2022施工合同精选628.docx

《2022施工合同精选628.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022施工合同精选628.docx（29页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2022施工合同施工合同模板锦集6篇随着时间的推移，越来越多的场景和场合须要用到合同，合同的签订是对双方之间权利义务的最好规范。那么合同要怎么拟定？想必这让大家都很苦恼吧，下面是我细心整理的施工合同6篇，欢迎阅读与保藏。施工合同 篇1甲方：四川成蜀电力建设工程公司乙方：中国对外西北建设工程集团有限公司达州分公司甲方将东柳、清溪中山煤业35kV线路工程基础爆破项目托付乙方作爆破设计与施工，经双方协商达成如下协议：一、工程名称：东柳、清溪中山煤业35kV线路工程二、工作地点：大竹县东柳、清溪中山煤业35kV线路工程三、付款方式：包工包料爆破石头每立方米 32 元人民币结算，甲方安乙方工作量的 70

2、 预支作为购买炸药及xx，余款在施工完工后三天内付清。四、甲乙双方责任：（一）、甲方责任1、甲方负责清理爆破作业面原有松石，浮土，以便利乙方钻眼作业；2、乙方负责打炮眼洞、放炮、购买炸药。（包括乙方办理手续费和平安费用由乙方自行负责）3、甲方必需听从乙方把已放好炮的基础的松石清理完后，乙方好便于进行下一步放爆施工。4、督促乙方严格根据爆破平安规程（GB6722-20xx）的规定进行爆破作业。5、计算方式：按实际放炮量计算。土量不计算。6、乙方进场后，甲方支付一万元给乙方购买炸药及xx。（二）、乙方责任：1、乙方应具有规定的爆破施工有关资质，向甲方供应爆破作业单位许可证、爆破作业人员许可证、爆破

3、作业人员上岗证等资料复印件各一份。2、乙方负责到政府各有关部门办理有关爆破施工手续。3、负责整个爆破过程的平安工作，对甲方工程项目造成不良好影响及破坏的，由乙方担当全部责任。4、负责爆破作业施工全过程的现场平安警戒，现场平安管理工作。5、乙方必需听从甲方指挥和时间支配来施工。好便于按期完成。6、乙方在进行民用爆物品运输，储存、配送爆破作业时，应严格根据民用爆炸物品平安管理条例（国务院466号令）等相关规定的要求和程序进行，严格根据爆破平安规程组织施工。五、违约责任：1、乙方在施工中加强平安管理工作，对爆破施工的平安担当全部责任。六、本合同未尽事宜，双方另行协商解决。本合同一式二份，双方各一份。

4、甲方：（签字、盖章） 乙方（签字、盖章） 日期： 日期：施工合同 篇2发包单位：_（以下简称：甲方）承包单位：_（以下简称：乙方）甲方将本电力工程项目发包给乙方施工，贯彻“平安第一，预防为主”的方针，依据地方承包工程有关管理规定、国家电力公司有关平安管理文件和国家有关法律法规的规定，明确双方的平安责任，确保施工平安，双方在签订施工合同的同时签定本协议。1、电力工程项目：1.1、工程项目名称：_1.2、工程地址：_2、工程项目期限：_年_月_日至工程完工。3、甲方的权利和义务：3.1、由甲方对乙方进场人员进行电力平安生产规程介绍。3.2、甲方在施工过程中有帮助乙方搞好平安生产、防火管理以及监督检

5、查的义务，当乙方出现有违反电力生产相关规定和风电场平安运行规定时，甲方有权作出停工整顿，限期整改。3.3、甲方认为确有必要暂停施工时，应当以书面形式提出。4、乙方的权利和义务：4.1、乙方在施工前要仔细勘测施工现场，具体了解电力生产区域内作业的可施工范围和停电范围，依据工程项目内容、特点做好平安措施。4.2、在有可能发生火灾、触电、高空坠落、机械损害等危急或引起严峻设备事故的状况下，乙方应事先向甲方具体了解清晰，并制定平安技术措施。4.3、乙方一经开工，就表示乙方确认施工现场、作业环境、设施设备、工器具等等符合平安要求和处于平安状态，乙方对施工过程的平安负全面责任。4.4、乙方施工还应履行风电

6、场工作票手续，在得到许可后方可作业。5本协议经双方签字后生效，作为主合同的附件与合同正本具有同等法律效力。本协议一式2份，甲、乙双方各执一份。甲方：_ 乙方：_甲方代表：_ 乙方代表：_年_月_日_年_月_日施工合同 篇3甲方：乙方:甲方将 马路升级改造高速首期工程 合同段交通平安设施项目中的标线材料及施工分项托付给乙方实施,依据中华人民共和国民法通则中华人民共和国合同法及工程承发包合同有关规定,为明确双方在劳务协作过程中的权利、义务和经济责任,本着同等、诚信、自愿的原则,经甲乙双方协商一样达成如下协议:一、协议内容段内的标线材料供应、运输和工地现场施工。二、托付单价略三、计量方法按广东 马路

7、发展有限公司下发的本工程项目招标文件其次卷补充技术规范的相关计量规则执行,该招标文件作为本合同的一部分,详细数量以实际发生为准。标线区分不同厚度以平方米为为计量单位。四、质量要求1、乙方应严格根据甲方供应的招标文件、施工图纸和国家及行业相关最新标准要求进行材料选购和施工。施工图纸设计依据5、路面标线涂料(jt/t280-1995)废除,标线涂料按新标准执行。a.路面标线所选材料应符合路面标线涂料(jt/t280-XX)的规定。b.玻璃珠的性能应符合路面标线用玻璃珠(jt/t466-XX)的有关规定。c.路面标线的色度性能应符合平安色(gb2893-XX)的要求,其色品坐标和亮度因数应符合附表6

8、05-6和jt/t280-XX图1中规定的范围。2、不得偷工减料,因乙方施工质量造成的返工,由此给甲方造成的全部损失由乙方担当。3、各分部、分项的质量必需达到国家施工、验收和质量评定标准的优良等级。如乙方偷工减料未按规定厚度进行标线施工,造成甲方工程无法交工验收,乙方得不到任何支付,并负责赔偿由此给甲方造成的损失。4、无条件听从业主、设计、监理及甲方代表对施工质量的监督及整改要求。五、工程款支付工程款按进度计算,每月按工程进度计价(与业主进度款同行),限制月支付的90%,剩余5%工程款待交工验收合格后再支付,另外5%的工程款,质保期结束最终竣工验收合格后一个月内一次付清。六、工期要求1、乙方必

9、需根据业主、监理和甲方的规定工期要求进行科学、合理细致组织施工,在规定的时间内完成任务,并担当未完成任务给甲方造成的经济损失。2、乙方从起先进场到XX年8月6日必需完成单幅全部具备施工条件的标线施工。七、甲方责任1、甲方负责向乙方供应施工图纸一份。2、甲方负责全面的生产指挥,工程质量检查,协调各级业主监理的关系。3、甲方督促乙方遵守国家和地方的法律、法规和各项规章制度。八、乙方责任1、乙方必需具备足够的施工人员、技术人员。2、进场人员必需有合法证件(身份证),并将身份证复印件刚好提交给甲方有关部门备案。3、严格执行施工现场管理和日常生活管理,违者罚款。4、听从业主、甲方的统一管理,遵章遵守法律

10、,如有违者送交当地公安机关处理。5、乙方不得中途退场,如若中途退场,甲方扣除乙方给甲方造成的误工损失后的已完合格工程的工程款只能得到50%的支付。九、平安要求1、在施工中严格根据有关平安规范、法规及操作规程进行施工,听从甲方平安管理和遵守各项平安规章制度。施工合同 篇4甲方建房者:乙方承包者:以下简称甲乙双方,经友好协商达成如下协议:1、甲方与乙方协商,甲方安排拆旧建平房工程,以的方式承包给乙方做建房工程。2、详细协议如下：(1)瓦工部分：基础由自然地面下挖公分，打地圈梁为，套子为c，地梁主筋根，套子间隔c;外墙为墙，屋内隔断为墙;打顶钢筋为，间隔c。打顶水泥抹光，不包括防水工程。(2)装修做

11、法：外墙水泥砂浆抹光。屋内水泥砂浆抹光，大檐水泥砂浆抹光;屋内顶棚用插板;地面镶砖ca;2;，价格每平米不超过元;屋内顶棚和墙面998腻子粉两遍，不包括内墙涂料。屋内灯具只要按上灯泡亮就算完工。其余不包括组合柱、上圈梁、外墙保温、外墙涂料、前脸镶砖等。屋内不包括坐便、洗手池、窗帘、厨房用具等。3、结算方式：按基础外皮墙体长度乘以宽度计算每平米元结算。4、付款方式：分三次付清全部款项，1)工人进场时，甲方预付给乙方材料款占全部的30%。2)主体长完墙时，甲方需向乙方预支付打顶费用占全部款项的30%。3)拆模时，甲方需向乙方支付装修预付款以及安装窗户的费用占全部的20%。4)完工后_日内，甲方需向

12、乙方支付剩余全部款项的20%5)另注：乙方在承建甲方工程过程中需运用人工费可与甲方协商，临时支取运用。5、甲方可以要求乙方留意施工平安和工程质量等问题，乙方的施工人员在施工过程中出现事故由乙方负责，甲方不须要担当任何责任。6、甲方对乙方有质量监督的责任，当发觉工程质量问题应刚好与乙方进行有效沟通，并核实质量问题，友好协商解决问题，尽量避开施工材料的损失和奢侈，并使该质量问题得到有效改善。当乙方尽最大努力达到甲方满足成果时，甲方不得再以任何借口克扣和拖欠乙方各种费用。7、甲方在施工过程中，须要自行支付乙方所用铅丝。此协议一式两份，一经签字，即可生效!加活加钱，减活不减钱!甲方(公章)：_乙方(公

13、章)：_法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_年_月_日_年_月_日施工合同 篇5甲方：乙方：根据中华人民共和国合同法、建筑法、建筑安装工程承包合同条例和国家工商行政管理局、建设部颁发建设工程施工合同，并结合本工程详细状况，经甲、乙双方共同协商就乙方承包甲方首都国际机场口岸信息楼工程电气工程施工一事达成本协议：第一条：工程承包范围1.1工程地点：北京市顺义区南法信镇。1.2承包范围：北京首都机场口岸行政信息楼电气设备安装施工。其次条：工程承包方式及合同单价2.1工程承包方式：本工程采纳综合单价的承包方式。假如实施中乙方的施工质量、平安、进度等不能令甲方满足，甲方有权单方终止合同（甲方不负

14、违约责任）。2.2合同单价：见后附工程量清单单价，假如甲方发觉乙方在工程量清单单价的报价中存在不合理单价，甲方有权将不合理单价进行整。2.3本合同在任何条件下不会影响本合同标明的单价。本合同单价在任何状况下不予上调。此项目单价包含了乙方完成该项目从机具设备调遣、人员调遣、生活设施、电气设备安拆，工程修建、中小型机具运用费、生产工具运用费、甲供材料的卸车费、甲供材料的管理费、劳动爱护费、生活水电费、平安文明施工、场地清理、缺陷修复、现场管理、工程赶工的各种措施费、利润、税金、国家和地方法律、法规、条例规定的及合同和施工中明示或示意发生的全部费用。是乙方完成本工程合格项目的.全部支付。对于因征地拆

15、迁、管线改移、砍伐树木、设计变更等各种因素导致乙方窝工、误工、停工等现象，乙方不得以任何理由向甲方索取任何费用。第三条：工程承包内容乙方工作内容包括但不限于以下施工工序：母线、限制设备及低压电器安装、电机检查接线及调试、电缆(线) 防雷及接地装置、配管配线、照明器具安装、电气调整试验、建筑与建筑综合布线、自动化限制仪表等工程施工。第四条：工期和工程进度41工程进度与工期和土建工程进度相适应，且不得影响其他专业的施工。阶段工期为：20xx年2月18日前地下结构完成，达到0.000板全部封顶。20xx年5月30日前整体结构封顶完成，20xx年7月20日结构验交，转入装修阶段，20xx年12月20日

16、竣工。第五条：项目经理与技术负责人51乙方委派的担当驻工地履行本合同的施工队长（法人代理人）是： 李发友 ，技术负责人： 熊宗旭 。52乙方施工队长及技术负责人在本工程未结束前不得更换，如有特别状况，必需更换时，应取得甲方的同意，并办理相关的托付变更手续。53施工中双方往来的信件，签署的有关法律意义的文书，包括变更设计的签认单，工程计价（结算）书，现场质量及数量签认单，除盖有单位的公章并有项目经理及总工程师的签名，否则，不具有法律效力。第六条：工程质量61乙方必需按设计文件，现行国家的技术规范及业主和甲方的质量要求进行施工，并受甲方管理人员的监督、管理，细心施工，工程质量必需达到优良标准，否则

17、，甲方有权处以结算总价12%的经济惩罚。62乙方帮助甲方做好本合同的施工测量和试验工作，竣工交付及文件编制由甲方负责，乙方协作。63乙方应协作甲方做好贯标工作。应根据甲方贯彻ISO9001：20xx质量管理体系标准、ISO14001：1996环境管理体系标准和GB/T28001：20xx职业健康平安管理体系标准的工作要求，刚好精确地报送有关资料，完成与此有关的各项工作。第七条：协作与协作71在协议实施过程中，临时便道由甲方负责，施工与生活用水由甲方给乙方指定水源，乙方负责用水设施；施工用电甲方负责二级配电箱以内的设施，二级配电箱以下的电线电缆及用电设施由乙方负责（每个楼层设一个二级配电箱）。当

18、甲方支配其他施工队伍运用便道、水源及搭接电力线路时，乙方应无条件听从，并为其他施工队伍供应便利，主动做好协作工作。72为保证工程按安排顺当进行，乙方应主动或在甲方的协调下做好与甲方作业队、各协作施工队之间的联系和协作。乙方应无条件听从并不向甲方索取任何费用。73若本工程施工对已完工程造成破坏，由乙方负责无偿修复并达到质量验收标准。74用电设施、电气管道的预埋件由乙方自行负责制安。75为规范管理，乙方进场后必需把全部进驻现场的所属人员造表后抄送甲方，甲方对进驻现场的全部人员都视为甲方的施工人员，甲方有权对全部人员进行监管和实施奖罚。为确保上述人员的工资和农夫工的合法权益，对乙方进驻现场人员的工资

19、，由乙方造表甲方审定后监督发放。甲方认为有必要时可从乙方的工程款中预留出专款用于支付上述人员工资，也可为上述人员干脆代发工资。尽管甲方对上述人员进行监管或工资的审定或代发工资等的管理工作，都不能免除或减轻按本协议乙方应当担当的一切责任和费用。第八条：月计价（结算）及拨款81本合同工程每月2030日期间进行计价（结算）。计价（结算）时甲方预扣计价（结算）款的10作为质量保证金，工程竣工后返还5%，缺陷责任期满后返还剩余部分(质量保证金的返还均不计利息)。计价（结算）工程数量由甲方项目经理部依据当月现场实际完成合格工程量，确定当月应计价数量。计价数量在业主设计图纸和变更数量限制下，并最终以现场实际

20、测量完成的数量经项目经理、总工程师、专业工程师联合审定后为计价数量。工程中所发生的一切内容或工序及超出业主、设计图纸和变更的数量的部分如不符合建设工程工程量清单计价规范（GB50500-20xx）且未得到业主支付，则所发生的全部费用都视为已包括在包干单价中，甲方不再另行支付。82乙方在进行当月计价结算前，必需先办理当月材料领用、机具租赁结算手续，办理甲方现场签认手续并申请办理当月计价结算。计价结算报表由甲方项目经理、总工程师、专业工程师依据现场实测的工程量进行编制，并复印若干份送财务、安排及乙方各一份，审核后按本协议的有关约定方可付款。83本工程实行工序单价包干，数量当月认定，当月计价（结算）

21、的方式。84为了爱护民工的权益，乙方为本项目所雇的民工和其他人员的工资由甲方监督发放，乙方应把民工或其他人员的工资表送甲方项目经理部审核后由乙方发放，当甲方认为有必要时也可以干脆代发；但由于各种缘由，当乙方所计工程款不足以支付乙方人员工资时，乙方将担当责任并补齐其差额部分。85依据当月实际完成的项目工序数量计量后，扣除材料款、工具款、机械租赁费、生活水电费用、民工工资、税金、借支及其他扣款等费用后为计价（结算）后的拨款数，与此同时，甲方视整个项目业主资金状况支配资金拨付。由于业主资金不到位或工程竣工结算后业主资金不能到位，甲方不担当任何责任。对此，乙方不得以任何理由提出仲裁或诉讼。86全部工序

22、完工后乙方凭最终一次结算支付报表及结算签认单和协议书进行最终债务清算，办理退场手续。在业主对该工程建设资金拨付到位的前提下，甲方应刚好办理结算手续，资金将依据现场的实际状况由甲方确定一次或分期支付，不计利息。87依据国家的税务政策，对乙方计价款扣除民工工资及税费、规费等费用后的余款，乙方应出具税务发票给甲方财务列入成本。88本工程合同内项目不发生零散用工，如发生合同内容以外的零工，劳力工按40元/天计，技工按45元/天计。第九条：材料供应91为保证工程质量和进度，工程所用的小型机具设备由乙方自备，当乙方部分设备不能满意施工要求时，甲方有权代购代买后转入乙方运用，其购买及运输过程中发生的费用均由

23、乙方无条件担当。92用于本合同的主要材料（见附录安装工程主要材料书目）由甲方供应，卸车由乙方负责，卸车费用已包含在相应的工序单价中。其他零星材料由乙方自行选购且质量必需满意规范要求。93主要材料进入现场后属甲方全部，任何单位和个人未经允许无权调出施工现场，如发觉上述状况将实施重罚，其惩罚金额为1000050000元并追究责任。94乙方须严格限制主要材料的用量，杜绝奢侈。材料用量必需限制在设计量内。超过设计用量的材料费用由乙方按市场价的1.3倍担当。95乙方必需24小时轮班作业并负责看管工地全部材料与设备（含甲方材料与设备），此类费用已含在乙方单价内，乙方不得因此向甲方索取任何费用。96因工程须

24、要需选购材料时，先由乙方依据工程进度状况供应材料选购安排交技术部审核，再交物资部依据工地存料状况进一步核实，然后交项目技术负责人审核，最终交项目经理审批后方赐予购买。第十条：甲方责任101组建与工程相适应的项目管理班子，全面履行总包合同，组织实施施工管理的各项工作，对工程总工期和质量向发包人负责。102负责办理征地拆迁工作，并按业主的规定担当费用。103指导工程的施工，对进度、质量、平安实施全方位监督和限制，保证工程的圆满完成。104负责工程质量监督、检查、评定，定期对其工程质量进行验收评定（由甲乙双方负责人及质量负责人会同相关部门共同评定）。105供应主要工程材料及大型机械设备（塔吊、外用电

25、梯、汽车起重机、卷扬机）。保证物资的供应。106负责项目的技术指导及管理工作，包括实施性的施工组织设计的编制，重大施工方案的制订，限制测量等。107负责现场对内对外的协调和现场的综合治理工作。第十一条：乙方责任111保证向甲方供应有关证件与批文的合法、真实和有效。112乙方进场施工的劳务人员，乙方必需与之签订劳动合同，建立起劳动合同关系，否则不得进入工地从事施工。113依据本工程工期、全部工序工作量及各项协议条款，在协议签订后，按甲方通知要求五日内组织足够的劳务人员和机具设备进场，保证开工后马上形成均衡生产实力。114严格按设计文件、安排要求组织施工，听从甲方监督、检查、指导，确保工程质量，不

26、合格项目必需返工，直至达到优良后才予以计价（结算），返工费用乙方自行担当。115乙方应细心组织、合理支配，依据施工现场详细状况制定切实可行的措施。对因乙方施工给当地居民造成了损害，乙方应担当其产生的一切损失和费用。116乙方应组织管理好施工队伍，听从甲方现场管理，遵守甲方各项规章制度117为完成本工程所布设的临时住房、便道、给排水管道、电力线路等由甲方投入的一切设施乙方应进行修理养护，未经甲方同意不得拆除。118按国家的规定，除营业税及附加由甲方交纳外，其它税费、地方或国家的规定费用由乙方自行缴纳，相应的费用已包含在工序单价中。119负责甲供材料的卸车，费用已含在相应的单价中。1110无论什么

27、缘由乙方不得向甲方提出任何索赔追加费用要求。1111不论什么缘由乙方不得擅自停工，否则赐予10万元一次的罚款。1112因各种缘由，乙方需在结构上开洞、开槽等，其开洞（槽）及修补工作和相应费用由乙方负责。第十二条：平安及文明施工121乙方在施工中要仔细执行“平安第一、预防为主”的方针，常常对所属人员进行平安交底，平安教化和宣扬，并按本协议及有关建筑施工平安的各项规章制度及本工程特点，制定并实行必要的平安防护措施，遵守平安规程，杜绝违章作业，确保平安生产，避开伤亡事故。122乙方必需为参与本工程项目施工的全部人员办理保险业务，也可由甲方代办，费用转乙方担当。假如乙方在工序施工期间造成的一切事故包括

28、人员伤亡均由乙方自行处理并担当责任和由此而产生的费用，同时接受地方政府、业主及甲方对乙方进行的平安惩罚。123甲方将在乙方前三期的工程计价中每期扣除1万元作为平安生产保证金。凡因乙方责任导致发生人身伤亡事故的，重伤一人赐予乙方10000元惩罚，每亡一人赐予乙方30000元惩罚，同时其责任事故均由乙方担当，虽然甲方赐予了平安生产惩罚，但并未能免除或减轻乙方应负的其他行政惩罚与法律责任。施工中假如未发生平安事故，工程完工后退还平安保证金。124为了保障进入现场人员的平安，乙方应在平安有隐患的部位实行必要的防护措施，设置照明、警告标识、信号和支配专职平安防护员现场指挥，其费用已包括在乙方包干单价中。

29、125乙方不按业主监理工程师和甲方的要求进行平安施工的，甲方将不予计量。126施工期间，施工现场必需做到整齐、整齐，进出施工现场的道路要做到平整干净无积水，水沟要保证畅通。由于乙方没有按上述要求做好施工现场的文明施工，甲方将对乙方处以30008000元的罚款。127乙方应对所属人员进行文明施工教化，全部现场施工人员必需自觉遵守甲方各项现场管理规定，维护甲方良好的社会信誉，施工过程中必需佩带上岗证牌，头戴平安帽，禁止穿拖鞋上班，杜绝一切不文明现象发生。如发觉违章者，甲方将赐予违章者5001000元/次的罚款。第十三条：违约责任131 乙方有下列状况之一者，甲方有权终止协议，收回全部单项工序并追究

30、乙方违约责任，同时将乙方清退出场，乙方必需在收到甲方退场通知之日起十日内无条件退场，否则甲方有权恳求有关部门强制执行，由此造成的一切损失及后果概由乙方自行担当：（1）、经甲方组织检查，乙方在施工进度或质量方面存在严峻问题时，甲方发出通知书警告限期整改，若乙方仍组织不力，改善不大，甲方将向乙方发出其次次通知书警告，同时，赐予乙方七日视察期，状况未见改观或整改不志向时；（2）、乙方施工质量达不到要求，甲方有权要求乙方无偿返工或修复，返工、返修后达不到规定质量要求时；（3）、乙方施工进度达不到要求，严峻影响整个合同段工程进度，经督促、警告仍无力满意要求时（赔偿由此给甲方造成的赶工增加费损失）；（4）

31、、平安管理体系不健全，造成等级以上平安事故的；（5）、乙方严峻违约使协议不能接着履行的。132乙方不得以任何形式将本劳务转包、分包。否则甲方一经查实，甲方将收回全部单项工序，勒令退场，没收履约金和信誉金，并由乙方自行担当退场引起的相关损失。第十四条：履约保证141 依据本工程的特别状况及单项工序的特点，甲方不向乙方支付任何预付款，但乙方在签订本协议之前应向甲方缴纳履约保证 金 壹拾 万元，工程竣工后无违约状况赐予退还。第十五条：质量保证金条款151为确保工程施工质量，本合同采纳质量保证金制度。甲方扣留乙方当月验工计价款10%作为质量保证金，待各项工序验收合格移交后退还5%，其余5%在缺陷责任期

32、满后一年内按约定支付。假如在缺陷责任期内合同工序出现质量瑕疵时，该款充作修理费用，不足部分乙方仍旧应担当责任。乙方应在收到修补通知之日起七日内派人修理（无法通知则适用后款）；否则，甲方有权委派他人执行，费用在质量保证金中扣除。缺陷责任期满后，无质量瑕疵时，退还本金，不计利息。第十六条：合同附件161 乙方向供应甲方的承诺书、竞标报价的工程量清单单价、都是是本合同的重要组成部分，具有同等的法律效力。162 双方在施工期间发生及签认的验工计价单，领料单、机械、料具租赁单、清算资料以及法人授权书、介绍信、营业执照、资质证书、税务登记证、平安许可证和甲方与业主（建设单位）签订的合同中有关技术、质量、平

33、安规范的条款。都是本协议的组成部分。第十七条：争议解决171 协议履约过程中发生争议，双方应本着公允、合理的原则，协商解决，协商不成的，双方同意向北京市怀柔区仲裁委员会或法院提请仲裁或诉讼。第十八条：协议生效与终止本协议自甲、乙双方签字并盖章之日起生效，本协议工程履约完毕，双方办理最终结算并支付完全部余款后合同关系即告终止。第十九条：本协议正本贰份，甲乙双方各执壹份，副本肆份，甲方叁份，乙方壹份。甲 方：（公章） 乙 方（公 章）代 表： 代 表：日期： 年 月 日施工合同 篇6建设单位：（以下简称甲方）施工单位：（以下简称乙方）工程名称：工程地点：经甲、乙双方协议，本工程由乙方负责为甲方进行

34、园林绿化工程施工，本着相互协作、紧密协作的原则和保证工程顺当进行，特签订此合同以共同遵守。一、工程内容和承包方式：1、工程内容：景观工程、园林绿化工程。（景观工程、绿化工程、园林建筑工程及配套水电工程、照明系统等详见施工图）2、按包工、包料、包工期、包质量、包存活、包税金、包文明施工、包管理的大包干式承包。3、园林绿化所需的材料、植物品种、数量、规格按方案设计及工程预算书。二、工程造价：1、本工程合同预算造价为人民币元整（含税）。2、根据第八条标准按实际工程量进行结算。三、付款方式1、甲方在乙方全部工程施工完成后，于五日内进行验收，并在验收合格后十日内支付工程总价款的的工程款。2、余款为工程总

35、价款的作为质保金，在工程苗木保活期（12个月）满后，甲方在十日内交工程质保金支付给乙方。四、工期1、本工程总工期30天（日历从进场之日算起）。2、开工日期_年月日。3、竣工日期年月日。五、双方责任：（一）甲方责任：1、负责办理施工报建手续，领取建筑许可证和施工许可证。2、组织工程竣工验收，并按合同规定办理结算。（二）乙方责任：1、按施工图纸及有关施工技术规范进行施工。2、担当绿化工程完工后保活期（12个月）的保养责任，保证绿化工程苗木成活率100%。保养期内补种苗木的保养顺延1个月。3、工程竣工后清理现场，做到工完场清。六、本合同一式两份，双方签字生效，各执一份，具同等效力。甲方签章：代表（签字）：年月日乙方签章：代表（签字）：年月日本文来源：网络收集与整理，如有侵权，请联系作者删除，谢谢！第29页 共29页第 29 页 共 29 页第 29 页 共 29 页第 29 页 共 29 页第 29 页 共 29 页第 29 页 共 29 页第 29 页 共 29 页第 29 页 共 29 页第 29 页 共 29 页第 29 页 共 29 页第 29 页 共 29 页