2022施工合同范本0.docx

《2022施工合同范本0.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022施工合同范本0.docx（25页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2022施工合同施工合同锦集六篇 现今社会公众的法律意识不断增加，合同对我们的帮助越来越大，签订合同也是特别有必要的行为。你知道合同的主要内容是什么吗？下面是我整理的施工合同6篇，希望能够帮助到大家。 施工合同 篇1甲方： (以下简称甲方)乙方： (以下简称乙方)经甲、乙双方共同友好协商，甲方托付乙方进行港口中小学篮球场等工程施工，为明确双方在施工过程中的权利、义务，经双方协商一样，签订本合同：一、 工程内容：1、 围墙：100米2、 篮球操场(1个)：513.24平方米3、 新食堂前水泥地面：248平方米4、 台价：113.7平方米5、 暗沟：350米.6、 明沟:100米7、 传达室:17

2、.28平方米8、 校门:1个.9、 挡土墙:20米,花池围栏:80米10、 升旗台:1个11、 检查井:6个.12、 办公楼与教学楼地面水泥:1098平方米.13、 该篮球场、围墙等内容详细做法见乙方供应的施工图。3、由于本地块地质缘由，乙方必需对围墙基础进行处理并担当一切费用，以保证围墙的平安建设和运用。4、 该围墙的验收标准以实地测量为准。墙身高度2100mm,每3500mm为一跨墙。5、 乙方在完成篮球场、围墙等施工后，要做好围墙的排水系统，保证围墙的正常运用。二、 工程质量：1、 乙方按图施工，要求外形美观，工程质量达到验收标准。2、 乙方对工程所需主要材料经甲方确认后方可进场施工。3

3、、 乙方所承包围墙施工在甲方正常运用中必需保证不跨塌，墙身不裂缝。三、 工期：XX年5月10日XX年6月20日。四、 工程价款及支付：1、 甲乙双方经协商同意本合同中标价包干合同，其承包价元。（全部费用包干）2、甲方依据合同确认的价款，按进度分阶段支付给乙方（甲方不接受乙方任何形式的托付付款或转付款要求）。 合同签订后当日内，甲方支付乙方 元预付款； 详细工程量按实际验收的方量为准。 工程量施工完成50%，经甲方书面确认质量符合要求后五日内，支付完成工程量总价的80%给乙方； 全部施工完毕经甲方书面确认质量符合要求后十五日内，支付款达到合同总价的80给乙方； 竣工质检验收合格后，支付工程尾款给

4、乙方，（乙方需供应工程发票）。留工程决算总价的3%作为保修金。保修金在保修期满乙方完成全部保修内容后一月内支付（保修期按双方协商时间两年为准，从XX年6月1日起先计算）。五、成品及半成品爱护：1、 工程成品及半成品爱护工作，从进场施工至该项工程验收确认为止应由乙方自行负责。2、 乙方应制订出详细的措施作好成品、半成品爱护工作。3、乙方应帮助甲方搞好项目周边的工作，杜绝发生各种纠纷。假如出现纠纷，乙方应自行与有关责任方协商解决，确保工程项目正常进行。六、施工管理及协调：1、 乙方应针对本工程特点制定施工方案（详细工期支配）交甲方审核。2、 为加强现场管理，其施工负责人应随时在现场与甲方保持联系。

5、3、乙方应加强其施工人员的平安、文明施工教化，自觉遵守地方政府的有关规定，自觉听从甲方有关现场平安文明施工的各项规定，杜绝平安事故、治安、刑事案件的发生，维护好现场文明施工形象。若发生上述事务，乙方应自行与责任方协商解决。4、在乙方施工过程中，假如发生平安事故，由乙方自己担当责任，与甲方无关。5、在施工过程中，若因乙方缘由导致整个工程项目产生不良影响，甲方有权向乙方索赔，其损失按实计算（干脆、间接损失），其费用干脆从工程款中扣除。七、工程质量保修与售后服务：施工合同 篇2甲方：乙方：本着同等互利的原则，按国家劳动法经济合同法等相关的法律法规，经甲乙双方共同协商，协议如下：一、工程承包内容：空调

6、、暖气管道预埋施工二、工程地点：三、平安：在施工过程中，一切平安事故由乙方自行负责。四、工程技术要求：乙方按设计图纸和现行施工规范规定及公司（甲方）的技术要求施工，平安施工交底，进行组织施工。五、乙方应仔细根据标准规范和要求施工，工程质量达不到约定的标准部分，经甲方发觉，应要求乙方重新施工，因乙方缘由达不到约定标准，由乙方担当重新施工费用，工期不予顺延。六、工程量的计算：以施工图纸挖方工程量计算。施工中发生工程量增减工程时，经公司确认后调整合同价格，签订补充协议。七、价格：本工程量为综合包干价人民币元。八、施工中由地方因素影响的由甲方负责协调。九、文明施工：符合市容市貌，文明施工要求标准，违反

7、相关规定，后果由乙方自行负责。十、工期：天。十一、付款方式：项目工程全部完成并验收合格后，一次性支付全部工程款。十二、结账方式：乙方以机械油料费和工人工资表方式向甲方结算。十三、本合同一式六份，甲方执四份，乙方执两份，甲乙双方签字即生效，付清工程款后自动失效。（以票据为准）甲方（公章）：_法定代表人（签字）：_年_月_日乙方（公章）：_法定代表人（签字）：_年_月_日施工合同 篇3甲方：乙方：依据中华人民共和国合同法a；a；、中华人民共和国建筑法a；a；及其它有关法律、法规，遵循同等、自愿、诚恳守信。双方就湖北XX新型材料有限公司10配电房屋面防水施工事项协商一样，订立本合同，供双方共同遵守。

8、一、 工程概况：处理湖北XX新型材料有限公司10配电房防水屋面约330平方米1、工程地点：_市_区下马槽宜化循环经济工业园区2、工程名称：湖北XX新型材料有限公司10配电房防水屋面处理3、工程内容：新做一层B改性沥青防水卷材施工(卷材为聚酯胎3厚，-15a；de)，包含细部处理，底部基层处理剂的施工，附加层的施工。二、 承包范围及方式：包工、包料、包质量、包平安、包进度、包文明施工。三、 主材选用及工程价款等：1、 选用材质：3B 防水卷材，乙方在施工前必需供应材料的合格证书、材料检验证书、材料样板及乙方施工资格证书。材料经检测中心检测合格后方可进场开工2、 本合同价格包括材料现场转运、垃圾的

9、清运、清除(运离施工现场)3、 施工厚度要求：采纳外3厚 B防水卷材4、全部包工包料，单价为 27元平方。6、面积：按甲方确认的实做面积结算，此价格为含税人民币价格。四、 工期：按甲方项目部所支配的进度施工。五、 工程质量：1、工程质量标准：合格工程质量标准。2、承包人施工质量必需达到国家现行规范、标准、图集和设计图纸的规定。并符合发包人的要求。工程施工质量必需符合弹性体改性沥青防水卷材(GB18242-)，防水施工所用的材料必需有产品合格证书和性能检测报告。并经发包人、监理、承包人共同见证取样，送法定检测部门检测合格，材料的品种、规格、性能符合现行国家标准和设计要求。不合格的严禁运用。工程质

10、量保修期从竣工验收通过之日起计为_年。六、合同价款与支付方式按承包人实际完成的、且达到质量标准的工程量，每平方米铺贴面积 27元，该铺贴面积仅指铺贴完成的外表面积，其它如细部处理、底部基层处理剂的施工、附加层的施工处理等均不再计算工程量，不再另计任何费用。在承包人承包的防水工程范围内的一切检测费(材料等)均有承包人担当，不再另计任何费用。达不到质量标准时，由承包人返工，因返工给发包人造成损失的，应赔偿发包人的损失；承包人拒绝返工的、或工期严峻滞后时，由发包人另外组织施工单位进行施工，承包人已经施工的工程量，发包人可拒付任何费用，承包人对此无任何异议。七、工程款支付方法：1、当屋面防水施工完毕经

11、甲方验收后办理工程结算按工程量90%计量，余下10%作质保金。2、承包人剩余10%的工程款转作保修金，在保修期满后的_日内，由发包人无息退还给承包人。保修期间出现保修事务时，保修金不足部分由承包人交付。八、承包人向发包人承诺根据合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内担当工程质量保修责任。自行解决民工食宿。九、发包人向承包人承诺根据合同约定的期限和方式支付合同价款。十、平安施工 文明施工平安生产，文明施工由承包人负责并担当其费用；施工起先前，发包人为施工场地内的自有人员及第三人人员办理人身意外损害保险，承包人施工人员发生工伤事故者，医疗费用由保险公司理赔，由发包人和承包人共同负责联系保险公司，由

12、保险公司赔付。实际费用与理赔金额的差额由承包人担当。一旦发生重伤事故或伤亡事故者，发包人最终一次性赔付当事人的最高赔偿金以保险公司理赔的数额为最高封顶数额，其余由承包人担当。十一、工程转包和分包本工程严禁分包和转包；一经发觉，发包人可马上与承包人解除合同，工程款不予支付。十二、保险承包人应为其工地全部施工人员以及进入工地人员办理人身意外损害保险、承包人的财物保险等。十三、工程质量保修本防水工程的保修期为_年；承包人在质量保修期内，根据有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，担当本工程质量保修责任；属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起3天内派人保修。承包人不在约定期限内派人

13、保修的，发包人可以托付他人修理；发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当马上到达事故现场抢修；质量保修完成后，由发包人组织验收。十四、违约责任：1、 在施工过程中，乙方必需做好做足一切平安措失，如发生任何平安事故均由乙方担当一切责任。2、 乙方所供应的产品必需符合合同所规定且必需达到国家规范要求，否则一经发觉所造成的损失由乙方担当，甲方可单方面解除合同且不需支付乙方工程款，乙方必需向甲方支付合同总款20%的违约金。3、 乙方必需根据合同的品牌及项目部所要求的施工工序及材料厚度严格施工，不得偷工减料。否则，一经发觉，甲方可拒付乙方工程款并可单方面解除合同，且乙方必需向甲方支付合同总价款2

14、倍的违约金。4、 合同一经签订，乙方不得单方面解除合同或中途停工，否则必需向甲方支付合同总款20%的违约金。5、 在乙方施工期间，乙方工人必需听从甲方项目部的管理，不得有任何偷盗行为或损坏现场成品德为，否则一经发觉，所造成的损失由乙方担当，所损失的金额以甲方确认的为准，且此款甲方有权干脆在乙方工程款中扣除。6、 在保修期间(保修期为_年)，如发生任何质量问题，乙方必需在接甲方电话通知24小时进行修理。否则甲方有权自行修复，所发生的费用(费用金额无须乙方同意以甲方确认的为准)甲方有权干脆在乙方工程质保金中扣除，不足部份可向乙方追索。7、 在全部完工后，乙方必需向甲方供应验收所需具备的一切资料，否

15、则甲方有权不予验收，所造成的损失由乙方自行负责。8、 工程全部完工后，乙方必需做到场地干净整齐、无任何垃圾，否则甲方有权不予验收并有权自行处理，所造成的损失由乙方自行担当，所发生的费用甲方有权干脆在乙方工程款中扣除，所损失的金额以甲方确认的为准。十五、其他事项：1、 在执行合同中发生争议，双方应通过友好协商解决。如协商无效，向甲方所在地人民法院申请仲裁。2、 本合同一式贰份，经双方签字盖章后即生效。甲方(盖章)： 乙方(盖章)：甲方负责人签字： 乙方负责人签字： 签约日期： 签约日期：施工合同 篇4发包方： （以下简称甲方） 承包方：（以下简称乙方）为了加快咸宁市淦河水生态修复及综合整治工程的

16、进度，现将该工程临时道路施工及施工仓库承包给乙方施工建设，经甲乙双方同等、自愿协商，一样达成如下协议：1、由乙方协调好环卫、城管及周边的社会关系，甲方概不负责。2、一切平安事故由乙方自行负责。3、承包方式：包工包料。4、结算价格：该工程的临时道路约700米，以每米80元包干的价格。仓库约300平方米，每平方200元包工包料。5、付款方式：工程完工后，甲方验收合格后，一次性付清。6、施工过程中，如因乙方缘由造成工程停工或不能接着，乙方有权另找他人施工，前期工程量按50%结算。7、工期：从本协议签字之日起， 30个日历天内完工。如超过工期，所剩工程量甲方自行处理，所产生的费用从乙方总工程价中扣除。

17、8、合同签字后，次日乙方必需开工，否则合同无效。9、本协议一式两份，甲、乙双方各持一份。甲方： 乙方：年月日 年月日施工合同 篇5甲方：乙方：甲方在 建房屋一栋，建筑层数两层，一层约 平方米，二层约 平方米，由乙方承包施工。双方本着同等、互利、诚信原则，确保工程平安、优质、高效、低耗，经双方协商同意签订本俩，以期共同遵守：一、承包方式采纳包工不包料方式承包。甲方供应建房所需的材料，包括：红砖、碎石、石灰、水泥、钢材等一切建筑材料。乙方供应劳务、施工技术、施工工具、及生产的一切用具等。二、承建项目乙方根据设计图纸或甲方提出的要求承建。甲方房屋主体工程的建筑，包括墙体、梁、柱、楼梯、楼面、装模、拆

18、模、扎钢筋及房屋脊顶灯三、承包价格每平方米人民币大写： 元，建筑面积按每层楼外墙计算。施工范围包括全部须要水泥砂浆抹面的墙体。四、付款方式合同签订完毕，工具进场，人员到位，预付30% ，完成第一层砖砌并捣制好楼面付到50%，完成其次层以及屋顶付到75%，工程全部完工，交验完毕付到90%， 预留10%为质量保证金，完工一年内无质量问题，清尾款。五、双方责任甲方负责水电到位供应及原材料刚好进场。乙方必需保证工程质量和进度，按设计图纸和甲方要求施工，节约材料，并保管好材料，不得丢失。六、质量要求乙方应当根据国家规定的房屋质量标准和要求组织施工，不合格由乙方负责返工，返工费由乙方负责或由甲方在乙方工程

19、款中扣除。七、留意平安劳保措施，施工防护措施到位，平安施工。假如乙方施工人员因自身缘由或乙方平安防护措施不到位出现工伤，或因施工造成他人损伤等事故，一切由乙方负责，甲方不负担当何责任和费用。文明施工，讲究职业道德，讲究清洁卫生。八、工期要求主体工程工期为 天(日历天)，从签订合同之次日起计算，乙方必需在 年 月 日前完成主体工程，遇天气缘由顺延，乙方不能因各种缘由拖延甲方建房完工时间。遇乙方所需材料，应提前向甲方提出安排，以便刚好筹备。九、后期修理因乙方质量问题所产生的修理费用由乙方担当，并担当由此发生的相关赔偿以及责任十、其它其它未尽事宜，双方协商解决，按国家以及本地标准从严执行。本合同一式

20、二份，甲乙双方各执一份，从签字之日起生效。甲方(公章)：_ 乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_ 法定代表人(签字)：_年_月_日 _年_月_日施工合同 篇6甲方：乙方：依据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法等相关法律法规。本着同等互利、协商一样的原则，为明确双方的权利、义务和责任，现就地暖分项施工事宜，协商达成以下协议条款，共同遵照执行。一、工程概况及分包范围：1、工程名称：安塞县朝阳小区（A）区限价房2、工程地址：安塞县潡滩3、承包范围： 楼共栋楼。单项工程的地暖管道工程及垫层部分。4、承包方式：（1）地暖管道：包工、包料、包机械设备、包平安。（2）垫层部分：包工、包机械、包平安

21、。5、承包内容：（1）地暖管道工程包括管道井至分水器及地暖管；（2）垫层为户内全部垫层。（3）施工方案：乙方负责编制施工方案，经甲方批准后进行施工。（3）地辐热采暖构造：住宅首层必需铺2 cm 厚聚苯板，其余铺反射膜。（4）施工材料要求及材料供应，必需根据施工图要求。按设计要求的室内地辐热工程中及混凝土回填部分的施工。要求C15混凝土回填4-6cm,地板面积超过30平米或长度超过6米每隔5-6米留10mm伸缩缝,回填层与墙、柱交接出留1mm伸缩缝。厨房、卫生间抹平压光，其余抹平压实拉毛。平整度及养护严格根据规范要求验收。（5）包括地暖管道工程项目进场材料全部试验、检测相关收费。二、工程承包计价

22、方式及价格：本工程实行包工包料、包平安、包质量全包的单价方式。1、地暖包干价为33元/，包工包料（含管道井至分集水器支管部分，分集水器的安装及盘管过程其他全部工序，及两次打压费用）。包干价中含承包范围和内容，全部费用(不含税)。2、垫层包干价为7元/包工包机械（不包料），包干价中含承包范围和内容，全部费用(不含税)。垫层成型厚度4-6cm计，超厚或超薄部位均不增减费用；包干价外不再计取其他任何费用。三、施工期限：1、工期：根据项目总进度或甲方要求为准。2、拟自20xx年4月20日至 20xx年5月25日止（详细开工时间以甲方通知为准）。四、质量验收标准及等级：质量验收标：国家颁发的现行标准规范

23、及工程所在地对工程质量的规定及施工图要求。质量等级：合格。五、工程结算及付款方式：1、地暖结算价为33元/包工包料包机械。地暖施工完毕后，甲乙双方共同核定地暖实际施工面积。并将工程量核定方法约定为：未铺设的房间不计算面积，铺设地暖的房间按施工图纸中线标注尺寸扣除设计墙厚为基准计算面积。其它费用不再另计。按实辅面积计算（不计算管道井至分集水器支管部分面积）。2、垫层结算价为7元/包工包机械（不包料），面积按实际施工面积结算。3、付款方式：甲方应按乙方施工进度付款。每月25日前，乙方报送单体楼完成工程量，经审核后，甲方按实际完成工程量的50%支付乙方工程款；单体楼完成后，经监理、甲方验收合格后，按

24、完成工程量的70%支付乙方工程款；整体项目竣工验收合格，交清一切竣工资料后，甲方付款至总造价的95%，留5%作质量保修金。六、材质要求：进场管道、辅材及配件材料必需均为合格产品，满意设计要求，且经“延安市建材产品质量监督检验中心”检验合格，符合建筑节能保温隔热工程施工质量验收规范GB50411-20xx和设计的有关标准。七、甲方工作：1、向乙方供应施工图纸，进行技术交底，刚好审定施工方案，并供应相关资料要求。2、水、电、施工场地甲方负责，不供应工人住宿及其他一切。3、为现场管理代表，监督、检查、处理工程质量、进度、验收等事宜，若发觉有偷工减料、违反操作程序和原材料达不到合同约定要求等质量问题，

25、有权要求其返工直至合格为止。造成工期延误，由乙方担当违约责任。4、现场符合乙方进场条件后，提前5天通知乙方进场。5、组织完工验收和协调乙方与其它施工单位关系。6、负责按合同约定支付乙方款项。八、乙方工作：1、根据甲方要求及国家颁布的相关，施工技术规范、规程；平安规程；细心组织管理施工。确保工程质量，达到国家验收规范和质量标准。确保工期。2、本工程在正式施工前，乙方必需先提交甲方施工方案。3、乙方施工期间，必需根据文明和平安生产施工有关管理规定，要有牢靠的平安防护措施；必需听从甲方的管理，向甲方供应进场人员名单。进场的全部人员必需佩戴上岗证牌。如有打架斗殴等事务的发生，甲方有权罚款5000元/次

26、。在施工中发生一切事故及费用均由乙方负责，甲方不担当任何责任和经济损失。4、若乙方在施工中操作不当，造成甲供材料的奢侈，由乙方担当赔偿一切材料费用；若乙方质量缘由造成的财产和人身损害，由乙方担当全部经济和刑事责任，并负责赔偿一切损失。5、接受建设方托付的监理公司的监督、检查和评定工作。6、现场管理代表，监督、检查、处理工程质量、进度、验收等事宜。7、向甲方供应企业执照、产品检验报告、合格证、产品进场复检验报告等全套工程资料。8、该合同成果未交付甲方验收合格前，由乙方负责保管，若发生损坏，乙方自费按期修复。9、由乙方缘由造成其它方建筑成果损坏，由乙方负责赔偿并担当相关责任。10、乙方必需足额刚好

27、发放给施工人员工资，如乙方管理不善或不能刚好向施工人员发放工资，导致工人去政府等有关部门，甲方将视为乙方违约，并按每人每次5000元作为违约金从乙方工程款中扣除，不足部分通过法律付诸解决。九、工程验收及质量保修：1、工程验收：乙方所承包范围内的工程全部完成后同单位工程竣工验收一并进行。2、工程验收以本合同约定的工程质量标准和承包内容作为依据，工程验收达不到合同约定的标准和内容，由乙方担当相应的条款责任。3、工程验收包括产品及工程进程中的一切资料。4、保修范围：乙方所承包范围内的全部工程。若乙方质量缘由造成的财产损失和人身损害，由乙方担当全部责任，并负责赔偿一切损失。5、保修期：据国家有关规定，

28、双方约定地暖工程质量保修期为两个采暖季。保修期自该整体工程全面验收合格次日起两个采暖季。保修期内出现质量问题乙方应在接到通知后24小时内到场进行处理。若乙方不能到场，甲方另行处理，其费用在乙方保修金内支付。6、质量保修金额和支付方法：按结算总价的5%作质量保修金，保修期满两年采暖季，经甲方检验无质量问题后30日内退还质量保修金（不计利息）。7、乙方保修及赔偿义务不受保修金额限制，保修金不足甲方有权向乙方追索。十、违约责任：1、乙方不能单项工程按期完工，按每日向甲方支付1000元的违约金。逾期达15日，甲方有权解除合同，乙方应无条件退场，并向甲方赔偿因此而造成的相应损失。2、乙方进场材料及施工过

29、程中达不到约定标准，甲方有权终止合同。由此而造成的工期和返工损失由乙方担当全部责任。3、 甲乙双方一方无故终止合同，应赔偿对方因此而造成的损失。十一、解决合同争议方式：1、 本合同发生争议，双方协商解决。2、 协商不成，双方均可向当地人民法院提起诉讼。十二、合同的生效与终止：本合同一式四份，甲方执贰份，乙方执贰份，经双方法定代表人签章后生效，结清决算价款后自然失效。十三、本合同未尽事宜，双方另签补充协议，与本合同具同等法律效力。甲方单位（盖章）：乙方单位（盖章）：本文来源：网络收集与整理，如有侵权，请联系作者删除，谢谢！第25页 共25页第 25 页 共 25 页第 25 页 共 25 页第 25 页 共 25 页第 25 页 共 25 页第 25 页 共 25 页第 25 页 共 25 页第 25 页 共 25 页第 25 页 共 25 页第 25 页 共 25 页第 25 页 共 25 页