2022施工劳务承包合同范本.docx

《2022施工劳务承包合同范本.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022施工劳务承包合同范本.docx（114页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2022施工劳务承包合同施工劳务承包合同随着人们法律意识的建立，合同的法律效力与日俱增，签订合同能促使双方规范地承诺和履行合作。知道吗，写合同可是有方法的哦，以下是我收集整理的施工劳务承包合同，欢迎阅读与保藏。施工劳务承包合同1发包方（甲方）：四川*集团有限公司承包方（乙方）：甲方已与*建筑安装有限公司就阳城心灵家园项目建筑安装工程a标段施工项目签订了建筑劳务分包合同。为了调动企业员工主动性，加强项目管理，提高工作效率，经乙方申请，甲方同意，甲方聘任乙方为该项目班组负责人，并将该项目的部分劳务施工交由乙方组织人员进行内部承包。经双方依法同等协商，现就本次内部承包的有关事项达成如下协议，双方共同

2、遵循诚恳信用原则予以履行。第一节 工程概况及目标1.11.2 工程名称： 阳城心灵家园项目a标段建设工程#楼。 建筑面积：暂定：。实际建筑面积竣工结算以施工图为准，建筑面积实行固定建筑面积包干，共 m2 。1.31.41.51.6 建筑层数： 工程地址：成都市青羊区培风村5/6/7组地块 平安、文明施工目标： 平安文明工地 进度目标：开工日期： 年 月 日；0.00以下工程竣工日期：年月 日；全部主体结构封顶， 年 月 日；全部装修完成并验收合格， 年 月 日； 年 月 日，总日历工作天数为：380天。其次节 承包内容、范围及劳务承包方式2.1承包内容及范围：建筑物散水以内含散水、排水沟、坡道

3、及台阶，从基础砼垫层起先到竣工为止的设计图纸范围内（除2.2内容外的）全部土建和水电安装工程内容及现场检查自检资料的整理2.2乙方工作范围中不包括以下内容：（1）土方开挖、土方回填、地基处理、基坑护壁及桩基础。（2）楼梯、阳台的铁制或玻璃栏杆。（3）腻子、内外墙涂料以及外阳台、公用部位外的地砖、墙砖、花岗石等二次装饰内容。（4）防水、保温分项工程（土建部分除外）。（5）设备、通风、消防、电梯、弱电等安装工程（土建与安装工程的协作费已包括在本合同范围内）。（6）门窗安装工程。2.3 内部承包方式：人工费（含丝接人工及机具设备）+协助材料费（含铁丝、钉子、砂轮、锯片、封口胶、焊条、焊药、扎丝、砼垫

4、块、对拉螺杆、拉片、钢筋垫块及水电安装辅材等）+周转材料费（含架管架料、扣件、模板、木材、阻燃平安网）+施工机械费（塔吊、施工电梯、大小型机械等）+措施费（含平安防护设施）+ 现场维护费及文明施工费（含办公区维护）+其他不行预见费，根据20xx年建筑工程建筑面积计算规范及相关规定进行计算，一次性平米价包干的劳务承包方式。第三节 合同价款3.1 合同单价按建筑面积：rmb元/（详见阳城心灵家园（a标段）劳务等承包费报价及组成表），合同总价约为￥ 元，（含出据0.8%的农夫工工资的发票费用）。大写：零星签证用工技工单价： 120元/工日；零星签证用工普工单价： 80元/工日。3.2合同单价包括但不

5、限于下列内容及费用：3.2.1 完成合同承包范围内工作：从施工打算、根据合理工序施工、质量检查、与其他分包商的协作直至工程验收达到合同要求所需付出的全部人工费用，并且无权收取甲方另行发包的承包单位的任何费用。3.2.2 完成合同承包范围内工作所需用的基本用工、协助用工、超运距用工及人工幅度差（运距指在施工现场内）3.2.3 乙方班组人员工资包括：基本工资、协助工资等。3.2.4 乙方人员在现场组织施工过程中所发生的人员工资、办公费用、差旅费用、低值易耗品的费用、劳动爱护费用等；3.2.5 乙方在施工生产过程中，运用的机具、各型机械（例：丝接设备、电焊机、弯曲机、断筋机、调直机、对焊机、振动棒、

6、塔吊、施工电梯等机械和机具）的费用等。3.2.6 完成承包范围内工作所需的协助材料费用等；3.2.7 为完成承包范围内工作所需额外付出的施工现场内的材料二次搬运、冬雨季施工及高温防暑所增加的人工费用等；3.2.8钢筋焊接及机械连接所需的全部费用等。3.2.9 施工现场内的材料等二次转运费（装卸车、清料、码放所需机械台班、人工费）已含在合同价款中，但不包括钢筋下车时的吊装费用。3.2.10 预制砼构件、预埋件的制作、安装费用等；3.2.12乙方生活及生产责任区的建设和清理，承包工程所运用的材料堆放保管等；3.2.13为达到合同约定的质量、工期、平安及文明施工指标所需额外支出的费用等；3.2.14

7、本合同价已包含了施工过程中全部可能会涉及到的费用的总和，应包括人工、协助材料（或设备）、中小型机械及生产工具、维护、政策性文件规定、风险、责任等全部费用及不行预见的因素发生的全部费用。3.2.15外脚手架：本工程采纳一般钢管悬挑式脚手架或整体提升架，其全部材料及人工包含在合同单价之中，运用时间为主体结构及外墙装饰全部验收合格、方可拆除脚手架。外脚手架搭设必需满意以下要求：（1）外架搭设方案必需符合规范要求，并经监理和发包人审核批准后方能实施，验收合格后方能运用。（2）外架材料的材质必需符合规范要求。（3）外架临街面要求用钢丝网或竹胶板密封主体上升时最上部的四层。3.2.16全部进入施工现场的脚

8、手架钢管必需进行油漆处理。3.2.17全部进入施工现场的平安网（密目网、尼龙水平网）必需是阻燃的、经检验合格的产品，且必需是全新的。3.2.18全部进入施工现场的机械设备必需进行翻新处理。3.2.19甲方劳务合同里面针对乙方包含的全部工作内容及考核内容及费用。第四节 甲方供应的施工条件及资源4.1商品砼由甲方运至施工现场（二次结构砼为自搅砼），卸料、加压泵及浇筑设备、施工作业人员全由乙方负责。4.2生产、生活等临时用房：甲方只为乙方供应活动板房，乙方运用和管理，费用乙方自理。工人的日常管理及用品等由乙方自理。4.3甲方不对劳务人员设职工食堂，由乙方自行解决食堂问题。4.4施工用水、用电状况供应

9、：甲方负责将水和一、二级配电箱接至施工现场，并安装计量表；场地内的临时用水和二级配电箱后用电设施及其安装由乙方负责；施工现场用电的电费由甲方负责。4.5其他临时设施：乙方进场后，甲方指定地点搭建，材料由甲方供应，搭设人工费由乙方担当（板房由专业单位搭建除外）。4.6用于工程实体的主要材料（商品砼、钢材、水泥、石灰膏、砂、石、标砖、空心砖、墙与砼界面处所用的钢丝网以及外墙面砖、室内墙砖、地板砖、电缆、电线、线管、线盒、给排水管及管件、配电箱）由甲方供应。第五节 乙方应供应的资源5.1为保证本工程的实施，除本合同第四节约定的甲方供应的资源外的全部实施工程所必需的各型机械、施工工具、平安防护设施的材

10、料等都应由乙方自己供应，乙方有责任且必需实行有效措施保证其全部设备及工具处于良好状态，以满意施工须要。5.2在承包工程范围内，乙方自行选购的全部材料必需符合工程设计和施工规范及甲方的要求，因乙方选购的材料不合格造成的一切损失及后果由乙方自行负责，甲方不担当因材料不合格而引致的连带责任。本工程严禁运用不合格材料。5.3乙方供应的全部设备及工具应符合成都市关于外来施工单位机械设备的各项规定及甲方对于乙方供应设备及工具的各项规定及要求。5.4乙方必需供应进场工人的三级教化卡、身份证复印件及平安责任书。第六节 双方的权利及义务6.1甲方的权利及义务6.1.1甲方派驻工地代表：暂定由包利剑全权负责工程施

11、工中的一切事宜（但不超过其托付权限），签证用工必需由甲方或托付负责人签证方为有效（详细托付人员由甲方总负责人届时确定），签证用工必需是甲方另行支配与本合同无关的工作内容。6.1.2负责对乙方承建工程的质量、平安、进度、文明施工等进行全面监督、指导和管理。如有迹象表明乙方已无履行承包合同的实力或严峻损害了甲方的利益、信誉等，甲方有权单方面终止工程施工劳务内部承包合同。另外组织施工班组接替施工，同时保留追究乙方全部责任的权利。6.1.3负责向乙方进行技术、质量、平安、场容、进度的交底。6.1.4负责向乙方供应施工图 1 套，如需增加施工图份数，乙方可自行加晒，费用自理。6.1.5负责组织施工图纸会

12、审，施工组织设计交底，审查乙方编制的具体施工作业安排。6.1.6负责供应商品砼，但乙方负责泵站前、后台管理并取样。6.1.7负责本工程的对外联系工作。6.1.8负责组织工程竣工验收工作，协作协调乙方组织中间验收及分部分项验收工作。6.1.9负责把钢筋原材料运至施工现场（首次汽车吊卸车费用由甲方负责）。6.1.10定期组织召开生产例会，定期组织综合大检查。6.1.11图纸变更以甲方书面通知为准。6.1.12负责技术管理和技术资料收集整理，但自检资料和强制性检验测试资料由乙方按时检验后供应给甲方。6.1.13有权对乙方的班组民工工资发放方式进行审查及监管。6.2乙方的权利及义务：6.2.1乙方驻工

13、地代表： 全权负责承包范围内施工的一切事宜。乙方还应配备其他13名项目管理人员，其配备的数量如下（名单由乙方进场时一并供应）：班组执行负责人（1人）、施工员（3人）、测量员（2人）；平安员（2人）；质检员（2人）；水电工长（1人）；大门口门卫（2人）以上人员须持证上岗，岗位证书由甲方压证管理。以上人员的工作考勤由甲方项目部统一管理，每个月的出勤天数必需和项目部全部人员一样不得少于28天（2月份不得少于26天）。6.2.2乙方必需保证项目管理成员的完整及至工程竣工不得随意更换上述人员，因除甲方要求更换的不作为人员、不行抗力或个人特别缘由需书面报经甲方同意后方可以更换外，否则甲方有权对乙方予以5万

14、元/人、次的经济惩罚。6.2.3乙方保证工程不得以任何方式进行再次转包，否则视为违约，乙方必需担当全部违约惩罚。6.2.4乙方必需听从甲方、总承包方、业主及监理单位的指令。6.2.5严格执行攀枝花钢城建安公司、四川蜀龙建筑劳务集团有限公司及各职能部门制定的各项管理规定。6.2.6乙方须保证节假日及农忙期间的连续施工。6.2.7现场全部施工人员必需遵守现场有关质量、平安、文明施工、后勤卫生、环保、消防、保卫的各种规章制度，设置专职的质量检查员、平安员，负责质量、平安。担当因违反上述规定而造成的一切责任及损失。乙方应听从甲方有关部门组织的综合大检查。6.2.8按成都市建委规定办理好施工的各种许可证

15、（包括施工人员的各种许可证），如违反规定，由乙方担当一切责任。自备各种特别工种施工人员（包括测量工、大型机械操作工）且特别工种须要持证上岗。6.2.9保证按每月的工程安排进度、质量、平安文明施工的要求完成。因乙方缘由每月完不成其中一项将视为违约，并按违约赐予惩罚，甲方保留劝其退场的权利，因退场造成的损失乙方自行担当。6.2.10将许可证和施工的人员登记造册，交甲方备案，参与施工的人员必需持有身份证、做工卡。并将身份证、做工卡复印件交工程承包人备案。6.2.11在施工过程中，乙方有责任和义务与甲方共同协商并主动协作实行合理施工方案，降低工程成本。6.2.12供应钢筋焊接、机械连接试件和混凝土试件

16、，同条件养护的试块，按规范及发包人见证由承包人现场制作，强度等级必需满意设计要求。检验试验费用由发包人担当，制作及送样所需的费用及重检费用由乙方担当。6.2.13本工程钢筋配筋（包括预埋铁件、穿墙杆等）由乙方负责，其配筋单安排应提前10天交予甲方审核，经甲方审核后进行加工。6.2.14根据甲方通知的时间准时入场。6.2.15严格根据总体施工组织设计和专项施工方案进行施工，未经同意不得擅自更改施工方案并对施工过程中涉及的先进工艺和技术保密。6.2.16乙方在施工中必需满意甲方关于形象工作的要求，完成甲方关于企业形象宣扬有关的工作；自备符合甲方形象工作及平安要求的防护用品，费用自付。6.2.17根

17、据甲方要求的日期供应满意甲方要求的月形象进度报表。施工劳务承包合同2发包方(全称)： _(以下简称甲方)承包方(全称)：_(以下简称乙方)为落实岗位责任，保证工程质量、工期与平安生产，双方依据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法以及其他有关法律、行政法规，遵循同等、自愿、公允的原则，现就“_”水电工程项目发包给乙方施工，并达成以下条款，以兹共同遵照执行。一、 工程概况:1、 工程名称：_(含地下室、总体管网)水电工程(不含消防、送排风工程)2、 工程地点：_3、 设计单位：_4、 监理单位：_二、 工程承包范围：1、 甲方供应的“(不含消防、送排风工程)、设计变更图纸、设计更改、甲方通知

18、书、图纸会审纪要。2、与有关部门的施工界限：若以上承包范围与电信、有线电视、电力、自来水、市政雨、污水、燃气、消防等有关部门须由他们施工的相抵触部分，由相关部门施工。甲方依据实际状况可调整相关部分工程量由其他施工班组施工，乙方应无条件协作，若未经甲方审批，乙方自行施工的可不结算该部分的工程量。三、 合同工期：1、乙方在施工过程中协作土建统一支配的工期进行施工，不单独支配工期。合同签订后_天之内乙方应供应如何保障平安、施工质量的方案及依据土建工期编制施工安排，合理支配劳力、机械、材料进场施工。2、 安装过程中，如发生下列状况工期可顺延,不计算延误工期费用索赔：a、 因甲方缘由，需设计修改的确影响

19、施工进度。b、 因不行抗力造成的工期延误。c、 1周内连续停水停电累计超过_小时且的确影响施工。3、乙方在与其它承包施工单位施工协作过程中，造成后续分项工程工期延误时，甲方对乙方处以每延误一天_元的罚款，造成土建工程总包工期延误时，甲方对乙方处以每延误一天_元的罚款。如因乙方缘由延误交房的，乙方还应担当延误交房的责任。四、 工程承包方式及计价方式：1、 水电项目按以下计价条款进行计价：a) 工程量按甲方审核后的实际工程量结算;b) 安装定额套用_;c) 市政定额中排水工程管道铺设分项项目及给水工程中除管道附属构筑外分项项目套用_ ;d) 主材、设备由甲方指定品牌、规格，按甲方询到市场的实际现金

20、购买且不含材料发票的价格补_%,然后由乙方负责选购、安装、保管;e) 协助材料费按合同签订月综合信息价进行计取;f) 机械台班按合同签订日之前的有关政策进行调整;g) 人工单价按本合同签订日之前的有关政策进行调整;h)本工程结算条款均按上述规定执行，仅计至定额基价内人工费、机械费、材料费(含协助材料费、主材费、设备费)，其它费用(包括但不限于企业管理费、风险费、利润、税金、措施费、其它费、规费、高层建筑增加费、地下室施工增加费、脚手架搭拆费等)均不计取。合同签订后产生的政策性调整均不调整;i) 按以上计价条款进行计价后下浮_ %(定价部分主材及设备不参加下浮)作为最终结算造价;2、 因总体管网

21、将涉及到部分土建管井等构筑物施工，该部分按以下要求进行计价： a)、 工程量按甲方审核后的实际工程量结算;b)、 土建定额套用_;c)、 市政定额中除合同第四条第1点规定外的项目套用(_ (_);d)、材料因土建部分均为甲方供应，考虑到甲方管理上的便利，水电工程涉及到土建材料中的钢筋、水泥、砂子、石子、砖头、井盖均由甲方供应,乙方负责施工、保管，乙方不计取任何土建材料费用;e)、 机械台班按合同签订日之前的有关政策进行调整;f)、 人工单价按本合同签订日之前的有关政策进行调整;g)、本工程结算条款均按上述规定执行，仅计至定额基价内人工费、机械费，其它费用(包括但不限于土建材料费、企业管理费、风

22、险费、利润、税金、措施费、其它费、规费、高层建筑增加费、地下室施工增加费、脚手架搭拆费等)均不计取。合同签订后产生的政策性调整均不调整;h)、 按以上计价条款进行计价后下浮作为最终结算造价;3、 以上计价模式均为定额计价模式，不采纳清单计价模式;工程款审批时乙方均应供应采纳“_”版软件套价的电子版预算及“_”软件编制的工程量电子版计算式及相应的纸质预算书、工程量计算式;4、 按以上结算条款进行结算，除总包单位施工协作费、税金外的各项费用均由乙方担当;5、 临时用水、用电乙方有义务帮助甲方进行该部分内容安装、维护，材料由甲方供应或签认乙方供应的材料，乙方不计取任何费用;6、 施工用水、用电的费用

23、由甲方暂行代乙方垫付，各班组按造价比例进行分摊，从工程款中扣除;五、 付款方式：1、 单体不低于_栋以上的主体结构封顶后起先对已封顶楼栋按以下要求支付进度款。2、乙方依据工程进度于每月_日向监理部申报当月完成的工程量，监理部在_个工作日内予以审批后报甲方，经甲方审批后工程量的_%支付该月工程进度款。3、工程竣工验收合格后，乙方按要求移交有关竣工图、内业资料、有关设备产品运用说明书、保修证书、验收合格证书后付至已完工程量的_%。自办理交付运用之日起_个月内办理完结算手续，同物业办理完交付手续后，付至工程结算总造价的_%。余款_%作为工程保修金不计息。自工程竣工验收合格之日起_年后完成全部保修工作

24、_天内付清余款。4、 工程款的_以现金支付，但乙方应供应工资册，余下的_以公司户头转账至材料商的方式支付。六、 工程质量标准及验收：1、 按国家工程施工质量验收评定标准合格。2、双方对材料、工程质量有争议，由甲方托付工程质量检测机构鉴定,所需费用由乙方垫付。鉴定为质量合格的，鉴定费用由甲方担当;鉴定为质量不合格的，鉴定费用及相关的损失，由乙方担当。七、 材料、设备管理要求：1、乙方进场的材料、设备均须经甲方检查认可后方可安装，未经甲方确认不得进入验收和支付程序。如验收、审核认可后材料被更换，甲方有权实行对乙方更换材料价值5倍进行罚款。甲方验收后也不免除乙方的质量责任。2、本合同签订后_个月之内

25、，乙方应供应工程所需材料清单。乙方承诺供应材料清单与图纸所需材料数量(含变更工程量及定额损耗量)偏差不超过_%，超过允许偏差所造成的材料价格改变由乙方担当。3、无需定制的材料乙方应依据施工进度提前_个月进行审批，以便确定品牌、价格，需定制的如配电箱、桥架、水泵等应依据施工进度提前_个月进行审批。4、乙方自带工具及物资必需到甲方保管员和保卫员处具体登记，如未登记入工地后视为甲方全部，如离开工地时，甲方保卫人员及管理人员有权对包袱及可疑人进行检查，发觉了偷窃行为按偷窃物品的价值处以_倍以上的罚款。八、 保修和售后服务1、 本工程自验收合格之日起乙方供应_个月免费保修服务。2、渗水、漏水等影响居民正

26、常生活的状况下，乙方承诺在甲方通知后_小时内赶到现场并于_小时内完成修理。发生紧急抢修事故的，乙方在接到事故通知后，应当马上到达事故现场抢修。其他状况下，乙方须在甲方通知后_小时内赶到现场，并于赶到现场之日起_日内完成通知所涉及之保修、修理项目。3、 每个修理项目完成后，经业主和甲方验收并签字后，方为该修理项目本次修理完毕。4、违反以上规定，视为乙方同意由甲方处理，甲方委派他方处理，处理结果由业主和甲方签字认可后即生效，不再经由乙方确认，因此所发生的一切费用从乙方保修款中扣除，不足部分乙方还应补足。九、 甲、乙双方责任1、 甲方的责任(1)供应引至本小区内的施工水源、电源(二级电箱以上的电源)

27、，详细引至各用水点、用电设备由乙方自行负责。甲方供应二间临设供乙方临时堆放材料及办公运用，不允许住人。(2) 参加工程质量、施工进度、施工平安的监督，负责材料进场、施工验收确认工作。(3) 按合同约定支付工程款。(4) 协议签订后，甲方供应完整的水电施工图纸_套。2、 乙方责任：(1) 在施工期间,乙方至少需支配1位现场技术管理人员(联系人：)，甲方发觉施工现场管理员不在岗，每次罚款_元。(2)乙方遵守工程建设平安生产、文明施工有关管理规定，严格按平安、文明施工的要求组织施工、管理，并随时接受有关各方的监督检查。由于乙方在施工过程中造成的事故责任和因此发生的费用(含担当第三方损失及有关费用)均

28、由乙方担当。甲方可依据平安事故详细状况赐予罚款。(3) 做好施工场地地下管线和邻近建筑物、构筑物的爱护工作，并担当损害修复的费用。(4)水电工程具备隐藏条件时，乙方进行自检，并在隐藏前_小时通知甲方验收。未经监理或甲方签字认可，乙方自行隐藏的，甲方将视情节严峻程度赐予每次_元罚款，并要求重新隐藏验收直至符合要求。(5) 已竣工工程未交付甲方之前，乙方负责已完工程的爱护工作，爱护期间发生损坏，乙方自费予以修复。(6)乙方需自行供应劳保用具给一线施工人员，敬重一线施工人员的劳动成果，不得随意扣发工人劳动酬劳，否则乙方要担当相应的经济责任。乙方必需刚好支付班组的劳务费、为从事危急作业的职工办理意外损

29、害保险、为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险，并支付保险费用。若政府须要乙方人员办理社保、劳保，乙方需负责办理并担当费用。(7)相应的内业资料由乙方负责完成，并供应完整的备案用竣工图_套，供应结算用竣工图_套和结算资料_份，有关格式要求按_档案室标准执行。(8)各班组墙体、楼板预留洞、管槽待管、桥架、风管、风口、箱体等就位施工完毕，其塞缝由各自班组在土建粉刷之前完成，土建粉刷后因乙方缘由需重新打洞、割槽其塞缝、粉刷均由乙方无偿负责。墙面管槽需用切割机进行切割，不得未经切割随意凿打破坏墙面。十、 违约责任1、 合同签订后_日内,乙方应交纳合同履约保证金_万元整。履约保证金在乙方第

30、一次付进度款时无违反合同条款的状况下无息退还。2、 当发生下列状况时视作甲方违约，由甲方担当违约责任，赔偿因其违约给乙方造 成的经济损失：(1) 甲方不按时支付工程进度款。(2) 甲方无正值理由不支付工程竣工结算价款。(3) 甲方不履行合同义务或不按合同约定履行义务的其他状况。3、 当发生下列状况时视作乙方违约：(1) 因乙方缘由不能根据约定的竣工日期或甲方同意顺延的工期竣工。(2) 因乙方缘由工程质量达不到约定的质量标准。(3) 乙方不履行合同义务或不按合同约定履行义务的其他状况。4、甲方未按合同条款约定的时间内支付预付款、工程款的，应根据逾期支付款项的逾期日内的日万分之_向乙方支付违约金。

31、乙方逾期将验收合格后的工程交付甲方，或乙方逾期将已验收合格的竣工资料交付甲方的，乙方应根据_元/天的标准向甲方支付违约金5、 对乙方在工程施工过程中存在平安、施工质量、拖延工期等问题，甲方有权实行 罚款、责令整改等措施。十一、 争议解决甲方、乙方在履行合同时发生争议，应当协商解决。当事人不愿协商或者协商不成的，双方可以向工程所在地的人民法院起诉。十二、 合同解除1、 甲方、乙方协商一样，可以解除合同。2、 有下列情形之一的，甲方有权单方面解除合同，乙方应无条件协作，并扣罚乙方 现有工程投入未支付部分的工程款做为违约金：乙方将其承包的全部工程转包给他人或者肢解以后以承包的名义分别转包给他人; 发

32、生重大质量事故;出现质量、平安问题，又拒绝听从甲方、建设方及监理、设计单位要求整改的; 未经甲方同意，无故拖延工期的;十三、 合同生效与终止1、 双方履行合同全部义务，乙方向甲方交付竣工工程后，竣工结算价款支付完毕，本 合同即告终止。2、 合同的权利义务终止后，双方应当遵循诚恳信用原则，履行通知、帮助、保密等义 务。十四、 合同份数1、 本合同一式肆份，甲、乙双方各执贰份，具有同等的法律效力。十五、 合同生效甲方(公章)：_ 乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_ 法定代表人(签字)：_年_月_日 _年_月_日施工劳务承包合同3工程发包人：_(甲方)施工劳务承包人：_(乙方)依照中华人民共和国

33、合同法、中华人民共和国建筑法、国务院村庄和集镇规划建设管理条例及其它有关法律、行政法规，遵循同等、自愿、公允和诚恳信用的原则，甲乙双方就施工劳务承包事项协商达成一样，订立本合同。一、劳务承包人资质状况资质证书号码：_发证机关：_资质专业及等级：_复审时间及有效期：_二、工程概况及劳务承包内容工程名称：_结构：_，规模_，层数：_工程地点：劳务承包内容：三、工程承包施工期限起先进场施工日期：_年_月_日，竣工日期：_年_月_日，总日历施工数为_天。四、质量标准按国家现行的建筑安装工程施工及验收规范、建筑安装工程质量评定标准等相关规范标准，本工程必需达到质量评定等级。五、图纸甲方应在乙方施工劳务承

34、包工作开工前天，向乙方供应施工图套，以及本合同工作有关的标准图套。六、工程发包人(甲方)的义务。(一)甲方应在乙方进入施工前完成下列工作前担当相应费用1、在年月日前向乙方交付具备本合同项下劳务作业开工条件的施工场地，具备开工条件的施工场地交付要求为：2、在年月日前完成水、电、电讯等施工管线和施工道路，并满意完成本合同劳务作业所需的用水、用电、通讯及施工道路畅通的时间和质量要求。3、在年月日前向乙方供应相应的工程地质和地下管网线路资料。4、在年月日前向乙方供应相应的水准点与坐标限制点位置，其交验要求与爱护责任为：5、在年月日前向乙方下列生产、生活临时设施，其交验要求与爱护责任为：(二)按时供应图

35、纸，刚好交付应供的各种合格建筑材料和设备，保证施工须要。(三)按本合同约定，向乙方支付劳动酬劳。(四)负责与监理、设计及有关部门联系、协调现场工作关系。七、劳务承包人(乙方)的义务(一)对本合同劳务承包范围内的工程质量向甲乙方负责，组织具有相应资格证书的娴熟工人投入工作;未经甲方授权或允许，不得擅自转包、分包，自觉遵遵守法律律法规及有关规章制度。(二)严格根据设计图、竣工验收规范、有关技术要求及施工组织设计细心组织施工，确保工程质量达到约定的标准;加强平安教化，仔细执行平安技术规范，严格遵守平安制度，落实平安措施，确保施工平安，担当由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、平安事故、现场脏乱

36、造成的损失及各种罚款。(三)自觉接受甲方和政府有关部门的管理、监督和检查。(四)妥当保管、合理运用甲方供应或租赁给乙方运用的机具、周转材料及其他设施。(五)为参与施工作业的人员办理意外损害保险。八、平安施工与检查(一)乙方应遵守工程建设平安生产有关管理规定，严格按平安标准进行施工，并随时接受行业平安检查人员依法实施的监督检查，实行必要的平安防护措施，消退事故隐患。由于乙方平安措施不力造成事故的责任和因此而产生的费用，由乙方担当。(二)甲方不得要求乙方违反平安管理的规定进行施工。因甲方缘由导致的平安事故，由甲方担当相应的责任及发生的费用。九、事故处理(一)发生事故伤亡及其他平安事故，乙方应按有关

37、规定马上上报有关部门，并报告甲方，同时按国家有关法律、行政法规对事故进行处理。(二)乙方和甲方对事故责任有争议时，应按相应规定处理。十、劳务酬劳(一)本工程的劳务酬劳采纳一次性固定劳务酬劳包工(包管理费、平安设施费)，劳务酬劳共计元。(二)双方约定的其他方式(按计时或计件)十一、工时及工程量的确认(一)采纳固定劳务酬劳方式的，施工过程中不计算工时和工程量。(二)采纳按确定的工时(计件)计算劳务酬劳的，由乙方每日(按月)将供应劳务人数(工程量)报甲方，由甲方确认。对乙方未经甲方认可，超出设计图纸范围和因乙方缘由造成返工的工程量，甲方不予计量。十二、劳务酬劳的中间支付(一)采纳固定劳务酬劳方式支付

38、劳务酬劳的，甲方与乙方按下列方式支付：1、合同生效即支付预付款元。2、中间支付第一次支付时间为_年_月_日，支付_元。其次次支付时间为_年_月_日，支付_元。(二)采纳计时单价或计件单价支付劳务酬劳的，甲方与乙方约定支付方法为：十三、施工验收乙方应确保所完成施工的质量，应符合本合同约定的质量标准。乙方施工完毕，应向甲方提交完工报告，通知甲方验收，甲方应当在收到乙方的上述报告后7天内对乙方施工成果进行验收，验收合格或者甲方在上述期限内未组织验收的，视为乙方已完成了本合同约定工作，但工程竣工验收结果表明乙方施工质量不合格时，乙方应负责无偿修复，不延长工期，并担当由此导致甲方的相关损失。十四、违约责

39、任如一方不履行或不按约定履行合同义务的其他状况，应担当违约责任，并支付另一方元的违约金。另一方要求违约方接着履行合同时，违约方担当上述责任后仍应接着履行合同。十五、争议甲乙双方在履行合同时发生争议，可以自行协商和和解或要求有关主管部门调解。如和解、调解不成、采纳申请有关部门仲裁或向人民法院起诉。十六、合同解除(一)如一方违约，并担当违约责任后，另一方可以要求解除合同。(二)如因不行抗力(如自然灾难、国家政策调整等)致使本合同无法履行，甲乙双方可以解除合同。十七、合同终止甲乙双方履行完合同全部义务，劳务酬劳价款支付完毕，本合同即告终止。十八、合同份数本合同一式份，由甲乙双方各执一份，送镇(乡)村

40、镇建设管理所和各一份。十九、补充条款二十、合同生效合同订立时间：_年_月_日。合同订立地点：_本合同双方约定后生效。甲方：工程发包人 乙方：劳务承包人居处：_居处：_电话：_电话：_施工劳务承包合同4甲方:_乙方:_依照及国家相关法律、法规和公司文件相关规定，遵循同等、自愿、公允和诚信的原则，甲、乙双方就_(工程)劳力施工承包事宜协商达成一样。订立本合同。第一条工程概况工程名称:_工程地点:_其次条工程承包范围_第三条工程工期1、安排开工日期:_年_月_日，安排完工日期:_年_月_日，总日历天数_天;2、主要节点工期:_3、乙方应无条件执行甲方的进度安排支配(包括新调整的进度安排)。第四条工程

41、质量标准所承包工程范围内的工程质量必需达到_第五条组成合同文件及说明依次组成本合同的文件及优先说明依次如下:1、本合同;2、本合同附件;3、招投标文件;4、本工程施工图纸及国家现行或行业标准规范;注:上述文件应互为补充，在合同中出现模糊不清或不相一样时，按上述依次说明，不能清晰说明时，在不影响工程正常施工进度的状况下由双方协商解决。第六条标准规范本合同适用标准规范:_第七条甲方责任和义务1、负责统一制定各项管理目标，组织编制施工安排、物资需用量安排表，实施对工程质量、工期、平安生产、文明施工、计量检测、试验化验的限制、监督、检查和验收。2、负责与业主、监理、设计及有关部门工作联系，协调现场工作

42、关系。3、依据工程状况要求乙方增减施工人数，满意施工生产须要。对施工质量底劣、技术差、不听从指挥、有作奸犯科行为的人员予以清退。4、刚好供应由甲方供应的施工机械设备、周转材料。5、按本合同约定，向乙方支付劳动酬劳。6、统筹支配、协调解决乙方施工人员生活临时设施、用水、用_其费用:7、帮助乙方办理现场施工人员出入证件，其费用由乙方自理。第八条乙方责任和义务1、遵守国家政策和法律法规;遵守业主和甲方企业的相关规章制度，做好平安、文明施工、环境和职业健康平安、劳动爱护等工作。2、严格根据设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计细心组织施工，确保工程质量达到约定的标准，对本合同劳务承包范围内

43、的工程质量向甲方负责;依据业主或甲方的安排要求(包括调整后的安排)，合理组织，科学支配作业安排，投入足够的人力、物力、保证工期;担当由于自身责任造成的质量返修、工期拖延损失及各种罚款。3、应按招标文件要求和承诺的管理人员、平安员(持证)保质保量到位。技术工人必需按国家规定持上岗，技工必需有职业技能操作证，持证率达到_%。特别工种必需有特种作业操作证，持证率达到_%4、听从甲方和业主的监督、检查、管理;接受甲方和业主有关人员对质量、进度、技术、平安生产、文明施工、环境爱护等方面的管理:接受甲方随时检查其设备、材料保管、运用状况及其操作人员的有效证件、持证上岗状况;5、做好施工场地四周建筑物、构筑物和地下管线和已完工程部分的成品爱护工作。因乙方责任发生损坏，应自行担当由此引起的一切经济损失及各种罚款:6、按甲方统一规划堆放材料、机具;妥当保管、