2022施工合同例文132.docx
《2022施工合同例文132.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《2022施工合同例文132.docx(41页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、2022施工合同关于施工合同六篇 随着人们法律意识的加强,合同的法律效力与日俱增,签订合同也是避开争端的最好方式之一。那么大家知道正规的合同书怎么写吗?以下是我整理的施工合同6篇,欢迎阅读,希望大家能够喜爱。 施工合同 篇1甲方(房主):乙方(施工方):根据 中华人民共和国经济合同法和河南省建筑市场管理条例的规定,结合家庭装饰工程交易规则及本工程详细状况,双方达成如下协议:一、合同主要内容:1、甲方位于_装修工程交于乙方承做。 2、工程总造价(大写):_ 其中设计费(大写):_ 3、工期共天,自 年 月 日起至年 月 日止。5、工程凭保修单保修期:6、甲方代表:_7、乙方代表:_8、工程内容详
2、见施工图纸及报价单,并以报价单为准。9、甲方供应主要材料及设备状况工艺做法。10、本合同签定生效后,甲、乙方双方应严格履行合同所规定的各项条款,不得擅自变更或解除合同,否则违约方将付给对方工程预算总价10%的违约金,并担当因此造成的其它经济损失。二、合同细微环节说明:1、甲方工作(1)开工前,向乙方供应确认的施工图纸1份,并向乙方进行现场交底。全部腾或部分腾出房屋,清除影响施工障碍物。对只能部分腾出的房屋中所滞留的家具、陈设等实行爱护措施,并与乙方签定协议。办理施工所涉及的各种申请、批件等手续。(2)甲方代表对工程质量、进度进行监理检查,办理验收、变更、登记手续。甲方其他家庭成员对工程及乙方的
3、看法均需通过甲方代表与乙方接触。(3)负责协调邻里关系,保证乙方施工时间。(4)如的确须要拆改原建筑物结构或设备管线,负责到有关部门办理相应的审批手续。(5)协调有关部门做好现场保卫、消防、垃圾处理等工作,并担当相应费用。2、乙方工作:(1)组织施工图交底,拟定施工方案和进度安排,必要时与甲方审定并签字认可。(2)严格执行施工规范、平安操作规程、防火平安规定、环境爱护规定。严格根据图纸或作法说明进行施工,做好各项质量检查记录。参与竣工验收,编制工程结算。(3)遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定,妥当爱护好施工现场四周建筑物、设备管线、古树名木不要损坏。做好施工现场爱护工作,处理好
4、由于施工带来的扰民问题及与四周单位(住户)的关系。(4)施工中未经甲方同意或有关部门批准,不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。(5)工程竣工未移交甲方之前,负责对现场的一切设施和工程成品进行爱护。3、工期:(1)甲方要求比合同约定提前竣工时,应征得乙方同意,支付乙方赶工费并签订工期变更协议。(2)因甲方未按约定完成工作,影响工期,工期顺延,对乙方造成误工的,应付误工费(3)因乙方责任,不能按期开工或中途无故停工,影响工期,工期不顺延。(4)因设计变更或非乙方缘由造成的停电、停水、停气及不行抗力因素影响,导致停工4小时以上(一周内累计计算),工期相应顺延。因此造成乙方的误工损失费用双方协商解
5、决。4、工程质量及验收(1)工程以施工图纸、作法说明、设计变更的内容为依据,以河南省家庭居室装饰装修施工工艺及验收标准(YJG3297)为质量评定合格标准。(2)甲、乙双方应刚好办理隐藏工程的检查与验收手续。甲方不按时参与隐藏工程和中间工程验收,乙方可自行验收,甲方应予以承认。若甲方要求复验时,乙方应按要求办理复验。若复验合格,甲方应担当复验费用,由此造成停工、工期顺延;若复验不合格,其复验及返工费用由乙方担当,但工期也予顺延。(3)由于甲方供应的材料、设备质量不合格而影响工程质量,其返工费用由甲方担当,工期顺延。5、变更如在工程施工过程中甲方提出设计修改看法及增减工程项目时,须提前与乙方代表
6、联系,在签定变更单后方能进行该项目施工。凡私自与工人商定更改施工内容所引起的一切后果,甲方自负,给乙方造成损失的,甲方还应赔偿。6、结算工程竣工验收后,乙方提出工程结算并将有关资料送交甲方。甲方自接到上述资料3天内审查完毕,到期未提出异议,视为同意。并在3天内,结清尾款。7、材料供应(1)本工程甲方负责选购供应的材料、设备必需有材料齐备表,应为符合设计要求的合格产品,并应按时供应到现场。由甲方供应的材料、设备发生了质量问题或规格差异,对工程造成损失,责任由甲方担当。(2)凡由乙方选购的主要材料、设备必需在材料设备表中注明品牌、规格或质量标准并经甲方签字认可,如与材料设备表不符,应禁止运用,若已
7、运用,对工程造成的损失由乙方负责。8、平安生产和防火(1)甲方或乙方供应的施工图纸或作法说明,应符合中华人民共和国消防条例和有关防火设计规范。(2)乙方在施工期内应严格遵守建筑安装工程平安技术规程、建筑安装工人平安操作规范。 (3)由于甲方供应的图纸或作法说明,违反有关平安操作规程、消防条例和防火设计规范,导致发生平安或火灾事故,乙方应担当由此引发的一切经济损失。 (4)由于乙方在施工生产过程中违反有关平安操作规程、消防条例,导致发生平安或火灾事故,乙方应担当由此引发的一切经济损失。9、嘉奖和违约责任(1)由于甲方缘由导致延期开工或中途停工,甲方应补偿乙方停工、误工所造成的损失,每停工一天,甲
8、方支付乙方工程总价款的1;甲方不按合同的约定拨付款,每拖延一天,按工程总价款1的支付滞纳金。(2)由于乙方缘由,逾期竣工,每逾期一天,乙方支付甲方付款额的违1约金。甲方要求提前竣工,除支付赶工费用外,每提前一天,甲方支付乙方工程总价款的1,作为嘉奖。(3)甲方未办理任何手续,擅自同意拆改原建筑物结构或设备管线,由此发生的损失或事故(包括罚款),由甲方负责并担当损失。(4)未经甲方同意,乙方擅自拆改原建筑物结构或设备管线,由此发生的损失或事故(包括罚款),由乙方负责并担当损失。(5)未办理验收手续,甲方提前运用或擅自动用,造成损失由甲方负责。(6)因一方缘由,合同无法接着履行时,应通知对方,办理
9、合同终止协议,并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。10、争议或纷纠处理(1)本合同在履行期间,双方发生争议时,在不影响工程进度的前提下,双方可实行协商解决或请有关部门进行调解。(2)当事人不愿通过协商、调解解决或协商、调解不成时,可向人民法院起诉。 12、附则 (1)本合同文本共两份,甲方、乙方各执一份。(2)本合同履行完成后自动终止。签字(章)生效。甲方:乙方: 电话:电话: 代理人(签字): 代理人(签字):年月 日 年月 日施工合同 篇2发包人(甲方):承包人(乙方):一、基本内容依照中华人民共和国合同法及相关法律、行政法规,遵循同等、自愿、公允和诚信原则,合同双方就 项汇流箱、配电柜
10、及其他相关辅材。1、基础施工部分包括:场地平整、场地开挖、基础制作、屋面防水及其附属施工。(注:本项目屋面防水由发包方施工)2、电气安装部分包括:太阳能支架及组件安装,电缆敷设、接线,逆变器、配电柜安装,防雷接地、输出线路的全部设备安装调试。二、工期开工日期:并网日期:竣工日期:三、合同价格和付款方式合同价格本合同为固定总价合同(含税),不做工程决算。合同总价格为人民币(大写):元(小写金额 元)。合同总价已包括了合同中规定的总承包方应担当的全部义务(包括供应货物、材料、设备、保险、服务等义务)以及为实施和完成本合同工程和其缺陷修复所必需的一切工作、条件和费用,包括但不限于为实施本项目施工前的
11、打算、进退场前的场地平整、施工临时设施及施工过程中应由总承包方负担的各种措施费、规费、物价上涨引起的价差、税金、风险、保险及政府各部门的收费等一切费质保金为合同总价的 %,本合同的质保期为 年,在竣工验收合格次日起先计算。发包方在质保期满后15日内一次性支付质保金给承包方。四、施工质量和质量检查1、工程质量(1)、承包方应对施工工程质量全面负责,施工必需严格按施工图所提要求和标准进行施工。(2)、发包方确定为不合格的工程,承包方必需返工重来,费用由承包方自行担当。假如因此引起工期延误,承包方应无条件赶工并完成安排。2、质量检查:五、解决争议的方法1 起诉讼。(1)调解要求停止施工,且为双方接受
12、。(2)、法院要求停止施工。六、违约1、甲、乙双方约定,违约应担当以下经济责任:(1)、发包方不能刚好给出指令、确认、批准、不按合同约定 履行自己的各项义务,使合同无法履行的,应担当违约的责任,违约金按实际损失向承包方支付。(2) 承包方不能按合同工期竣工、施工质量达不到设计和规范的要求及本合同附件要求,或发生其它使合同无法履行的行为,承包方应担当违约责任,违约金按实际损失金额向发包方支付,且2 3 发包方无故恶意拖欠工程款的,付的工程款不予退还。七、合同的生效及终止1、本合同自双方代表签字并加盖合同章之日起生效。2、本合同在双方完成相互约定的内容后即告终止。八、合同份数本合同正本一式肆份,发
13、包方执贰份,承包方执贰份,具有同等效力。甲方(公章):_ 乙方(公章):_法定代表人(签字):_ 法定代表人(签字):_年_月_日 _年_月_日施工合同 篇3发包方(以下简称甲方)_承包方(以下简称乙方)_经_批准,本工程于一九九年月日公开招标、邀请投标、协协商标确定由乙方承建,根据中华人民共和国经济合同法修正,国家工商管理局和建设部颁发的(gf910201)建设工程施工合同示范文本,并结合XX市有关规定以及本工程的详细状况,签订本合同。第一条工程项目1.1工程名称:_工程地点:_工程内容:道路_m2、人行道_m2、排水管边:规格_m、桥梁:部位_m2.承包范围:_1.2工期(1)按定标(或议
14、标、或约定)规定工期(日历)天。(2)开工日期:_年_月_日竣工日期:_年_月_日1.3质量等级:_1.4合同价款:_按定标价(或协商价)含_费用,工程造价为人民币(_币)_元。全部工程等价按下列规定计算:其次条甲方工程2.1开工前_天办妥建设许可证,开工证和施工临时用地,占用道路等合法手续;2.2开工前_天将水准点、座标限制点以书面形式提交乙方,并于现场交验;2.3开工前_天向乙方供应施工场地工程地质、地下管网线路资料、保证数据真实精确;2.4合同签订后_天内组织乙方和设计、监视等单位进行图纸会审、设计交底,做好会审、交底纪要,并按图纸的份数发给乙方。2.5协调处理施工现场及四周地下管线和接
15、近建筑物的爱护,并担当有关费用。第三条甲方驻工地代表3.1甲方任命驻工地现场总代表及其托付的代理人,必需由具备相关专业学问的技术人员担当地,若甲方代表易人,须提前七天通知乙方,其后任必需全面接着担当前任应负的责任。3.2甲方代表或其代理人的指令、通知须经其本人签署并以书面形式递交乙方代表,乙方代表在回执上签署姓名,收到时间后生效。3.3甲方驻工地代表及委派人员名单:_3.4托付_监理公司进行工程监理,监理公司任命_为监理工程师,其职责在监理合同中应明确,并将合同副本交乙方_份。第四条乙方工作4.1参与甲方组织的施工图纸或作法说明的现场交底,拟定施工方案或编制施工组织设计,施工总进度安排,并送交
16、甲方代表;4.2严格执行施工规范,平安操作规程、防火平安规定、环境爱护规定,严格根据图纸或作法说明进行施工,做好各项质量检查记录,参与竣工验收,编制工程结算;4.3作好施工记录、隐藏工程记录、汇合施工技术资料作交工文件移交甲方;4.4作好施工组织管理、维持现场整治,做到工完场清、道路畅通,达到创建卫生城市标准;4.5工程竣工未交给甲方之前,乙方负责爱护、乙方爱护期间发生损坏,乙方出资修复,甲方提前运用后发生的修理费由甲方担当。4.6竣工后规定的保修期内,由于施工缘由造成的质量问题,乙方于接到甲方通知的_天内无条件保修。属设计或甲方运用及其它缘由造成工程质量问题,乙方可赐予返修,但返修费用由甲方
17、担当;4.7施工中发生的一切平安事故,除甲方人员自身责任外,均由乙方担当全部责任,并马上报告甲方和建设主管部门。第五条乙方驻工地代表5.1乙方任命的驻工地的总负责人或总代表,应书面通知甲方,若乙方代表易人,须提前七天通知甲方,其后任必需全面接着担当前任应负的责任;5.2乙方代表行使合同约定的权力、履行合同约定的职责,乙方的要求、通知,均以书面形式由乙方代表签字后递交甲方代表、甲方代表在回执上签署姓名和收到时间后生效。第六条工期提前6.1工程若需提前竣工,双方协商一样后签订提前竣工协议,乙方按提前竣工日期修订进度安排,报甲方批准。甲方在三天内赐予批准,并为赶工供应便利条件。提前竣工协议内容包括:
18、提前的时间、乙方实行的赶工措施费用的担当和提前竣工收益的共享等;6.2乙方按合同规定的工期提前竣工,每提前_天,甲方奖给乙方_元。6.3无正值理由的工期拖延,每延期_天,由乙方付给甲方罚金_元,罚金不超过合同总造价的_%。第七条工期顺延7.1以下缘由造成竣工日期拖延,经甲方代表确认,工期相应顺延:(1)设计变更,工程量改变;(2)不行抗力:是指斗争、动乱、空中飞行物体坠落或其它非甲乙双方责任造成的爆炸火灾、水灾,以及六级以上台风、大雨、暴雨、地震等;(3)甲方代表借故不签证,影响下一工序的进度;(4)甲方资金不足,导致停工、窝工;(5)甲方不按合同规定预付备料款和工程进度款而影响施工进度;(6
19、)甲方分包的工程,拖延了工程进度。7.2上述状况发生后两天内,乙方就延误的内容和因此发生的经济支出,向甲方提出书面报告,甲方代表在收到报告后两天内予以确认,答复。7.3非7。1列出各种缘由,工程未按合同工期竣工,乙方担当违约责任。第八条工程质量等级8.1工程质量要求达到国家或专业的质量检验评定的_标准。8.2工程质量阅历收评定为优良标准,并按合同工期竣工,甲方给乙方奖金_元。8.3工程质量不符合设计要求,质量不合格,甲方可要求乙方停工和返工,返工费用由乙方担当,工期不予顺延。8.4双方对工程质量有争议,由XX市质量检验监督总站进行裁决,裁决费用及因此造成的经济损失和工期拖延,由败诉方担当。第九
20、条合同价款及调整9.1合同价款为有条件之可调价款,有下列状况之一者可作调整:(1)甲方代表确认的设计变更、修改和施工现场签证;(2)甲方代表签认的工程量增减;(3)建设主管部门公布的价格调整。9.2上述状况发生后,由乙方编制调整预(结)算书送甲方审核后,报送工程造价审查部门审定,确定合同价款的增减。第十条工程预付款及竣工结算10.1合同生效后五天内,甲方付给预算价的_%为工程预付款,计人民币_万元。10.2乙方在向甲方递交竣工验收报告的同时,向甲方递交竣工结算报告及完整的强算资料,甲方自签收之日起十五天内将结算审核完毕,并报送造价管理部门审定,审定后的结算书作为双方结算工程款的有效依据。10.
21、3甲、乙双方在工程竣工验收后一个月内办理完毕工程结算手续。10.4甲方未按合同约定将结算审核完毕并报送造价管理部门审定,或在签收审定书后十五天内不支付工程结算款,则从甲方签收审定书后第十六日起,按施工企业向银行安排外贷款利率向乙方支付拖欠款额的利息,并担当每日按拖欠总额的万分之三的罚金。第十一条竣工验收11.1乙方认为工程具备竣工验收条件后,应于竣工验收前十五天向甲方供应完整竣工资料(一式_份)和竣工验收报告。甲方代表收到报告后十五天内组织有关部门验收,并在验收后五天内提出修改看法,乙方按修改看法修改,并担当由乙方缘由造成修改的费用。11.2甲方收到乙方竣工验收报告后十五天内无正值理由不组织验
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 2022 施工 合同 例文 132
限制150内