2022水电安装承包合同例文0.docx

《2022水电安装承包合同例文0.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022水电安装承包合同例文0.docx（85页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2022水电安装承包合同水电安装承包合同在当今不断发展的世界，人们运用到合同的场合不断增多，它也是削减和防止发生争议的重要措施。那么合同要怎么拟定？想必这让大家都很苦恼吧，下面是我收集整理的水电安装承包合同，仅供参考，大家一起来看看吧。水电安装承包合同1发包方（简称甲方）： 四川金源建设有限公司承包方（简称乙方）：依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及工程所在辖区内有关法律、行政法规，遵循同等、自愿、诚恳、信用的原则，结合施工现场的详细状况，甲方将该工程： 项目的水电安装 工程承包给乙方施工，经双方协商一样，达成以下协议条款。一工程概况工程名称： 乐山市鼎瑞大厦（研发大楼及公租房项目

2、）施工内容：给排水系统，强、弱电系统（弱电只包预埋部分）图纸范围内全部室内水电安装工程，双包。结构类型： 工程地点： 乐山市市中区土主镇高岩塘村一组二、乙方进场人数（附名册）乙方应按国家有关规定及本协议书中内容的规定，担当本工程的全部水电安装工作，并组织进场所需工种人员，相关工种、特别工种必需持上岗证书，无关人员不得进驻现场。三、工期进度要求（一）开工日期： 20xx年 月 日（二）总（日历）工期： 个月（三）详细工期与作业内容，必需遵照甲方制定的进度节点完成施工。四、承包方式与范围（一）承包方式：包工、包料、包质量、包辅材、包工具、包工期、包平安、包文明施工 。（二）承包范围：1.给排水系统

3、，强、弱电系统（弱电只包预埋部分）。图纸范围内的所有室内的水电安装工程（包工包料）。2.乙方负责现场全部临时水电的安装工作。3.夜间施工乙方必需派专人值班（不补任何加班费）。4弱电系统：水电开槽、布管、穿线、埋盒,全部水电施工过程的垃圾清运., 水电施工的穿墙、打孔、切割 开关面板和灯口安装（三）计价方式：1采纳可调价格合同，合同价款调整方法：a、_按定额计价方式计价：按四川省20xx建设工程工程量计价定额建设工程工程量清单计价规范GB50500-20xx以及相关计价文件，按一类工程取费，缺项部分套用相像或相近定额项目，无定额及相近可套项目，参考市场价格。b、施工期间颁发新定额或出台有关政策性

4、文件、规定、方法，则按有关政策性文件执行2水电材料及辅材按施工期间内每月的四川建设工程造价信息中对应材料价格作为最终结算价格。3人工调差按总承包合同执行。4、甲方根据水电安装工程总造价下浮14%支付给乙方（下浮14%包括税金及相关的全部管理费用）。全部材料税务发票由甲方负责。5、签证部分，甲方根据实际签证支付给乙方，扣除提留部份税金。6、材料送检费用由乙方负责，一切资料由乙方做，包括交验收各项费用。7、全部材料严格按图纸要求，指定产品不能变动。8、工地内临水临电由乙方施工，全部材料及人工工资由甲方供应。五、工程要求：甲方提前供应完整的蓝图及蓝图电子版，及施工用水用电。（一）质量要求：按ISO9

5、002质量标准和工程质量验收标准组织施工。1.必需具备承包工作范围相应的工程技术和组织管理实力，能够独立履行相应的现场管理职责，施工人员也必需具备相应的资质、操作证和上岗证。2.乙方必需依据国家有关规范和标准，根据设计图纸（含书面通知）和施工组织设计要求进行施工，工程验收每个部分必需合格，通过备案并达到合格标准。3.乙方必需主动协作甲方，照实做好工程施工过程的记录，并接受甲方的质量检查及现场签证和各种试验。4.对检出的不合格品（项），乙方必需无条件地进行刚好整改，直至通过质量检验达到要求。5.乙方必需负责对半成品及成品进行切实有效的爱护，其爱护措施须事先报经甲方认可，以保证产品的交验质量。6.

6、乙方必需配备相应的技术人员和管理人员。若因乙方技术不到位或对图纸理解造成的错误，遗漏及返工。乙方除担当工程款和工期外，还应赔偿相应的材料费。7.对在管理进度质量平安文明施工等方面严峻不足或经建设单位、监理、甲方管理人员提出整改而未整改者进行相应的经济惩罚，严峻者清退出场。8.保修期为一年。（二）工期要求1、乙方必需按甲方制定的进度安排组织施工，乙方接受监理单位、建设方及甲方工程施工管理人员对进度的检查、整改、监督；工程实际进度与施工进度安排不符时，乙方应按建设方、监理工程师或甲方的要求提出整改措施，经确认后执行。2、工期延误（1）乙方在施工中要主动主动施工，预埋线管不单独支配时间，钢筋安装完工

7、时水电的预埋也必需完工。（2）如因乙方自身缘由延误工期，一切损失由乙方自行担当；（3）如甲方缘由造成的工期延误，一切损失由甲方担当，并工期顺延。（三）成本限制要求1.乙方必需科学管理、合理施工，避开窝工现象发生；努力提高工效，履行节水，节电、节材料等原则。2.各种工程材料必需实行限额领料，乙方超耗部分及因乙方返工造成奢侈和因返工延误的工程损失全部由乙方担当。3.乙方如用到甲方的材料必需经甲方同意签字方可领用。4.乙方领出的材料如出现丢失或损坏，乙方双倍赔偿。5. 乙方必需遵守甲方材料的管理制度。（四）平安施工要求1.甲方对乙方进行平安技术交底及平安教化。2.乙方必需遵守执行平安生产法规、条例、

8、规章、操作规程,严格按“一标三规范”要求组织施工检查。3.乙方必需对所属员工进行平安教化，未进行平安技术交底和平安教化不得上岗操作，更不得违章指挥、违章作业。4.乙方做好劳动爱护工作，按国家有关规定为其操作层人员缴纳意外损害保险，且回执单上交甲方备案。5.乙方在施工过程中所发生的（包括由乙方缘由造成的人员）工伤、死亡、病残按劳动部办公厅关于如何确认临时用工主体的复函规定办理，均由乙方负全部责任责，甲方不予担当。水电安装承包合同2甲方：(以下简称甲方)乙方：身份证号码：(以下简称乙方)为确保工程项目的顺当施工，按安排保质保量地完成任务，明确双方职责，维护双方利益，在互惠互利、同等相处的原则基础上

9、，经甲、乙双方协商，特制定以下承包协议。一、工程项目：二、工程地点：三、建筑面积：四、承包范围：工程的全部水电安装。注：临时设施以及工程因文明施工须要的全部维护人工费用不得另行计算。五、承包价款：1、承包价格：依据本工程的建筑面积计算，暂定建筑面积为13万平方米，中途付款方式以总承包预算书为准，最终决算以工程竣工决算书为准。结算方法以94定额为计算方式，结算以干脆费(主材费+安装费=干脆费)下浮10%进行结算。2、高层建筑增加费，及架子措施费不另行计费。3、注：水电质量信誉保证金为70万元，全部单体工程一次性最终通过总体竣工验收后，则甲方在验收后的一个月内退还乙方保证金。六、付款方法：1、00

10、.0付5%，20层支付工程款15%，到主体结构封顶在一周内付15%的材料款，到安装完成一半时，支付工程款20%材料款，工程竣工前一周内(水电安装工程完成和水电资料齐全)支付到预算总价75%;2、工程通过总体竣工验收后付至工程暂定总价的85%;3、工程决算书通过业主的审计审定后，付至审定总价的95%，余款在工程保修期满后的一个月内付清;4、工班与操作工人发生的劳资或其他纠纷由工班自行担当，与甲方无关。七、质量要求：1、乙方严格按施工规范及企业标准施工，发觉问题刚好更正。2、乙方必需严格总承包施工方案和有关规范、标准施工，如擅自修改施工方案及有关规范、标准内容施工所引起的施工损失均有乙方自负。3、

11、乙方必需听从建设单位、监理单位、公司、总承包项目部领导及施工技监员的指挥，如违者，甲方有权以200元/次惩罚，并在发放工资时扣除。八、工期要求：为了保证工程按时完成，乙方应无条件听从总包的总进度安排，合理支配施工，各工种间要亲密协作，听从甲方现场负责人统一支配调配。九、平安生产1、乙方在新工人进场施工前主动协作甲方做好三级平安教化，机械操作等特除工种必需持证上岗。2、现场全部的机械设备、平安用电必需符合规范，并遵守一机一闸一漏，用电接设由总包项目部电工负责，严禁违章作业，总包项目部电工有权对乙方在用电方面做出停工、没收、惩罚的权利，乙方自行负责。3、施工必需平安，平安必需从个人做起，乙方全部施

12、工人员必需遵守平安生产六大纪律、十个不准及甲方所规定的平安生产条例。发觉有担心全因素立刻通知总包项目部刚好整改。4、由于乙方人员违章作业，不听从总承包项目部人员支配和指挥，造成人员伤亡事故，则责任和损失由乙方担当;如操作人员发生意外伤亡事故而造成人员伤亡，费用由总包、甲、乙三方共同协商解决。十、文明施工：1、人员管理：(1)、乙方承包人必需每天在工地时间不少于2小时，同时协作的班长等专职管理技术人员必需常驻工地，乙方应刚好做好各项技术交底工程，协作甲方项目部做好各项连接工作。管理人员如有特别状况需离岗，必需报请甲方请假批准方可，否则每发觉一次罚款500元/人。(2)、乙方必需与施工人员订立劳动

13、合同，明确与劳动者的工作期限、工作内容、劳动酬劳、劳动纪律、劳动合同终止条件、违反劳动合同的责任等，统一格式装订成册交项目部处备查。(3)、乙方人员进场时，应在当天向甲方供应进场人员的身份证复印件一份，照片(1寸)8张、外出安排生育证明，以便总包免费为乙方办理暂住证、务工证，工本费由乙方自理。如不按规定办理，相关罚款由乙方自负。(4)、乙方不得招收童工，不得收留氓流人员，否则罚款1000元/人。不得将不在工地施工的人员留宿工地，违者罚款200元/人x天，并将人刚好清退。(5)、乙方人员居住应按甲方规划布置落实，用餐集中到总包食堂。不准私自用电，运用任何手段烧菜、饭、水等，如有违反没收用具，并罚

14、款200元/次。(6)、乙方应做好施工人员的思想工作，班组间必需搞好关系，相互帮组、团结，不得寻事挑斗，不得发生打架事故，遇事由班组长相互解决，特别状况由甲方协作总包项目部负责调解。如发生打架事务，无论对错双方一律先罚20x元/次，尔后再进行调解处理。工地内严禁赌博、违者罚款200元/次x人。(7)、乙方人员严禁在工地上发生偷盗行为，如被发觉，则按偷盗财物价款的10倍予以罚款，并作开除处理，情节严峻的移交公安机关处理。2、文明施工：(1)、乙方施工人员进入施工现场，必需正确戴好平安帽，佩戴工作证，听从工地平安员统一指挥。(2)、乙方应做好施工人员的环境卫生工作，做到早上上班前，棉被叠放整齐，做

15、到衣着整齐，日常用品安放整齐，不乱丢垃圾，留意公共及个人卫生，做到一日一小扫，一周一大扫，礼貌用语，以诚待人，以理服人。平安用火、严防火灾，对较差班组甲方有权对乙方进行惩罚。(3)、必需做到工完场清，现场材料堆放要合理布局，堆放整齐有序。如乙方在施工过程中出现建筑垃圾。均由各班组自己清理至指定地点。十一、其他1、乙方承包的工程量不得转包，否则，甲方有权扣除所作一切工程款，有权没收全部保证金，有权清退乙方，相关损失均由乙方负责。2、对未办理暂住证、劳务证的人，甲方不担当任何责任(治安、平安、劳资纠纷);乙方如发生劳资、平安纠纷，甲方受到上级主管部门责问的，按5000元/次惩罚，投诉超过三次的，罚

16、款10000元/次，罚款额在工程款中扣除。3、乙方完成工程量后做好自检工作，并务必一次性通过竣工验收，同时，按审定后的干脆费供应100%的材料发票，以作抵充工程款。4、外架的避雷接地和一些装饰性、警示性灯具、光带、报警灯等协作土建均由乙方无偿安装。同时，随楼层上升而同步。5、在施工过程中，由于土建与安装相冲突时，则乙方刚好采纳书面形式与土建进行技术交底。6、现场乙方所需的零星钢筋，接地钢筋、均压环、带，水泥、模板等材料均应征得总包同意，才准许运用，否则造成后果自负，如甲方无关。7、甲方和总包签订合同不允许转包，如甲方转包总包有权清场。所以乙方在施工操作过程中，对外只能说合作，帮助管理，严格保密

17、是转包，如乙方不遵守该条规定，出现一切后果有乙方负全部责任。以上协议，双方共同遵守，未尽事宜，按甲方常规处理方法解决。甲方未尽事宜双方协商解决。本协议一式二份，双方各执一份。经双方签字之日起生效，帐清失效。甲方签章：乙方签章：年月日年月日水电安装承包合同3甲方：（发包方）乙方：（承包方）本着相互信任的原则，就甲方的水电工程达成以下协议。第一条 工程概况1施工地点：闻喜县信达花园二期16#、17#楼（原工具厂）2工期：_年_月_日 至_年_月_日3本项工程预料11000平米，结算价格为15元/平方米（建筑面积）。工程总价约为：165000元。其次条 材料供应的约定1甲方供应的材料乙方必需至少提前

18、三天向甲方提出下一工序须要购买的材料的清单，并注明所须要材料的数量。甲方应按时供应乙方须要的材料。 甲方负责选购供应的材料应符合设计要求的合格产品，并应按时供应到现场，甲乙方应办理交接手续。乙方如发觉甲方供应的材料有质量问题或规格差异，应刚好向甲方提出，甲方仍表示运用的，由此造成工程损失，责任由甲方担当。2甲方选购供应的材料，均应用于本合同规定的住宅装饰，非经甲方同意，乙方不得挪作他用。如乙方违反此规定，应按挪用材料价款的双倍补偿给甲方。第三条 关于工程质量及验收的约定1本工程应严格参照山西省装饰装修工程质量标准及其他 DB-35/T98及运城市装饰工程质量验收标准2由于乙方施工技术差及责任心

19、不到位等自身缘由造成质量问题，其返工费用由乙方担当，工期不变。第四条 有关平安生产和防火等的现场管理约定：1、乙方施工人员要严格听从甲方现场管理要求，做到文明施工，平安施工，在施工过程中假如出现工伤事故由乙方负责。2、甲方现场管理人员负责对乙方施工进行监督管理和协调现场出现的问题，为乙方创建良好的施工条件。3、甲方免费供应施工用水用电。为乙方施工人员免费供应材料仓库和基本的住宿场所。4、乙方应做好施工材料保管工作，禁止闲杂人等进入现场。5、未经甲方许可，乙方不得携带任何甲供的装修材料出门，若发觉偷盗现象按材料价格加倍赔偿。第五条 关于工程价款、承包内容、施工工艺、结算的约定：1. 工程款付款方

20、式：主体工程布管完成后支付工钱人民币叁万,线盒、表箱、下水、上水完工后支付工钱人民币伍万, 穿线按安装进度分两次支付。2. 乙方承包内容：1）水电开槽、布管、穿线、埋盒2）全部水电施工过程的垃圾清运3）水电施工的穿墙、打孔、切割4）开关面板和灯口安装3工程结算方式：按建筑面积结算：15元/平米第六条 违约责任：1甲方未按合同约定时间付款的，每逾期一天，甲方向乙方支付伍拾元的违约金。2由于乙方缘由逾期竣工的，每逾期一天，乙方向甲方支付伍拾元违约金。第七条 纠纷处理方式：因工程质量双方发生争议时，双方协商解决；当事人不愿通过协商、调解解决，或协商、调解不成时，可以根据本合同约定向闻喜县人民法院提起

21、诉讼。第八条 合同的变更和解除：合同经双方签字生效后，双方必需严格遵守。任何一方需变更合同内容，应经协商一样后，重新签订补充协议。合同签订后施工前，一方如要终止合同，应以书面形式提出，并按合同总价款10 支付违约金，并办理终止合同手续。九条其它约定第：1双方同意由第三方监理进行协商工作。在未经第三方监理确认状况下，甲方有权不支付乙方相关费用。2经过第三方监理确认，甲方必需根据约定支付乙方相关费用。3因气候、停电等不行抗力或不行预见因素造成的工期延误，经双方确认后可以顺延。第十条 附则（一） 本合同经甲、乙双方签字（盖章）后生效。（二） 本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。甲方签字（盖章）：乙方

22、签字（盖章）：水电安装承包合同4甲方： (以下简称甲方)乙方： (以下简称乙方)依据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及相关法律、法规，本着同等、自愿、诚恳守信的原则，甲乙双方就物流港克拉中心的水电、及弱电安装劳务分包事宜协商一样。制订立如下劳务分包合同条款，以供双方共同遵守执行一： 工程名称：克拉中心二： 工程地点：物流港遂渝高速出入口旁三、工程承包范围工程范围与内容：全部土建面积、施工图内全部的水电、及弱电安装工程，(施工图重大变更后工程量另行计算)(1) 给水：按图施工，各主、干管、立管预埋及安装，从楼层表后至户内用水地点;(2) 排水：全部阳台地漏、卫生间地漏、厨房地漏、雨水斗

23、、地面扫除口、检查口、沉水弯及其它所 有雨水、污水、废水排水管及管件的安装。接至室外第一个检查井; 全部空调冷凝水管安装、空调洞及预埋墙身套管。(3)室内照明线路、电缆、桥架、预埋;(4)室内公共照明灯具及开关预埋及安装;(5)防雷接地安装;(6)设计图纸变更修改，假如变更资料在施工后，造成返工，其返材料费及工人工费通过现场签证的方式，另行计算补上。四、工期要求乙方必需在 年 月 日前竣工。乙方协作总包单位在总包方预验收前完成全部施工任务，经调试并自检合格，甲方要求的竣工是指该工程全部完成，验收合格。五、质量标准工程质量：按总(分)包合同有关质量的约定、国家现行的建筑安装工程施工及验收规范和建

24、筑安装工程质量评定标准，本工作必需达到质量评定 合格 等级。六、工程承包方式：本工程在承包范围内以包工包机械、不包主料、包安装调试、包材料损耗、包进度/工期、包质量、包保修、包平安、包文明施工、包工程验收合格。七、合同价款本工程建筑面积约 平米。合同价款为人民币： 元每平方米(以建筑面积结算)属总价包干。该总价已包括人工、机械、安装辅材：(线管接头，电工胶带，封口胶，排水胶水，穿线钢丝，扎丝焊条，油漆，线卡，膨胀钉，丝口带)、施工安装、调试、保险、风险及意外损害保险等各项费用。八、付款和结算方式(一)甲方工程款支付：1、施工过程中，采纳借支 元/工人/月。2、工程进度款支付节点：2.1乙方按节

25、点的实际完成工程量向甲方申报工程进度款资料，在达到本合同约定的质量标准的前提下，甲方经核算后按每月完成工程量的80%向乙方支付当月进度款。2.2工程初步验收合格并向甲方办理移交，乙方向甲方供应完整的完工资料且在甲方一个月内确认后的十五天内，工程款可付至工程合同造价的90%。3、工程结算款支付：经甲方及有关单位进行最终验收达到现行施工规范及合同要求，并办理结算手续后30天内付至95%无法计量部分按时工处理，时工单价为技术工_元/工日，一般工_元/工日(若该项内容可按工程量签证而转签杂工的不予计取)4、保修金支付：剩余5%工程保修金待竣工验收后6个月内无息支付。九、设计变更因施工变更导致工程量重大

26、增加部分工程款由甲乙双方友好协商，延误的工期依据主合同相应顺延。十、材料设备供应1本合同工程全部用于水电主材均由甲方选购供应，全部辅料由乙方自行负责。2水电安装的全部工器具乙方自备，甲方不再供应相应的工器具。十一、双方职责1甲方职责(1)按时甲方供应的给排水、电及弱电安装图纸、图说、图纸会审、设计变更、设计通知、设计变更中涉及的工作内容。(2)甲方指定 现场负责，负责协调协作管理施工现场，负责有关签证。(3)甲方供应施工用水、电源连接点及施工工人现场材料保管场所。(4)甲方随时检查乙方施工质量、进度、平安、材料运用保管状况，检查乙方操作人员的有效证件和持证上岗状况。乙方如违反规定或工作达不到要

27、求的标准时，有权要求乙方进行整改、返修，相应费用由乙方担当。(5)按工程进度和合同约定，刚好支付乙方的劳务费用。2、乙方责任(1)土建面积、施工图内全部的水电、及弱电预埋安装工程。(2)应根据设计图的要求及施工规范施工，达到国家验收标准。(3)施工现场水、电材料上下车及现场转运。(4)乙方进场人员需无条件听从甲方的管理、调度，特殊是质量、平安、进度、现场文明施工方面的管理及调度。(5)现场由甲方供应的原材料严禁奢侈或用在非本项目上，否则，甲方有权要求乙方按原值赔偿。(6)在没有交付甲方时前必需爱护设备设施，做好成品爱护。(7)乙方食宿自理。(8)乙方提前7天提出一般材料安排，由甲方审核购买，外

28、购设备需提前两个月报安排。(9)乙方现场负责人：十二、违约责任1、甲方违约责任如甲方违约，必需按时足额付清乙方所完工程量的劳务工资。2、乙方违约责任(1)如乙方违约，甲方有权终止合同，并视其情节拒付乙方全部做工工资等费用，造成甲方损失的由乙方负责全额赔偿。(2)如乙方在生产工程中，人员不够，工程质量施工平安不能得到保证，工期延误，甲方有权终止合同，并取缔乙方作业资格，乙方所完成的工程量按单项价格下浮50%后作为结算价款付给乙方。(3)双方约定的工期不论任何缘由均不得延长，如未按规定时间完成该分项工作，甲方对乙方的工期延误按总价1%/天向乙方收取违约金。(4)在施工中如乙方因施工质量低劣造成返工

29、损失的均由乙方自行担当，甲方并总价2%向乙方收取违约金。(5)乙方必需做到工完场清，否则甲方按100元/次向乙方收取违约金。(6)乙方必需听从甲方及建设单位、总包单位、监理单位管理人员的指挥、支配、调派，有有意刁难、停工、罢工、不听从管理行为的甲方及其项目部有权终止其合同并取缔乙方施工，乙方所完成的工程量按单项价格下浮10%后作为结算价款付给乙方。(7)乙方必需按甲方要求做好各项工作，进行工程质量与施工平安技术交底，仔细完成甲方下达的各项指标任务。(8)以上违约金，凡指明的，均由甲方在支付给乙方的劳务款中干脆扣除。 十三、平安文明施工1 乙方在施工作业中要文明施工，不奢侈材料，不出平安事故，必

30、需听从甲方管理人员的支配和管理，如不听从管理和支配，后果由乙方自行负责。 2 乙方在施工作业中凡因错误造成的一切经济损失，均由乙方自行负责，甲方不担当任何费用。3 乙方在施工作业中必需平安爱护和甲方供应的水电材料，如发觉奢侈材料和不爱护材料，甲方有权对乙方做出罚款。4 乙方在施工中必需留意平安，杜绝平安事故发生，乙方必需为进场施工人员购买意外损害保险，如因乙方违章操作造成的平安事故由乙方自行负责与甲方无关，乙方工人自身担心全行为发生的意外损害，甲方概不负责。如遇不行抗力及意外事务造成的损失由甲乙双方各担当一半。5 负责对该工程合同范围内的施工现场内的防火、防盗、平安工作。 十四、其它管理制度1

31、、 甲方及其项目经理对乙方实行考勤制度，乙方必需在施工现场，配足满意施工须要的人员，如无故不在岗(含缺席、旷工等现象)，甲方按200元/天(次)向乙方收取违约金。2、乙方进场工人如有偷盗、损毁甲方财物行为的一经发觉，除退赔原物外，处以1001000元的罚金，并依法追究其法律责任。十五、未尽事宜，又甲方和乙方共同协商1、本合同经双方签字盖印后生效，本合同承包范围内任务完成，结清余款后本合同即告终止。2、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，均具有同等法律效力。甲方： 乙方：身份证号码： 身份证号码：联系电话： 联系电话：日期： 年 月 日 日期： 年 月 日水电安装承包合同5甲方(发包方)：_乙方(

32、承包方)：_依照中华人民共和国合同法及有关法律、法规的规定，结合庆阳北站扩建工程施工的特点，双方在同等、自愿、协商一样的基础上，就本工程的给排水、采暖及电气分项工程分包事宜，达成如下协议：第一条基本概况1、分项工程名称：_。2、工程地点：_3、工程承包方式：包工包料4、工期：依据土建施工，必需合理支配进度，假如延误工期，每天处以300-500元(大写：叁佰-伍佰元整)罚款。5、承包范围：_6、合同价款：_其次条承包责任1、乙方必需严格根据设计要求规范施工。2、乙方提前向甲方供应材料选购样品。材料检验报告、产品合格证及相关资料，并做到进场材料与样品、设计、预算相符。如变更时，必需取得甲方及建设单

33、位同意。每批进场材料必需取得监理和建设单位现场负责人验收同意后方可运用。3、施工中严格执行平安施工操作规范，做好进场施工人员的平安教化、平安防护、防火规定、施工规范及质量标准要求，按期、保质保量完成施工任务。施工中乙方施工人员发生的任何平安事故由乙方担当全部责任。4、严格执行有关施工现场管理的规定，不得扰民及污染环境。5、保证施工现场的整齐，做到工完料净场地清。6、自行组织施工工具设备、用具、劳动爱护用品。7、乙方代表必需随叫随到。否则后果自负。8、甲方负责给乙方供应一间房子。第三条工期延误1、对以下缘由造成竣工日期延误，经甲方确认，工期相应顺延(1)因自然条件产生的人力不行抗拒的因素。(2)

34、甲方同意工期顺延的其他状况。2、因乙方责任不能按期开工或无故中途停工而影响工期的，工期不顺延。第四条工程验收和保修1、工程完工后，乙方应通知甲方验收，甲方应主动组织相关部门验收。对验收存在的问题，乙方必需限期整改。2、电气管线、给排水管道、设备安装工程保修为2年。3、供热系统为2个采暖期。第五条工程款支付方式按工程进度付款，工程预验后付至80%工程款，剩余20%工程款在正式验收后支付(扣除5%的保修金)。第六条违约责任1、合同双方当事人中的任何一方因未仔细履行合同约定或违反国家法律、法规及有关政策规定，受到罚款或给对方造成损失的均由责任方担当责任，并赔偿给对方造成的经济损失。2、未办理验收手续

35、，甲方提前运用或擅自动用工程成品而造成损失的，由甲方负责。3、因一方缘由，造成合同无法接着履行时，该方应刚好通知另一方，办理合同终止手续，并由责任方赔偿对方相应的经济损失。4、由于乙方缘由，工程质量达不到双方约定的质量标准，乙方负责修理，并担当修理费用，工期不予顺延。5、如因乙方不能按期完工，甲方可以另行组织人员施工，费用从乙方总工费中扣除。第七条附则1、本合同经双方签字后生效，合同履行完毕后终止。2、本合同一式二份，甲方一份，乙方一份。甲方(公章)：_乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_年_月_日_年_月_日水电安装承包合同6发包方(甲方)：承包方(乙方)：依据我国合

36、同法及建筑相关法律、法规的规定，本着诚恳守信、公允的原则，通过友好协商，甲乙双方关于小区水电消防安装工程发包一事，自愿达成协议如下：一、工程名称：水电消防安装工程。二、工程位置：巴州区印盒路。三、承包内容：（材料及工资）1、设计施工图中给水加压泵之后的全部给水管道、建筑主体内的全部排污管道。2、施工图纸内的防雷工程。3、施工图纸中配电柜之后的全部电气工程。4、全部的水、电、消防工程按图施工。四、工程价款及支付方式1、本合同工程建筑面积约50000平方米2、计价方式：按四川省20xx年清单定额组价计价。材料、人工费的调整按当地颁布的调差文件执行。3、乙方完成本合同总工程量以施工队伍垫资到0到四楼

37、时，甲方按已完成的工程量的80拨付工程款，以此类推；本工程竣工验收合格后，下余工程款预留保修金后在一个月内付清。保修金在保修期满一个月内全部支付。五、质量标准本合同本工程质量必需达到“合格”质量标准。按国家相关标准进行验收评定。六、双方职责(一)甲方职责1、负责施工场地三通一平，即：水通、电通、路通、场地平整，并担当费用。2、供应全套施工图纸。3、负责解决处理周边关系及场地纠纷。4、负责办理好乙方工程竣工结算手续。5、派驻工地质量监督代表，负责对工程的质量、进度监督检查、隐藏工程作好记载，签证及分项验收；帮助工程竣工验收工作。6、全部工程竣工后，由甲方负责组织竣工验收。(二)乙方职责1、必需持

38、证上岗，严格根据甲方供应的施工图纸和国家颁发的建筑工程质量、平安规范组织施工，确保工程质量、平安、进度。2、乙方自行派驻现场施工员，履行施工技术及质量监督职责，做好各项技术指导，监督检查、记录、签证等工作。3、乙方在施工中运用的水、电费由乙方自行缴纳。4、乙方自行搭设临时施工用房和材料保管用房，作好平安、防盗、排水工作。5、按时向甲方供应书面工程进度报告及各种验收报告和有关检查验收资料。6、工程竣工时，整理好全部资料，报甲方备案和验收。7、乙方负责该工程的各项检测并担当全部费用。不负担自来水，电力公司的入户、安装和验收费用。防雷检测应由甲方办理。8、在施工中因乙方缘由发生的纠纷，由乙方自行解决

39、。9、负责对现场施工人员的平安生产管理教化工作，落实专职平安员，切实做好平安防范工作，因水电安装工程过程中出现的平安大小事故均由乙方负责经济和法律责任，甲方概不负责。10、严格根据施工图和本合同约定，按时、按质、按量完成本合同的施工任务。11、敬重甲方的权威性，听从甲方的指挥，听从甲方领导和监督管理，按本项目管理模式履行本工程项目水电安装分部节点限制。12、必需严格履行工序程序，主动协作土建施工，不得因水电预埋未到位而影响其他工序的施工。工期应与主体工期同步，安装，穿线等工序不得拖延其他工种的进度，由乙方造成的工期拖延损失由乙方担当经济责任。13、接受甲方监理，对生产平安、质量、工期监督。14

40、、乙方必需常常对其员工进行平安教化、社会治安教化、教化职工遵纪遵守法律，杜绝违章作业、聚众闹事的事态发生。15、乙方必需做好班前平安质量交底工作，进行过程限制，创优质争高速，为企业树形象争荣誉。16、乙方应严格根据施工图纸组织施工，质量应达到符合各级部门的施工规范和验收标准，消防由乙方全权负责验收合格。七、工程进度随主体工程进度，工期随土建工程工期延迟60天竣工。施工工期进度与土建同步。八、开工时间工程开工时间以甲方通知的时间为准。九、税、费乙方应依法缴纳的各种税、费，由甲方代扣。十、竣工验收：1、竣工前乙方应向发包方供应合同范围内的相关工程技术资，料。2、工程竣工后，双方办清工程结算，按总价

41、的1%预留保修金，余款甲方一次性结清。十一、工程保修1、根据建筑法及相应法律法规之规定，本工程在法定运用年限内，出现质量隐患和重大事故的经济损失和法律责任由乙方担当。2、工程竣工验收合格交付运用后，乙方对本工程按法定的保修年限内进行保修，竣工验收年后付清乙方预留的保修金。3、若业主不按规定运用，造成人伪损坏的，乙方不予保修，由业主自行担当。十二、平安责任本项目施工中产生的平安事故由乙方担当全部行政、民事经济责任。十三、违约责任本合同自双方签宇后，任何一方不得违约。若单方违约，由违约方按本合同履约部分3%向对方支付违约金。十四、平安及履约保证金本合同签订时，乙方向甲方交纳履约保证金5万元整（伍万

42、元整），待乙方进场正式施工时向甲方交纳15万元整（壹拾伍万元整）。在四楼楼面道完混凝土时退还保证金10万元整（壹拾万元整），在十楼楼面道完混凝土时退还保证金10万元整（壹拾万元整）。假如在20xx年3月30日之前，乙方不能进场，视为甲方违约，甲方应按双倍退还乙方向甲方交纳的履约保证金。若乙方不能在甲方通知乙方正式施工时缴纳剩余的履约保证金，视为乙方违约，乙方前期缴纳的履约保证金甲方不退还给乙方。十五、未尽事宜双方协商解决签订补充协议，与本合同具有同等法律效力。补充协议与本合同相冲突的以补充合同为准。要合同附件与本合同具有同等法律效力。十六、合同生效本合同一式二份，甲、乙双方签字盖章后生效，甲、

43、乙双方各执贰份。甲方(盖章)：乙方(盖章)：法定代表人：法定代表人：项目负责人：项目负责人：年月日水电安装承包合同7发包人：(以下称甲方)承包人：(以下称乙方)甲方将本合同约定的建设工程劳务作业承包给乙方。为公允、公正合法执行劳务承包行为，双方协商订立合同以遵照执行。一 工程概况1.工程名称：望城才子城。2.工程地点：湖南省长沙市望城聚缘路喻家坡路。3.建筑面积:(B地开工面积约总建筑面积的234021.42平方米。住宅建筑面积176287.16平方米住宅商业建筑面积20372.91平方米地下室面积27336.3平方米二 承包方式及承包内容1.承包方式：实行包工，包水电安装。2.承包内容：强电

44、：防雷接地等位接地安装及调试检测。线管、线盒预留、预埋。 管内穿线及开关插座，灯具安装调试。户内箱安装及电表箱出线至产内进线到位，调试检测。预留主电源动力配电、电缆进出套管、预留洞。专变部分：(不含人防部分的预留，预埋其人防配电系统。不含消防部分，其消防设备的预留、预埋。)配电间低压出线到第一个总配电箱之间电缆及总配电箱不在范围内，专变部分范围包括不限于第一个总配电箱(不含)至各级分箱，至用电设备。(设备反指排污泵、应急照明灯具、一般照明灯具、疏散指示灯具、电线电缆、配电箱安装。)弱电：(消防、电视、电话网络、对讲门铃不在范围之内。)给排水部分(主楼及商业。)给水：水表之后第一个阀门至户内的指定给水点，(不含立管安装)预留给水立管套管。排水：主楼内雨水、污水的排水立管、支管、排水管安装到雨水污水井内，含给排水的套管的套管的