方支付每逾期一天合同总

13、造价万分之二的罚金，甲方在应付款项中予以扣除3、如遇下列内容，乙方就延误工期的内容和因此发生的经济损失在7天内向甲方提出书面报告，甲方在收到报告后14天内予以确认，逾期不回复，乙方可以视为报告已被确认。(1) 现场条件不能保证乙方正常施工;(2) 双方无法预见的因素，对乙方施工进度的确造成严峻影响的;(3)甲方同意赐予顺延工期的其他状况;(4)不行抗力：指因斗争、动乱、自然灾难等因素确定对工程造成影响的。第四条 甲方责任1、供应总体平面图、各层弱电平面图纸，以便乙方作进一步的深化设计。2、供应乙方现场施工用电、用水和临时仓库等便利。3、供应乙方与其他施工单位的协调协作工作。4、施工过程中所需暂

14、用工具(升降机、人字梯)，经双方商定由甲方供应。第五条 乙方责任1、乙方必需依据合同文件所规定的合同工程承包范围设计、施工及验收规范进行合同工程管理、协调、进度限制及在合同工期内完成全部的合同工程设计和施工，同时全面负责有关施工管理、直至合同工程竣工交付及缺陷保修完毕，达到优良工程。2、乙方须对本工程实施管理、协调和进度限制。全面负责整个承包工程的进度、工程质量、施工技术、平安生产等管理工作，编制施工组织设计，刚好向甲方供应整个工期月工程进度安排。3、依据施工总进度安排刚好提出合理的实施安排，并按安排与装饰施工进度支配相连接。4、乙方详细担当的工作范围：(1) 工程项目开工前的各项有关手续;(

15、2) 施工安装调试;(3) 施工技术问题的处理和管理;(4) 施工过程的质量管理;(5) 施工过程的平安管理;(6) 系统的相关培训工作,(甲方的上岗培训均由乙方供应，乙方不再另外收取培训费用);第六条 设备1、设备范围经过甲方确认的设备清单及报价将作为本合同的附件文件。2、设备运输乙方的设备到货地点为本工程的工地现场。3、设备变更本系统的全部设备变更必需经过甲方和乙方的审核批准，并刚好办理变更手续。4、仓储甲方为乙方供应必要的设备材料仓库。第七条 工程施工1、本合同签定生效后，乙方施工队伍即可进驻现场。2、进场人员必需遵守现场施工管理条例。3、乙方的施工必需遵守相关的施工工艺规范和施工工艺文

16、件，根据施工图进行施工。4、乙方的施工必需遵守现场工程平安及文明条例。5、乙方的施工流程必需听从现场的统一协调和管理。第八条 竣工验收a) 乙方在系统竣工自验收后，提交甲方竣工验收申请及相关材料，甲方应在5天内对本系统作出竣工验收看法，验收通过后，乙方正式提交竣工报告及相关文件，提交之日即为系统竣工标记。b) 竣工相关材料包括：系统运用及维护手册。c) 保修期自系统竣工验收之日起算。第九条 保修和支持服务乙方对本工程免费保修服务壹年(第一年免费服务，其次年收取相应服务费);并负责长期修理服务(届时另签修理协议)。乙方在收到甲方保修通知后在8小时内响应72小时内解决故障 注：人为损坏或不行抗拒的

17、灾难除外 摄像机第十条 违约责任因任何一方违约而使本合同不能正常实施或中断，可能或已经造成不良影响或者损失时，应刚好协商解决。协商不成时，依照中华人民共和国合同法担当相应的责任。附：本合同一式贰份，甲乙双方各执一份。本合同由双方代表签字，加盖公章或合同章生效。甲方(公章)：_ 乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_ 法定代表人(签字)：_年_月_日 _年_月_日弱电施工合同4甲方：武汉房地产开发有限公司乙方：武汉科技发展有限公司依据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法等有关法律、法规之规定，甲、乙双方经友好协商，就乙方为甲方大厦的电梯布线工程进行施工有关事宜，签订本合同：第一条工程概况工

18、程名称：武汉大厦电梯布线工程工程地点：武汉市黄浦区路号工程内容：8台32层和2台8层电梯轿箱到电梯机房的布线(含地下三层)承包方式：包工、包料、包工期、包质量。其次条工程工期：1、开工日：年月日;竣工日：年月日。2、乙方应当严格遵守乙方提交并经甲方确定的进度安排中确定的总日历工期、各阶段工期。工期中已包括法定节假日、现场测试、提交竣工报告的时间、与其他施工方交叉施工、协作施工的等待时间，并包括政府的各种规定及临时规定、通告对工期的影响等在内，该等因素不作为延长工期的因素。3、乙方逾期履行任何一阶段工期，或甲方认为竣工日明显地变得不能遵守，甲方可要求对本工程的一个或多个部位优先完成而无需增加费用

19、。乙方须无偿地对剩余工作无延误地遵从甲方指示。第三条工程质量等级1、工程质量等级：优良2、如本工程质量仅达到合格而未达到优良，乙方应当负责返工以达到优良。如甲方同意接受该质量仅达到合格的工程，乙方应当按建筑面积每平方米500元的标准担当违约金。第四条工程造价1、单价标准：人民币元。该单价一次性包死，不因人工、材料价格涨落等任何因素的改变而调整。该单价已经包含了乙方完成本工程所需的人工费、材料费、安装费、税费、施工手续办理所需费用等乙方完成本合同约定内容所需全部费用，除非本合同另有约定外，甲方无须再向乙方支付任何费用。2、工程施工过程中，如设计变更或甲方要求变更的，变更部分的工程造价根据人民币元

20、的标准结算。3、本工程总造价暂定为万元(大写：万元)人民币，最终按甲方确认的乙方实际工程量及本合同单价，据实结算。第五条工地考察1、乙方已按甲方要求仔细考察了施工现场并充分了解了施工现场位置、周边状况、储存空间、作业空间狭窄、起卸限制及任何其它足以影响工期、承包价款之状况。乙方理解不会独占工作面和工作空间以及施工现场，理解交叉施工、施工等待对工期、价款的影响，亦理解政府管理部门对施工作业方式和时间可能的影响或限制。乙方确认本合同所约定工程造价计价标准，已包括上述因素等对工期、价款的影响。前述因素不予延长工期。乙方保证在约定工期内将符合本合同约定并具备国家规定交付运用条件的工程竣工交付甲方。2、

21、乙方任何因忽视或误会上述状况，不得因此提出索赔或工期延长。3、施工现场以甲方批准的施工组织设计中的施工总平面布置图为准。第六条工期的顺延1、当发生设计变更、工程量增加等，但不影响关键线路的，乙方应当自行实行措施，不予延长工期。2、对以下状况造成的工期延误，经甲方确认，工期相应顺延，双方的损失由各自担当：(1)发生下述不行抗力事务并造成工期延误的：斗争、动乱、空中飞行物体坠落或4级以上的地震;或连续4小时以上的暴雨;或连续7天38以上的高温;或停电每天累计4小时;(2)工程按国家法律、政策或地方政府要求停建或缓建时造成的延误。(3)甲方同意顺延的其他状况。3、乙方在以上状况发生后2日内，就延误的

22、内容向甲方代表提出报告。乙方未按期提出报告的，视为以上状况对工期无影响或虽有影响但乙方有必要措施无需延长工期和增加费用。4、除双方明确约定可以顺延工期的状况外，其它状况一律不予顺延工期。非约定缘由造成工程不能按合同工期履行或竣工的，乙方担当违约责任。第七条分包和转包1、乙方应当在合同约定开工日前7日内向甲方提交乙方现场负责人或乙方工地代表、技术人员、平安人员、施工队长(经理)名单，并附相应的证书。如发生变动，乙方应当提前七日向甲方提交书面报告。乙方必需由其内部职工组成的项目管理人员及技术人员自行完成本工程。甲方发觉现场乙方上述人员与乙方所报不符，视为乙方违法分包。2、甲方保留指定分包的权利。3

23、、除甲方指定分包外，乙方的其他分包必需事先征得甲方的书面许可。甲方许可的分包商不称职或者其行为影响项目的工期(包括阶段工期)、质量等，甲方可书面要求乙方将该分包商撤换。4、乙方违法或违约分包、转包的，甲方有权解除合同，乙方并应当担当施工合同总金额20%的违约赔偿金。第八条材料、设备1、本工程的所需的全部材料，均由乙方负责，乙方应依据本合同附件一：乙方选购材料明细等规定进行选购。该附件作为竣工验收的标准之一。2、对于乙方负责选购的材料，甲方有权在施工过程中予以调整，在材料进场前的调整其损失由乙方负责，若材料进场后调整所产生的损失由甲方负责。甲方调整时，该部分材料的价格采纳甲方限价。详细为：乙方应

24、当在选购10日前，向甲方提交选购供应安排，明确通知拟购材料的产地、品名、规格、质量要求、数量及安排安装日期等，甲方在七日内提出限价单，明确其规格、质量要求和限价要求，乙方必需按甲方限价单执行，单价作相应调整。全部材料以甲方确认的施工图为准、任何调整均以书面通知乙方。3、材料要求(1)乙方在签订材料供货合同前，无偿向甲方供应样品并注明型号、规格、产地、计量单价等内容及材料质保书、产品合格证书、环保认证书，对于进口材料，乙方并应当同时供应原产地证明及商检报告，经甲方审定、批准后方可选购、运用。该类材料样品将被封存，作为验收标准之一。未经甲方书面同意，不得再作任何更改。甲方对任何样品的封存、认可，并

25、不会解除乙方对材料的质量保证责任。(2)对于主要材料的供应(无论国产或进口)，甲方保留干脆选购的权利。(3)材料规格本工程所用材料必需符合规范和图纸及武汉市有关文件规定所说明的种类和标准要求。任何材料在施工后发觉不符合政府有关部门的规范或标准以及合同约定时，乙方必需免费更换其他由甲方认可的合格材料，并不得延长工期期限。(4)材料试验、复测乙方应遵守政府有关部门的规定，对全部材料的相关性能进行试验、复测，包括防火阻燃性能、环保等;试验次数与检测单位按政府有关部门规定执行。乙方需供应试验用的材料按规格要求送到指定试验室进行试验，支付有关试验费用(试验费用由乙方担当)。试验合格后才可运用，若试验结果

26、被认定不合格的材料，均不得用于本工程的任何部位，且需马上搬离施工现常而该批材料选购、运输、搬迁费用等均由承包商负责。(5)材料的地域适应性乙方需考虑材料对武汉气候的适应性，尤应留意预防气候改变造成的变形。(6)材料的包装爱护全部运抵工地现场的材料，必需是全新且完整无缺及有妥当包装爱护(凡需包装的材料)。免受因搬运、天气与其他任何状况引起的损坏。在可能状况下，材料在运用前都能保存在原有的包装箱内或用其他覆盖物爱护。4、全部材料，乙方应当在材料运进现场前向甲方供应相应的产品合格证、质保书、环保认证书等品质合格证明以及安装运用技术资料，并应当进行必要的试验、测试、复检。否则，相关的材料不得运用，甲方

27、发觉运用的，有权要求乙方更换，无论该材料是否质量合格，因此所发生的费用由乙方担当，工期不予顺延。甲方的核实、接受相关文件、报告，并不免除乙方对于材料质量的保证责任，材料的缺陷责任仍由乙方担当。5、材料的运输、装卸、保管爱护。本工程施工用材料由乙方负责运至仓储场地卸车并保管爱护，运输、装卸、保管爱护等费用，均由乙方担当，如施工现场有仓储场地，甲方可免费供应，没有仓储场地或不足的，由乙方自行解决，且不得要求延长工期或增加费用。第九条工地代表及有关人员。各方代表及双方各自确定的文件签收人甲方为：、。乙方为：、。2、涉及工程量、材料价格等与工程决算及索赔有关的工程施工签证单，必需由甲方代表签字并加盖甲

28、方工程签证专用章，工程决算则必需加盖甲方公章，否则一律无效。第十条施工1、乙方应当在本合同签订的同时，向甲方提交施工组织设计和进度安排，经甲方确认后，方可进场施工。2、施工现场及材料的平安爱护、防火防盗、消防等工作均由乙方负责。乙方应并配置足够的消防器材和实行有效的防范措施，避开工地发生火灾。乙方须实行措施使工程免受损坏或受恶劣天气的影响。3、甲方负责供应施工用水源、电源接驳位置，但到详细用水用电作业区的二次接线及计量表由乙方自费接驳、安装，施工水、电费由乙方自行担当。4、隐藏工程在隐藏前，必需报经甲方代表检查验收，否则不得施工，甲方并有权要求重新检查验收，因此而造成的损失由乙方担当，工期不予

29、延长。5、乙方呈报的一切技术联系单及施工方案，由乙方担当责任，甲方的批准，不会减轻或免除乙方的责任。6、乙方应当确保其具备所承包工程的相应建筑业企业资质。甲方不再负责审核。7、工程的成品爱护：工程竣工验收合格且交付甲方前的成品爱护均由乙方负责(对于成品的损坏由责任方负责)8、乙方所选购的材料应符合国家环保标准要求，保证工程的空气质量验收后达到国家规定的标准。工程竣工交付时，承包方必需提交相应的环保及空气环境质量合格检测报告，保证所施工部位不存在环境污染或空气质量不合格状况。检测时应当通知甲方派员到常乙方工程质量不合格或未达到本合同要求的，或乙方未供应前述检测报告或不合格的，甲方有权拒付任何费用

30、。9、乙方必需每天将垃圾集中于甲方在工地的指定地点，实行有效措施保持电梯前室走廊及施工现场的清洁，妥当存放和处置乙方设备或多余的材料，并每天清除一次残留物、垃圾和甲方认为不再须要的临时工程设施，避开业主投诉或索赔。乙方在撤场前，应当清理好工地、清除并运走全部乙方设备、剩余材料、残物、垃圾和甲方认为不再须要的临时工程设施，达到能够交付购房者直至甲方满足为止，使现场和工程处于清洁和平安的状况。乙方如未按本合同要求清洁、清理工地的，甲方有权托付他人清理，所发生费用由乙方担当，甲方可在应付乙方的工程款中扣除。10、工程开工前及施工过程中，乙方须依据武汉市有关规定和要求报批全部应由施工单位办理的手续、交

31、纳相关费用。如有疏忽，一切经济和工期上的损失、造成的罚款由乙方负责。11、乙方须协作甲方或甲方指定人员对乙方工程涉及的电梯系统的调试工作，并依据甲方看法进行整改，直到该系统正常运行。第十一条已完工程量的确认1、乙方应当在完工后五日向甲方提交已完工程量报告、材料选购供应、堆放、运用状况报告、材料选购供应安排、进度安排履行状况、延期缘由分析、赶工措施等文件，甲方自收到上述全部文件后刚好核算已完工程量。乙方应当为甲方审核供应便利条件，并派员参与。2、甲方代表对乙方未按图纸或甲方要求施工而增加的工程量或因乙方自身缘由造成的返工或奢侈的工程量不予承认，不予顺延工期，不赐予经济补偿。第十二条工程款支付1、

32、本工程无预付款。2、全部工程竣工验收合格、乙方提交完整工程档案资料且工程交付甲方后7日内，乙方向甲方提交工程结算报告，双方进行结算，甲方确认工程结算值后30日内，甲方支付至工程结算值的95%。3、剩余5%为保修金，自保修期满之日起十日内无息支付给乙方。4、在甲方支付工程款的同时，乙方应当向甲方出具相应的合法有效的工程款发票。5、最终的工程造价以双方结算为准。6、因任何缘由需增加的工程款、费用，均在双方竣工决算后支付。第十三条竣工验收1、工程完工具备竣工验收条件，乙方按国家及地方工程竣工验收有关规定，对工程质量自检合格并符合本合同要求的，向甲方提交工程竣工报告及完整竣工资料、其中包括符合竣工备案

33、及交付运用所需的按规定应由乙方办理的全部文件、资料，然后，甲方组织进行验收。2、乙方未按规定执行的，甲方有权拒绝验收，因此而造成逾期竣工的，乙方应当担当逾期竣工的责任。甲方犹如意验收，并不免除乙方提交相关报告、文件、资料的义务。3、工程经竣工验收合格符合本合同要求、乙方清理好场地可办理场地移交的，甲方应当签发竣工验收合格证，乙方应当在甲方签发之日起五日内移交全部工程，乙方按期移交全部工程的，甲方签发竣工验收合格证之日为竣工日，否则，自乙方实际移交全部工程之日为竣工日。第十四条保修自工程竣工验收合格符合合同要求并将工程、资料全部移交之日起起先计算保修期，保修期为二年(有防水要求的部位保修期为五年

34、)，保修期内由乙方保修并担当费用。双方另行签订建筑工程质量保修责任制度，作为本合同的附件二。第十五条违约责任1、甲方责任甲方逾期付款的，每逾期一日，应当按同期银行贷款基准利率担当利息。工期不予顺延。2、乙方责任除本合同约定的违约责任外，乙方如有下述违约，并应当担当下列违约责任：(1)乙方违反各项制度的，相应制度已规定了违约责任的，乙方应当按相应制度规定担当违约责任、违约金。(2)乙方未履行任何一项义务的，每逾期一日，应当向甲方担当每日500元的违约金。逾期超过十日，甲方有权解除合同，乙方应无条件于七日内退常双方于乙方退场后，根据本合同约定的综合单价的50%结算工程款。(3)乙方未经甲方许可停工

35、达十日以上的，甲方有权解除合同，乙方并应当无条件于七日内退常双方于乙方退场后，根据本合同约定的综合单价的50%结算工程款。(4)在施工过程中，对于工程质量达不到约定标准的部分，乙方应当依据甲方或监理方的指令或要求修理、拆除、返工、改建，直到符合约定标准。但如该乙方违反国家强制性规定，或乙方未按指令或要求整改逾期达14日仍未符合约定标准，或同一部位经两次指令仍未符合约定标准的，甲方有权解除合同，乙方并应当无条件于七日内退常双方于乙方退场后，根据本合同约定的综合单价的50%结算工程款。(5)对乙方有意或疏忽导致的材料和施工工艺不符合技术规范引起的工程质量问题，无论工程是否已验收合格、交付运用以及是

36、否超过保修期，均自甲方或业主知道之日起两年内享有对乙方的索赔追偿权利。(6)乙方不得串通甲方相关人员编造虚假签证等文件，否则，甲方有权追究乙方刑事责任外，同时乙方应当按虚假文件产生的虚报款项的金额向甲方担当违约金。3、其他(1)因甲方缘由合同解除，甲方只担当因此造成的干脆损失，不赔偿预期可得利益。(2)因乙方缘由导致解除合同，甲方为完成剩余工作托付其他施工企业接着施工而需比原合同价格多发生的工程费用，皆由乙方赔偿给甲方，甲方在支付其余工程款时予以扣除。(3)如因乙方缘由工程延期或存在质量问题的，除乙方按本合同约定向甲方担当违约责任外，甲方因此而逾期交房、房屋质量问题需向购房者担当的违约金、赔偿

37、金，甚至购房者退房的一切损失，均由乙方担当，为此，乙方应当确保工期和质量，并应当在发生质量问题时马上全力解决。(4)工程质量问题在未解决前，甲方有权拒绝支付任何款项。第十六条保险由乙方负责施工现场的施工平安、施工人员平安，乙方需自行投保施工现场人员人身财产意外伤亡的保险、工程的一切保险及第三者责任险，并担当其费用。第十七条竣工日前运用下列状况均不视为甲方提前运用，乙方仍应当对工程质量担当责任：(1)甲方在临时运用已完工程的;(2)经甲方许可的装饰装修施工单位进行装饰装修施工;(3)无论何方缘由造成的延期，在合同确定的竣工日之后，如工程尚未达到国家规定及合同约定要求时，甲方为履行与他人的买卖合同

38、或租赁合同或为销售而需运用，削减损失而将工程或其部分交付买方或承租方的或运用的。第十八条争议的解决双方因履行本合同发生争议时，应当协商解决，协商不成时,任何一方均可向工程所在地人民法院起诉。第十九条本合同自双方签字盖章之日起生效。本合同一式四份，双方各执二份。甲方：乙方：法定代表人：法定代表人：签署日期：年月日弱电施工合同5发包方(简称甲方)：承包方(简称乙方)：依据中华人民共和国合同法以及其他有关法律法规规定的原则，为爱护双方的合法权益，结合本弱电工程的详细状况，双方达成如下协议，共同遵守。一、工程概况1、工程地址：杭州市西湖区西斗门路20号楼2H2、工程款结算方式：工程总额(不含税价)计1

39、3710元(壹万叁仟柒佰壹拾元整)，详细详见清单。付费流程如下：备注：如需开具发票，另加6个税点，即823元(计算方式13710元x6%=823元)。二、关于工程质量及验收的约定1.本工程执行 建筑与综合布线系统工程施工及验收规范和智能建筑设计标准的其它同类标准、质量评定验收标准。2.工程验收：甲、乙双方应刚好办理隐藏工程和中间工程的检查与验收手续，甲方不能按预约规定日期参与验收，由乙方组织人员进行验收，甲方应予承认。事后，若甲方要求复验，乙方应按要求办理复验。若复验合格，其复验及返工费用由甲方担当，工期也予顺延。3.乙方在施工中应实行必要的平安防护和消防措施，保障作业人员及企业办公人员的平安

40、，防止企业办公设备的毁坏等事故发生。如遇上述状况发生，属甲方责任的，甲方负责和赔偿;属于乙方责任的，乙方负责修复和赔偿。三、纠纷处理方式因工程质量双方发生争议时，双方协商解决。当事人不愿通过协商、调解解决，或协商、调解解决不成时，可以根据本合同约定向市仲裁委员会申请仲裁或当地人民法院提起诉讼。四、合同的变更和解除合同经双方签字生效后，双方必需严格遵守。任何一方需变更合同内容，应经协商一样后，重新签订补充协议。施工过程中任何一方提出终止合同，须向另一方以书面形式提出，经双方同意办理清算手续，订立终止合同协议，可视为本合同解除。本合同一式 份，甲、乙双方各执一份。合同附件为本合同的组成部分，具有同

41、等法律效力，若有未尽事宜，双方友好协商解决。甲方(公章)：_ 乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_ 法定代表人(签字)：_年_月_日 _年_月_日弱电施工合同6甲方： 乙方：(以下简称甲方)现托付(以下简称乙方)担当 工程。经甲、乙双方充分协商，签订合同如下：一、工程概况：1.工程名称：2.工程地址：3.工程概况：二、甲乙双方的责任和义务1.甲方负责供应本工程施工人员的施工场地、楼层施工用电和用水;并供应施工现场专用的有平安防盗措施的仓库，以保证乙方能顺当如期完成工程工期。并担当以下义务： 按时对工程、施工及工程进度实施监控和验收 按时支付工程进度款2.乙方应按合同规定的时间刚好供应工程所需

42、的设备材料，并保证材料的质量;乙方应在保证工程质量和工程进度的前提下完成如下工作： 场地的管道安放及布线 设备的安装调试三、工程时间和进度1、合同签订后，乙方起先对现场进行布线施工和测试线路，完成后通知技术人员入场。2、工程中甲方对信息点进行增减，则由甲方向乙方出具工程联系单，3、在实际施工过程中，依据详细状况，甲乙双方应友好协商解决。四、工程及工程量的变更1、 由于甲方缘由，对工程中提出的修改项目，甲方必需向乙方出具工程联系单，确认修改具体清单、工程量的变更和变更金额等事项。如甲方不出具工程联系单，乙方有权利要求甲方根据原设计方案施工。2、 由于乙方因设备停产、施工现场条件限制等缘由对工程中

43、提出的修改项目，必需向甲方出具工程联系单，确认修改具体清单、工程量的变更和变更金额等事项。如乙方不出具工程联系单，甲方有权利要求乙方根据原设计方案施工。五、工程验收1.采纳完工总验收的方式。2.工程验收标准。监控图象清楚，符合国家规范要求，终端合格率为100%。3、双方人员进行验收，由双方人员签字，验收合格报告作为付款依据。4、工程完工，乙方应依据实际布线、信息点位置出具具体的竣工图纸。六、系统保证及工程维护乙方供应质量保证。在工程验收合格后壹年内，因设备自身质量问题发生故障，由乙方免费更换。如甲方在运用过程中因运用或管理不当造成设备损坏，乙方有偿供应设备配件。七、合同金额监控设备及安装调试费用总金额为：￥ 元(人民币： 万元