2022施工合同范本39.docx

《2022施工合同范本39.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022施工合同范本39.docx（21页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2022施工合同施工合同范文汇总五篇随着广阔人民群众法律意识的普遍提高，合同的运用频率呈上升趋势，合同能够促使双方正确行使权力，严格履行义务。那么制定合同书有什么须要留意的呢？下面是我整理的施工合同5篇，仅供参考，欢迎大家阅读。施工合同 篇1甲方(发包方)：乙方(承包方)：经甲乙双方同等协商，现甲方将xxx科技有限公司网络及布线工程托付乙方负责施工。为明确双方权利和责任，特签订本合同，以资双方信守执行。一、工程名称：xxx科技有限公司网络及布线工程二、工程地点：xxx工业制造城三、工程内容:网络及布线工程、弱电桥架安装及室外光缆布放、网络设备安装调试、标签识别。四、网络及布线工程量清单见附件1

2、，技术方案见附件2。五、合同工期合同总工期为：60个工作日。六、合同总价1、工程总价(含税)：人民币217175.00元(大写贰拾壹万柒仟壹佰柒拾伍元整)2、本工程总价包干，工程造价不因国家政策、市场因素、商业风险等缘由引起的人工、材料、机械设备价格变动而调整。七、承包方式：乙方按工程造价以包工、包工期、包质量、包平安、包设备安装调试以及标签识别的方式承包。八、工程款项支付时间和方式1、在双方签订合同之日3个工作日内日，甲方预付合同总价的30%即65152.5元(大写陆万伍仟壹佰伍拾贰元伍角整)。2.乙方开工后3个工作日内，甲方预付合同总价的35%即76011.25元(大写柒万陆仟零壹拾壹元贰

3、角伍分整)。3、乙方施工完毕后，甲方组织验收;工程验收合格之日起3个工作日内，且在乙方开出正式发票后，甲方付合同总价的30%即65152.5元(大写陆万伍仟壹佰伍拾贰元伍角整)。4、余款即合同总价的5%即10858.75元(大写壹万零捌佰伍拾捌元柒角伍分整)作为工程的质量保证金(不计利息，自验收合格之日起);一年质量保证期内工程无质量问题，且乙方全面、适当履行质保义务，期满后支付乙方。5.付款账号：公司名称：xxx科技有限公司开户银行：中国民生银行深圳xx支行银行帐号：xxxxxx地址：深圳市福田区xxx。九、双方责任1.甲方责任1)负责检查工程进度、质量，刚好根据相关规范组织工程验收工作。2

4、)协作现场协调工作。3)根据合同约定支付工程款项。2.乙方责任1)乙方应根据施工图纸/要求编制施工安排、施工质量检验安排，经审定盖章后，送甲方审核，做好各项施工打算工作，施工期间严格根据各项安排进行施工。2)施工过程中，乙方不得随意变更施工图纸/要求及说明书，如对设计图纸/要求有异议须变更时，应取得甲方及设计单位的同意，取得甲方书面认可后，方可进行施工。3)乙方在施工期间，如有技术问题或需甲方解决的问题时，必需书面上报甲方，否则，甲方不予答复。4)乙方在施工期间，必需加强施工管理。落实一切平安措施，确保平安施工，在施工过程中，如发生设备、人身事故及非因甲方责任引起的第三方的人身、设备事故，均由

5、乙方负责。如乙方没有按规定落实各项平安措施，甲方有权责令停止工程的进行。十、验收1、工程验收网络及布线工程安装完毕、设备安装调试完毕试运营后，技术方案中的工程、设备安装要求确立的标准进行验收。隐藏性工程在施工过程中，甲方按技术方案标准验收。十一、质保与修理1、从工程验收合格之日起算，工程的质保期期为1年，从工程验收合格之日起算。在质量保证期内，因工程质量所产生的问题，乙方应免费修复。2、乙方服务响应时间：紧急维护恳求2个工作日内上门响应;非紧急维护恳求，乙方维护人员必需在维护恳求发出后的5个工作日内上门响应。3、乙方应向甲方供应技术支持，并依据甲方的须要对甲方工作人员进行免费培训。4、质保期满

6、后，甲方有权要求乙方接着担此工程维护工作，乙方仅收取材料费用。十二、违约责任1、乙方未按约定的时间完工的，每延期一天应向甲方支付工程总价万分之五的违约金。拖延超过30个工作日的，甲方有权解除合同。如因甲方缘由造成工期延误的，总工期将往后顺延。2、甲方延期付款超过7个工作日的，每延期一天应向乙方支付当期应付款项万分之五的违约金。如因乙方缘由造成付款延误的，付款时间将往后顺延。3、因一方违约导致合同解除的，违约方应支付合同总价20%的违约金，违约金不足以弥补损失的，违约方仍应担当损失赔偿责任。十三、不行抗力当事人一方因不行抗力不能履行合同时，应当刚好通知对方，并在合理期限内供应有关机构出具的证明，

7、可以全部或部分免除该方当事人的责任。十四、法律适用及争议解决本合同及其附件，均是本合同不行分割的部分，具有同等效力，均适用中华人民共和国法律。双方因本合同发生争议，应协商解决，协商不成，任何一方可向深圳市南山区人民法院提起诉讼。十五、合同生效本合同一式四份，甲方执三份，乙方执一份，自双方签字盖章之日起生效。十六、其他约定条款1、甲方指派专人作为本合同的.执行者，由其负责本合同履行的行为。2、乙方指派xxx作为本合同的执行者，指派xxx作为本合同工程施工的执行者。甲方(公章)：_ 乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_ 法定代表人(签字)：_年_月_日 _年_月_日施工合同 篇2甲方： 建筑装饰

8、工程施工合同(范本)合同编号：YF-(对方名称缩写)-001签定地点：乙方：签定时间：依据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及国家其它相关规定，结合本工程详细状况，双方本着友好、诚信、自愿的原则，甲方同意将本工程托付乙方承包施工，为明确双方在施工过程中的权力和义务，经双方协商，达成如下协议。第一条工程概况装修网1、工程名称：2、工程地点：3、建筑结构：其次条工程范围及承包方式1、承包范围：2、承包方式及内容：综合门户网站第三条工程价款、结算以及支付方式1、工程价款：工程接受固定总价的方式计算工程价款，含税(不含税)总造价为人民币(包括二次设计费)万元，其中干挂石材幕墙部分约为，单价：元

9、/，干挂异型部分约为，单价：元/，湿贴部分约为，单价：元/，以实际测算面积为准，工程价款的计算方式为以实际测算面积(竣工图纸面积)相应合同单价，平面异型石材应按最大的边长计算，异型石材按延长米计算(或按绽开面积计算)。装饰施工2、预付工程款的数额、支付哨限及抵扣方式：甲方应当在双方签订合同后的一个月内(或开工前7天内)预付工程款30%(或20%)，甲方不按约定预付，乙方向甲方发出要求预付通知，甲方收到通知后仍不按要求预付，乙方可在发出通知14天后停止施工，甲方应从约定应付之日起向乙方支付每天3的延付金，并根据合同约定担当违约责任，工程预付款在甲方拨付工程进度款过程中逐步抵扣，抵扣方式由双方协商

10、确定。综合门户网站3、工程进度款的支付方式、数额及期限：按月进度支付工程款，每个月10日前支付上月已完成工程量总造价的85%款项作为工程进度款，本工程竣工后的一个月内付至本工程总决算款的95%，剩余5%作为工程质量保证金待质保到期后一次性付清，甲方须根据双方的约定刚好支付工程款，否则除应根据合同约定担当违约责任外，还应从约定应付之日起向乙方支付每天3的延付金，甲方支付工程款根据双方的约定逾期超过10日，乙方有权通知甲方停工，除本合同工期得以顺延外，由此给乙方造成的损失由甲方担当。4、工程施工中发生变更时，工程价款的调整方法、索赔方式、时限要求及金额支付方式：(1)合同单价在合同签订以后，未经双

11、方同意，任何一方不得变更。(2)施工中发生工程变更，乙方根据经甲方认可的变更设计文件进行变更施工，其中政府投资项目重大变更，需由甲方按基本建设依次报批后方可施工。(3)在工程设计变更确定后14天内，设计变更涉及工程价款调整垫片由乙方向甲方提出，经甲方审核同意后调整合同价款，合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有的价格变更合同价款，合同中只有类似于变更工程的价格，可以参照类似价格变更合同价款，合同中没有适用或类似于变更工程的价格，由乙方提出适当的变更价格，经双方确认后执行，如双方不能达成一样垫片双方可提请工程所在地工程造价治理机构进行询问或按合同约定的争议或纠纷解决依次绊豁。甲方收到变更工程

12、价款报告，应当收到之日起14天内予以确认或提出协商看法，自变更工程价款报告送达之日起14天内，甲方未确认也未提出协商看法时，视为变更工程价款报告已被确认，确认增加的工程变更价款作为追加合同价款与工程进度款同期支付。(4)甲方要求乙方完成合同以外的零星工程，乙方应当在接受甲方要求的7天内就用工数量和单价、机械台班数量和单价、运用资料和金额等向甲方提出施工签证，甲方签证后施工，零星工程所产生的工程款作为追加合同价款与工程进度款同期支付。5、工程竣工价款的结算与支付方式、数额及期限：工程竣工后，乙方应当在10日内向甲方提交竣工结算报告及工程决算资料，甲方收到结算报告及结算资料后28天内进行审核，并提

13、出审核看法，双方看法达成一样后，绊豁工程结算手续，甲方向乙方支付协议约定的工程款。甲方收到乙方提交的竣工结算报告及工程决算资料后28天内未进行答复垫片该竣工结算文件视为甲方认可，并作为双方结算工程价款的依据。装饰施工6、工期提前或延后的奖惩方法：第四条工程工期1、工程开工日期为年月日，竣工日期年月日，工期为天，因大风、雨雪天气、停电等不行抗具的状况不能施工时以甲、乙双方依据工地实际状况签定开工报告上的开工日期为准。2、开工后，由于甲方土建和其他承包方缘由，致使乙方不能正常施工，除工期顺延外，超过三天时，甲方应按每日元的标准向乙方支付停工损失，直至工程可以正常施工为止。3、开工、竣工日期的函件及

14、工作联系单、双方发文、变更签证等，作为合同附件具有同等法律效应。饰施工装第五条工程质量等级1、本工程要求质量等级为：合格2、乙方应仔细根据国家颁发觉行的行业标准、工程设计图纸及甲方要求进行设计施工，并应接受甲方代表以及监理单位的检查、检验，乙方应为甲方代表以及监理单位检查供应便利条件，对不合格的部分按要求返工修告片并担当由自身缘由导致返工修改的费用。2、乙方依据工程实际须要和甲方的要求选购工程所需的资料(甲方供资料除外)，材质必需符合国家标准并附有材质证明及合格证，并必需通过甲方代表及监理单位的质量认可，资料运到施工现场后，由乙方自行保管。3、乙方严格根据GB/T-20xx自然花岗石建筑板材的

15、行业标准选供合格的石材。4、石材、施工等必需符合建筑装饰装修工程质量验收规范GB-20xx的验收标准。5、工程质量奖惩方法：第六条工程量计算1、乙方应当根据合同约定的方法和时间，向甲方提交已完工程量的报告，甲方接到报告后14天内核实已完工程量，并在核实前1天通知乙方，乙方供应条件并派人参与核实，甲方不按约定时间通知乙方，致使乙方未能参与核实，核实结果无效。2、甲方收到乙方报告后14天内未核实完工程量，从第15天起，乙方报告的工程量即视为被确认，作为工程价款支付的依据。施工合同 篇3托付方甲方：神府经济开发区医院承建方乙方：依据中华人民共和国经济合同法与建筑安装工程承包条例规定，经甲乙双方同意，

16、签署下列合同。此合同受法律爱护，双方代表必需履行合同签订的义务，中途一方不得擅自更改或解除，望双方共同执行。1、 工程名称：神府经济开发区医院楼顶防水2、 工 程：房顶新做防水层、围墙翻修，四周加排气。3、 承建方式：由乙方包工包料。4、 保修方法：免费保修期为 5年，自 年 月 日至年 月 日，保修期内确属施工质量问题渗漏，乙方应免费修理，乙方接到保修通知后，三天之内组织人力物力赶赴现场，乙方不得以任何理由推托。5、乙方在施工中发觉与甲方有关的问题刚好通知甲方、如造成甲方经济损失由乙方全部担当。乙方工伤事故自负，施工期间乙方做好防护工作、若造成甲方设施、设备及电路、电线、损害、落石导致人员受

17、伤乙方担当全部责任。6、验收方式：甲方负责组织工程质量验收7付款方式：完工付总款60%，三个月无质量问题付20%，剩余20%保证金两年后付清。8、此合同一式二份，甲方一份、乙方一份。甲 方乙 方20xx 年4月日 ：神府经济开发区医院 ：施工合同 篇4发包方（以下称甲方）：承包方（以下称乙方）：依据中华人民共和国合同法和中华人民共和国建筑法及其它有关法律、行政法规，为明确双方在施工过程中的权利、义务，经双方协商自愿签订本合同。第一条 工程项目 一、工程名称： 麻城宋埠40MW光伏发电项目光伏板安装工程二、工程地点： 麻城宋埠三、承包方式：包工、包机械、包平安其次条 工程期限一、合同工期总日历天

18、数 10 天第三条 工程价款、结算及付款方式本合同实行固定单价按实结算，经双方约定，光伏板安装工程按每组300元/组（一组24块电池板)。1、乙方施工完成并经甲方验收合格后，甲方确认工程量后，对其进行费用的核定。3、工程量的确认，全部工程量需双方到现场进行核对，达到标准的按单价*安装组数进行费用结算。4、费用支付，施工结束后，甲方10日内支付相关工程费用.第四条 甲乙方责任1、甲方需把料运至安装现场。2、乙方安装光伏板必需达到组与组之间高差不大于1cm。3、乙方安装光伏板在每组中须要保证整组光伏板在一个水平面上。4、乙方需每天对自己成员进行平安检查，保证施工现场零事故。5、乙方需对自己完成的成

19、果进行爱护，如现场发生破损，乙方需无条件进行修理。第五条 平安施工乙方必需留意平安事项，保证安装前对其相关人员进行平安教化。由于乙方平安措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方担当。第六条 奖惩责任1、如8月20日前安装达到1MW光伏板安装，则按1MW=50000元标准进行结算。2、协议一方擅自解除或终止本合同的，违约方应按工程款的20%向守约方支付违约金。第七条 纠纷解决方法 因本合同产生纠纷，如协商无法解决，双方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。第八条 附 则二、本合同一式二份，甲乙双方各执一份，自双方代表签字。甲方： 乙方：代表： 代表：年_月_日 年_月_日施工合同 篇5甲方(

20、发包方)：_乙方(承包方)：_甲乙双方在同等、自愿协商的基础上，就甲方 _工程的防水施工事宜达成如下协议：第一条：工程名称：_其次条：工程地址：_第三条：工程内容：_第四条：发包方式：_第五条：工程期限： _第六条：甲乙双方责任：甲方：1、帮助乙方按时进场施工;2、供应乙方施工用电、用水。3、为乙方供应材料放置空间等便利。4、帮助乙方刚好处理施工中与各方关系的协调。5、施工过程中如有变更，应提前通知乙方，并负责随时检查、督促工程进度和质量。6、保证施工基层与作业环境符合国家相关规范。 乙方：1、 严格按施工方案及有关规范组织施工，保证工程质量。2、 细心组织施工，保证施工进度。3、 听从甲方工

21、地的管理，但甲方应不阻碍乙方进行正常施工，若甲方延误乙方工期的，乙方工期顺延。4、 负责乙方施工人员的防盗、防意外事故等平安事项。5、 乙方应为进场的自有人员和财产投保并担当费用，因乙方缘由造成的第三方及自有人员的生命、财产损失均由乙方担当，甲方概不负责。第七条：驻工地代表甲方：_乙方：_第八条：工程交验：1、 施工完毕后，甲乙双方完成验收、签证工作;2、 乙方在施工完毕后出具书面验收申请，甲方应在收到乙方申请之日起_日内组织甲乙双方进行工程验收并完成工程签字与交验。3、 如因甲方缘由不能在上述期限内共同验收或在共同验收前已进入下一道工序，乙方自检合格视为工程验收合格;4、 整体或分段工程交验

22、合格后，不在重复交验;工程交验合格后出现渗漏的，双方根据本合同第十三条之约定处理。第九条：工程量签证与结算：整体或分段工程验收完毕后，应进行工程量签证(或结算);第十条：工程造价：_第十条：工程量变更：甲乙变更(增加或削减)工程量的，应向乙方出具书面工程量变更通知。下列状况视为工程量变更，由乙方出具工程量变更报告，双方应协商增加费用;1、 施工过程中因乙方以外的缘由导致的防水层破坏或渗漏，2、 施工过程中因交叉作业或上下工序返工破坏防漏层(乙方未按施工工序要求施工或未按甲方要求施工的除外);3、 工程整体或分段交验后非因工程质量或材料质量导致的渗漏;4、 其他非乙方缘由导致乙方工程量增加的状况

23、。上述状况，甲方在收到乙方工程量变更报告后，应书面回复;甲方不予书面回复的，乙方可以拒绝修理或施工，造成的损失由甲方担当。问题后付15%，余款5%保质金_年内付清。第十三条：工程维护1、 在工程完工后，因乙方施工造成破坏漏水的质量问题;不在乙方保修范围之内，但乙方同意有偿修理。2、 乙方在正常的状况下，质保_年，_年内如质量缘由出现渗漏，乙方修理。第十四条：其他事项及约定：1、 本合同未尽事宜，双方应友好协商解决;协商不成，按民法典及相关规定处理。2、 本合同自甲乙双方签章后生效。合同生效后，若一方违反本合同约定，则另一方有权要求违约方合同总金额20%的违约金。3、 乙方就施工过程中签发的施工

24、业务联系单，交甲方签收，并在_日内做出答复，如不答复，则视为默认。4、 甲乙双方在履行本合同发生争议时，双方应协商解决;协商不成的双方约定由当地人民法院裁决，或由仲裁委员会裁决。5、 本合同正本三份，由甲方执两份，乙方执一份。甲方(公章)：_ 乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_ 法定代表人(签字)：_年_月_日 _年_月_日本文来源：网络收集与整理，如有侵权，请联系作者删除，谢谢！第21页 共21页第 21 页 共 21 页第 21 页 共 21 页第 21 页 共 21 页第 21 页 共 21 页第 21 页 共 21 页第 21 页 共 21 页第 21 页 共 21 页第 21 页 共 21 页第 21 页 共 21 页第 21 页 共 21 页