2022施工合同例文08.docx

《2022施工合同例文08.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022施工合同例文08.docx（21页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2022施工合同关于施工合同范文五篇随着法律法规不断完善，人们更加重视合同，合同的运用频率呈上升趋势，签订合同也是特别有必要的行为。你所见过的合同是什么样的呢？下面是我为大家收集的施工合同5篇，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。施工合同 篇1甲方（发包方）：乙方（承包方）：风险提示：发包人的相对义务依据法律规定发包人应办理法律规定由其办理的许可、批准或备案，包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、施工所需临时用水、临时用电、中断道路交通、临时占用土地等许可和批准。且发包人应帮助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。若发包人因未能刚好办理完毕前述许可、批准

2、或备案，由发包人担当由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。依据民法典，中华人民共和国建筑法及国家有关规定，为了确保甲方房屋施工顺当进行，为明确双方在建设项目施工过程中的权利和义务，本着双方责、权、利，经甲、乙双方协商，特订立本合同。一、工程慨况：二、承包方式：甲方以包料不包工的方式承包给乙方。三、工程承包范围：按甲方供应施工图，乙方负责全部施工机械（木模，钉子，铁丝，脚平架等），从基础土方工程到房屋竣工中的瓦工，木工，钢筋工等全部施工内容。外墙正立面贴外墙砖，其它墙面为水利砂浆。五层楼地面贴地面砖，卫生间，厨房，楼梯踏步全部贴墙地砖。四、承包价格及付款方式：1、价格：_元平

3、方米（建筑面积）。建筑面积根据国家规定计算方式计算，增减工程量根据市场行情，双方协商解决。2、基础竣工后付款人民币5000元整；每一层主体盖板完工后付款人民币4000元整，内外粉刷完工后付款_元整，春节前无质量问题余款一次性付清，（如有质量问题返工达标后，另外赔材料）。五、工期及平安责任：风险提示：关于实际竣工日期的规定当因实际竣工日期的确认发生纠纷时，可以以相关规定参照详细情形：工程经竣工验收合格的，以承包人提交竣工验收申请报告之日为实际竣工日期，并在工程接收证书中载明；因发包人缘由，未在监理人收到承包人提交的竣工验收申请报告42天内完成竣工验收，或完成竣工验收不予签发工程接收证书的，以提交

4、竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期；工程未经竣工验收，发包人擅自运用的，以转移占有工程之日为实际竣工日期。 工期从_年_月_日到_年_月_日竣工。推迟一天罚款_元天，由甲方在工程款中扣除。施工期间：1、本工程全部平安事项均由乙方负责，乙方应按工程的要求负责施工过程中的平安管理工作，因乙方及其员工缘由造成的一切人员、财产损失均由乙方负责；第三人造成乙方及其员工损害的，由第三人负责，与甲方无关。2、施工中乙方不得从事与施工无关的事，专业施工人员持证上岗；高空作业部分必需在实行切实可行的安装措施下方可施工，地面必需支配适当监护人员，电焊作业留意防火等。3、施工过程中本合同项下的任何权利、义务，乙方

5、不得转让给第三人，特殊是不得转包、分包否则甲方有权终止合同，慨不结算，乙方无条件赔偿。六、质量要求：风险提示：工程质量未符合标准的归责因发包人缘由造成工程质量未达到合同约定标准的，由发包人担当由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。因承包人缘由造成工程质量未达到合同约定标准的，发包人有权要求承包人返工直至工程质量达到合同约定的标准为止，并由承包人担当由此增加的费用和（或）延误的工期。乙方应当根据国家规定的房屋质量标准和要求组织施工，不合格由乙方负责返工，返工费由乙方负责或由甲方在乙方工程款中扣除。七、后期修理：风险提示：保修责任的起算工程保修期从工程竣工验收合格之日起算，详细

6、分部分项工程的保修期由合同当事人在专用合同条款中约定，但不得低于法定最低保修年限。在工程保修期内，承包人应当依据有关法律规定以及合同约定担当保修责任。发包人未经竣工验收擅自运用工程的，保修期自转移占有之日起算。因乙方质量问题所产生的修理费用由乙方担当，并担当由此发生的相关赔偿以及责任。八、违约、索赔和争议风险提示：明确违约责任在签订合同时，双方就要想到可能产生的违反合同的行为，并在合同中规定相应的惩处方法，通过明确违约时须要担当的责任，来督促各方真正履行应担当的义务，一旦违约状况发生，也有据可依。1、发包方、承包方应当共同遵守上述约定，假如一方违反约定给另一方造成经济损失，应当支付相应的赔偿；

7、2、本合同在履行过程中发生争议，由双方当事人协商解决或邀请第三方调解。协商或调解不成的，双方约定：向_仲裁委员会申请仲裁。九、以上合同望双方遵守各自责任，本合同一式_份，自签字日期生效。甲方：_年_月_日乙方：_年_月_日施工合同 篇2发包方；张氏祠堂新建组织联络处（代表_）承包方:依照（中华人民共和国合同法），（中华人民共和国建筑法）及其他有关法律，行政法规，遵守同等、自愿、公允和诚恳信用的原则，双方就张氏祠堂地基处理及地坪混凝土事宜协商达成一样、订立本合同。一、 工程概况及基本要求1、工程名称：张氏祠堂新建地基处理及混凝土地坪2、工程地点：车城南路南村巷3、乙方施工进度、质量、平安不符合规

8、范及甲方要求，甲方有权单方面解除合同，乙方所完成工作量将不予结算，同时另行支配其他班组施工，因此增加的各项费用由乙方担当。二、施工承包范围其他要求：1、承包方式：包工包料：（1）空桩开挖，浇注（2）场地平整（3）基础开挖（4）毛石基础砌筑（5）混凝土地梁（6）砖砌围墙及抹灰。2、施工范围：详见后附双方议定预算量及协商认可的价格及总价。三、工程平安、质量标准及工期1、本工程施工平安、质量必需达到合格标准。2、乙方要严格根据规范进行施工。3、若出现平安事故，乙方自己担当事故发生的.一切费用。4、开工日期：以进场实际开工日期为准。5、竣工日期：以甲方要求完成的时间为准，甲方缘由、停水、停电等不行抗力

9、的因素除外不顺延。四、项目负责人甲方委派的担当驻地的现场负责人为_。乙方委派的担当驻地的现场负责人为_。五、合同价款1、本工程以乙方完成后附预算书表内全部工程量为依据，且以预算书内价格双方签字认可为准。2、工程量若有削减，以此为准；若有增加，单价按签字单价增加，工程款列入总价内。六、付款方式：按工程进度节点支付工程款，详细支付如下：1、乙方材料进场，甲方支付总价的50%工程款。2、乙方完成工作量的90%时，甲方支付工程款至90%。3、乙方工程全部竣工后，工程款尾款支付完毕。七、甲方的责任和义务1、甲方负责对工程质量、平安、文明施工、机械电气设备运用以及公司规章制度等方面的宣扬教化。2、甲方负责

10、施工现场工程进度安排支配和质量、平安交底工作。3、甲方对乙方所施工工程进度、质量、平安、文明施工进行过程监督和管理。4、其他小型机具及电缆线均由乙方自备。5、甲方无正值理由逾期支付工程款，担当中国人民银行规定的同期贷款利息。八、乙方的责任和义务1、严格根据施工图纸、建设单位及甲方的要求进行施工，工程质量达到合同约定标准。2、乙方负责对所属施工人员的质量、平安、进度、技术、文明施工等方面的管理。3、乙方要做到工完场清、材料堆放整齐，乙方若工完场不清，甲方将派人清理并由乙方担当支付该项全部费用的1.5倍以上金额。4、乙方违反平安法律、法规和平安施工规章制度的，甲方同时有权终止本合同。发生重大平安事

11、故，乙方必需刚好报告甲方代表，否则由此造成的一切损失由乙方担当。5、甲方单方面终止本合同火擅自停工、退场的，甲方不支付任何费用。6、本合同工程不允许乙方转包，一经发觉，甲方将处以结算总价10%的违约金。乙方在平安、质量、文明施工不符合本合同约定的标准，每发觉一处（次）对乙方罚款200元。若质量、平安严峻不符合规范要求，甲方有权解除合同并要求乙方在24小时内无条件退场。九、合同争议及其他1、甲乙双方在履行合同是发生争议，可自行和解或要求有关部门调解。若和解、调解不能达成一样看法的，双方约定采纳下列第a种方式解决争议：a、双方达成仲裁协议，申请十堰市仲裁委员会仲裁。b、向甲方所在地有管辖权的人民法

12、院起诉。2、甲方的平安事故处理方法及规章制度已全部告知，乙方知晓同意。3、本合同一式五份，甲方持肆份，乙方持壹份，双方签字盖章后生效。甲 方：乙 方：法定代表人： 法定代表人：托付代理人： 托付代理人：身份证号码：联系电话：联系电话：年 月 日 年 月 日甲方签字：_ 乙方签字：_施工合同 篇3发包方：(以下简称甲方)施工方：(以下简称乙方)甲方在腾越镇观音塘社区观音塘小区建设全框架钢筋混凝土结构住宅楼房一幢，按包工不包料(主体搓毛)承包给乙方建立，经协商双方达成如下协议。一、乙方承包范围1、房屋主体工程搓毛：乙方按设计及甲方局部变更要求，从桩基开挖到房面封顶含屋顶女儿墙，楼地面搓毛，上浆，屋

13、面收光，内、外墙粉刷完成(山墙及后墙刮水泥浆)，楼梯在内。2、水电工程：乙方按施工规范要求排放、安装好给排水管道，做到给排水畅通。预埋好电线、电话、电视线管，穿好三线至线盒留出线头，并修建石砌化粪池一个，石灰坑一个，围墙及大门一道(不另行计价)。二、乙方负责的人员及机械设备乙方带领能完成本工程的全部施工人员，负责施工用的木模、外架、施工机械及五金工具(包括：元钉、铁丝、焊条，全部焊头费用)。三、甲方负责事项1、甲方负责办理建房手续，供应施工必备的场地，负责XX一平负责余土处运部分。2、负责供应施工所需原材料，负责施工用水、电费。3、负责供应室内标高，确定放样尺线及四周滴水尺寸。4、负责协调四周

14、邻里的关系，保证能进行正常工作，乙方协作甲方做到文明施工。四、施工质量及要求乙方施工中，应严格根据规范要求进行配料，既不能有意奢侈材料，也不能偷工减料。对建筑半成品成品必需按要求尽心浇水、保养护理。总体工程质量和施工要求必需按设计要求施工，质量达到国家相关规范合格工程标准。在施工中，乙方技术人员必需亲临现场指导，对各道工序要反复检查，发觉问题刚好订正，混凝土振捣密实，不得有蜂窝麻面，浇梁、浇柱、浇桩基的混凝土不得运用立式搅拌机。砌砖要求XX竖直、背子平整、阴阳角度垂直符合质检验收标准，按规定做好成品爱护等工作，管理好工地，确保工程质量。若因乙方出现施工质量上的问题一概由乙方负责，由于施工质量不

15、合格返工所造成的一切损失由乙方负责赔偿，直到重新验收达到合格为准，水、电、线路的工程保修_年，若在保修期内出工程质量问题，乙方负责一切费用，甲方可以从保修金中扣减作为修缮费用。五、平安防护措施严格遵守建筑施工平安操作规范进行施工，加强平安防护，在乙方施工过程中造成的一切大小平安事故，均由乙方负责全部责任，甲方一概不担当任何责任。六、工价及结算付款方式1、经双方商定，工程工价按贰佰肆拾元平方米(：240.00元2)，按施工建筑面积进行结算，建筑面积按国家标准规范计算，雨篷、阳台、折半计算。2、付款说明：基础完成后付壹万元(：10000.00元);一层封顶付壹万元(：10000.00元);二层封顶

16、付壹万元(：10000.00元;三层封顶付壹万元(：10000.00元);四层封顶付伍仟元(：5000.00元)。如无特别缘由，乙方拖延工期，按每拖延一天支付给甲方违约金100元天。七、其它事项1、工期为六个月，从_年_月_日至_年_月_日。2、当乙方承包的范围结束后，乙方房屋施工运用的外墙脚手架留给甲方后期装修运用。3、若乙方在协议生效后又将工程转包给他人，即视为违约，甲方有权获得包工款的30%的违约金。4、甲方若不按规定时限付给乙方包工款，乙方有权停止施工。5、若桩基深度超过8米，超深部分甲方另行付工时费。未尽事宜甲、乙双方另行协商，本协议一式二份，甲、乙双方各执一份。甲方(签字)：乙方(

17、签字)：_年_月_日施工合同 篇4发包方(甲方)：承包方(乙方)：依据中华人民共和国合同法及相关法律法规的规定，甲、乙双方在同等、自愿的基础上，就甲方将该村鱼池承包给乙方运用，乙方承包甲方鱼池事宜，为明确双方权利义务，经协商一样，订立本合同。第一条 甲方保证所发包的鱼池合法有效。其次条 鱼池的坐落、面积。1、甲方发包给乙方的鱼池位于莫旗汉古尔河镇三合村二组东北角。2、发包鱼池面积共 平方米。第三条 发包期限、用途1、该鱼池承包期共 年。自 年 月 日起至 年 月 日止。2、乙方向甲方承诺，该鱼池仅作为 运用。3、承包期满，甲方有权收回发包鱼池，乙方应如期交还。 乙方如要求接着承包，则必需在承包

18、期满一年之前书面通知甲方，经甲方同意后，重新签订承包合同。甲方接着发包该鱼池时，乙方有优先权。第四条 租金及支付方式1、 该鱼池每年租金为 元。租金总额为 元(大写 万 仟 佰 拾 元整)。2、 鱼池租金支付方式如下：乙方一次性缴费， 甲方收款后应供应给乙方有效的收款凭证。第五条 鱼池的转包未经甲方同意，乙方不得转包该鱼池。第六条 乙方违约责任承包期间，乙方有下列行为之一的，甲方有权终止合同，收回该鱼池。(1)未经甲方书面同意，将鱼池转包、转借给他人运用的;(2)未经甲方书面同意，扩建该鱼池;第七条 本合同自双方签(章)后生效。第八条 本合同及附件一式 份，由甲、乙双方各执2份。具有同等法律效

19、力。甲方： 乙方：签约日期：年 月 日签约日期：年 月 日施工合同 篇5第一章 废砂浆回收利用项目总述第一节 硅片线切割及项目来源废砂浆回收利用项目的产生源于近几年来光伏产业的发展。 本项目生产中所用的“废砂浆”原料及生产出来的产品“碳化硅”、正是来源于和应用于光伏产业中的单、多晶硅棒切片工序。在光伏产业链中，硅片切割是光伏电池生产中一个非常重要的工序，切割出的硅片质量干脆影响到整个产业链后续电池的生产以及电池的性能质量。在实际生产中，硅片生产厂家一般先将废砂浆进行简洁的离心或沉降分别，液体部分返回工序再运用一次，其它的难以分别的部分或将其作为垃圾废弃掉，或将其处理给专业废砂浆回收利用厂家。作

20、为一种非常重要的资源被当做垃圾处理掉，不仅会对环境产生严峻的污染，而且奢侈了大量的资源，令人惋惜。随着国家节能降耗，爱护环境等可持续发展政策的实施，从废砂浆中回收价值较高的碳化硅项目应运而生，并且越来越受到人们的重视。近两年中，相关单位和团体都投入了很多精力，对废砂浆回收利用做了大量的探讨工作，产生出一些新技术和新工艺，取得了肯定的成果。废砂浆回收处理产生的“碳化硅”产品或再行回用于硅晶片的生产切割过程，或应用于其它工业领域，都会产生出巨大的经济价值和社会效益，对国家、对环境、对个人都是一件非常有意义的事情。其次节 生产原料及产成品本项目生产时的原料为“废砂浆”，另外还须要“烧碱”、“硫酸”等

21、化工原料。生产的产品是 “碳化硅”等，下面分别对我们生产中接触到的主要物质进行一下简洁介绍。一 废砂浆、废切割液及废硅粉的组成废砂浆是硅光伏产业或半导体工业在硅锭（硅棒）切割生产硅片时产生的一种工业废料，它的组成成分并不非常固定，主要成分有：碳化硅、聚乙二醇和金属硅粉，另有水分、金属颗粒以及少量表面活性剂、金属螯合剂等。含碳化硅较多的称为“废砂浆”，一般由65%左右的碳化硅、6%左右的硅粉、1.5%左右的铁等金属颗粒、15%的聚乙二醇和10%左右水份组成。二 碳化硅的性质及光伏产业所用的碳化硅1 碳化硅的性质特点碳化硅的化学成分是碳化硅，因为它的硬度非常高，人们俗称碳化硅颗粒为碳化硅。碳化硅在

22、自然界少量伴生于岩石中，没有利用价值。工业碳化硅的生产是一种高耗能、高污染产业。碳化硅的制备合成是通过将石英砂（SiO2）与石油焦(C)等原料按肯定比例混合后，在隔绝氧气的条件下利用电弧产生的高温反应烧结而成，这一反应过程须要消耗大量的能源，平均每合成一吨碳化硅需消耗高达8000千瓦时的电能，同时上述反应过程会释放出大量的一氧化碳（CO）,一氧化氮（ NO）,二氧化硫（ SO2）等有害废气，会对大气环境造成非常严峻的污染。依据碳化硅的生产方式的不同，又可将其分为绿碳化硅和黑碳化硅两大类，绿碳化硅的纯度和硬度较黑碳化硅略高，市场价格也相对较高。碳化硅的分子式为SiC，是典型的共价键型化合物。有立

23、方型和六方型两种晶型，立方型称为SiC，它是在180020xx温度下形成，属低温产物，硬度稍小，主要用于微型轴承的超精研磨。六方型称为SiC，它是在20xx以上形成的，硬度较大，一般常用的都是SiC。碳化硅在一个大气压下的分解温度为2400，无熔点。SiC碳化硅理论密度是3.18g/cm3，碳化硅粉的自然积累密度在1.21.6g/cm3之间。碳化硅的莫氏硬度仅次于金刚石，在9.29.3之间，威氏显微硬度3300kg/mm2 。由于碳化硅具有相当优异的特性，所以它的应用领域非常广泛。碳化硅（碳化硅粉）用于制作砂轮、砂纸、砂带、油石、磨块、磨头、研磨膏等。由于碳化硅的性质特点，最适合半导体工业材料

24、及压电晶体材料方面的切割、研磨抛光等。尤其是在太阳能电池硅片切割中，国际上绝大多数生产厂家都要用到碳化硅。利用它具有的高硬度、高耐磨性、高耐腐蚀性、高的高温强度及导热性能良好、抗冲击等特点，碳化硅可用于各种冶炼炉衬等构件、碳化硅坩埚等。可用于制作耐磨、耐蚀、耐高温等高级碳化硅陶瓷材料。在航空航天工业碳化硅材料还可以制做火箭发动机喷管、燃气轮机叶片等。2 光伏产业切割用碳化硅光伏产业中所用的碳化硅主要在硅片切割工序。由于光伏产业对硅片有特殊严格的要求，并且在切割效率和质量方面与碳化硅的选用有着亲密的关系，所以，在碳化硅的选择运用方面都非常苛刻。硅片切割用碳化硅多为绿碳化硅，在粒度选择上相对于不同

25、机型的线切割机来说一般常见的有两种：1200与1500目（极少数采纳800和20xx目），且它的粒径范围要求狭窄，晶角要尖锐锐利，绝不能混入大颗粒物质，避开划伤硅晶片。为了防止金属离子对硅片的玷污，要求碳化硅的纯度要高。硅片切割用碳化硅国内没有统一标准（有的企业采纳日本JZS工业标准）。第三节 技术经济指标1、 废砂浆利用率废砂浆中的碳化硅含量在65%左右，依据工艺水平提取率在80%左右总收率为50%左右。2、 酸碱消耗量生产一吨碳化硅，须要浓硫酸（98%）、烧碱的费用为300元。3、 水、电的消耗量本文来源：网络收集与整理，如有侵权，请联系作者删除，谢谢！第21页 共21页第 21 页 共 21 页第 21 页 共 21 页第 21 页 共 21 页第 21 页 共 21 页第 21 页 共 21 页第 21 页 共 21 页第 21 页 共 21 页第 21 页 共 21 页第 21 页 共 21 页第 21 页 共 21 页