建设工程施工管理PPP合同条款.doc

《建设工程施工管理PPP合同条款.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《建设工程施工管理PPP合同条款.doc（43页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、建设工程施工管理PPP合同条款 乙方必须采用住房和城乡建设部、国家工商行政管理总局制定的建设工程施工合同（示范文本）(GF20130201)和施工单位签订合同，并承担建设管理和施工管理责任。 1. 一般约定1.1 词语定义1.1.1合同1.1.1.10其他合同文件包括：按照PPP合同1.1.2 合同当事人及其他相关方1.1.2.2 甲方： 。 1.1.2.3 乙方： 。1.1.2.4监理人：名 称： ；资质类别和等级： ；联系电话： ；电子信箱： ；通信地址： 。1.1.2.5 设计人：名 称： ；资质类别和等级： ；联系电话： ；电子信箱： ；通信地址： 。1.1.3 工程和设备1.1.3.

2、7 作为施工现场组成部分的其他场所包括： 。1.1.3.9 永久占地包括： 。1.1.3.10 临时占地包括： 。1.3法律 适用于合同的其他规范性文件：1.4 标准和规范1.4.1适用于工程的标准规范包括：现行的国家、浙江省和温州市的有关标准规范、质量评定标准和竣工验收规范。1.4.2 甲方提供国外标准、规范的名称： / ；甲方提供国外标准、规范的份数： / ；甲方提供国外标准、规范的名称： / 。1.4.3甲方对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：/ 。1.5 合同文件的优先顺序合同文件组成及优先顺序为：按照第一部分PPP合同。1.6 图纸和乙方文件1.6.1 图纸的提供乙方提供图纸的期限

3、：按要求；乙方提供图纸的数量：施工图纸捌套；乙方提供图纸的内容：全套施工图。1.6.4 乙方文件需要由乙方提供的文件，包括：施工组织设计、施工进度计划、培训方案；乙方提供的文件的期限为：图纸会审后7天内；乙方提供的文件的数量为：捌份；乙方提供的文件的形式为：文本及电子光盘贰份；甲方审批乙方文件的期限：/。1.6.5 现场图纸准备关于现场图纸准备的约定：/。1.7 联络1.7.1甲方和乙方应当在7 天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。1.7.2 甲方接收文件的地点： ；甲方指定的接收人为： 。乙方接收文件的地点： ；乙

4、方指定的接收人为： 。监理人接收文件的地点： ；监理人指定的接收人为： 。1.10 交通运输1.10.1 出入现场的权利关于出入现场的权利的约定：/。1.10.3 场内交通关于场外交通和场内交通的边界的约定：以项目规划总平红线范围 。关于甲方向乙方免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：场内道路和交通设施具体费用由乙方承担；经甲方批准同意后乙方借用的市政道路，如发生正常破损的，乙方应修复原样。1.10.4超大件和超重件的运输运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由 乙方 承担。1.11 知识产权1.11.1关于甲方提供给乙方的图纸、甲方为实施工程自行编制或

5、委托编制的技术规范以及反映甲方关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：按通用条款规定 。关于甲方提供的上述文件的使用限制的要求： 永久性限制 。1.11.2 关于乙方为实施工程所编制文件的著作权的归属：按通用条款规定 。关于乙方提供的上述文件的使用限制的要求：工程竣工验收后。1.11.4 乙方在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：乙方自行承担。 2. 甲方2.2 甲方代表甲方代表：姓 名： ；身份证号： ；职 务： ；联系电话： ；电子信箱： ；通信地址： 。甲方对甲方代表的授权范围如下：对质量、进度、安全、投资进行管理，负责本合同的履行、监督与批准监理单位委

6、派的工程师行使职责，行使除监理工程师职权外的其他工程师的职权协调关系，签发进度款及现场鉴证（涉及费用鉴证须经甲方盖章生效） 。2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供2.4.1 提供施工现场关于甲方移交施工现场的期限要求：/ 。2.4.2 提供施工条件（1）甲方提供临时施工用电接点，乙方自行安排； (2)乙方负责施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作，出现情况时，乙方应及时向甲方和有关单位汇报。2.5 资金来源证明及支付担保甲方提供资金来源证明的期限要求：/ 。甲方是否提供支付担保： 否 。甲方提供支付担保的形式： /。3. 乙方3.1 乙方的一般义务

7、（9）乙方提交的竣工资料的内容：工程竣工报告、竣工验收及质量控制相关记录、施工合同、工程质量保修书、竣工图等。乙方需要提交的竣工资料套数： 提供8套竣工图及所需技术档案资料8套。乙方提交的竣工资料的费用承担： 乙方自行承担 。乙方提交的竣工资料移交时间： 竣工验收合格后三个月内 。乙方提交的竣工资料形式要求： 文本资料及电子光盘贰份 。（10）乙方应履行的其他义务：a. 计量周期为上月25至本月24日，每月24日，由甲方、乙方、监理单位、跟踪审价单位在项目施工现场进行月形象进度会签，月度计量每月29日前上报甲方，迟到的上报将不予以接收。b. 乙方自行办理有关施工场地交通、环卫和施工噪声管理等手

8、续，包括解决施工噪音、物体坠落、材料抛落、建筑垃圾、现场排污等涉及环境保护、卫生、交通、城管等有关部门的问题。甲方给予配合。c. 已完工程成品在竣工验收完成前，由乙方明确施工界面、负责相应的保护工作并承担费用。如有损失，由乙方自费负责予以修复。d. 电讯线路由乙方自行解决，水电管线由乙方自行接入，管线安装及材料费用及等均由乙方承担，其容量必须满足施工需要。工程施工所需的水、电费均由乙方承担。e. 乙方负责施工场周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作并承担费用，因施工不当或承包方原因导致邻近建筑物受损需要修复或保护的，由乙方承担费用，并由乙方负责对受损者的相关赔偿

9、责任。f. 施工工程中，做好与工地村民、居民等问题的协调处理。g. 其他：双方另行协商 。3.2 施工方项目经理3.2.1 项目经理：姓 名： ；身份证号： ；建造师执业资格等级： ；建造师注册证书号： ；建造师执业印章号： ；安全生产考核合格证书号： ；联系电话： ；电子信箱： ；通信地址： ；施工单位人员管理按照洞头县政府性投资重点建设项目施工现场关键岗位人员管理办法（试行）（洞重总指20151号）文件执行。若发生施工单位人员关键岗位不到位，甲方有权直接在乙方履约保证金中按文件规定提取违约金。施工项目组人员要求具体如下：1、子项目一环一轴慢道工程分阶段开工，可配备1名项目经理及一套项目班组

10、人员；2、其它子项目每启动一个配备一套项目班组人员；根据各子项目实施地点的距离，项目经理在能够协调处理好施工现场工作的情况下，最多可担任两个子项目的项目经理。3.5 发包乙方联合体中的施工单位不具备相应资质，且由乙方按规定发包,承包单位必须得到甲方确认。有资质的必须自行施工，不得转包、分包。3.6 工程照管与成品、半成品保护乙方负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间： / 。3.7 履约担保乙方是否提供履约担保：按第一部分PPP合同。4. 监理人4.1监理人的一般规定关于监理人的监理内容： 按建设工程监理规范GB50319-2000规定的工程质量监督、进度控制、安全管理、核实工程量工

11、程款等工作 。关于监理人的监理权限： 需要取得甲方批准才能行使的职权：1、变更设计；2、超清单范围的计量；3、增加工程费用的施工方案；4、工期延长；5、索赔事项；6、开、停工令；7、其他甲方认为需要批准才能行使的职权 。 4.2 监理人员总监理工程师：姓 名： ；职 务： ；监理工程师执业资格证书号： ；联系电话： ；电子信箱： ；通信地址： ；关于监理人的其他约定： 。4.4 商定或确定在甲方和乙方不能通过协商达成一致意见时，甲方授权监理人对以下事项进行确定：（1） ；（2） ；（3） 。5. 工程质量5.1 质量要求5.1.1 特殊质量标准和要求：质量要求合格。工程质量达不到合同约定条件，

12、乙方必须无条件返工到合格为止，并承担全部返工费用；若返工后仍不能达到约定要求的，须支付子项目造价3%的违约金。优质工程奖项按照PPP合同要求。关于工程奖项的约定：按PPP协议书。5.3 隐蔽工程检查5.3.2乙方提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：按通用合同条款第5.3.2款执行。监理人不能按时进行检查时，应提前 24 小时提交书面延期要求。关于延期最长不得超过： 48 小时。6. 安全文明施工与环境保护6.1安全文明施工6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：要求创市级文明标化工地 ；1） 安全生产费用包括建设工程安全施工费、文明施工费、环境保护费、临时设施费等，具体参照温住

13、建发2012190号关于转发企业安全用提取和生产费使用管理办法的通知等文件执行。2） 2）乙方在施工期间，应严格执行本市有关建设工程安全、文明施工的规定，由于管理不善引起政府有关部门罚款或责令停工整改等，其发生的费用或导致的损失应由乙方自行承担。6.1.4 关于治安保卫的特别约定：乙方承担建设安全保卫工作和责任（包括夜间施工照明，施工现场的夜间照明线路必须单独敷设），并承担各级政府管理部门所要求的以及引起的所有经济和法律责任。乙方应与当地公安部门协商，在现场建立治安管理机构或联防组织，统一管理施工场地的治安保卫事项，履行合同工程的治安保卫职责。乙方除应协助现场治安管理机构或联防组织维护施工场地

14、的社会治安外，还应做好包括生活区在内的各自管辖区的治安保卫工作。关于编制施工场地治安管理计划的约定：按通用条款执行。6.1.5 文明施工：合同当事人对文明施工的要求：达到市级标化工地，按有关规定做好文明施工，保证施工场地清洁，符合环境卫生管理要求，承担自身原因造成的损失和罚款，具体参照关于全面开展安全生产文明施工标准化工地创建活动的通知（温住建发201119号）、洞头县住房和城乡规划建设局关于加强建筑工程安全防护、文明施工措施费用管理的通知文件。未达到文明标化工地标准的，支付子项目建安合同价的0.5%的违约金；创建过程中，在市、县政府或有关部门组织的检查中因安全生产文明施工被通报批评的，每次支

15、付安全文明施工费的10%的违约金 。 7. 工期和进度7.1 施工组织设计7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容： / 。7.1.2 施工组织设计的提交和修改乙方提交详细施工组织设计的期限的约定：不得晚于开工日期前7天。甲方和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：监理人收到施工组织设计后7天内。7.2 施工进度计划7.2.2 施工进度计划的修订甲方和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：在收到修订的施工进度计划后7天内。7.3 开工7.3.1 开工准备关于乙方提交工程开工报审表的期限：不得晚于计划开工日期前7天。关于甲方应完成的其他开工

16、准备工作及期限：甲方应按照法律规定获得工程施工所需的许可。关于乙方应完成的其他开工准备工作及期限： / 。7.3.2开工通知因甲方原因造成监理人未能在计划开工日期之日起90天内发出开工通知的，乙方有权提出价格调整要求，或者解除合同。7.4 测量放线7.4.1甲方通过监理人向乙方提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：开工日期前7天。7.5 工期延误7.5.1 因甲方原因导致工期延误（7）因甲方原因导致工期延误的其他情形： / 。7.5.2 因乙方原因导致工期延误因乙方原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：每延误一天，项目公司支付延误子项目建安合同总价万分之二的违约金，延误期间

17、不计资金占用费。因乙方原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：合同总价的3%。如出现严重的工期延误，且超上限时，可以扣除相应的工程价款进行支付。7.6 不利物质条件不利物质条件的其他情形和有关约定： / 。7.7异常恶劣的气候条件甲方和乙方同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：（1）温州气象台发布的以下天气预警信号，其他不计：台风预警黄色及以上、暴雨预警橙色及以上、暴雪预警橙色及以上、大风预警橙色及以上、雷电预警橙色及以上、高温预警橙色及以上；同时以上预警信号需结合实际天气情况和甲方审定后确定。（2） / 。8. 材料与设备8.4材料与工程设备的保管与使用8.4.1甲方供应的材料设备的保管费用的

18、承担： / 。8.6 样品8.6.1 样品的报送与封存需要乙方报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求： 。9. 试验与检验9.1试验设备与试验人员9.1.2 试验设备施工现场需要配置的试验场所： / 。施工现场需要配备的试验设备： / 。施工现场需要具备的其他试验条件： / 。9.2 现场工艺试验 现场工艺试验的有关约定： 按监理人指示进行现场工艺试验 。10. 变更10.1变更的范围关于变更的范围的约定：发生本工程工程量调整或设计变更的，乙方应予以实施，否则视同乙方合同违约.10.1.2重大政府项目的变更程序：按照关于印发加强政府投资项目工程造价控制的意见的通知（温建建2

19、010316号）、洞头县政府投资项目重大设计变更管理办法（洞政发200846号）文件要求规定执行。10.4 变更估价10.4.1 变更估价原则关于变更估价的约定:按照磋商文件规定11. 价格调整11.1 市场价格波动引起的调整市场价格波动是否调整合同价格的约定： 是 。因市场价格波动调整合同价格，采用以下第 3 种方式对合同价格进行调整：第1种方式：采用价格指数进行价格调整。关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定： ； 第2种方式：采用造价信息进行价格调整。（2）关于基准价格的约定： 。专用合同条款乙方在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条

20、款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过 %时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过 %时，其超过部分据实调整。乙方在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过 %时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过 %时，其超过部分据实调整。乙方在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过 %时，其超过部分据实调整。第3种方式：其他价格调整方式：按照磋商文件。12. 合同价格、计量与支付12.1 合同价格

21、形式1、单价合同。2、总价合同。总价包含的风险范围： / 。风险费用的计算方法： / 。风险范围以外合同价格的调整方法： / 。3、其他价格方式： 按照磋商文件 。12.2 预付款12.2.1 预付款的支付本工程由乙方投融资，甲方不支付预付款。12.2.2 预付款担保乙方提交预付款担保的期限：/。预付款担保的形式为：/。12.3 计量12.3.1 计量原则工程量计算规则：建设工程工程量清单计价规范GB50500-2013及浙江省2010计价依据及浙江省、温州市的现行规定执行。12.3.2 计量周期关于计量周期的约定： 按月 。12.3.3 单价合同的计量关于单价合同计量的约定：计量周期为上月2

22、5至本月24日，每月24日，由甲方、乙方、监理单位、跟踪审价单位在项目施工现场进行月形象进度会签，月度计量每月29日前上报甲方，迟到的上报将不予以接收 。12.3.4 总价合同的计量关于总价合同计量的约定： / 。12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项总价合同的计量约定进行计量： / 。12.3.6 其他价格形式合同的计量其他价格形式的计量方式和程序： 。12.4 工程进度款支付本工程由乙方投融资，甲方不支付工程进度款。每个工程款计量周期确定的工程进度款作为乙方在该周期内的投资额。13. 验收和工程试车13.1 分部分项工程验收13.1.2监理人不能按时进行验

23、收时，应提前 24 小时提交书面延期要求。关于延期最长不得超过： 48 小时。13.2 竣工验收13.2.2竣工验收程序关于竣工验收程序的约定：按法律法规及通用条款执行。甲方不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法： / 。13.3 工程试车13.3.1 试车程序工程试车内容： / 。（1）单机无负荷试车费用由 乙方承担；（2）无负荷联动试车费用由 乙方承担。13.3.3 投料试车关于投料试车相关事项的约定： / 。13.6 竣工退场13.6.1 竣工退场乙方完成竣工退场的期限：竣工验收完成，接到甲方退场通知15天内。14. 竣工结算14.2 竣工结算审核甲方审批竣工付款

24、申请单的期限：按有关文件规定期限。14.4 最终结清14.4.1 最终结清申请单乙方提交最终结清申请单的份数： / 。乙方提交最终结算申请单的期限： / 。 14.4.2 最终结清证书和支付（1）甲方完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限： / 。（2）甲方完成支付的期限： / 。15. 缺陷责任期与保修15.2缺陷责任期缺陷责任期的具体期限： 实际竣工日期起24个月。15.3 质量保证金关于是否扣留质量保证金的约定： 是 。15.3.2 质量保证金的扣留 质量保证金的扣留采取以下第 （2） 种方式：（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付

25、、扣回以及价格调整的金额；（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；（3）其他扣留方式: 。关于质量保证金的补充约定： 退还质量保证金不计息 。15.4保修15.4.1 保修责任工程保修期为： 详见工程质量保修书 。15.4.3 修复通知乙方收到保修通知并到达工程现场的合理时间：乙方应当在接到保修通知之日起2天内派人保修。16. 违约16.1 甲方违约16.1.1甲方违约的情形甲方违约的其他情形： / 。 16.1.2 甲方违约的责任甲方违约责任的承担方式和计算方法：（1）因甲方原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任： 工期予以顺延 。（2）因甲方原因未能按合同约定支付合同价款的

26、违约责任：/ 。（3）甲方违反第10.1款变更的范围第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任： 按照磋商性文件 。（4）甲方提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因甲方原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任： 工期予以顺延 。（5）因甲方违反合同约定造成暂停施工的违约责任： 工期予以顺延 。（6）甲方无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致乙方无法复工的违约责任：工期予以顺延。（7）其他： / 。16.1.3 因甲方违约解除合同乙方按16.1.1项甲方违约的情形约定暂停施工满 / 天后甲方仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，乙方有权

27、解除合同。16.2 乙方违约16.2.1 乙方违约的情形乙方违约的其他情形：甲方有权对乙方不服从工程质量、进度、安全文明等等管理的行为，酌情处以1000-20000元/次的违约金，违约金可在当期工程款中扣除。乙方在施工期间，因乙方原因被有关部门、监理人及甲方等在日常检查、巡检等各种过程中发现因工程质量、安全达不到规范要求而发出整改通知书的处罚额度如下：其整改通知书由行政主管部门发出的，每次处违约金20000元；其整改通知书由质监站发出的，每次处违约金10000元；其整改通知书由甲方发出的，每次处违约金5000元；其整改通知书由监理单位发出的，每次处违约金3000元；同一事件被多部门要求整改的，

28、其处罚标准以最高级别处罚标准为准，不累计处罚。16.2.2乙方违约的责任乙方违约责任的承担方式和计算方法： / 。16.2.3 因乙方违约解除合同关于乙方违约解除合同的特别约定：发生下列情况时，甲方有权单方面解除合同，乙方必须在甲方正式函件送达后规定时间内无条件退场，并做好人员、设备撤离事宜。1)如因乙方原因，在建设中出现工程进度明显滞后于经监理和甲方批准的施工组织进度计划且乙方提出的弥补措施不可行，无法得到监理和甲方认可的情况，甲方有权单方面解除合同且不承担任何责任，同时还保留向乙方索赔的权利；2)乙方委派的人员不能满足施工要求的或人员不到位的；3)乙方无故停工的；4)乙方不得将本工程转包或

29、违法分包给其他单位，一经发现，甲方将单方面终止合同，向乙方索赔，并追究乙方相应责任。5）由乙方原因造成工程延期90天，甲方有权解除合同，并保留追究乙方责任的权利。6）对新增项目、设计变更等造成的工程量变更不积极响应或执行不利，甲方保留解除合同的权利。甲方继续使用乙方在施工现场的材料、设备、临时工程、乙方文件和由乙方或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：由乙方和甲方进行协商。17. 不可抗力 17.1 不可抗力的确认除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形： / 。17.4 因不可抗力解除合同合同解除后，甲方应在商定或确定甲方应支付款项后 90 天内完成款项的支付。18.

30、保险18.1 工程保险关于工程保险的特别约定：除甲方自有人员生命财产险外均由乙方投保并承担费用。18.3 其他保险关于其他保险的约定：乙方承担以下保险自身的财产及施工现场内的自身员工的人身伤害及财产，从事危险作业员工的意外伤害，第三人人身伤害及财产等乙方是否应为其施工设备等办理财产保险： 是 。18.7 通知义务关于变更保险合同时的通知义务的约定： / 。20. 争议解决20.3 争议评审合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定： 是 。20.3.1 争议评审小组的确定争议评审小组成员的确定：造价管理协会推荐的名录中选取。选定争议评审员的期限： 争议发生后14天内 。争议评审小组成员的

31、报酬承担方式：按通用条款规定。其他事项的约定：与合同当事人有利益关系的评审员应当回避。20.3.2 争议评审小组的决定合同当事人关于本项的约定：按通用条款规定。20.4仲裁或诉讼因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 （2） 种方式解决：（1）向 温州 仲裁委员会申请仲裁；（2）向 工程所在地 人民法院起诉。21. 温州市政府投资工程合同专用补充条款本补充条款与本合同通用条款、专用条款不一致的，以本补充条款为优先解释。21.1 概算工程建设费 经批准的相应概算工程建设费控制总额为 / 万元，该控制总额及概算工程建设费批准文件在本合同履行过程中对承发包双方均具有约束力。概算工程建设费批准文件作

32、为本合同的附件。21.2工程变更21.2.1一般工程造价变更。1、一般工程造价变更按照本合同规定程序、格式与时限办理，必须明确变更内容及变更价款。2、甲方以下采用 (1） 种方式将一般工程造价变更文件的副本报送原施工合同备案部门，报送时间最迟不得超过竣工验收后14天。办理结算时，承发包双方持有变更文件不一致的，以报送文本为准。（1）每月25日前报送；（2）每季度末前。21.2.2 重大工程造价变更1、工程实施过程中有下列情形之一的为重大工程造价变更：（1）工程单项或累计变更导致工程总造价超过经批准概算工程建设费控制总额；（2）涉及单项价款增减在 30 万元以上工程变更事项的；（3）双方约定的其

33、他重大变更事项：/2、重大工程造价变更前，甲方应当编制变更造价预算书并按以下程序取得经济可行性批准后方可执行：（1）涉及21.2.2.1（1）款情形的，甲方须报经原批准部门核准调整概算后方可进行；（2）涉及21.2.2.1（2）款情形的，甲方应报经 有关部门 的审核同意后执行；（3）涉及21.2.2.1（3）款情形的。3、重大工程造价变更经批准后，甲方应当将经批准的变更预算书作为变更指令的附件递交乙方，并以此作为变更的暂定金额和临时性付款依据。乙方接到重大工程造价变更指令后，应当在14天内向甲方提交正式工程变更价款报告。甲方按关于加强政府投资项目工程造价控制的意见（温建建2010316号）的规

34、定程序审核，确定变更价款后同期调整合同价款。4、发生重大工程造价变更的，甲方须于7日内将变更文件的副本报送原施工合同备案部门，双方约定由 乙方 负责报送。办理结算时，双方持有变更文件不一致的，以报送文本为准。21.2.3工程发生重大设计变更的，依照温州市建筑工程设计变更管理暂行办法（温建技200921号）、洞头县政府投资项目重大设计变更管理办法（洞政发200846号）文件要求的规定办理相关批准手续。21.3禁止擅自变更21.3.1乙方未经合法或合同约定程序不得变更施工，乙方擅自变更施工的，乙方应当自行返工并承担由此造成的经济损失。21.3.2非紧急或特殊情况，甲方、监理工程师变更指令不符合法定

35、要求或关于加强政府投资项目工程造价控制的意见（温建建2010316号）规定程序的，乙方应当拒绝变更施工，由此产生的经济损失由甲方承担。乙方未履行拒绝义务擅自变更施工的，不予增加变更价款，由乙方承担经济损失。21.4 变更价款确定21.4.1本合同履行过程中，乙方接到变更指令后14天内应当向甲方提交工程价款变更报告，甲方应当接收并按照本合同约定及时予以答复。乙方未在14天内提交工程价款变更报告的，视为放弃变更工程价款的权利。21.4.2乙方提交工程价款变更报告应同时附有以下文件：1、变更价款计价清单（含编制说明）；2、合法的工程变更文件；3、监理工程师变更指令；4、其他编制变更价款报告的相关计价

36、依据性资料。21.4.3乙方提交工程价款变更报告不符合要求的，甲方可予以退回，乙方修正或补充后可在7天内重新提交。21.4.4本合同履行过程中发生下列情况之一的，工程变更核减造价的予以调整，增加造价的不予调整：1、由于乙方履行合同过失而需要变更的；2、应乙方要求或建议而采取变更措施，但甲方及其工程没有因此受益的；3、乙方擅自变更的；4、承甲方约定的其他情形：/ 21.4.5监理工程师就工程造价与费用的确定、调整、变更或施工索赔进行任何签证意见与解释须经甲方的书面授权，未取得甲方授权的，须经甲方的确认。21.5甲方索赔21.5.1乙方违约或不适当履行合同给甲方造成经济损失的，甲方提起索赔应当符合

37、本合同约定的索赔程序和要求。21.5.2甲方索赔应当在索赔事件发生（或结束）后28天内以书面索赔函的方式向乙方提出，甲方索赔款项应直接从乙方服务费中扣除。21.5.3甲方索赔时，应当详细说明索赔事由、索赔理由、索赔要求、工期与费用的计算方式、索赔证据和依据。21.5.4甲方索赔应当同时向乙方提供如下资料：（1）符合第21.5.3款要求的索赔报告；（2）索赔工期、费用计算书及其编制说明文件；（3）索赔证据资料；（4）索赔依据资料；（5）其他需要提交的资料或说明文件。以上所有文件均应提供一式三份，其中至少包括一份原件（或与原件核对无误的复印件）。索赔费用计算书须有工程造价专业人员的签章。21.6乙

38、方索赔21.6.1甲方违约或不适当履行合同给乙方造成经济损失的，乙方提起索赔应当符合本合同约定的索赔程序和要求。乙方索赔的，甲方应当按照本合同的规定及时受理，依照合同约定和相关规定审核答复。21.6.2乙方索赔应当在索赔事件发生或结束后28天内向甲方提出，逾期未提交索赔意向书或提交索赔意向书后28天内未提交正式索赔报告的，视为不涉及价款的损失或工期的延长，甲方不予赔付或批准。甲方有权不接受乙方在工程竣工验收结束后提出的任何一揽子索赔，除非该索赔基于新发生的索赔事件。21.6.3乙方索赔也应符合第21.5.3款、第21.5.4款的要求。21.7合同结算管理21.7.1乙方完成本合同约定工程内容并

39、经竣工验收合格后7天内，乙方应当及时提交合同价款结算报告。乙方逾期没有提交合同价款结算报告的，甲方应当以书面方式予以催促，经催促后28天内仍未提交的，甲方可自行或委托工程造价咨询机构编制合同价款结算报告并提交政府职能部门审核。21.7.2乙方提交合同价款结算报告应当符合浙江省建设工程造价咨询成果操作规程关于结算技术文件的规定格式要求。21.7.3乙方提交合同价款结算报告应当同时附有经监理工程师确认完整的工程竣工验收资料移交清单和工程合同履行文件移交清单。21.7.4甲方接到乙方合同价款结算报告后，应当在7天内就其完整性、真实性做出审核意见并提交政府职能部门审核。甲方可以要求乙方在7天内修正结算

40、报告或进一步补充结算资料，乙方应当修正或按要求补充资料。乙方逾期或未提交修正意见或结算资料的，视为放弃相应的权利。21.7.5甲方提交合同价款结算报告及完整结算资料后，政府职能部门按照建设工程价款结算暂行办法（财建2004369号）规定的时间予以审核。21.7.6乙方合同价款结算报告经审核后，核减率或核增率超过百分之五的，超过部分的审核费用由乙方承担，甲方可直接在结算尾款中予以扣除。21.8工程造价文件的送达21.8.1合同当事人依照本合同和相关规定递交变更通知书、价款变更报告、合同价款结算书等工程造价及合同履行文件的，承甲方应当予以接受。21.8.2承甲方约定的送达方式：/21.9争议的解决发生甲方不予批准乙方索赔报告、乙方对甲方审核意见持有异意或承甲方未能就合同价款结算报告审核达成一致意见等合同履行争议的，承甲方可选择以下方式解决：1、由甲方召集政府职能部门、工程造价管理部门和合同管理部门参加的索赔协调会议；2、向温州市建设工程造价管理协会申请调解；经上述方式仍无法达成一致意见的，按照本合同专用条款第20.4款约定方式解决。