2022施工承包合同例文78.docx
![资源得分’ title=](/images/score_1.gif)
![资源得分’ title=](/images/score_1.gif)
![资源得分’ title=](/images/score_1.gif)
![资源得分’ title=](/images/score_1.gif)
![资源得分’ title=](/images/score_05.gif)
《2022施工承包合同例文78.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《2022施工承包合同例文78.docx(40页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、2022施工承包合同精选施工承包合同锦集9篇在人们愈发重视契约的社会中,越来越多事情须要用到合同,签订合同也是特别有必要的行为。合同有不同的类型,当然也有不同的目的,下面是我整理的施工承包合同9篇,仅供参考,欢迎大家阅读。施工承包合同 篇1(一)关于工程内容和范围的确认招标人和中标人可就招标文件中的某些详细工作内容进行探讨,修改、明确或细化,从而确定工程承包的详细内容和范围。在谈判中双方达成一样的内容,包括在谈判探讨中经双方确认的工程内容和范围方面的修改或调整,应以文字方式确定下来,并以“合同补遗”或“会议纪要”方式作为合同附件,并明确它是构成合同的一部分。对于为监理工程师供应的建筑物、家具、
2、车辆以及各项服务,也应逐项具体地予以明确。(二)关于技术要求、技术规范和施工技术方案一双方尚可对技术要求、技术规范和施工技术方案等进行进一步探讨和确认,必要的状况下甚至可以变更技术要求和施工方案。(三)关于合同价格条款依据计价方式的不同,建设工程施工合同可以分为总价合同、单价合同和成本加酬金合同。一般在招标文件中就会明确规定合同将采纳什么计价方式,在合同谈判阶段往往没有探讨的余地。但在可能的状况下,中标人在谈判过程中仍旧可以提出降低风险的改进方案。(四)关于价格调整条款对于工期较长的建设工程,简单遭遇货币贬值或通货膨胀等因素的影响,可能给承包人造成较大损失。价格调整条款可以比较公正地解决这一承
3、包人无法限制的风险损失。无论是单价合同还是总价合同,都可以确定价格调整条款,即是否调整以及如何调整等。可以说,合同计价方式以及价格调整方式共同确定了工程承包合闶的实际价格,干脆影响着承包人的经济利益。在建设工程实践中,由于各种缘由导致费用增加的几率远远大于费用削减的几率,有时最终的合同价格调整金额会很大9远远超过原定的合同总价,因此承包人在投标过程中,尤其是在合同谈判阶段务必对合同的价格调整条款予以充分的重视。(五)关于合同款支付方式的条款建设工程施工合同的付款分四个阶段进行,即;预付款、工程进度款、最终付款和退还保留金。关于支付时间、支付方式、支付条件和支付审批程序等有许多种可能的选择,并且
4、可能对承包人的成本、进度等产生比较大的影响,因此,合同支付方式的有关条款是谈判的重要方面。(六)关于工期和修理期中标人与招标人可依据招标文件中要求的工期,或者依据投标人在投标文件中承诺的工期,并考虑工程范围和工程量的变动而产生的影响来商定一个确定的工期。同时,还要明确开工日期,竣工日期等。双方可依据各自的项目打算状况、季节和施工环境因素等条件洽商适当的开工时间。对于具有较多的单项工程的建设工程项目,可在合同中明确允许分部位或分批提交业主验收(例如成批的房屋建筑工程应允许分栋验收;分多段的马路修理工程应允许分段验收;分多片的大型浇灌工程应允许分片验收等等),并从该批验收时起起先计算该部分的修理期
5、,以缩短承包人的责任期限,最大限度保障自己的利益。双方应通过谈判明确,由于工程变更(业主在工程实施中增减工程或变更设计等)、恶劣的气候影响,以及种种“作为一个有阅历的承包人无法预料的工程施工条件的改变”等缘由对工期产生不利影响时的解决方法,通常在上述状况下应当赐予承包人要求合理延长工期的权利。合同文本中应当对修理工程的范围、修理责任及修理期的起先和结束时间有明确的规定,承包人应当只担当由于材料和施工方法及操作工艺等不符合合同规定而产生的缺陷。承包人应力争以修理保函来代替业主扣留的保留金。与保留金相比,修理保函对承包人有利,主要是因为可提前取回被扣留的现金,而且保函是有时效的,期满将自动作废。同
6、时,它对业主并无风险,真正发生修理费用,业主可凭保函向银行索回款项。因此,这一作法是比较公允的。修理期满后,承包人应刚好从业主处撤回保函。(七)合同条件中其他特别条款的完善主要包括:关于合同图纸;关于违约罚金和工期提前奖金;工程量验收以及连接工序和隐藏工程施工的验收程序;关于施工占地;关于向承包人移交施工现场和基础资料;关于工程交付;预付款保函的自动减额条款等等。施工承包合同 篇2委建方:(以下简称“甲方”):身份证号:住址:承建方:(以下简称“乙方”):身份证号:住址:第一条:建民房概况1、本合同建房位置为: 。2、房屋类型:共两栋,东侧为框架结构五层楼房,西侧为砖混结构 三层楼房。附房屋设
7、计图。3、房屋面积(允许实际误差%):东侧房屋总面积为 平方米。西侧房屋总面积 平方米。其次条:承包方式:包清工,乙方包工包料(包括但不限于:房屋主体材料及外墙保温、防水、外墙大理石、瓷砖、楼梯扶手、粉刷、采暖、门窗、上下水管道、屋内暗线敷设等材料,以及施工期间的钉子、铁丝、切割片、小线等消耗品),以上材料由乙方严格根据施工图纸规格、型号购买材料,并达到国家建筑材料验收标准。但是甲方负责购买东西楼层屋内的地板砖,施工仍归乙方。第三条:工程款及支付方式1、本合同为固定工价,依据房屋面积按每平方 元计算,工程总价款为 元。2、进场后乙方先进行东侧5层房屋施工,进场甲方支付乙方 元。东侧第一层施工完
8、毕甲方再支付乙方 元;待第三层施工完毕甲方支付乙方 元;待第五层施工完毕甲方支付乙方 元。东侧施工完毕进行西侧房屋施工, 待第一层 施工完毕 甲 方 支付乙方 元;待第三层施工完毕甲方支付乙方 元。以上施工为主体工程,待东西侧房屋主体工程施工完毕后由乙方进行东西房屋的配套工程,施工完毕后,甲方支付乙方 元,剩余工程款自工程验收合格60日后甲方一次性支付乙方。第四条:工期个月,自 年 月 日至 年 月日。第五条:工程质量1、房屋主体以及内外粉刷严格根据施工图纸施工。房屋建筑施工过程中,甲方随时监督施工质量,如存在施工质量问题,甲方应刚好提出,乙方应进行返工,相关损失概由乙方担当。2、若因建筑材料
9、问题导致工程质量瑕疵的,均有乙方负责,进行返修或返工,相关损失和费用(包括由此新产生的工程款)概由乙方担当。由此导致的工期延误均有乙方担当。第六条:平安责任甲乙双方应主动协作,保证施工现场平安,防止事故和意外发生。施工期间乙方人员出现伤亡事故以及施工造成第三人损害的均由乙方负责。第七条:违约责任1、因乙方责任导致工期拖延,房屋未能刚好验收的,每拖延一日滞纳金为 元。2、非因乙方责任导致工期拖延的,拖延部分双方互不追究,工期相应顺延。第八条:其他约定1、工程施工过程中,甲方中途提出工程变更的,应由甲乙双方协商一样后进行,工期相应顺延。2、本工程保修期为2年,保修期内发觉或发生问题,乙方应负责修理
10、。第九条:本合同一式两份,甲、乙双方各执一份,甲乙双方签字生效。对本合同的未尽事宜双方可以达成补充协议,补充协议与本协议具有同等法律效力。甲方: 乙方:年 月 日 年 月 日施工承包合同 篇3乙方:以下简称乙方甲方地下室底板防水工程经双方协商承包给乙方施工。为明确双方责任、义务、权利和分项工程的承包范围、单价、工程量的结算及付款方式等,尊循同等自愿、公允和诚恳信用的原则,使工程能平安、保质、高效、按期的完成,经双方协商订立条款如下:一、工程概况1、结构类型:框架结构2、施工面积约:完工后按实际铺贴的地面面积计算。二、承包工程内容采纳:包工包料(人工、主材、辅耗材,防水材料铺贴、一切施工工具,包
11、括全部地面、墙体上翻400mm、柱跟上翻400mm、集水井的清理;成品爱护等全部与防水相关的工作内容,以及全部干脆、间接的费用),甲方不再担当任何费用。三、合同工期开工日期20xx年xx月xx日完工日期20xx年xx月xx日按甲方工程进度工期,工期每延迟一天罚款1000元。拖延工期在三天以上,甲方有权要求乙方无条件退场。四、合同价款支付1、合同价款:聚乙烯丙纶防水卷材(SBC)400g材料、人工等单价(一切相关费用)每平米38元按实际完工地面的面积计算,单价包括但不限于(墙体、柱跟清理及上翻400mm、搭接的100mm材料人工,附加层、加强层材料人工;底板、墙面的伸缩缝清理及按图纸设计、规范要
12、求伸缩缝的人工材料费;材料运输费、材料检测费)。2、乙方向甲方提交已完工工程量报告及相关验收资料。乙方所担当的各项工作必需达到规范及合同的要求,未能达到要求的按合同单价60%赐予结算。并担当返工的材料费及延误工期的罚款。3、按实际完工的工程量计算,乙方全部的材料都进场,甲方付8万元人民币,基础地面防水完工经监理验收合格后1个月内付其本作业面工程款的95;余款5作为本工程的质量保修金,保修期满1个月内付清。五、质量与检验1、承包工程质量标准:施工工艺、流程等见方案。2、乙方进场需向甲方提交施工资质证书、厂家出厂材料检验合格证书、原材料复验合格证明、施工方案、厂家生产许可证书以及相关文件。3、甲方
13、供应乙方技术交底及相关事项。4、承包工程质量应达到约定的质量标准,质量标准的评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据。5、乙方应仔细根据标准、规范和设计图纸要求以及甲方依据合同发出的指令施工,随时接受甲方的检查检验,并为检查检验供应便利条件。六、工程验收收与结算1、工程具备验收条件,甲方在三个工作日内验收,并由甲乙双方共同测量工程量。2、工程款结算在15个工作日内经甲方审计、审核后生效,逾期视为同意并结算工程款。3、如因乙方施工质量、进度及材料质量等其他缘由影响整体工程安排以及造成干脆经济损失由乙方担当一切责任。七、质量保修1、乙方应根据法律、行政法规或国家关于工程质量保修有关规定,对交付甲方
14、的分项工程在质量保证期内担当质量保修责任,并担当由此产生的一切费用(材料费、人工费)。2、质量保修期为3、质量保修金双方约定为总工程款的5%,质量保修期满后一个月内付清。八、平安施工1、乙方进场的施工人员必需听从甲方管理和指挥,食住自理。2、对自已的施工人员的平安负责,并担当由此发生的一切工伤、医药等其它费用。3、做到活完下脚料清,离场时全部材料、拉圾的清理运输有乙方负责。九、违约和争议本合同在履行过程中发生的违约和争议,由双方当事人协商解决,协商不成的,可依法向当地人民法院提起公诉。十、其它如有未尽事宜,双方可协商增加补充合同,补充合同并具有同等法律效力。十一、本合同一式四份,甲方保留三份,
15、乙方保留一份,自签订之日起生效,原有合同作废,质量保修期满、承包工程余款付清后,本合同即告终止,随之失效。甲方(盖章):乙方(盖章):代表人(签字):乙方代表人(签字):合同订立时间20xx年xx月xx日施工承包合同 篇4发包人(以下简称甲方):承包人(以下简称乙方):依据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规,遵循同等、自愿、公允和诚恳信用的原则,双方就本施工事项协商一样,订立本合同。一、工程概况1、工程名称:_2、工程地点:_3、施工范围:_4、施工方式:本工程由乙方以_的形式进行施工二、工程期限1、工程有效期限_天(含法定节假日)开工日期_年_月_日;竣工日期
16、_年_月_日2、如遇下列状况,乙方须在发生签证事由2日内书面通知甲方,并经甲乙双方代表签证,工期相应顺延,否则视为乙方放弃签证的权利,工程不予顺延。(1)因甲方缘由影响工程施工进度,如未按时交出场地,接通水电、甲方变更设计等。(2)不行抗力因素。三、工程造价工程预算总价款为人民币_元(大写_元)。四、质量标准工程质量标准:质量标准评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据。五、双方义务1、甲方义务(1)参加对工程质量、施工进度的监督及对材料进场、工程竣工的验收。(2)向乙方供应施工场地,保证运输道路畅通,同时供应施工用水、用电(水电费由甲方担当)。(3)工程所在的物业管理部门所收施工押金及各项物
17、业管理费用,由甲方交纳(出入证除外),乙方帮助供应物管所需相关资料。(4)供应施工现场的水电路图,和告知乙方防水层的厚度。(5)供应乙方工人现场住宿地点。2、乙方义务(1)严格执行本市有关施工现场管理的规定,不得扰民及污染环境。(2)依据甲方确认的施工图纸,根据本合同约定完成承包范围内的施工工作。(3)按相关平安法规进行平安施工,遵守甲方施工现场管理的有关规定,担当在施工过程中的放火、防盗、防止事故发生等平安责任。若出现平安问题,责任由乙方自行担当。(4)工程交付甲方前,应负责已完工工程的爱护工作,在此期间发生损坏的,由乙方自费予以修复并按合同约定交付甲方,由此造成工期延误,按违约责任中的逾期
18、完工条款处理。(5)乙方应确保工程质量达到验收标准。(6)乙方应在工程竣工验收后2日内向甲方提交竣工结算书及完整的竣工结算资料。六、材料设备供应承包人在每月_日将下月选购的材料设备以报表形式报发包人,经发包人确认后方可选购。选购的材料设备须经发包人派出的工程师、监理工程师、承包人三方共同签字确认后方可运用。七、价款支付方式甲方按工程施工进度分期付款,分别如下:(1)甲方在合同签定之日向乙方支付工程总款的20%,即人民币_元(大写_元)作为合同定金。(2)甲方在乙方材料、工人进场以后个3工作日内向乙方支付工程总款的30%;即人民币_元(大写_元)作为进度款。(3)甲方在乙方完成隐藏工程及景观工程
19、后3个工作日内向乙方支付工程预算总价款的40%,即人民币_元(大写_元)作为进度款。(4)工程验收合格后2日内,乙方向甲方提交工程结算单,并将有关资料送交甲方。甲方接到资料后2日内如未有异议,双方应在工程结算单上签字,甲方并同时向乙方结清工程尾款。(5)以上付款的方式均以现金支付。八、修理期限1、从竣工验收之日起计算,景观工程、水电工程等保修期为二年,保修期内由于乙方施工不当造成质量问题,乙方无条件进行修理。2、从竣工验收之日起计算,绿化工程养护期为3个月,养护内容包括修剪、除草、施药、施肥、浇水。养护内如出现植物死亡的(非人为造成的或非自然灾难造成的),乙方无条件更换。3、保修期内如属甲方运
20、用不当或人为造成景观工程、水电工程等损坏,或植物死亡的,乙方维护后收取成本费用。九、违约责任1、因甲方工程量改变或图纸变更造成工期延期的,竣工日期应予以顺延。2、甲方未能按本合同约定进行竣工验收的,由甲方担当工程保管及风险责任。3、甲方逾期付款的,导致施工无法进行,乙方可停止施工。4、工程质量达不到约定标准,由乙方担当相应的责任。5、乙方在施工过程中,除不行抗力或甲方缘由外不得以任何理由停工,非上述缘由连续停工两个工作日以上的,甲方解除合同,造成甲方工期延误或其他损失的,乙方应予赔偿。6、乙方应向甲方支付的违约金,甲方在未付款中扣除,违约金不足以弥补甲方损失的,甲方可接着向乙方追偿。十、争议的
21、解决争议的解决凡因执行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议,合同各方应通过友好协商解决;假如协商不能既解决,任何一方均可向有管辖权的人民法院起诉。十一、其他本合同一式_份,甲、乙双方各执_份,双方签字盖章后生效,每份均具同等法律效力。发包人:(公章)托付代理人:电话:传真:开户银行:账号:邮政编码:_年_月_日承包人:(公章)托付代理人:电话:传真:开户银行:账号:邮政编码:_年_月_日施工承包合同 篇5发包方: (以下简称“甲方”)承包方: (以下简称“乙方”)甲方将“ 外墙铝单板安装工程”发包给乙方,为明确甲乙双方在合作过程中的权利、义务和经济责任,根据中华人民共和国建筑法、中华人民共和
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 2022 施工 承包合同 例文 78
![提示](https://www.taowenge.com/images/bang_tan.gif)
限制150内