2022施工合同例文200.docx

《2022施工合同例文200.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022施工合同例文200.docx（57页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2022施工合同精选施工合同合集七篇 现今社会公众的法律意识不断增加，随时随地，各种场景都有可能运用到合同，签订合同可以明确双方当事人的权利和义务。那么大家知道正规的合同书怎么写吗？以下是我整理的施工合同7篇，希望对大家有所帮助。 施工合同 篇1建设方： （以下简称甲方）总包方： （以下简称乙方）分包方： （以下简称丙方）为明确施工过程中建设方、 总包方及分包方三方的责任， 依照 中华人民共和国合同法 、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、法规、遵循同等、自愿、公允和诚恳信用的原则，建设、总包、分包三方就各自的权利义务，经协商一样，订立本协议。一、总包服务费：本工程市政工程的总包服务费由建设方

2、支付。二、工程概况：工程名称：工程地点：工程内容：工程承包范围：以工程实际测量记录、工程平面图为准。三、合同工期：依据国家工期定额和运用须要，商定工程工期为天（日历天），自年月日开工至 年 月 日竣工验收。四、工程质量：1、工程质量等级：一次性验收合格为本合同的合约条件。2、工程质量标准：丙方必需严格按工程有关文件采纳的技术规范、工程质量标准、施工图要求组织实施，质量必需达到合格。3、分包单位就该项分包的工程质量向建设方担当干脆责任。4、任何由于分包方的材料运用不当或材料不合格、或施工工艺、方法不符合要求、施工程序不当造成的质量问题、工程隐患，分包方应担当全部责任。五、合同价款：合同定价（大写

3、）：暂定人民币 元整（小写）： 元，工程款按最终实际工程量结算下浮%结算。六、决算依据：本工程套用XX省市政工程预算定额（20xx版）、XX省建设工程施工取费定额（20xx版）；材料价格执行 年 月XX建设工程造价信息（XX栏），取费标准综合取费按市区三类中间值计取。七、合同价款调整：设计变更：工程量增减由业主单位签证后结算。八、工程款支付：待工程竣工决算核准后由建设方一次性付清。九、建设方责任1、负责现场的协调和管理，处理总包方、分包方之间的相关事宜。2、负责刚好向分包方支付工程进度款及尾款。十、总包方的工作1、负责对分包单位进场后的现场平安文明施工管理（不含质量、技术、进度） 、服务、协作

4、、协调、对已完验收合格的工程负责保管。2、负责现场临时水电的统一管理。3、在不阻碍承包人优先运用的前提下，合理支配分包人运用总包现场内的施工机械、脚手架等设备。4、总包方负责该分包资料的保管和交档案馆的归档工作。十一、分包方的工作1、负责组织与建设方进行施工设计图的会审及技术交底、方案的报批与确认，处理解决相关的技术问题。2、对工程进度、质量、平安、环保文明施工等担当全部责任。3、遵守总包方施工现场各项管理制度，听从总包方的管理，做好分包范围内的现场文明施工，卫生清理工作。4、刚好向建设方、总包方供应工程进度安排及工程进度报表并对报表的正确性、完整性负主要责任。5、自行组织和协作与监理的预检、

5、隐检、材料检验、试验等达到工程合格标准所要求的一切工作，供应满意专项验收要求的全部技术资料。6、严格根据施工图纸、技术规范、操作规程、工艺流程进行施工，确保工程质量。7、负责自行施工范围内的建筑垃圾的清理，并负责运至发包单位的制定消纳地点。8、负责对已完工程的成品爱护工作，根据国家的相关规定对工程质量负责。9、根据规范及无锡市档案馆要求刚好填报桩基工程的各种相关技术资料，并将填报的各种资料（包括竣工所须要的资料）刚好、完整的供应给总包，并对资料的正确性、完整性、真实性、牢靠性负责。十二、违约责任1、分包单位不协作总包管理，不听从总包方现场的领导造成的后果自行担当。2、造成总包单位现场设施：临时

6、道路、场地、水电管线的损坏，分包方应根据损坏的实际损失如数进行赔偿。3、供应给总包单位的技术资料字迹模糊不清、数量不够，总包方有权退回或拒绝收集。分包方确保市政工程的验收合格。十三、组成合同的文件：1、本工程合同书；2、施工图纸；3、工程预算书；4、规范、标准及其它技术文件；5、双方有关工程洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部份。 十四、其他事项：丙方在施工及保养期限内必需做好平安防范工作，当发生意外事故均由丙方自行负责，与甲、乙方无涉。未尽事宜，由甲、乙、丙三方协商解决。本协议一式六份，正副本各三份，建设、总包、分包方各执两份，每份具有同等法律效力，自三方签字盖章之日起生效。兹证明双

7、方签订如下：建设方（签章） ：法人代表（或授权托付人）签署：年 月 日总包方（签章） ：法人代表（或授权托付人）签署：年 月 日分包方（签章） ：法人代表（或授权托付人）签署：年 月 日签订地点：签订日期：年 月 日施工合同 篇2甲方：乙方：签订日期： 年 月 日甲方（发包人）：乙方（承包人）：甲乙双方依据中华人民共和国合同法及有关法律法规的规定，在同等、自愿、协商一样的基础上订立本合同书，供双方共同遵守。一、 工程概况1.1 工程名称：1.2 工程地点：1.3 工程内容： （祥见设计资料）1.4 质量标准：符合国家现行施工验收规范标准。1.5 施工方法：按设计图纸施工二、 承包方式双方约定本

8、合同书项下的迁改工程，甲方将基础部分单包工施工工程承包给乙方（砂石、水泥、钢筋、地脚螺栓、接地钢筋由甲方供应，乙方负责复测分坑、基础开挖、材料二次转运、制模、混泥土浇灌、打护壁、爆破材料等施工。协调由甲方指派专人负责，除合同书另有约定外，甲方不再向乙方支付合同书价款以外的其他费用。三、 工期3.1 总工期：自开工之日起至竣工验收结束30日历天，乙方应按本合同书约定完成工程竣工验收并向甲方交付竣工资料。3.2 开工日期，按甲方向乙方批复的开工报告为准。3.3 发生以下情形之一的，工期顺延：3.3.1 甲方未能按本合同书约定供应开工条件的。3.3.2 甲方确定变更设计的。出现以上情形时，乙方应刚好

9、将顺延工期的申请以书面形式提交甲方，双方协商确定顺延工期的期限。因乙方缘由导致工期延误的，由乙方按本合同书约定担当违约责任。四、 工程造价及计量方式4.1本合同为固定单价合同，在本合同期间内固定价格，不因任何外界因素改变而调整。4.2合同承包范围内不得发生计时工。4.3本合同书承包价按设计施工图纸基础方量计量：新建线路1#、2#、3#按1000元每立方米，商品混凝土由甲方供应；新建路途4#、5#由乙方马驮砂石等，并自拌C25混凝土进行浇筑，按1300元每立方米计算。（以上单价均包括人工、机械、辅材费、低易耗材等费用）五、 付款方式工程开工后，依据甲、乙双方约定，由乙方垫付工作中生活费，乙方完成

10、混泥土浇灌时。甲方支付80%给乙方作为工程进度款，剩余20%待工程组装放线通电验收合格后15个工作日之内支付给乙方，税收发票由甲方负责。六、甲乙双方权利1、甲方权利6.1 甲方有权要求乙方按合同书约定的时间进行施工，并按合同书要求乙方在规定时间开展工程竣工验收。6.1.1 甲方有权要求乙方在合同书约定时间不能竣工或竣工验收不合格的，甲方有权要求乙方按规定时间内整改完成，相关费用由乙方担当，若对甲方造成经济损失由乙方担当相关损失费用并可以要求乙方清场。6.2、乙方权利6.2.1 乙方有权要求甲方按合同书约定支付合同价款，若因甲方支付造成工期延误，乙方不担当责任。6.2.2 乙方有权要求甲方按合同

11、书约定开工、竣工，若甲方缘由导致合同开工、竣工验收不能达到合同书约定标准的，乙方不担当相应责任。6.2.3 乙方在遇到不行抗力（地震、山体滑坡、泥石流）等导致工程无法施工时，乙方可向甲方刚好提出书面申请工期顺延。七、甲乙双方责任1、甲方责任7.1甲方负责对工程涉及的土地征用、土地补偿及地上附着物补偿的协调工作，费用由甲方支付，严格按市府发20xx19号相关文件执行。7.22、乙方责任7.2.1乙方在施工前，必需向甲方提交开工报告，经甲方书面同意方可进行施工，工程竣工后，乙方向甲方提出书面竣工验收申请，协作甲方做好相应的工程竣工验收工作，不得无故拖延工期。7.2.2乙方未经甲方书面批准，不得将本

12、工程分包或非法转包给第三方进行施工，若因乙方私自分包或转包给第三方施工对甲方造成的损失由乙方全部担当。7.2.3乙方必需执行国家电力行业平安施工管理的有关规定，并仔细实行平安防护措施严防平安事故发生，若因乙方未按国家相应规定事故造成平安事故的由乙方担当全部责任。7.3.4乙方按图施工，保证施工质量，甲方对施工工地必需供应便利，并有专人负责，做好施工质量监督及隐藏工程验收，符合电力行业标准。6.4 乙方必需根据甲方的有关规定和要求进行施工，否则在交工验收及资产移交时发生二次费用由乙方负责。八、工程验收1、隐藏工程验收8.1 隐藏工程验收：具备隐藏条件的工程部位，乙方应在自检合格后48小时内以书面

13、形式通知电力主管部门、工程师验收，阅历收合格并经甲方代表或监理工程师在检验记录上签字后，乙方才可进行隐藏和接着施工。乙方应将隐藏工程的现场图片作为竣工资料供应给甲方。8.2 竣工验收8.2.1 工程具备竣工验收条件的，乙方应按本合同书约定及国家竣工验收的有关规定向甲方供应竣工验收报告和其他竣工资料。甲方应在收到报告后_3_日内组织验收，并在验收后_3_日内将验收结果书面通知乙方。8.2.2 乙方对竣工验收不合格的工程，应当进行修复交给甲方。9 工程的质保期和质保责任9.1 本合同书项下安装工程的质保期限为 1年 ，本合同书约定的质保期限低于国家规定质保期限的，按国家相关规定执行。9.2 乙方对

14、本合同书项下的安装工程按国家规定担当质保责任，在质保期内，本合同书项下的工程出现质量瑕疵或缺陷的，乙方应负责进行免费修理。10 违约责任10.1 甲方不按本合同书约定的期限支付合同书价款的，每逾期一日，按中国人民银行发布的同期同类贷款利率向乙方支付违约金。10.2 乙方未根据本合同书约定的工期完工的，每逾期一日，应向甲方支付合同书总价款5的违约金。10.3 工程质量不合格的，乙方对工程质量不合格的部位应进行修复。10.4 乙方不按本合同书约定担当工程质保责任的，甲方有权托付其他单位修复，费用由乙方担当，同时应向甲方支付合同书总价款5的违约金。10.5 因设计变更等缘由造成该部分工程的工程量发生

15、改变近而引起费用改变的，依据乙方工程量的参数、计算原则和建设期当地造价信息部门公布的当期材料价格进行计算，并按乙方承诺的折扣率进行调整，按实结算。11 合同的变更和解除11.1 本合同书履行期间，经协商一样，甲乙双方可以变更本合同书的相关条款。11.2 出现下列情形之一，甲乙双方可以解除本协议书：11.2.1 双方协商不一样。11.2.2 法律规定或者本合同书约定的其他可以解除合同书的情形。11.2.3 在实际施工过程中，如发生工程量变更的，根据甲方的要求提出变更的相关手续后，乙方再进场施工。11.2.4 变更工程量的结算方式，根据合同书中相像类型所约定的合同书价款据实结算。12 争议的解决本

16、合同书在履行过程中发生争议，由双方当事人协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同书签订地人民法院提起诉讼。13 合同的生效及其他13.1 本合同书一式 2份，甲方持 1 份，乙方持 1 份，具有同等法律效力。13.2 本合同书自甲乙双方签字盖章之日起生效。13.3 本合同书未尽事宜由双方协商解决或签订书面补充协议，补充协议与本合同书具有同等法律效力，补充协议与本合同书不一样的以补充协议为准。13.4 本合同书附件是合同书的有效组成部分，与本合同书具有同等法律效力。13.5 其他约定事项： 。附件：1、平安责任协议书2、乙方身份证甲方（签章）： 乙方（签章）：法定代表人： 法定代表人：托付代理

17、人： 托付代理人：签订时间： 年 月 日签订地点：施工合同 篇3发包方（以下简称甲方）_承包方（以下简称乙方）_经_批准，本工程于一九九 年 月 日公开招标、邀请投标、协协商标确定由乙方承建，根据中华人民共和国经济合同法修正，国家工商管理局和建设部颁发的（gf910201）建设工程施工合同示范文本，并结合深圳市有关规定以及本工程的详细状况，签订本合同。第一条 工程项目1.1工程名称：_工程地点： _工程内容：道路_m2、人行道_m2、排水管边：规格_m、桥梁：部位_m2.承包范围：_1.2工期（1）按定标（或议标、或约定）规定工期 （日历）天。（2）开工日期：_年_月_日竣工日期：_年_月_日

18、1.3质量等级：_1.4合同价款：_按定标价（或协商价）含_费用，工程造价为人民币（_币）_元。全部工程等价按下列规定计算：其次条 甲方工程2.1开工前_天办妥建设许可证，开工证和施工临时用地，占用道路等合法手续；2.2开工前_天将水准点、座标限制点以书面形式提交乙方，并于现场交验；2.3开工前_天向乙方供应施工场地工程地质、地下管网线路资料、保证数据真实精确；2.4合同签订后_天内组织乙方和设计、监视等单位进行图纸会审、设计交底，做好会审、交底纪要，并按图纸的份数发给乙方。2.5协调处理施工现场及四周地下管线和接近建筑物的爱护，并担当有关费用。第三条 甲方驻工地代表3.1甲方任命驻工地现场总

19、代表及其托付的代理人，必需由具备相关专业学问的技术人员担当地，若甲方代表易人，须提前七天通知乙方，其后任必需全面接着担当前任应负的责任。3.2甲方代表或其代理人的指令、通知须经其本人签署并以书面形式递交乙方代表，乙方代表在回执上签署姓名，收到时间后生效。3.3甲方驻工地代表及委派人员名单：_3.4托付_监理公司进行工程监理，监理公司任命_为监理工程师，其职责在监理合同中应明确，并将合同副本交乙方_份。第四条 乙方工作4.1参与甲方组织的施工图纸或作法说明的现场交底，拟定施工方案或编制施工组织设计，施工总进度安排，并送交甲方代表；4.2严格执行施工规范，平安操作规程、防火平安规定、环境爱护规定，

20、严格根据图纸或作法说明进行施工，做好各项质量检查记录，参与竣工验收，编制工程结算；4.3作好施工记录、隐藏工程记录、汇合施工技术资料作交工文件移交甲方；4.4作好施工组织管理、维持现场整治，做到工完场清、道路畅通，达到创建卫生城市标准；4.5工程竣工未交给甲方之前，乙方负责爱护、乙方爱护期间发生损坏，乙方出资修复，甲方提前运用后发生的修理费由甲方担当。4.6竣工后规定的保修期内，由于施工缘由造成的质量问题，乙方于接到甲方通知的_天内无条件保修。属设计或甲方运用及其它缘由造成工程质量问题，乙方可赐予返修，但返修费用由甲方担当；4.7施工中发生的一切平安事故，除甲方人员自身责任外，均由乙方担当全部

21、责任，并马上报告甲方和建设主管部门。第五条 乙方驻工地代表5.1乙方任命的驻工地的总负责人或总代表，应书面通知甲方，若乙方代表易人，须提前七天通知甲方，其后任必需全面接着担当前任应负的责任；5.2乙方代表行使合同约定的权力、履行合同约定的职责，乙方的要求、通知，均以书面形式由乙方代表签字后递交甲方代表、甲方代表在回执上签署 姓名和收到时间后生效。第六条 工期提前6.1工程若需提前竣工，双方协商一样后签订提前竣工协议，乙方按提前竣工日期修订进度安排，报甲方批准。甲方在三天内赐予批准，并为赶工供应便利条件。提前竣工协议内容包括：提前的时间、乙方实行的赶工措施费用的担当和提前竣工收益的共享等；6.2

22、乙方按合同规定的工期提前竣工，每提前_天，甲方奖给乙方_元。6.3无正值理由的工期拖延，每延期_天，由乙方付给甲方罚金_元，罚金不超过合同总造价的_%。第七条 工期顺延7.1以下缘由造成竣工日期拖延，经甲方代表确认，工期相应顺延：（1） 设计变更，工程量改变；（2） 不行抗力：是指斗争、动乱、空中飞行物体坠落或其它非甲乙双方责任造成的爆炸火灾、水灾，以及六级以上台风、大雨、暴雨、地震等；（3） 甲方代表借故不签证，影响下一工序的进度；（4） 甲方资金不足，导致停工、窝工；（5） 甲方不按合同规定预付备料款和工程进度款而影响施工进度；（6） 甲方分包的工程，拖延了工程进度。7.2上述状况发生后两

23、天内，乙方就延误的内容和因此发生的经济支出，向甲方提出书面报告，甲方代表在收到报告后两天内予以确认，答复。7.3非7。1列出各种缘由，工程未按合同工期竣工，乙方担当违约责任。第八条 工程质量等级8.1工程质量要求达到国家或专业的质量检验评定的_标准。8.2工程质量阅历收评定为优良标准，并按合同工期竣工，甲方给乙方奖金_元。8.3工程质量不符合设计要求，质量不合格，甲方可要求乙方停工和返工，返工费用由乙方担当，工期不予顺延。8.4双方对工程质量有争议，由深圳市质量检验监督总站进行裁决，裁决费用及因此造成的经济损失和工期拖延，由败诉方担当。第九条 合同价款及调整9.1合同价款为有条件之可调价款，有

24、下列状况之一者可作调整：（1） 甲方代表确认的设计变更、修改和施工现场签证；（2） 甲方代表签认的工程量增减；（3） 建设主管部门公布的价格调整。9.2上述状况发生后，由乙方编制调整预（结）算书送甲方审核后，报送工程造价审查部门审定，确定合同价款的增减。第十条 工程预付款及竣工结算10.1合同生效后五天内，甲方付给预算价的_%为工程预付款，计人民币_万元。10.2乙方在向甲方递交竣工验收报告的同时，向甲方递交竣工结算报告及完整的强算资料，甲方自签收之日起十五天内将结算审核完毕，并报送造价管理部门审定，审定后的结算书作为双方结算工程款的有效依据。10.3甲、乙双方在工程竣工验收后一个月内办理完毕

25、工程结算手续。10.4甲方未按合同约定将结算审核完毕并报送造价管理部门审定，或在签收审定书后十五天内不支付工程结算款，则从甲方签收审定书后第十六日起，按施工企业向银行安排外贷款利率向乙方支付拖欠款额的利息，并担当每日按拖欠总额的万分之三的罚金。第十一条 竣工验收11.1乙方认为工程具备竣工验收条件后，应于竣工验收前十五天向甲方供应完整竣工资料（一式_份）和竣工验收报告。甲方代表收到报告后十五天内组织有关部门验收，并在验收后五天内提出修改看法，乙方按修改看法修改，并担当由乙方缘由造成修改的费用。11.2甲方收到乙方竣工验收报告后十五天内无正值理由不组织验收或五天内不予批准且不能提出修改看法，则视

26、为竣工验收报告已被批准，即可办理结算手续11.3竣工日期的认定：竣工日期为乙方递交竣工验收报告中的日期，若要修改才能达到竣工要求的，应为修改后乙方重新递交竣工验收报告的日期。11.4甲方未按约定日期组织验收，应从约定期限最终一天的次日起担当工程保管费用，工程保管费、每天按承包工程造价的万分之八计醛?11.5阅历收符合国家质量标准，自验收完毕起五天内，乙方向甲方移交完毕，若甲方未按时接管而导致已验收工程损坏，造成经济损失，由甲方担当，验收完毕若乙方在五天内未向甲方移交完毕（特别状况除外）由此造成甲方的经济损失，概由乙方担当。11.6工程未阅历收，甲方擅自动用或提前运用，则自甲方动用（或运用）之日

27、即为工程竣工日期，由此而发生的平安、质量责任问题及经济支出或损失，概由甲方担当。11.7工程竣工验收符合国家质量标准，乙方不得因经济纠纷而拒绝交付。第十二条 保 修12.1保修期限：分别以每个单位工程竣工验收后格及甲方在验收证书签字之日起计算，按国家规定的保修条款执行，沥青砼路面及人行边为一年，水泥砼路面为三年。12.2保修责任范围：除甲方运用过程人为损坏，自然灾难及人力不行抗力因素损坏外，凡属乙方施工质量缘由及验收后移交前乙方保管不力造成工程范围各部位损坏、脱落、开裂等，均属乙方保修责任范围。12.3保修内容包括：合同价款（含补充合同价款）所包含的工程项目、设计变更、现场签证或文字约定，双方

28、或多方会议纪要约定的全部内容。12.4保修费用：从工程结算款中截留，即按合同总价款计算为3%，若发生的累计保修费超过保修费总额，超过部分仍由乙方支付。12.5保修期间：乙方应在接到甲方书面通知后，七天内派人修理，否则甲方可托付其他单位或人员修理，其费用在保修费内扣除，不足部分由乙方支持。12.6保修期满后二十天内，甲方将剩余保修费和按保修期内银行存款得率计算的利息一次付给乙方。第十三条 争 议13.1履行合同过程中发生争议，首先本着友好看法协商解决，若经协商仍不能解决，经双方同意可选择下列一种方式解决：1、 向市各级建设主管部门或其授权的造价管理部门申请调解；2、 向深圳仲裁委员会申请仲裁；3

29、、 向人民法院起诉。13.2选择上述第一种方式解决争议双方接受调解结果，应在调解结果作出后七天内执行，若对调解结果不能接受，或由于一方不执行调解结果等缘由使调解结果无法执行，任何一方可在调解结果作出七天后请当地有管辖权的经济合同仲裁机关仲裁或干脆向人民法院起诉。第十四条 违 约14.1违约的处理：合同双方之任何一方不能全面履行合同条款，均属违约。违约所造成的经济损失，概由违约方担当赔偿、违约造成工期延误责任分担：甲方违约、工期相应顺延；乙方违约，工期不得顺延。14.2违约金的标准：合同履行中任何一方无正值理由而单方提出终止合同，均属单方毁约，毁约方除担当赔偿因此造成对方的全部经济损失外，还必需

30、向对方支付合同价款_%的违约金。14.3赔偿经济损失的范围：（1） 甲方代表不按合同约定发出必要通知、确认、批准，不按合同约定履行自己的各项义务，支付款项及发生其他使合同无法履行的行为而导致乙方经济损失。（2） 乙方不按合同工期竣工，施工质量达不到设计和规范的要求或发生其它使合同无法履行的行为导致甲方经济损失。14.4损失的计算方法：实际干脆损失加实际间接损失，再加上以银行安排外贷款利率计算的利息。14.5除非双方协议将合同终止，或因一方违约使合同无法履行，违约方担当前述违约责任后仍必需接着履行合同。14.6因一方违约使合同不能履行，另一方欲中止或解除全部合同，须提前十天通知违约方并签订中止或

31、解除原合同的协议书，报原合同审查（或签证）部门审查后方可中止或解除合同，违约责任由违约方担当。14.7因乙方缘由中止合同时，甲方有权确定是否接受与本工程有关属乙方在现场一切设施、材料、设备和器件的权利。第十五条 平安施工15.1乙方应按平安施工有关规定，实行严格、科学的平安防护措施，确保施工平安和第三者的平安，担当由于自身平安措施不力造成事故的责任和发生的费用。15.2若发生重大伤亡事故，乙方应按有关规定马上报告建设主管部门并通知甲方代表。甲方为抢救供应必要条件，发生的费用由责任方担当。15.3乙方在动力设备、高压线路、地下管道旁边及交通要道施工之前，应向甲方代表提出平安爱护措施，经甲方代表批

32、准后实施。其防护费用由甲方担当。第十六条 不行抗力16.1不行抗力缘由和因素的认定标准：（1） 六度以上的地震；（2） 六级以上的持续一天台风；（3） 30mm以上的持续24小时的大雨、暴雨；（4） _年以上未发生过，接近或达到人体体温持续二天的高温天气；（5） 自然缘由发生的火灾；（6） 其它不行抗力缘由（包括因斗争、动乱、空中飞行物坠落或非甲乙方责任造成的爆炸等）。16.2上述不行抗力因素出现，乙方应马上实行措施并向甲方报告损失状况和清理、修复的费用，若灾难呈间歇形式发生，乙方应每隔三天向甲方报告一次灾难状况，直到灾难结束。甲方应对灾情处理供应必需条件。16.3因16.1所列灾难发生的费用

33、由双方分别担当。（1） 工程本身的损害由甲方担当。（2） 人员伤亡由其所属单位负责并担当相应费用；（3） 造成施工现场乙方临时设施损坏和修复费用，由甲方担当；（4） 乙方设备、机械、车辆等现场施工用具及人员停、窝工、机械、设备停置损失，由乙方担当；（5） 清理、修理工作的责任与费用担当，双方另签补充协议。第十七条 合同的生效与终止本合同自甲、乙双方法人代表或其托付代理人签字并加盖法人印章，送深圳市建设工程造价管理站或深圳市城市管理办公室审查后生效。至办完工程验收交接和竣工结算后，除有关保修条款仍生效外，其它条款即告终止。保修期满后，有关保修条款终止。第十八条 合同份数本合同正本一式两份，由甲、

34、乙双方各持一份。副本一式_份，甲、乙双方各持_份，建设主管部门，建设工程造价管理站，银行一份。均具同等效力。发包方（公章）?承包方（公章）地址：地址：法定代表人：法定代表人：托付代理人：托付代理人：电话：电话：开户银行：开户银行：帐号：帐号：邮政编码：邮政编码：合同订立时间： 年 月 日合同签字地点：审查看法：经办人：审查机关（公章）日期施工合同 篇4编号： 合 同 书 ZTWJ-GLTL-LSGC-施工合同书工程承包人（以下简称甲方）：中铁五局赣龙铁路GL-5标第XX隧道项目部 劳务分包人（以下简称乙方）： XXXXXXXXXXXXXX鉴于甲方与建设单位已经签署赣龙铁路GL-5标建设工程施工

35、总包合同，乙方愿以自身施工实力供应劳务协作，依据中华人民共和国合同法及国家有关法律、行政法规的要求，遵循同等、自愿、公允和诚恳信用原则，经双方协商就劳务分包事项订立本合同，以资双方共同遵守。1、 工程概况工程项目：赣龙铁路GL-5标合同段；分包工程名称：XX施工分包范围： XX项目部临时工程主要施工内容包括：XX、XX、XX、XX、XX。2、 劳务分包方式2.1实行总价承包方式。合同总价￥ 元（大写： 元整）付款账号：XXXXX银行XXXXXXXXXXXXXXXXXX。2.2合同总价除包含管理费和利润外，还包括乙方为完成协议规定（按附件一图纸要求施工）的全部工作内容所必需投入的人工费、材料费、

36、机械运用费、员工的劳保、医疗、公积金、补贴、平安费、节假日加班、夜班赶工补贴等费用以及现场试验协作费用，以及施工中的平安文明施工措施费用和施工中明示或示意将发生的全部费用。2.3双方签订协议后，合同履行中总价一次包干，在协议执行期内，任何一方不得以任何理由调整总价。2.4乙方须按施工须要投入施工所需的施工机械设备及料具, 乙方已充分了解和认可本合同约定的价款已包括该施工机械设备及料具的调遣、运用、折旧、修理等全部机具费用。2.5当地环境、气候、材料供应、变更设计及其它缘由引起停工时，乙方应依据现场实际状况统筹支配施工，其人员窝工及机械闲置等费用由乙方担当。2.6施工中因工程质量、平安、进度须要

37、，甲方须要调整工程量，乙方同意无条件听从，但调整后剩余工程量的综合工序单价仍执行本合同附件一。3、 平安要求3.1要求1)乙方应建立完善的平安生产管理制度，严格执行各种平安生产规章制度和操作规程，接受甲方相关人员的监督检查，实行必要的平安防范措施，支配专职平安防护员现场指挥。2)乙方已充分了解和认可本合同约定的合同价款已包括该工程所应投入的劳动防护、保险、环保等平安生产所必需的费用。具备劳动防护、保险、环保等平安生产所必需的费用投入。3) 乙方需加强自身队伍人员的平安意识，凡从事特别工种作业的人员必需持证上岗。4)乙方承诺：不论任何缘由引起的的各种平安事故，均由乙方自理，并担当一切责任和由此产

38、生的全部费用，同时接受地方政府、业主及甲方对乙方进行的平安惩罚。甲方不担当任何责任和经济补偿。4、 质量要求4.1要求1）乙方在施工过程中接受甲方的质量监督检查，检查中提出的问题乙方必需仔细改进，对检查中发觉的不合格部位，乙方应马上进行整改，若需返工处理，由此而造成的经济损失由乙方担当。为确保工程质量达到甲方的要求，甲方不定期的对乙方的施工进行检查，若发觉不按规定施工，甲方视情节轻重进行惩罚并限期改正。乙方接到甲方限期整改通知书拒不改正，甲方有权吩咐乙方限期退场，按乙方违约终止合同处理。2)为确保工程的质量，本合同采纳质量保证金制度，质量保证金总额为工程总价的5%。在计量过程中，按计量总价扣除

39、5%的费用，此费用作为本工程的质量保证金。3)本工程的缺陷责任期为半年，以甲方全部起先运用起算日期为准。在缺陷责任期内如工程出现质量瑕疵时，由乙方负责整修, 乙方应在收到修补通知之日起七日内派人修理，直至整修合格。如乙方不进行整修或者甲方无法通知乙方时,预扣的质量保证金用作修理费用，不足部分乙方仍要担当责任。缺陷责任期满后，其剩余的质保金由甲方在一个月内无息退还乙方。4.2工程验收:本合同工程完工后，乙方提交书面验收通知，甲方应于接到验收通知之日起，三日内组织验收，并出具书面验收合格证明。如甲方收到乙方验收书面通知五天未组织验收，则视为甲方验收合格。未阅历收，甲方提前运用或擅自动用，已竣工工程

40、视为工程验收合格。如甲方第一次验收不合格，应于三日内提出书面整改看法，属不合格部分由乙方免费返工。属于乙方责任的工程质量问题，由乙方无偿修理。经查证与乙方无关的或甲方在运用过程中损坏的，不在此限，由甲方负责。5、 文明施工及环保要求5.1目标乙方承诺按建设单位和甲方要求，建成文明标准工地。5.2要求1) 乙方承诺加强现场管理，严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工。2) 乙方承诺按甲方的统一规划堆放材料、机具，按业主及甲方标准化工地要求设置标牌，标牌由甲方统一制作，费用由乙方担当，由甲方财务干脆在乙方的验工款中干脆扣除。3)施工期间，施工现场必需做到

41、整齐、整齐。由于乙方没有按上述要求做好施工现场的文明施工，乙方除接受甲方的罚款外，甲方将在每月的计价款中扣留工序总价2%的文明施工费，直至整改完退还。4)乙方应对所属人员进行文明施工教化，全部现场施工人员必需自觉遵守甲方各项现场管理规定，维护甲方良好的社会信誉，在施工过程中必需佩带上岗证牌，戴好平安帽，禁止穿拖鞋、酒后上班，杜绝一切不文明现象发生，如发觉违章者，甲方将赐予违章者5020xx元/次的罚款。6、 进度指标及要求6.1指标本合同安排开工日期为XXXX年XX月XX日，全部竣工日期为XXXX年XX月XX日，竣工日期每推迟一天按合同总价的10%进行违约惩罚。若进场5天内进度缓慢不能满意甲方

42、工期要求，则乙方自动退场，甲方不担当任何经济责任。7、 材料7.1 材料选购及供应乙方自行选购，全部材料必需符合国家及建设单位的相关要求，并具备材质检验报告和质量证明书（大堆料必需是料场出来的大堆料）。甲方将不定期对材料进行抽检，如抽检不合格，该批材料必需根据甲方要求和时间清理出工地现场，利用该批材料施工的项目乙方承诺自费返工，并担当由此而造成的一切损失。乙方自行选购的材料费用已包含在合同总价中。7.2 水电费用XXXX建设所需的水电费用由甲方担当。8、机械8.1.机械配置1）机具由乙方自带，生产生活用电由乙方自行担当。乙方自带设备费用已包含在合同总价中。9、计价结算9.1计价原则及支付方式。

43、本工程实行总价承包，合同签订生效之日预付合同总价10%预付款，工程完工并验收合格后支付剩余合同价款，质保金按4.1条第三点执行。全部费用通过银行转账，甲方不支付现金。10、争议解决合同履约过程中发生争议，双方应本着公允、合理的原则，协商解决，协商不成的，双方同意向长沙仲裁委员会提请仲裁。11、 合同生效与终止本合同签认生效程序依次为：乙方法定代表人或托付代理人签字、乙方加盖公章、甲方项目经理签字、甲方加盖赣龙铁路GL-5标合同专用章或者本项目公章后生效。工程施工完成，双方办理最终结算后合同关系即告终止。12、 其他事项1、本合同未尽事宜，甲乙双方另行协议，书面确认，作为本合同的补充，并与本合同具有同等的法律效力。2、本合同正本肆份，甲方叁份，乙方壹份。甲方：中铁五局赣龙铁路GL-5标第XX隧道项目部 乙方：XXXXXXXXXXXXXXX负责人： 负责人：签定日期： 年月日 签定日期： 年月日施工合同 篇5发包人（全称）： （以下简称“甲方”） 承包人（全称）： （以下简称“乙方”）